作為代理，我們必須具備一定的法律知識和專業(yè)能力，以確保代理事務(wù)的順利進(jìn)行。如果您對代理行業(yè)的發(fā)展和趨勢感興趣，可以閱讀以下代理行業(yè)報告和研究成果。
代加工代理合同（匯總18篇）篇一
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價款的一倍計算。
第八條：通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條：按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
第十一條：試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
代加工代理合同（匯總18篇）篇二
本訴中，某某公司要求繼續(xù)履行。
合同。
并要求某某公司支付貨款并提貨。
但是，某某公司既沒有通知某某公司驗貨，也沒有通知某某公司提貨。在某某公司行使驗貨權(quán)利和接到提貨通知之前，某某公司無權(quán)主張貨款。某某公司毫無疑問地享有先履行抗辯權(quán)。
某某公司派出質(zhì)檢人員到某某公司，此為行使定做人權(quán)利的行為。某某公司作為承攬人，理應(yīng)接受定做人某某公司的監(jiān)督檢驗。此等檢驗監(jiān)督，不免除某某公司通知某某公司進(jìn)行驗貨的義務(wù)，不免除某某公司對加工物的質(zhì)量瑕疵擔(dān)保義務(wù)，也不免除某某公司通知提貨的義務(wù)。況且，某某公司派出的質(zhì)檢人員在20xx年4月4日之前就離開了某某公司，直到20xx年6月26日才返回，質(zhì)檢人員根本沒有機(jī)會對系爭合同加工物進(jìn)行監(jiān)督檢驗。
至于某某公司提供的兩個證人，其既不能證明為或曾為某某公司員工了解案件事實(shí)，其證詞之間也互相矛盾，毫無可信可言。某某公司相信，某某公司可以提供一卡車的類似證人。
綜上，可以看出，在某某公司行使驗貨權(quán)利和接到提貨通知之前，某某公司無權(quán)主張貨款。況且，某某公司在其訴狀中明確陳述，系爭合同加工物尚未完全加工完畢，客觀上也不具備交付工作成果的條件。假設(shè)如原告所說，缺乏配件，原告也應(yīng)履行通知義務(wù)，告知被告，原告未能履行此通知義務(wù)。
綜上所述，本案系爭合同為承攬合同中的定作合同。定作人某某公司依法行使了合同解除權(quán)，系爭合同已經(jīng)解除，雙方應(yīng)恢復(fù)原狀，某某公司返還訂金及配件，支付違約金。在本訴中，某某公司享有先履行抗辯權(quán)，某某公司無權(quán)主張貨款。
以上代理意見，請法庭考慮采納。
此致
慶元縣人民法院。
上海序倫律師事務(wù)所。
趙永恒律師。
20xx年12月12日。
審判長、審判員：
上訴人王、張不服東臺市人民法院(20xx)東民初字第02號判決向貴院提起上訴，江蘇天之權(quán)律師事務(wù)所受上訴人王、張委托指派本人擔(dān)任其二審代理人。現(xiàn)發(fā)表如下代理意見：
一、一審判決程序違法，剝奪了上訴人的訴權(quán)。
被上訴人于就加工承攬合同糾紛一案向上訴人主張剩余欠款38萬元。因被上訴人為上訴人加工定制的蔬菜大棚不按雙方簽訂的《連棟大棚工程加工承攬合同》約定使用熱鍍鋅鋼管、普通無滴水薄膜，而使用不明來源的鋼管和薄膜，致使上訴人的蔬菜大棚剛剛使用就出現(xiàn)大棚主體結(jié)構(gòu)及其他金屬部件都銹跡斑斑，薄膜滴水嚴(yán)重影響蔬菜生長，致使上訴人合同目的不能實(shí)現(xiàn)并造成上訴人巨大損失。為此上訴人依法向一審法院提交反訴狀，要求被上訴人賠償損失，承擔(dān)上訴費(fèi)。一審法院當(dāng)庭駁回上訴人的反訴，認(rèn)為：“上訴人的反訴不符合民事訴訟法”所規(guī)定的反訴要件。但一審法院卻沒告知上訴人的反訴到底不符合民事訴訟法的哪一條規(guī)定，更沒告知上訴人的反訴不符合反訴的哪一個要件(卷62、63頁)。更過分的是一審判決中只字未提上訴人曾提起反訴，簡單以：“關(guān)于兩被告認(rèn)為涉案大棚的材料不符合同約定，案涉大棚存在質(zhì)量問題，因其已另案主張權(quán)利，本案不予理涉”，，這句話不難理解：因上訴人已經(jīng)另案主張權(quán)利，所以案涉大棚質(zhì)量問題，一審法院不予理涉，不是一審法院原因而是你上訴人另行起訴了所有才不審理。代理人認(rèn)為，一審法院是在故意混淆因果關(guān)系，推脫責(zé)任為其程序違法尋找合法理由。是其在沒有任何法律依據(jù)的情況下駁回了上訴人的反訴。代理人認(rèn)為：反訴是在訴訟進(jìn)行過程中，本訴的被告以原告為被告，向受理本訴的人民法院提出與本訴具有牽連關(guān)系的，目的在于抵消或者吞并本訴原告訴訟請求的獨(dú)立的反請求。而因案涉大棚質(zhì)量問題，致使上訴人當(dāng)時簽訂合同的目的完全不能實(shí)現(xiàn)，并造成巨大損失，至于上述理由上訴人提起的反訴完全具備反訴的要件。一審法院明顯的違法程序，惡意剝奪上訴人訴權(quán)，逃避審判義務(wù)。
二、一審判決事實(shí)不清，證據(jù)不足。
1、關(guān)于驗收。
蔬菜大棚制作完成后，上訴人與被上訴人就案涉大棚加工費(fèi)進(jìn)行結(jié)賬，上訴人向被上訴人出具欠條一份，約定：今欠到于*大棚余款叁拾捌萬元正(380000元)，等驗收結(jié)束還款??，該《欠條》其實(shí)是對《連棟大棚工程加工承攬合同》的附條件的補(bǔ)充協(xié)議，被上訴人收受該《欠條》即意味接收了上述補(bǔ)充協(xié)議。該《欠條》已經(jīng)明確約定驗收后還款，所謂驗收肯定是指蔬菜大棚質(zhì)量的驗收，根據(jù)日常交易慣例，該款應(yīng)該認(rèn)定為質(zhì)保金，而不是一審法院片面認(rèn)為的不具有質(zhì)量驗收資質(zhì)的阜寧相關(guān)部門聯(lián)合組織的規(guī)模、投資驗收。如果把規(guī)模、投資驗收過關(guān)作為付款的條件，代理人認(rèn)為是不符合邏輯的。雖然《連棟大棚工程加工承攬合同》對大棚驗收沒有明確約定，但根據(jù)《合同法》第二百六十一條：“承攬人完成工作的，應(yīng)當(dāng)向定作人交付工作成果，并提交必要的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。定作人應(yīng)當(dāng)驗收該工作成果。”至今為止被上訴人未向上訴人提交技術(shù)資料及材料的質(zhì)量證明，致使上訴人無法對大棚進(jìn)行驗收。
關(guān)于蔬菜大棚質(zhì)量問題，可以說上訴人及所有的種植蔬菜大棚的農(nóng)戶都是外行根本不具備區(qū)分材料是否達(dá)標(biāo)的專業(yè)水平。在承攬人未提供任何技術(shù)說明及材料質(zhì)量質(zhì)量證明，他們只能通過一段時間的使用來驗證大棚是否存在質(zhì)量問題，上訴人的大棚經(jīng)短時間的使用即出現(xiàn)生銹、滴水等嚴(yán)重影響蔬菜生長的情況，足以可以證明被上訴人提供的原材料存在質(zhì)量問題。
2、一審判決事實(shí)不清，忽視上訴人合法抗辯。
在一審過程中上訴人多次以案涉大棚的質(zhì)量問題提出抗辯，但一審法院無視上訴人的抗辯在沒有查清楚被上訴人提供的鋼管及薄膜的品牌、來源、是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的情況下，僅僅依據(jù)(1)案涉大棚已經(jīng)交付上訴人使用(其實(shí)上訴人之所以一直仍在使用問題大棚是因為避免擴(kuò)大損失發(fā)生)(2)通過阜寧相關(guān)部門組織的驗收，上訴人已經(jīng)拿到部分補(bǔ)貼，這兩點(diǎn)來判決。代理人認(rèn)為本案尚有許多關(guān)鍵事實(shí)尚未查清，為了追求審判效率忽視當(dāng)事人合理合法抗辯盲目作出的判決肯定是錯誤的判決。
三、一審法院適用法律不適當(dāng)。
一審法院判決本案適用《合同法》六十條第一款、第二百五十一條、第二百六十三條，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗等工作。
定作人應(yīng)當(dāng)按照約定的期限支付報酬。對支付報酬的期限沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的，定作人應(yīng)當(dāng)在承攬人交付工作成果時支付;工作成果部分交付的，定作人應(yīng)當(dāng)相應(yīng)支付。
代理人認(rèn)為一審判決適用法律太過片面不適當(dāng)，本案應(yīng)該適用《合同法》第六十七條、第二百六十一條、第二百六十二條更為恰當(dāng)。
綜上：一審判決程序違法，認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律不當(dāng)。判決存在顯失公平，懇請合議庭撤銷原判決，保護(hù)上訴人的合法權(quán)益。
以上代理意見，請合議庭考慮采納。
共
2
頁，當(dāng)前第。
2
頁
1
2
代加工代理合同（匯總18篇）篇三
委托方（甲方）：
營業(yè)執(zhí)照注冊號：
地址：
被委托方（乙方）：
營業(yè)執(zhí)照注冊號：
地址：
甲乙雙方本著誠實(shí)守信的原則，平等互利，經(jīng)雙方公平、友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方委托乙方加工生產(chǎn)大米，該產(chǎn)品的生產(chǎn)主料（水稻）由甲方提供，產(chǎn)品包裝由甲方提供，產(chǎn)品使用乙方生產(chǎn)許可證。在生產(chǎn)過程中甲方有權(quán)派人進(jìn)住乙方工廠進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督，乙方需嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行生產(chǎn)。
二、甲方需提前15天給乙方下達(dá)生產(chǎn)通知單，生產(chǎn)通知單需提供生產(chǎn)產(chǎn)量、規(guī)格、包裝方式、交貨時間及生產(chǎn)要求等具體內(nèi)容。
三、本合同期限為五年，從20xx年1月1日至20xx年1月1日止。
四、交貨及付款方式
1、加工費(fèi)：乙方以每噸米80元計算。
2、乙方將貨物送至甲方指定托運(yùn)部，所產(chǎn)生的托運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)，若甲方派車到乙方工廠提貨，由乙方負(fù)責(zé)安排工人裝車。
3、甲方按月結(jié)算貨款給乙方，在每月最后一天對帳，于次月10號以前一次性付清所有貨款。
五、乙方在生產(chǎn)過程中所使用的原材料和包裝物必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，若產(chǎn)品的安全、質(zhì)量出現(xiàn)問題由乙方承擔(dān)全部責(zé)任；若產(chǎn)品質(zhì)量不合格，甲方可要求乙方退換貨，如包裝出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生改變等。
六、如產(chǎn)品有質(zhì)量問題，經(jīng)有關(guān)部門檢測，確定是產(chǎn)品本身問題，乙方承擔(dān)責(zé)任。但由于運(yùn)輸過程或由于甲方銷售、儲存不當(dāng)，而造成產(chǎn)品質(zhì)量問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任，但乙方可以退換貨。
七、乙方應(yīng)提供此產(chǎn)品相對應(yīng)批次合格的檢驗報告，若工商局、質(zhì)檢局抽檢此產(chǎn)品不合格由乙方承擔(dān)責(zé)任；在甲方所在地送檢的樣品檢驗費(fèi)由甲方支付，若產(chǎn)品不合格所造成的損失由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
八、甲方委托乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品，乙方不得將該產(chǎn)品投放市場，銷售權(quán)歸甲方所有。
九、在生產(chǎn)過程中，若發(fā)生安全事故及財產(chǎn)損失，由乙方負(fù)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。
十、本合同從簽訂之日起，雙方均不得違約，若有一方違約，違約方應(yīng)承擔(dān)對方的一切經(jīng)濟(jì)損失和承擔(dān)違約責(zé)任；本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的應(yīng)向本地仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。
十一、本合同一式參份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。
甲方：
甲方（簽字蓋章）：
乙方：
乙方（簽字蓋章）：
日期：
代加工代理合同（匯總18篇）篇四
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就乙方委托甲方加工電解法(含化學(xué)法)二氧化氯復(fù)合消毒劑發(fā)生器，達(dá)成如下協(xié)議，望共同遵守。
一、合同有效期：自20xx年月日起至20xx年月日止。
二、甲方義務(wù)：
2、甲方保證接到乙方加工訂單后，保證加工周期、保證加工質(zhì)量、保證設(shè)備易損件及維修件的正常供應(yīng)。
3、甲方為乙方派出的售后服務(wù)及安裝人員提供完全的、認(rèn)真的設(shè)備指導(dǎo)安裝、故障判斷及技術(shù)維修。
4、甲方嚴(yán)格按照乙方每批次加工訂單技術(shù)要求進(jìn)行加工產(chǎn)品。絕不出現(xiàn)偷工減料、以次充好的現(xiàn)象。
5、甲方通知乙方驗貨時，應(yīng)首先自檢，確鑿無誤后通知乙方驗貨。對乙方驗貨時提出意見和要求，甲方應(yīng)虛心接受并進(jìn)行整改。
三、乙方義務(wù)：
1、乙方每批次向甲方下達(dá)的加工訂單，雙方就產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)要求、加工周期確認(rèn)后，應(yīng)共同簽署每批次加工訂單的合同。合同雙方蓋章后生效。
2、合同生效后，乙方應(yīng)向甲方支付每批次產(chǎn)品的材料費(fèi)用。
3、甲方加工完畢后，通知乙方，乙方進(jìn)行產(chǎn)品驗收，通過雙方驗收后，確鑿產(chǎn)品無質(zhì)量問題，乙方向甲方支付每批次的加工費(fèi)用。
四、違約責(zé)任。
1、若甲方違反本合同，承擔(dān)由此引發(fā)的一切法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。
2、乙方若違反本合同，承擔(dān)由此引發(fā)的一切法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。
五、若因不可預(yù)測因素導(dǎo)致市場價格必須調(diào)整時，雙方可再協(xié)商采取相應(yīng)措施。
六、本合同履行過程中引起的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成，可向人民法院提起訴訟。
七、本合同(共二頁)一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，本合同生效后雙方所書面簽署的相關(guān)文件以及傳真均為本合同的附件：與合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：_________。
乙方：_________。
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工，皮革制品出口業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工，皮革制品出口至_________業(yè)務(wù)，乙方接受甲方委托。
二、合同標(biāo)的：_______________。
產(chǎn)品名稱：___________________。
數(shù)量：_______________________。
合同金額：___________________。
擬出運(yùn)日期：_________________
出運(yùn)港：_____________________。
到貨港：_____________________。
外方付款結(jié)算方式：___________。
三、雙方責(zé)任及義務(wù)。
(一)甲方職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部內(nèi)容負(fù)責(zé);。
2.負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)、出運(yùn)、交貨;。
3.負(fù)責(zé)向乙方提供工廠開具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運(yùn)費(fèi)等正式發(fā)票;。
4.承擔(dān)業(yè)務(wù)的全部費(fèi)用及風(fēng)險，保證按合同條款(合同標(biāo)的)的全部內(nèi)容執(zhí)行，并向乙方支付出口代理手續(xù)費(fèi)(乙方收匯)。
(二)乙方職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)按甲方提供的合同內(nèi)容對外簽訂出口合同;。
2.提供出口貨物商檢、報關(guān)、出運(yùn)和結(jié)匯等工作所需的單據(jù);。
3.負(fù)責(zé)出口結(jié)匯;。
4.結(jié)匯后一周內(nèi)，將貨款轉(zhuǎn)付甲方帳戶。
四、違約責(zé)任。
如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責(zé)任而給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失，由違約方承擔(dān)。
五、甲方出具的擔(dān)保函是本協(xié)議不可分割的一部分。
六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。自簽字之日起生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
頁，當(dāng)前第。
2
頁
1
2
代加工代理合同（匯總18篇）篇五
甲方：
乙方：
經(jīng)雙方充分協(xié)商，在互利互惠的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工生產(chǎn)[ ]系列加工品事宜，達(dá)成以下協(xié)議：
第一條 加工加工品范疇
1、加工品品名：
2、加工品規(guī)格為：
3、如增加加工品由雙方另行簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。
第二條 委托加工訂單
1、甲方根據(jù)市場銷售情況，于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數(shù)量和供貨時間，乙方如有異議，應(yīng)在接訂單后1日內(nèi)書面提出，否則，視為同意。
2、乙方按確認(rèn)的訂單提供加工品，甲方可視具體情況對訂單進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整計劃提前5天通知乙方，但調(diào)整幅度（量）不得超過計劃的25%，若超過25%，雙方另行協(xié)商。
3、乙方應(yīng)盡最大努力，最大限度的滿足甲方訂單的要求。
第三條 加工加工品質(zhì)量及責(zé)任
1、乙方嚴(yán)格按甲、乙雙方確認(rèn)的配方和工藝制作，加工品質(zhì)量符合國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
2、加工加工品包裝上標(biāo)注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn)，附“ ”商標(biāo)使用授權(quán)書。
4、乙方交付的加工品如在市場流通中，因品質(zhì)問題而導(dǎo)致甲方利益受損時，經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)公證單位鑒定屬乙方責(zé)任的，乙方應(yīng)負(fù)甲方直接損失賠償責(zé)任：
（3）少量的包裝破損等質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)調(diào)換；
（4）若屬甲方運(yùn)輸或出廠以后因保管不當(dāng)導(dǎo)致加工品變質(zhì)，乙方不予承擔(dān)責(zé)任。
5、乙方應(yīng)按加工品標(biāo)準(zhǔn)要求對每批次加工品進(jìn)行抽檢及留樣，并嚴(yán)格遵循“三檢”制度。
6、乙方應(yīng)根據(jù)甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復(fù)印件，相應(yīng)批次加工品的出廠檢驗報告單。
第四條 原輔料及包裝材料供應(yīng)
1、加工品的商標(biāo)圖案、標(biāo)識設(shè)計圖案和外包裝設(shè)計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有，乙方不得在甲方加工品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負(fù)責(zé)采購加工加工品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方加工品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、乙方應(yīng)保管好甲方材料，包裝紙箱、標(biāo)簽等不能流入市場。
第五條 加工品交付與驗收
1、加工品實(shí)行甲方自行提供，交付地點(diǎn)為乙方工廠倉庫，物流運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé)，乙方負(fù)責(zé)裝車。
2、加工品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應(yīng)提前約定。
3、加工品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質(zhì)量驗收單，并在乙方出庫單上簽字。
4、加工品驗收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認(rèn)的質(zhì)量文件及國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。
6、交貨時間：自訂貨計劃在乙方確認(rèn)（計劃確認(rèn)時間為乙方收到傳真后1天內(nèi)）后第七天開始供貨，日供貨量為：月訂貨量 萬箱以內(nèi)的，第天不低于 萬箱，月訂貨量 萬箱的，每天不低于 萬箱， 萬箱以上的，每天 萬箱。
第六條 其他
1、合同解除的條件
2、爭議解決途徑
3、合同生效時間
委托方 加工方
代表人簽字： 代表人簽字：
代表人姓名： 代表人姓名：
____有限公司（蓋章）： ____有限公司（蓋章）：
____年__月__日 ____年__月__日
代加工代理合同（匯總18篇）篇六
承攬方(乙方)：______________。
品名。
規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價金額。
定作方供應(yīng)原材料：
原材料。
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。
2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________。
3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：__________________________________。
4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：_______________。
________年______月______日。
乙方(蓋章)：_______________。
________年______月______日。
代加工代理合同（匯總18篇）篇七
委托方：(以下簡稱甲方)。
被委托方：(以下簡稱乙方)。
甲方委托乙方加工“簡妹”系列休閑醬腌菜產(chǎn)品，為維護(hù)甲乙雙方在合作期間的權(quán)益，雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議內(nèi)容。
第一條：甲方需提供乙方委托加工產(chǎn)品的主料、輔料及包裝材料。
第三條：甲方委托乙方加工：
第七條：乙方每批次代理加工訂單完成后，需在兩個工作日內(nèi)通知甲方，甲方得在兩個工作日內(nèi)派員驗收已完工之產(chǎn)品，乙方因自身工藝限制，因此只能承諾在驗收完畢后不再承擔(dān)該批次產(chǎn)品出廠后所產(chǎn)生的任何質(zhì)量問題(保質(zhì)期);乙方生產(chǎn)裝箱過程中，因人為將不合格品裝入包裝箱內(nèi)，因此造成的貨品損失，由乙方全部承擔(dān)。
第九條：乙方完成甲方訂單，甲方驗收后需在訂單完成后7個工作日內(nèi)運(yùn)出乙方工廠。
本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各持兩份，自簽字之日起生效，同具法律效力。
甲方：(簽章)。
____年____月___日。
乙方：(簽章)賬號：
____年____月___日。
代加工代理合同（匯總18篇）篇八
甲方：
乙方：
甲方因企業(yè)發(fā)展、業(yè)務(wù)增加，經(jīng)考察選擇乙方車工班作為本公司長期固定服裝加工點(diǎn)，雙方實(shí)行互利合作。為明確甲乙雙方各自責(zé)任，保障雙方權(quán)益，特訂立本合同。
一、雙方約定本合同期限為三年。合同期內(nèi)，乙方固定為甲方提供服裝加工服務(wù)，甲方為乙方安排業(yè)務(wù)和訂單。乙方保證每批服裝根據(jù)甲方訂單要求按期出貨，甲方保證乙方每年服裝加工業(yè)務(wù)產(chǎn)值(加工款)不少于35萬元。
二、乙方服裝加工點(diǎn)的廠房、人工、機(jī)具、管理和電費(fèi)由乙方自行承擔(dān)解決，甲方提供裁片、輔料、商標(biāo)和樣品，乙方必須按甲方提供的樣品和甲方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工。
三、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)：甲方以每批訂單約定的交貨日期按照樣品驗收。部分訂單，甲方根據(jù)需要會派業(yè)務(wù)員跟單，乙方必須接受甲方業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)和監(jiān)督，并為其提供食宿。
四、裁片、輔料等由甲方發(fā)貨運(yùn)至乙方加工點(diǎn)，乙方檢查數(shù)量后在甲方統(tǒng)一制作的發(fā)貨單上簽字確認(rèn)。完成加工任務(wù)后，乙方負(fù)責(zé)將成品運(yùn)至甲方廠內(nèi)，甲方檢驗合格后，由甲方出具收貨單。
五、如因乙方縫紉制作等原因造成的質(zhì)量缺陷，由乙方負(fù)責(zé)翻工或重做，并承擔(dān)損失;如因甲方提供的裁片、樣品有誤產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷，由乙方負(fù)責(zé)翻工，翻工或重做的工資由甲方按實(shí)補(bǔ)償。
六、乙方須按甲方各批訂單約定的時間按期交貨，如因乙方原因造成的延誤，一切延誤損失由乙方承擔(dān)，甲方并按該訂單加工款的20%扣罰乙方，作為乙方違約金。
七、加工款結(jié)算方式：服裝加工款按件計價，計件單價根據(jù)訂單確定，每月25日雙方按甲方出具給乙方的收貨單結(jié)算一次，每月30日前，甲方按乙方當(dāng)月加工款的70%支付，余款在每年春節(jié)放假前結(jié)清。
八、如甲方不能保障乙方業(yè)務(wù)量的，以每年35萬元加工產(chǎn)值為保底基數(shù)，按其保底基數(shù)不足部分的15%，向乙方賠付違約金。
九、合同期內(nèi)，乙方原則上只能固定為甲方提供服裝加工服務(wù)，服從甲方的生產(chǎn)計劃安排，如乙方發(fā)展擴(kuò)充或甲方提供的業(yè)務(wù)量不能滿足乙方的生產(chǎn)能力時，在保證甲方定單按期完成的前提下，乙方可自行適當(dāng)承攬其他業(yè)務(wù)，但必須提前獲得甲方同意，否則，乙方需向甲方支付年加工款10%的違約金。
十、本合同一式兩份，經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效，在履行過程中如發(fā)生其他問題，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方:
_____年____月____日
代加工代理合同（匯總18篇）篇九
甲方：
地址：
電話：傳真：
乙方：重慶市__食品有限公司(簡稱乙方)
地址：
電話：傳真：
甲、乙雙方就乙方委托甲方進(jìn)行貼牌生產(chǎn)食品系列事宜，在雙方平等合作的基礎(chǔ)上經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成共識，簽訂本委托生產(chǎn)合同書，雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。
1、甲方系獨(dú)立的'法人單位，并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。
2、乙方具備生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的合法資質(zhì)，證書手續(xù)齊全真實(shí)，產(chǎn)品嚴(yán)格按照國家技術(shù)監(jiān)督部門備案的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
3、產(chǎn)品質(zhì)量以甲方和乙方共同確認(rèn)的樣本質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)。乙方在產(chǎn)品加工過程中必須符合國家食品安全的相關(guān)法規(guī)，不得添加任何違禁添加劑，產(chǎn)品出廠前，必須經(jīng)國家法定檢驗機(jī)構(gòu)檢驗合格，并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)，如漲袋、漏氣或變質(zhì)等情況，因質(zhì)量問題造成的所有損失由乙方承擔(dān)，若甲方在產(chǎn)品沒有任何質(zhì)量問題，出現(xiàn)滯銷情況，乙方不予退貨，由甲方自行處理。
4、甲方全面銷售，乙方不得銷售該產(chǎn)品。
1、乙方為生產(chǎn)單位：按照甲方需求，給甲方生產(chǎn)合格()系列產(chǎn)品。
2、甲方為委托單位，其商標(biāo)()為甲方所有。
2、甲方款到乙方指定賬戶后經(jīng)核實(shí)乙方再進(jìn)行生產(chǎn)
乙方接到甲方訂單后十天內(nèi)貨到甲方倉庫(因前期生產(chǎn)未調(diào)整過來有可能會出現(xiàn)延誤)，如果超過十天，從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的違約金(天災(zāi)等不可抗力之特殊情況除外)。
甲方倉庫：
聯(lián)系人：
乙方必須按照甲方的訂單品種、數(shù)量組織生產(chǎn)，數(shù)量控制在訂單數(shù)的正負(fù)10%內(nèi)，訂單以傳真內(nèi)容為準(zhǔn)。如未按訂單生產(chǎn)，甲方有權(quán)拒收(如甲方條件過于苛刻，乙方有權(quán)拒絕生產(chǎn)，并進(jìn)行協(xié)商解決)。
本合同有效期為年月日至年月日止。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：重慶市百業(yè)興食品限公司法人代表(簽章)：法人代表(簽章)：
簽約代表：簽約代表：
簽約日期：簽約日期：
代加工代理合同（匯總18篇）篇十
甲方（委托方）:
乙方（加工方）：
甲乙雙方在平等、自愿基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議，以資共同遵守：
第一條 協(xié)議內(nèi)容
（2）乙方根據(jù)下列條件為甲方加工聚酯和聚酯漿料，有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
第二條 甲乙雙方權(quán)力和義務(wù)
（3）加工費(fèi)按照每次購買原料的成本費(fèi)由甲乙雙方協(xié)商核算，甲方向乙方支付加工費(fèi)用后，乙方要及時向甲方開具增值稅發(fā)票。
第三條 聯(lián)合聲明
（1）甲乙雙方僅是協(xié)議經(jīng)營關(guān)系，雙方具有獨(dú)立的經(jīng)營地位，不存在內(nèi)部管理關(guān)系。
（2）甲乙雙方認(rèn)同本協(xié)議為經(jīng)濟(jì)協(xié)作協(xié)議，一切爭議為民事爭議。
第四條 協(xié)議有效期限和續(xù)簽方案
本協(xié)議自簽訂日期生效，有效期為一年，長期合作需每年定期續(xù)簽。
第五條 糾紛解決方法
執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各一份。
甲方：
乙方：
甲方代表人簽字：
乙方代表人簽字：
日期：
日期：
代加工代理合同（匯總18篇）篇十一
甲方(委托方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
統(tǒng)一社會信用代碼：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
統(tǒng)一社會信用代碼：
窗體底端。
甲方委托乙方加工產(chǎn)品，為維護(hù)甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品，加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求由甲方提供，價格由雙方協(xié)商確定，另在訂單上詳述。
第二條甲方責(zé)任。
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊證、授權(quán)書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。
4、負(fù)責(zé)向乙方提供甲方商標(biāo)各種組合、內(nèi)外包裝及其它標(biāo)有商標(biāo)的包裝及印刷品等與乙方加工品有關(guān)的內(nèi)容。
5、甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴(yán)守商業(yè)秘密。
(1)本合同所簽訂的上述加工品的商標(biāo)及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
(2)甲方不得將乙方設(shè)計生產(chǎn)的樣板提供給其他生產(chǎn)商。
第三條乙方責(zé)任。
1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2、嚴(yán)格按照甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)符合質(zhì)量要求，不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。
3、負(fù)責(zé)原材料的采購、驗收、供應(yīng)，并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進(jìn)行。
4、嚴(yán)格管理甲方提供的商標(biāo)、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標(biāo)、飾品及包裝等丟失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
5、不得將甲方提供的款式用于其他商標(biāo)生產(chǎn)。
6、嚴(yán)守甲方的商業(yè)秘密。
7、對生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)行三包，三包標(biāo)準(zhǔn)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四條付款方式及交貨地點(diǎn)。
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)后，與乙方簽訂委托加工通知單，并于簽訂之日起日內(nèi)甲方支付總貨款的%作為預(yù)付款，乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進(jìn)倉后財務(wù)核實(shí)即付款，交貨地點(diǎn)為。
第五條驗收標(biāo)準(zhǔn)。
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品，甲、乙雙方以在此生產(chǎn)過程中，質(zhì)量主管之監(jiān)督要求(以書面內(nèi)容要求為準(zhǔn))作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。甲方在乙方送貨到指定地點(diǎn)之日起日內(nèi)必須對產(chǎn)品進(jìn)行驗收。
第六條違約責(zé)任。
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應(yīng)每天承擔(dān)此批貨總價%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求提貨，乙方有權(quán)扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等，一經(jīng)查證，無論數(shù)量多少乙方應(yīng)付甲方人民幣萬元(大寫：)違約金，并追究乙方法律責(zé)任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)此批貨價值%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責(zé)任外，另一方有權(quán)終止本合同。因甲方提供的商標(biāo)及授權(quán)手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責(zé)任由甲方承擔(dān)，甲方賠償因此給乙方帶來的經(jīng)濟(jì)損失。
第七條合同有效期限。
本委托加工合同期限為個月，自年月日至年月日止，生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準(zhǔn)。
第八條合同如遇爭議，甲乙雙方可協(xié)商解決，達(dá)不成協(xié)議的可向仲裁委員會申請仲裁。
第九條本合同正本一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，經(jīng)雙方當(dāng)事人代表簽字蓋章后生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
法定代表人：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
年月日年月日。
代加工代理合同（匯總18篇）篇十二
委托方：(以下簡稱甲方)
被委托方：(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工“簡妹”系列休閑醬腌菜產(chǎn)品，為維護(hù)甲乙雙方在合作期間的權(quán)益，雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議內(nèi)容。
第一條：甲方需提供乙方委托加工產(chǎn)品的主料、輔料及包裝材料。
第三條：甲方委托乙方加工：
第七條：乙方每批次代理加工訂單完成后，需在兩個工作日內(nèi)通知甲方，甲方得在兩個工作日內(nèi)派員驗收已完工之產(chǎn)品，乙方因自身工藝限制，因此只能承諾在驗收完畢后不再承擔(dān)該批次產(chǎn)品出廠后所產(chǎn)生的任何質(zhì)量問題(保質(zhì)期);乙方生產(chǎn)裝箱過程中，因人為將不合格品裝入包裝箱內(nèi)，因此造成的貨品損失，由乙方全部承擔(dān)。
第九條：乙方完成甲方訂單，甲方驗收后需在訂單完成后7個工作日內(nèi)運(yùn)出乙方工廠。
本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各持兩份，自簽字之日起生效，同具法律效力。
甲方：(簽章)
____年____月___日
乙方：(簽章) 賬號：
____年____月___日
代加工代理合同（匯總18篇）篇十三
增值稅號碼:____________
加工方(以下稱“加工方)：____________有限公司
戶頭號碼：____________
委托方與加工方在平等、自愿基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議，以資共同遵守：
（1）委托方希望根據(jù)下列條件委托加工方________產(chǎn)品，有關(guān)產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。
（2）加工方希望根據(jù)下列條件為委托方加工________產(chǎn)品，有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
（3）委托方為_________產(chǎn)品之唯一商標(biāo)持有人及享有有關(guān)產(chǎn)品專利權(quán)。
第一、每月訂單
1、委托方必須提前________天以傳真方式給加工落實(shí)訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時間。
2、加工方在收悉訂單后，必須在____________內(nèi)以傳真書面向委托方確認(rèn)訂單。
3、除非雙方經(jīng)過同意，否則在訂單被加工方確定接納后，委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
4、委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
5、加工方收到足夠及質(zhì)量合格之材料日與成品出貨日不少于________天（含周六及周日）。因原材料及包裝材料數(shù)量不足，質(zhì)量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔(dān)。
原材料及包裝材料安排
6、原材料及包裝材料的進(jìn)庫（加工方之倉庫）質(zhì)量檢驗工作由委托方委派代表全權(quán)負(fù)責(zé)。
加工費(fèi)
7、含增值稅的加工費(fèi)（包括加工方提供之原材料成本）為人民幣________。于此協(xié)議簽訂日起計至________年____月____日，可以雙方同意下，根據(jù)情況作出調(diào)整。
8、委托方將負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗收工作、安排運(yùn)輸事宜、及支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)。
9、委托方負(fù)責(zé)提供合適的原材料及包裝材料，并免費(fèi)向加工方運(yùn)送所需原材料及包裝材料，委托方自行安排處理有關(guān)材料的運(yùn)輸事宜，及支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)。
第二技術(shù)及工藝
成品各項理化指標(biāo)由委托方提供（見附件一），加工方嚴(yán)格按照____工藝進(jìn)行加工。首次加工由委托方負(fù)責(zé)加工過程中成品各項理化指標(biāo)的在線檢測和品質(zhì)控制。加工方只要按照上述要求加工并達(dá)到附件一中的品質(zhì)指標(biāo)要求，加工方對產(chǎn)品質(zhì)量即沒有任何責(zé)任。產(chǎn)品其它質(zhì)量責(zé)任則由委托方承擔(dān)，除非：
a產(chǎn)品含有非配方所含的其他物質(zhì)；
b產(chǎn)品內(nèi)含有玻璃、青鐵、砂子等異物；
第三付款條件
1、首次加工費(fèi)，委托方在產(chǎn)品生產(chǎn)完成________日后全數(shù)匯至加工方的銀行戶頭。
2、加工方必須在委托方付款之后________個工作天內(nèi)向委托方開具增值稅發(fā)票。
有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、專利及商標(biāo)的侵權(quán)責(zé)任
3、非經(jīng)委托方書面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商標(biāo)、商號或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。
第四雙方責(zé)任
加工方根據(jù)委托方確認(rèn)的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品，必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務(wù)指標(biāo)，委托方負(fù)責(zé)上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn)，委托方將負(fù)全部責(zé)任。
第五協(xié)議終止
1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
2、如任何一方違反以上條約，另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
3、協(xié)議終止后，委托方必須于協(xié)議終止后五個工作天之內(nèi)提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品，原材料及包裝材料，否則加工方有權(quán)自行處理有關(guān)物料。
第六協(xié)議期限
本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期________年。經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以補(bǔ)充協(xié)方方式延長協(xié)議期限。
委托方:____________
加工方:____________
代表人簽字：____________
代表人簽字：____________
代表人姓名：____________
代表人姓名：____________
____________有限公司（蓋章）
________年____月____日
________年____月____日
代加工代理合同（匯總18篇）篇十四
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就乙方委托甲方加工電解法(含化學(xué)法)二氧化氯復(fù)合消毒劑發(fā)生器，達(dá)成如下協(xié)議，望共同遵守。
一、合同有效期：自年月日起至年月日止。
二、甲方義務(wù)：
2、甲方保證接到乙方加工訂單后，保證加工周期、保證加工質(zhì)量、保證設(shè)備易損件及維修件的正常供應(yīng)。
3、甲方為乙方派出的售后服務(wù)及安裝人員提供完全的`、認(rèn)真的設(shè)備指導(dǎo)安裝、故障判斷及技術(shù)維修。
4、甲方嚴(yán)格按照乙方每批次加工訂單技術(shù)要求進(jìn)行加工產(chǎn)品。絕不出現(xiàn)偷工減料、以次充好的現(xiàn)象。
5、甲方通知乙方驗貨時，應(yīng)首先自檢，確鑿無誤后通知乙方驗貨。對乙方驗貨時提出意見和要求，甲方應(yīng)虛心接受并進(jìn)行整改。
三、乙方義務(wù)：
1、乙方每批次向甲方下達(dá)的加工訂單，雙方就產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)要求、加工周期確認(rèn)后，應(yīng)共同簽署每批次加工訂單的合同。合同雙方蓋章后生效。
2、合同生效后，乙方應(yīng)向甲方支付每批次產(chǎn)品的材料費(fèi)用。
3、甲方加工完畢后，通知乙方，乙方進(jìn)行產(chǎn)品驗收，通過雙方驗收后，確鑿產(chǎn)品無質(zhì)量問題，乙方向甲方支付每批次的加工費(fèi)用。
四、違約責(zé)任。
1、若甲方違反本合同，承擔(dān)由此引發(fā)的一切法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。
2、乙方若違反本合同，承擔(dān)由此引發(fā)的一切法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。
五、若因不可預(yù)測因素導(dǎo)致市場價格必須調(diào)整時，雙方可再協(xié)商采取相應(yīng)措施。
六、本合同履行過程中引起的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成，可向人民法院提起訴訟。
七、本合同(共二頁)一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，本合同生效后雙方所書面簽署的相關(guān)文件以及傳真均為本合同的附件：與合同具有同等法律效力。
代加工代理合同（匯總18篇）篇十五
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商。就乙方委托甲方代加工紅棗事宜，簽訂如下合同，雙方須共同遵守：
一、委托代加工紅棗的品種、重量：
乙方委托甲方代加工的紅棗品種為：___棗，重量____噸。___棗，重量______噸。
二、委托代加工工作范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用：
（1）乙方委托甲方代加工紅棗的工作范圍為：原料卸車、粗分選（機(jī)選）、清洗、烘干、稱重、裝箱、裝車。
（2）代加工紅棗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合乙方的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求或按行業(yè)通行做法執(zhí)行。
（3）代加工費(fèi)用：____元/公斤（按紅棗原料進(jìn)廠時的重量計算），代加工費(fèi)用不包含紙箱、內(nèi)膜袋、膠帶的費(fèi)用。乙方如需使用甲方包裝材料，按甲方的材料收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行支付費(fèi)用。
三、如乙方使用甲方周轉(zhuǎn)筐拉運(yùn)紅棗，周轉(zhuǎn)筐出廠時，乙方須交押金，每個周轉(zhuǎn)筐20元，損壞或丟失照價賠償。七天內(nèi)不收費(fèi)，7天至15天，收取租金2元/個；15天至30天，收取租金4元/個；一個月以上按出售處理，20元/個。
四、乙方委托代加工的紅棗，甲方不負(fù)責(zé)出具檢測報告，如果乙方要檢測報告，甲方可以代辦送檢，但檢測費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
五、費(fèi)用結(jié)算：乙方在拉運(yùn)紅棗時，須付清甲方加工費(fèi)，否則甲方有權(quán)扣留乙方委托代加工的紅棗，直至乙方付清加工費(fèi)為止。
六、乙方的紅棗在進(jìn)入甲方加工廠后，乙方應(yīng)當(dāng)自行安排相關(guān)人員對代加工的紅棗進(jìn)行看管、監(jiān)督，但不得妨礙甲方正常工作。甲方為乙方看管人員免費(fèi)提供食宿。
七、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
八、甲、乙雙方發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可訴至甲方所在地人民法院。
九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽定之日起生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
身份證號：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
承攬人：
日期：
日期：
日期：
代加工代理合同（匯總18篇）篇十六
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工，皮革制品出口業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工，皮革制品出口至_________業(yè)務(wù)，乙方接受甲方委托。
二、合同標(biāo)的：_________。
產(chǎn)品名稱：_________。
數(shù)量：_________。
合同金額：_________。
擬出運(yùn)日期：_________
出運(yùn)港：_________。
到貨港：_________。
外方付款結(jié)算方式：_________。
三、雙方責(zé)任及義務(wù)：
(一)甲方職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部內(nèi)容負(fù)責(zé);。
2.負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)、出運(yùn)、交貨;。
3.負(fù)責(zé)向乙方提供工廠開具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運(yùn)費(fèi)等正式發(fā)票;。
4.承擔(dān)業(yè)務(wù)的全部費(fèi)用及風(fēng)險，保證按合同條款(合同標(biāo)的)的`全部內(nèi)容執(zhí)行，并向乙方支付出口代理手續(xù)費(fèi)(乙方收匯)。
(二)乙方職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)按甲方提供的合同內(nèi)容對外簽訂出口合同;。
2.提供出口貨物商檢、報關(guān)、出運(yùn)和結(jié)匯等工作所需的單據(jù);。
3.負(fù)責(zé)出口結(jié)匯;。
4.結(jié)匯后一周內(nèi)，將貨款轉(zhuǎn)付甲方賬戶。
四、違約責(zé)任：
如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責(zé)任而給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失，由違約方承擔(dān)。
五、甲方出具的擔(dān)保函是本協(xié)議不可分割的一部分。
六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。自簽字之日起生效，具有同等法律效力。
代加工代理合同（匯總18篇）篇十七
地址：
電報掛號：
電傳：
________工廠。
地址：中華人民共和國省市區(qū)街號。
電報掛號：
乙方為：×國公司。
地址：
電傳：
雙方為開展來料加工（或來件裝配）業(yè)務(wù)，本著平等互利原則，通過友好協(xié)商，特簽訂本合同。
第一條加工（裝配）的項目。
乙方向甲方提供加工（或裝配）______（產(chǎn)品）______套（或件）所需的原材料（或散件）；甲方對乙方提供的原材料（或散件）進(jìn)行加工（或裝配），加工（或裝配）后將成品交付乙方。
第二條交付來料與加工成品的數(shù)量和時間。
或自年月日至年月日）分批將加工（或裝配）后的成品負(fù)責(zé)運(yùn)至______港口（或車站）交付乙方。
乙方在提供原材料（或散件）時，按百分之______的備損率提供給甲方，多提供部分不計加工（或裝配）數(shù)量。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供全部原材料（或散件），致使甲方停工待料造成損失，乙方在接到甲方提出的通知后，應(yīng)予賠償。如甲方未能按時、按質(zhì)、按量交付成品，在乙方提出后，甲方亦應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
第三條加工費(fèi)。
甲方為乙方進(jìn)行加工（或裝配）的加工費(fèi)，每件（或套）計____幣______元。（注一）。
第四條付款辦法。
乙方將不作價的原材料（或散件）運(yùn)交甲方；加工費(fèi)由乙方給甲方開出即期付款信用證。（注二）。
第五條來廠專家和技術(shù)培訓(xùn)。
根據(jù)實(shí)際需要，乙方有義務(wù)向甲方派遣專家并為甲方培訓(xùn)必要的技術(shù)人員，來廠專家和培訓(xùn)人員的數(shù)目、時間、任務(wù)以及費(fèi)用負(fù)擔(dān)等，由雙方另行商議。
第六條運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)。
乙方將原材料（或散件）運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)；甲方將成品運(yùn)交乙方的運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。成品的運(yùn)輸保險，由甲方按原材料（或散件）成本加上運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)、加工費(fèi)之和的110％投保綜合險、戰(zhàn)爭險（如陸上運(yùn)輸則投保陸上運(yùn)輸險）。在加工裝配期間，由甲方負(fù)責(zé)投保火險。（注三）。
第七條質(zhì)量檢驗。
（1）甲方在收到原材料（或散件）后，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗收，如發(fā)現(xiàn)乙方提供的原材料（或散件）的規(guī)格、質(zhì)量不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，或數(shù)量不足，由甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
（2）乙方在收到甲方加工的成品后，按雙方議定的驗收標(biāo)準(zhǔn)驗貨，如因甲方裝配不當(dāng)造成質(zhì)量問題，由乙方向甲方提出檢驗報告，甲方負(fù)責(zé)返修或賠償。
第八條不可抗力。
由于戰(zhàn)爭和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其它人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時，遇有上述事故的一方應(yīng)盡快將事故情況通知對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。對方由此而產(chǎn)生的損失，不得提出賠償要求。
第九條違約責(zé)任。
任何一方不履行合同條款，致使對方遭受經(jīng)濟(jì)損失時，必須承擔(dān)賠償責(zé)任，受損害方并擁有罰款__________元的權(quán)利。
第十條仲裁。
本合同在執(zhí)行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好方式進(jìn)行協(xié)商解決。如未能解決時，提請×國______仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴一方負(fù)擔(dān)。
第十一條擔(dān)保。
為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。
第十二條轉(zhuǎn)讓。
本合同所載明的權(quán)利和義務(wù)，非經(jīng)雙方一致同意，一方不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
第十三條有效期限。
本合同自簽字之日起生效，有效期到本合同規(guī)定的______套（或件）由甲方加工（或裝配）成成品交付乙方并收進(jìn)全部加工費(fèi)時終止。
第十四條續(xù)訂。
本合同有效期限屆滿之前，如一方認(rèn)為需要續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教岢霾⑦M(jìn)行協(xié)商。
第十五條文本。
本合同正本一式2份，雙方各持1份。副本______份。
第十六條補(bǔ)充或修訂。
本合同如有未盡事宜，雙方可以進(jìn)行協(xié)商補(bǔ)充或修訂。
第十七條適用法律。
中華人民共和國法律為本合同的適用法律。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）。
代表：（簽字）代表：（簽字）。
見證人：（簽字）。
代加工代理合同（匯總18篇）篇十八
甲方：
地址：
電話： 傳真：
乙方： 重慶市百業(yè)興食品有限公司(簡稱乙方)
甲、乙雙方就乙方委托甲方進(jìn)行貼牌生產(chǎn)食品系列事宜，在雙方平等合作的基礎(chǔ)上經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成共識，簽訂本委托生產(chǎn)合同書，雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。
1、甲方系獨(dú)立的法人單位，并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。
2、乙方具備生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的合法資質(zhì)，證書手續(xù)齊全真實(shí)，產(chǎn)品嚴(yán)格按照國家技術(shù)監(jiān)督部門備案的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
3、產(chǎn)品質(zhì)量以甲方和乙方共同確認(rèn)的樣本質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)。乙方在產(chǎn)品加工過程中必須符合國家食品安全的相關(guān)法規(guī)，不得添加任何違禁添加劑，產(chǎn)品出廠前，必須經(jīng)國家法定檢驗機(jī)構(gòu)檢驗合格，并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)，如漲袋、漏氣或變質(zhì)等情況，因質(zhì)量問題造成的所有損失由乙方承擔(dān)，若甲方在產(chǎn)品沒有任何質(zhì)量問題，出現(xiàn)滯銷情況，乙方不予退貨，由甲方自行處理。
4、甲方全面銷售，乙方不得銷售該產(chǎn)品。
1、乙方為生產(chǎn)單位：按照甲方需求，給甲方生產(chǎn)合格( )系列產(chǎn)品。
2、甲方為委托單位，其商標(biāo)( )為甲方所有。
2、甲方款到乙方指定賬戶后經(jīng)核實(shí)乙方再進(jìn)行生產(chǎn)
乙方接到甲方訂單后十天內(nèi)貨到甲方倉庫(因前期生產(chǎn)未調(diào)整過來有可能會出現(xiàn)延誤)，如果超過十天，從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的違約金(天災(zāi)等不可抗力之特殊情況除外)。
甲方倉庫：
聯(lián)系人：
乙方必須按照甲方的訂單品種、數(shù)量組織生產(chǎn)，數(shù)量控制在訂單數(shù)的正負(fù)10%內(nèi)，訂單以傳真內(nèi)容為準(zhǔn)。如未按訂單生產(chǎn)，甲方有權(quán)拒收(如甲方條件過于苛刻，乙方有權(quán)拒絕生產(chǎn)，并進(jìn)行協(xié)商解決)。
本合同有效期為 20_ 年 月 日至 年 月 日止。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙 方：重慶市百業(yè)興食品限公司
法人代表(簽章)： 法人代表(簽章)：
簽約代表： 簽約代表：
簽約日期： 簽約日期：