合同協(xié)議應(yīng)包含必要的條款，包括但不限于雙方身份信息、合同目的、權(quán)益分配、違約責(zé)任、爭議解決等內(nèi)容，以確保合同的有效性和可執(zhí)行性。希望下面的合同協(xié)議示例能夠為大家提供一些參考和啟發(fā)，以便順利達(dá)成協(xié)議。

消防包清工合同（精選14篇）篇一

業(yè)主(以下簡稱甲方)：聯(lián)系電話：

施工隊(以下簡稱乙方)：聯(lián)系電話：

甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關(guān)法律，在平等公正的.情況下簽定如下合同：

一、工程概況

工程名稱：。

二、工程量、價格

1、單價：元/m2。

2、工程款：元。

3、如需要增加工程量洽談。

三、付款方式：現(xiàn)金付款。

四、設(shè)計

甲方須向乙方提供圖紙及施工方案一套。

五、材料、水電由甲方提供。

六、工期

從年月日起至年月日止，工期為天。

七、材料運輸

甲方負(fù)責(zé)材料在施工現(xiàn)場的垂直運輸條件。

八、施工機具和建筑工具都由乙方提供。

九、如因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，由乙方無償維修。

十、此工程出現(xiàn)任何安全事故，由乙方承擔(dān)。

十一、合同爭議

出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商，協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。本合同一式兩份，

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

消防包清工合同（精選14篇）篇二

發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：

第一條工程項目。

(一)工程名稱：大通縣長寧鎮(zhèn)新添堡新村搬遷工程。

(二)工程地點：大通縣長寧鎮(zhèn)新添堡新村。

(三)工程內(nèi)容：層棟，建筑面積平方米。

(四)承包范圍：按甲方提供的工程施工圖紙規(guī)定內(nèi)容：主體施工;抹灰;挖機;鋼筋工;木工;攪拌機;水電;墊層層面及所有土建。甲方只負(fù)責(zé)開挖基礎(chǔ)、回填費用。

(五)承包方式：乙方以大清包工，包括機械設(shè)備所有施工。

第二條工期。

工期為_________天，自20xx年_________月。

第三條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和保修期。

(一)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗收規(guī)范。

(二)工程保修按建設(shè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保修期為三年。保修期。

自竣工驗收簽字之日起計。

第四條工資支付和結(jié)算。

(一)乙方根據(jù)圖紙編制各工種工資及材料采購清單詳見清單，雙方確認(rèn)有效。

(二)工資支付方式：

按工程進度付款，每次付款由項目部核工程量后付款，干完付總工程量的75%，余額在新村辦驗收合格交工后付20%(新村辦轉(zhuǎn)款日起15個工作日內(nèi)支付給乙方，扣5%作用于保修金)。

第五條雙方責(zé)任。

(一)甲方責(zé)任：

1、提供原材料及，包括基礎(chǔ)開挖機械。

2、合同簽訂后甲方向乙方提供施工圖紙一份。

3、落實施工用水、用電，保證常用電源、主配電箱的布置。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量及工程進度，必要時有權(quán)責(zé)令乙方停工整改等制約措施。

5、編制工程進度、計劃和工程質(zhì)量月報表。

6、甲方及時提供乙方施工所需材料。

7、在開工期間若發(fā)生安全事故，除不可抗力引發(fā)的由甲乙雙方共同承擔(dān)外，其余安全事故由乙方負(fù)責(zé)。

8、委派為現(xiàn)場管理代表，監(jiān)督檢查工程質(zhì)。

(二)乙方責(zé)任：

1、必須嚴(yán)格按圖紙施工，按施工規(guī)范操作施工，若發(fā)生質(zhì)量問題或驗收不合格必須返工處理。

2、配合與工程有關(guān)監(jiān)督部門的.關(guān)系，不得與甲方、業(yè)主、監(jiān)理等督管人員爭執(zhí)、爭吵。做好文明施工。

3、提高安全意識，加強安全施工，清除安全隱患，做到安全施工。施工期間發(fā)生施工質(zhì)量安全事故的均由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)全部責(zé)任。

4、乙方若不能按期完成或故意拖延工期，甲方有權(quán)對乙方采取一定的罰款措施，其在工程款中扣除。

5、乙方應(yīng)按定額要求合理使用材料，嚴(yán)禁不合理的大料小用、長料短用、好料差用。用料提前預(yù)算，不合理的超額用料部分，乙方承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任，甲方有權(quán)在其工程款中扣除。

6、做好成品防護，如損壞成品及損壞甲方財物照價賠償。

7、乙方自己負(fù)責(zé)采購小材料包括(鐵絲、扎絲、釘子、切割片、施工電線)等消耗品。

8、妥善保管好建筑工地的建材，如有損壞、丟失、承擔(dān)全部材料賠償責(zé)任。

9、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理，指定安全、防火責(zé)任人，物件堆放整齊，道路暢通。施工人員進入工地必須佩帶安全帽，做到安全施工。

10、委派為現(xiàn)場管理代表，負(fù)責(zé)施工期間的施工質(zhì)量、安全及與甲方的溝通等問題。

第六條：其他條款：

(一)、施工隊工人工資由負(fù)責(zé)發(fā)放并代扣個人所的稅，工程竣工后如出現(xiàn)拖欠或未支付工人工資，由承包人承擔(dān)法律責(zé)任，與甲方無關(guān)。

(二)、本合同一式叁份，甲方存二份，方存一份，所有合同具有同等效力，合同所有的附件均是組成部分。

(三)、本合同簽訂之日起生效。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

20xx年____月____日。

20xx年____月____日。

消防包清工合同（精選14篇）篇三

單位名稱：(以下簡稱甲方)

單位名稱：

油漆工(班組) (以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，本著平等、自愿、互利、互惠的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同。

第一條工程名稱及地點

工程名稱：

工程地點：

第二條工程范圍及內(nèi)容

工程范圍：的內(nèi)外墻、平頂涂料工程。包括清理基層、搭拆架子、括膩子(摻白水泥)二遍，配料、打磨砂紙、刷涂料三遍等全部工作內(nèi)容。

工程承包形式：包工包料(并由承包方自備機具、工具。)

第三條結(jié)算方式

1、按實做面積進行結(jié)算，工程量計算方式按定額規(guī)定。

2、合同暫定數(shù)量：內(nèi)墻涂料m2，外墻涂料m2，其它：。

3、單價約定：內(nèi)墻涂料元/ m2，外墻涂料元/ m2，其它：。

第四條合同價款的支付

本工程根據(jù)每月完成進度部位，在月底按完成的工程量結(jié)帳，并按70%支付工資。工資于次月5日前由班組長按出工人數(shù)造好工資表報項目部，次月15號左右發(fā)放到各工人手中，工程余款在工程結(jié)頂經(jīng)驗收達(dá)到要求后一個月內(nèi)支付，乙方需開具勞務(wù)發(fā)票。

第五條工程質(zhì)量要求

1、按建筑、安裝規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范，并按gb50210-20xx建筑工程質(zhì)量驗評定標(biāo)準(zhǔn)及《杭州市提高建筑安裝感觀質(zhì)量的若干規(guī)定》進行施工和檢驗。

2、材料要有質(zhì)量檢驗合格證，如因乙方責(zé)任造成返工，其損失費由乙方承擔(dān)，保修期暫定為工程竣工交付建設(shè)單位使用后半年。

3、在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時報告甲方。按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行處理，一切損失及費用均由乙方負(fù)責(zé)。如由于管理不善或有意的偷工減料等，甲方根據(jù)情節(jié)輕重和造成影響程度，有權(quán)向有乙方處以罰款、停工，甚至終止合同。

4、乙方必須負(fù)責(zé)其所承擔(dān)的工作完成之前的成品、半成品的保護工作。對項目部經(jīng)查不符合要求的，由項目部開出整改通知單，班組如不及時整改的則按有關(guān)條例處罰。

第六條施工工期及進度要求

1、施工工期：暫定為年月日開工，具體各幢施工工期必須符合現(xiàn)場項目部計劃要求;并于年月日前完工。

2、進度要求：乙方必須根據(jù)甲方每周安排的.進度計劃施工，如按時保質(zhì)、保量完成的，將給予2元/m2的獎勵。如由乙方原因引起拖延工程進度情況，甲方將乙方本月完成工程量結(jié)算價中扣除5元/m2，嚴(yán)重的甲方有權(quán)辭退乙方，并按完成工作量的70%結(jié)算。

第七條工程雙標(biāo)化管理

1、工程施工人員進場必須具有身份證、勞務(wù)證、暫住證，暫住證可由甲方代辦，費用由乙方自負(fù)。

2、乙方施工人員進場七天內(nèi)，承包人必須將全部名單報給項目部，并交身份證復(fù)印件和一寸照片2張。

3、乙方施工人員必須嚴(yán)格遵守工地的一切規(guī)章制度，如有違反按規(guī)定在當(dāng)月生活費中扣除相應(yīng)的罰款金額。

4、乙方在工地住宿人員必須服從甲方統(tǒng)一安排，不得留宿外來人員，必須保持宿舍內(nèi)清潔，每周項目部對宿舍進行檢查，對檢查不符合要求的處以20-100元的罰款。

5、乙方在施工中必須嚴(yán)格落實，在施工中不得浪費原材料，真正做到工完料清，否則甲方視情況對乙方處以相應(yīng)的罰款。落手清必須鋼筋頭用掉，或堆放好。如發(fā)現(xiàn)未清理或浪費者，按每跟5元扣罰。

6、施工現(xiàn)場清潔衛(wèi)生實行包干制，乙方必須由專人負(fù)責(zé)清理衛(wèi)生，并在包干范圍內(nèi)的所有垃圾運到甲方指定地點。

7、絕對禁止婦女及兒童進入工地現(xiàn)場，如發(fā)現(xiàn)一次當(dāng)事人罰100元，承包人罰200元。如確需要用女工的班組，應(yīng)將名單上報項目部，由項目部統(tǒng)一劃分宿舍住宅，絕不允許男女混居。

8、乙方在施工現(xiàn)場內(nèi)嚴(yán)禁發(fā)生打架事件和賭博，如發(fā)生不管雙方對錯及賭額大小，均對當(dāng)事人罰200元/次，承包人罰500元/次，情節(jié)嚴(yán)重的送公安機關(guān)處理。

9、要求班組長在施工過程中的到崗率不小于%。班組在一個月內(nèi)違反以上規(guī)定三項次以上，在當(dāng)月完成工作量的結(jié)算中扣除21元/ m。

第八條安全要求

施工人員進入工地必須戴好安全帽，必須遵守安全制度及安全紀(jì)律，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，杜絕安全事故。如因乙方原因而發(fā)生安全事故，一切責(zé)任由乙方承擔(dān);如因其它原因發(fā)生的安全事故，雙方協(xié)調(diào)解決。甲、乙雙方必須共同簽訂安全合同。

第九條合同生效

乙方在簽訂本合同時必須簽訂相關(guān)的安全合同和遞交工程量總價8%的金額作為保證金。只有在簽訂安全合同及提交保證金后，本合同才生效。合同正本一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，副本若干份。

第十條其他約定事項

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

20xx年____月____日

20xx年____月____日

消防包清工合同（精選14篇）篇四

甲方：

乙方:

為了甲、乙雙方更好履行合同條款，在遵守國家有關(guān)政策法令及現(xiàn)行施工與驗收規(guī)范前提下，雙方充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，雙方共同遵守：

一、工程名稱：綜合樓

二、工程地點：

三、承包范圍及詳細(xì)部位：

本工程所有施工內(nèi)容：

2、鋼筋(調(diào)直、制作、綁扎、安裝、保護層控制);

3、木工(支模、拆模、打磨);

4、水電(上下水安裝、線路鋪設(shè)預(yù)埋及電器安裝);

5、裝飾(內(nèi)外墻粉刷、外墻涂料、地磚及衛(wèi)生瓷磚的鋪設(shè))

四、承包方式和結(jié)算方式：

承包方式:本工程在承包范圍內(nèi)以包工不包料、包材料損耗、包臨設(shè)、包工期、包質(zhì)量、包安全、包文明施工、包材料及機具場內(nèi)60m運輸、包砂石的篩選及攪拌、包工程驗收質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)、包施工中乙方工人安全保護用品、工傷保險和勞保福利在內(nèi)、包物價上漲的形式由乙方承包。

結(jié)算方式:本工程按施工圖紙、設(shè)計變更及施工現(xiàn)場實際有效簽證計算工程量套用承包單價進行結(jié)算。乙方超出設(shè)計圖紙范圍(設(shè)計變更、工程更改、隱蔽驗收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。

五、承包單價：

單價：255元/平方米

單價說明：1、包基礎(chǔ)施工前的施工準(zhǔn)備、配合工作，如施工放線等工作;2、包場地清理等工作;3、包機械安裝、調(diào)試、保養(yǎng)、操作等相關(guān)工作;3、包施工腳手架、扣件、架板、電纜線、模板、振動板、振動棒、斗斗車等工程施工中的一切工具在內(nèi);4、面積按建筑面積計算;5、乙方在施工的水電費不包含在內(nèi)。

六、付款方式

1、甲方和監(jiān)理公司對工程質(zhì)量檢查驗收合格后，按進度付款。基礎(chǔ)完工付至10%;主體完工付至50%;裝飾工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%，經(jīng)甲方有關(guān)部門驗收合格并辦理結(jié)算手續(xù)后30天內(nèi)付清結(jié)算款。

2、支付方式：甲方付款時采用現(xiàn)金。

七、工期條款

1、總工期歷時天，開工時間年6月1日，竣工時間年月30日。

2、如遇下述情況:(a)甲方、建設(shè)單位重大設(shè)計變更影響;(b)不可抗力嚴(yán)重影響施工;則按實際時間順延工期。逾期，每超過一天按日計算沖扣乙方工資額500元。

八、質(zhì)量條款

1、乙方承包施工的工程質(zhì)量以甲、乙雙方確認(rèn)的施工圖紙及說明，施工方案，設(shè)計變更，技術(shù)交底，現(xiàn)行施工與驗收規(guī)范，作為檢查、抽檢或驗收的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。

3、澆筑砼墊層時，乙方必須先派人現(xiàn)場設(shè)置標(biāo)高控制點，砼墊層平整度必須控制在+2cm之內(nèi)，否則由乙方承擔(dān)所有材料損失。

4、分項工程施工完畢之后，乙方必須先進行自檢，合格方能由甲方向監(jiān)理驗收。監(jiān)理第一次驗收不合格，對乙處以500元違約金，可考慮要求乙方限期整改完畢重報甲方驗收;若乙方未能在限期內(nèi)整改完畢或雖整改完畢但經(jīng)監(jiān)理第二次驗收仍不合格的，甲方有權(quán)通知乙方解除本合同，對乙方按已完工合格工程的60%結(jié)算，并限期辦理有關(guān)退場手續(xù)。

6、工程質(zhì)量要求達(dá)到“合格”標(biāo)準(zhǔn)，若工程質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，則由乙方承擔(dān)所有材料損失及相關(guān)違約責(zé)任。

九、甲、乙雙方職責(zé)：

(一)甲方職責(zé)：

1、乙方進場時，甲方就公司制度、工地管理制度及具體管理人員名單向乙方交底。

2、提供施工圖兩份。

3、甲方指派代表，對工程質(zhì)量、進度進行檢查驗收、辦理變更登記、竣工結(jié)算手續(xù)等。

(二)乙方職責(zé)：

1、乙方進場前必須與工人簽訂用工協(xié)議書，內(nèi)容包括工程質(zhì)量、施工安全、管理職責(zé)和工資發(fā)放等手續(xù)。

2、乙方不得雇傭18歲以下及不宜從事建安工程施工的作業(yè)人員，否則發(fā)生一切責(zé)任，由乙方自行承擔(dān)。

3、乙方自帶必備的施工工具和用具，工人安全防護用品等;費用包括在承包單價內(nèi)。

4、乙方不得將承包范圍內(nèi)的工程轉(zhuǎn)包給他人，否則，甲方有權(quán)解除合同，乙方向甲方支付合同總價5%的違約金，給甲方造成損失的，承擔(dān)賠償責(zé)任。

5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的場地清理(包括臨時生產(chǎn)和生活設(shè)施)。

十、安全條款

1、人員進場必須做好安全教育工作，及時做好書面安全交底及安全措施工作，嚴(yán)格按照現(xiàn)行有關(guān)安全操作規(guī)程施工，執(zhí)行公司和工地有關(guān)安全生產(chǎn)制度(處罰標(biāo)準(zhǔn))，用電機具要專人管理專人操作，若違反規(guī)定造成工傷事故由乙方負(fù)責(zé)。

2、施工現(xiàn)場乙方必須有專人負(fù)責(zé)安全管理和監(jiān)控工作，及時做好安全自檢與整改工作。

3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，甲方一概不負(fù)責(zé)。

4、對于乙方雇用的工人的傷害或賠償，應(yīng)由乙方自行負(fù)責(zé)。對于這類傷害或賠償，乙方應(yīng)保證并持續(xù)保證甲方不負(fù)任何責(zé)任。

5、乙方自行負(fù)責(zé)工人的勞保用品、勞保福利及施工過程中工傷事故處理的一切費用。

6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的損害，由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。

十三、解決合同糾紛的方式：

因本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向合同簽訂地人民法院起訴。

十四、其他;

a)本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期滿結(jié)清余款后自行終止;

b)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，每份均具同等法律效力。

甲方：乙方：

電話：電話：

簽訂日期：年月日

消防包清工合同（精選14篇）篇五

發(fā)包方：_________（以下簡稱甲方）。

承包方：_________（以下簡稱乙方）。

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，就本項工程建設(shè)有關(guān)事項，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

1、本合同工程定于______年______月______日開工；于______年______月______日竣工。合同工期日歷天數(shù)為______天。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數(shù)為______天。

2、承包方為提前工期采取的相應(yīng)措施及因此增加的經(jīng)濟支出：__________________.

3、工期提前或延誤的獎罰，由雙方協(xié)商后在合同中約定：__________________.

圖紙發(fā)包方于______，向承包方提供______套圖紙。

發(fā)包方工程師姓名：______；項目經(jīng)理姓名：______。

開工前辦理完畢土地征用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構(gòu)筑物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現(xiàn)場，并保證施工期間的需要，向承包方提供施工現(xiàn)場工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料，提交辦理有關(guān)證件、批件的`合法手續(xù)，將水準(zhǔn)點與座標(biāo)控制點位置以書面形式提交給承包方，并于現(xiàn)場交驗，協(xié)調(diào)、處理施工現(xiàn)場周圍建筑物、構(gòu)筑物（含文物保護建筑）、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題，凡在有毒有害環(huán)境中施工時，發(fā)包方按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護措施，并承擔(dān)相關(guān)的經(jīng)濟支出。

1、每月______日向發(fā)包方報送月度施工計劃和己完工程進度統(tǒng)計報表。

2、遵守國家及本市有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的交通和施工噪音等管理規(guī)定，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)、清潔衛(wèi)生等各項工作，做好施工現(xiàn)場周圍建筑物、構(gòu)筑物（含文物保護建筑）、古樹名木和地下管線的保護。發(fā)現(xiàn)地下障礙和文物時，及時報告有關(guān)部門并采取有效保護措施，按有關(guān)具體規(guī)定處置，發(fā)包方承擔(dān)由此發(fā)生的費用，延誤的工期相應(yīng)順延。承包方不按合同約定完成各項工作時，應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟損失，工期不予順延。

1、當(dāng)工程具備覆蓋、掩蓋條件或達(dá)到中間驗收部位以前，承包方自檢，并于48小時前通知發(fā)包方參加，驗收合格后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，承包方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。因發(fā)包方不正確糾正或其它非承包方原因引起的經(jīng)濟支出，由發(fā)包方承擔(dān)。檢驗不應(yīng)影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢驗不合格，影響正常施工的費用由承包方承擔(dān)。除此之外影響正常施工的經(jīng)濟支出由發(fā)包方承擔(dān)，相應(yīng)順延工期。

2、工程具備竣工驗收條件，承包方按國家和本市工程竣工有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包方提供完整竣工資料和竣工驗收報告，發(fā)包方10天內(nèi)組織驗收。發(fā)包方不能按約定日期組織驗收，應(yīng)從約定期限最后一天的次日起承擔(dān)工程保管責(zé)任及應(yīng)支付的費用。發(fā)包方、承包方辦理工程竣工驗收手續(xù)后，發(fā)包方于5日內(nèi)按有關(guān)規(guī)定向質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申報竣工工程質(zhì)量備案本合同即告終止。承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)或國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，對交付發(fā)包人使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。

1、施工中發(fā)包方對原設(shè)計進行變更，經(jīng)批準(zhǔn)后，發(fā)包方應(yīng)在變更前10天向承包方發(fā)出書面變更通知，否則，承包方有權(quán)拒絕變更。承包方按通知進行變更，并于5天內(nèi)，根據(jù)約定的可調(diào)整承包方式提出變更價款報告的完整資料，因變更導(dǎo)致的經(jīng)濟支出和承包方損失，由發(fā)包方承擔(dān)，發(fā)包方收到變更價款報告之日起5天內(nèi)予以簽認(rèn)，無正當(dāng)理由不簽認(rèn)時自變更價款報告送達(dá)之日起5天后自行生效，由此延誤的工期相應(yīng)順延。

2、本工程按可調(diào)整的承包方式對承包造價作如下調(diào)整：

雙方按國家和本市有關(guān)主管部門現(xiàn)行規(guī)定，在合同生效后，開工前七天，發(fā)包方應(yīng)向承包方預(yù)付______%工程款；進度款根據(jù)每月1號所報工程進度撥款；承包人按發(fā)包方要求履行完全部義務(wù)后，向發(fā)包方提交竣工結(jié)算報告，發(fā)包方應(yīng)在收到竣工結(jié)算報告后______內(nèi)向承包方予以結(jié)清，發(fā)包方不按時撥付工程款，從應(yīng)付之日起承擔(dān)應(yīng)付款的利息。發(fā)包人承包人履行合同全部義務(wù)，竣工結(jié)算價款支付完畢，承包人向發(fā)包人交付竣工工程后，本合同即告終止。

1、發(fā)包方、承包方雙方應(yīng)對各自負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料設(shè)備，提供產(chǎn)品合格證明；如與設(shè)計和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品，重新采購符合要求的產(chǎn)品，各自承擔(dān)由此發(fā)生的費用。

2、承包方需使用代用材料時，須經(jīng)發(fā)包方代表批準(zhǔn)方可使用，由此增減的費用雙方議定。

發(fā)包方、承包方雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機構(gòu)會同有關(guān)部門調(diào)解。不愿調(diào)解或調(diào)解不成的，可以采取下列一種方式解決：

第一種爭議解決方式：向______仲裁委員會申請仲裁；

第二種爭議解決方式：向______人民法院起訴。雙方約定按第______種爭議解決方式解決。

承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)或國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，對交付發(fā)包人使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。

保修內(nèi)容包括：

1、工程主體結(jié)構(gòu)終身保修；

2、屋面防水結(jié)構(gòu)保修5年；

3、裝飾裝修及其他保修兩年。

發(fā)包方或承包方不能按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項義務(wù)及發(fā)生使合同無法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經(jīng)濟損失。除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。

本合同正本兩份具有同等效力，由發(fā)包方承包方雙方分別保存；副本______份。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

消防包清工合同（精選14篇）篇六

甲方：

乙方：

現(xiàn)就室內(nèi)裝飾工程，以清包工形式，承包給乙方施工，為明確雙方職責(zé)，經(jīng)雙方共同協(xié)商一致，特訂立以下條款，望甲乙雙方共同遵守履行，并為工程完工后結(jié)算依據(jù)，協(xié)議如下：

1.甲方安排工程進度，提供施工材料，安全設(shè)施。

2.甲方保證材料的及時供應(yīng)，除特殊加工的材料按其所需的加工周期除外，其他常規(guī)材料必須保證雙方協(xié)定之時間內(nèi)送到。

3.乙方按照圖紙復(fù)審后，根據(jù)圖紙、生產(chǎn)、裝配（如有差異、以本公司所發(fā)布文件為準(zhǔn)或由工程部決定）。根據(jù)甲方的指令，按實際的施工進度、乙方根據(jù)現(xiàn)場實際情況，負(fù)責(zé)增減勞務(wù)人員。作到安全生產(chǎn)，如違反安全條例，導(dǎo)致傷亡事故，除追究主要責(zé)任外，一切費用由乙方自理。

4.乙方應(yīng)辦理人身安全保險手續(xù)，費用自理。

5.乙方應(yīng)配備現(xiàn)場指定安全員、施工員，并在承包合同中簽字。

6.乙方各工種應(yīng)互相配合，出現(xiàn)問題當(dāng)場解決，也可通過工程管理部共同解決。

7.乙方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成施工任務(wù)，節(jié)假日應(yīng)確保勞動力平衡，乙方不得無故拖延工期。

8.乙方應(yīng)對本工程包質(zhì)量、包工期、包驗收通過。

按時按質(zhì)完工，經(jīng)有關(guān)單位一次性驗收合格并評定為優(yōu)良工程的，另獎勵/套。

以上費用包括施工人員人工費，現(xiàn)場材料保管費、工人勞務(wù)費、現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)費、現(xiàn)場施工工具費、產(chǎn)品移交給客戶前的產(chǎn)品清理、保護費等。

注：必須把該施工隊配備的施工人員的名單及工資標(biāo)準(zhǔn)呈報公司，并保證工人工資的發(fā)放是其所拿的按比例發(fā)放；如違反，甲方有權(quán)在承包人在場的情況下代承包人發(fā)放工人工資。

暫定年日——月根據(jù)甲方施工流程表施工，總工期控制在天內(nèi)，具體按甲方工程計劃進度要求進行。如延期，按每天150—500元/天進行處罰。如因甲方主觀原因，造成工期拖延，工期順延，并補給給施工隊相應(yīng)生活費。

進場按7天預(yù)付工程總款5%的生活費進行發(fā)放（施工人員配備必須達(dá)到施工要求）。

泥木工分部（分項）工程結(jié)束，驗收合格后就付工程總款40%。

竣工驗收合格簽署后，付至工程總款60%，交房后10—15日結(jié)算工程款。

1.本工程必須按國家標(biāo)準(zhǔn)和市場質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求施工。按國標(biāo)與企標(biāo)即《住宅裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》及上海市地方標(biāo)準(zhǔn)的要求進行驗收，并保證質(zhì)量驗收合格以上，施工質(zhì)量以蘇真發(fā)放施工隊簽字確認(rèn)的施工驗收單里面規(guī)定的內(nèi)容為準(zhǔn)。

3.每月應(yīng)排出工程實際進度表，交工程管理部。

4.如工程管理人員查出不合格者，由管理人員開出整改通知書，施工隊將無條件在規(guī)定時間內(nèi)修復(fù)，直至工程管理部批準(zhǔn)為止。如由甲方主觀原因造成的返工，其費用由甲方承擔(dān)。

5.對現(xiàn)場使用的材料或者零配件，應(yīng)加以保護，不能夠隨便亂放亂堆，工程部將對這些材料及零配件對帳查看，除適當(dāng)?shù)膿p耗外，其余材料數(shù)量將按預(yù)算部開出的材料單對照，損耗超出過大部分，由乙方負(fù)責(zé)賠償，錢款在其施工工程款中扣除。

6.對損壞公司材料，整改項目超標(biāo)使用材料的，也將在項目款中扣除該錢款。

7．在施工過現(xiàn)場的每位員工，都應(yīng)樹立保護成品的概念，對各工種的產(chǎn)品成品，都要保護好，如有損壞，將照價賠償。

8．乙方使用的所有工具必須妥善保護，如乙方領(lǐng)取的機械、工具、電線、碘鎢燈、安全帽等材料，工程完工后應(yīng)如數(shù)歸還（易耗品、舊品歸還沖帳）甲方，發(fā)現(xiàn)欠缺部分按假賠償。

9.乙方的施工用料，應(yīng)按照每套房型的用才定量進行施工、如超出定量，則超出部分由施工隊自行承擔(dān)（材料定量由公司工程部進行實地測量），特別是當(dāng)天拌和的水泥沙漿，必須當(dāng)天用完，做到工完場清。甲方不定期進行檢查，每發(fā)現(xiàn)一次處50-200元的處罰。

1.乙方應(yīng)負(fù)責(zé)工程的整個施工進度與質(zhì)量，包括保修期內(nèi)的服務(wù)，負(fù)責(zé)施工隊人員的安全生產(chǎn)、施工紀(jì)律等。嚴(yán)格執(zhí)行工程計劃，把好質(zhì)量關(guān)。協(xié)助工程部經(jīng)理協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作，每天做好施工日記。以公司驗收單為準(zhǔn)則，服從工程管理部統(tǒng)一安排。

2.對刁難工程管理人員或拒不執(zhí)行工程部指令的隊伍，工程部有權(quán)要求該施工隊或相關(guān)人員退場，并且馬上終止合同，對此決定如有不服，可以向公司上級領(lǐng)導(dǎo)反映，但退場決定必須服從。

3.乙方必須做到以“安全生產(chǎn)，文明施工”為原則，切實執(zhí)行勞動、安全、法律、法規(guī)，重視安全生產(chǎn)，加強安全教育，落實安全防范措施，杜絕工傷事故的發(fā)生。若乙方發(fā)生人身、機械、設(shè)備等造成事故，一切責(zé)任及經(jīng)濟損失均由乙方自負(fù)。

4.乙方在組織生產(chǎn)過程中，必須嚴(yán)格遵守國家和各級行政主管部門關(guān)于勞動保護、勞動安全和社會治安的規(guī)定。不得用承包而取消或?qū)⒌吐毠ず团け＝〈觯瑖?yán)禁使用童工。乙方操作人員必須是乙方在冊職工，并有相關(guān)的上崗證書，保證技術(shù)素質(zhì)好，遵守甲方各項管理制度，服從甲方管理人員的生產(chǎn)調(diào)動。

5.乙方在合同簽定時，把全體施工人員的名字、身份證復(fù)印件及照片交工程管理部統(tǒng)一管理，并應(yīng)接受甲方檢查、督促、獎罰，按當(dāng)?shù)嘏沙鏊?guī)定辦理暫住證及治安管理費，費用由乙方自理。

6.在施工場地，員工一律不得在工地?zé)垷耍宦稍谥付ǖ牡胤綗垺⒆霾恕⒂貌停⒈ＷC場地衛(wèi)生、整潔、安全。

雙方共同協(xié)商解決，本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章后即生效，款項付清后，本合同自行失效。

（工程管理部對實地施工所需的現(xiàn)場發(fā)放的相關(guān)文件）。

甲方：

乙方：

電話：電話：

xx年xx月xx日。

消防包清工合同（精選14篇）篇七

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)文件法律、法規(guī)。本著相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作、自愿的原則，現(xiàn)就項目的水電安裝具體事宜簽立合同如下條款，雙方共同遵照執(zhí)行：

第一條工程概況。

一、安裝工程名稱：

二、安裝工程地點：

三、安裝工程范圍和內(nèi)容：乙方作為甲方水電項目的施工人員對承建的項目工程的清包施工，包括綜合樓、宿舍樓、廠房、倉庫及附屬設(shè)施室內(nèi)的給排水、強弱電，避雷、系統(tǒng)調(diào)試及配合驗收和場內(nèi)臨時用電等。

四、工程造價：廠房24元人民幣(大寫：二十四元)每平方，辦公室、宿舍樓、研發(fā)樓(大寫：)每平方(待進場后拿到施工圖紙結(jié)合兩地市場價格取平均價手寫填入)。

五、工期：合同簽立生效后，隨土建項目時間續(xù)延。

第二條承包方式。

1，本工程的承包方式：乙方清包工。

2，自合同簽訂之時起乙方交納5萬元工程保證金三個月全部返還。

3，水電材料由乙方開列數(shù)量清單報給甲方，由甲方選擇品牌自主購買，乙方負(fù)責(zé)施工。乙方的施工工具及試壓和檢測工具由乙方自備。大型工具由甲方提供。

4，乙方應(yīng)提前3天將需要購買的材料清單提供給甲方，甲方應(yīng)在5天內(nèi)(考慮異地購買材料)及時采購材料供施工隊使用，雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟損失。

5，乙方應(yīng)做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入施工現(xiàn)場和材料存放地。

6，乙方應(yīng)做好對施工完成的成品保護。

7，未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象，按材料價格的五倍從人工費中扣除。

第三條工程款支付與結(jié)算。

第四條質(zhì)保條件及期限。

1，嚴(yán)格按照水電規(guī)范要求施工，每道工序須經(jīng)質(zhì)檢，監(jiān)理驗收合格為準(zhǔn)。

2，在質(zhì)保期內(nèi)，出現(xiàn)問題，由乙方免費維修，質(zhì)保時間根據(jù)《水電安裝合同(編號：20xx050501)》為準(zhǔn)。

第五條安全文明施工。

乙方按照建筑施工相關(guān)規(guī)范、規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護措施，乙方應(yīng)文明施工，按照《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《安全文明施工要求》，加強建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理，保障施工順利進行。如因乙方未按相關(guān)規(guī)范安全施工，造成一切損失及后果由乙方全部承擔(dān)。

第六條違約責(zé)任。

乙方責(zé)任：工程質(zhì)量如不符合規(guī)定，乙方負(fù)責(zé)無償修理或返工，由于修理或返工造成逾期交付的，期間發(fā)生的一切費用由乙方自理。乙方無權(quán)自行停止施工，因此造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

甲方責(zé)任：甲方確保材料及時到位，保證乙方正常施工，如因甲方原因材料并不到位(不可抗拒因素除外)，造成乙方停工，三日內(nèi)不計算，停工三天以上的人工損失由甲方全部承擔(dān)。甲方必須按轉(zhuǎn)款節(jié)點(依據(jù)總承包合同的節(jié)點)及時付款，如因甲方資金不能及時到位，乙方有權(quán)停工，因此造成損失由甲方承擔(dān)。

甲方代表：乙方代表：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

聯(lián)系地址：聯(lián)系地址：

合同訂立時間。

消防包清工合同（精選14篇）篇八

發(fā)包方：

承包方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，訂立本建筑工程施工合同。

第一條 工程概況

工程名稱：***圍墻設(shè)置工程

工程地點：

第二條 承包方式

包工包料。

第三條 工程承包范圍

1、甲方提供圖紙的工作內(nèi)容：花式圍墻砌筑、粉刷（含基礎(chǔ)）、鐵藝欄桿制作、安裝、油漆。附屬所需的地面砼等障礙物破除及土方開挖、回填以及恢復(fù)工作及預(yù)算中包含的其他子項工作。

2、按圖紙設(shè)計要求；特殊要求按甲方書面通知。

3、以上工程內(nèi)容包工期、包安全、包質(zhì)量、包工地內(nèi)外的保潔并保持與周圍業(yè)主間良好的生產(chǎn)生活關(guān)系。承包范圍內(nèi)的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風(fēng)險、工程保險及意外傷害保險、突發(fā)事件搶險費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調(diào)整風(fēng)險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。

4、施工中如甲方要求增加或減少工程量的，在經(jīng)甲方確認(rèn)后按實結(jié)算。合同中已有項目按合同單價執(zhí)行，合同中沒有的項目按定額執(zhí)行。

第四條 合同工期

接甲方指令后開工，在 年 月 日前，乙方應(yīng)完成全部包干工作，雨天經(jīng)甲方確認(rèn)可適當(dāng)順延工期。

由于乙方的原因?qū)е鹿こ萄悠冢邪藨?yīng)承擔(dān) 1000元/天的違約金。違約金在工程款中直接扣除。

質(zhì)量要求

符合國家相關(guān)規(guī)定及達(dá)到發(fā)包人的質(zhì)量要求，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

第六條 工程價款及付款方式

1、本合同固定總價合計人民幣**元，大寫***圓整。

2、本合同暫定總價包含：承包范圍內(nèi)的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風(fēng)險、工程保險及意外傷害保險、突發(fā)事件搶險費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調(diào)整風(fēng)險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。

3、經(jīng)甲方確認(rèn)的施工圖中的工程內(nèi)容在實際施工中未發(fā)生的，結(jié)算時應(yīng)扣除。

4、付款方式

施工至全部工程量的'50%，甲方向乙方支付至合同總價款的20%；工程竣工驗收合格后十五個工作日內(nèi)，付至合同總價款的50%；結(jié)算完畢付至結(jié)算價的95%；剩余5%結(jié)算價作為質(zhì)保金，于驗收合格之日起一年后如無任何質(zhì)量問題一次性無息付清。

乙方應(yīng)于每次付款前向甲方開具相同金額的符合甲方需求的工程款發(fā)票，乙方未開具時，甲方有權(quán)暫停支付相應(yīng)的工程款，且乙方未能及時開具工程款發(fā)票導(dǎo)致發(fā)包人延期支付工程款的，責(zé)任由乙方自行承擔(dān)，且乙方不得因此而拒絕施工。

第七條 甲方職責(zé)

現(xiàn)場協(xié)調(diào)指揮：包括協(xié)助施工單位做好與小區(qū)業(yè)主的溝通、協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)處理綠化移植等有可能影響施工的因素。

第八條 乙方職責(zé)

1、按合同要求完成施工內(nèi)容確保工程質(zhì)量。服從甲方現(xiàn)場指揮人員的指揮，保證安全、保證質(zhì)量和工期。乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，依法辦理相關(guān)保險，承擔(dān)一切安全措施費用；施工過程中發(fā)生的一切安全事故，所造成的一切后果及損失由乙方承擔(dān)。

2、乙方及所屬人員發(fā)生任何傷亡事故與甲方無關(guān)，由乙方自行承擔(dān)一切責(zé)任；如因乙方原因?qū)е录追胶偷谌饺松怼⒇敭a(chǎn)損失，乙方應(yīng)及時予以賠償。必要時甲方可將乙方應(yīng)承擔(dān)的上述賠償金額從應(yīng)付工程款中直接扣除。

3、施工過程中，乙方必須文明施工，保持現(xiàn)場施工整潔，做到現(xiàn)場施工整潔，如乙方不服從管理，甲方有權(quán)要求承包人整改，延誤工期責(zé)任由乙方承擔(dān)；在甲方書面通知7天內(nèi)建筑垃圾若未及時清理，甲方有權(quán)另請施工單位清理，其發(fā)生的費用直接從工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的違約金。

4、在質(zhì)保期內(nèi)因質(zhì)量問題乙方在一周內(nèi)不能及時進行維修的，甲方有權(quán)另行安排其他施工隊伍修理，所需費用直接在質(zhì)保金中扣除。如質(zhì)保金不足以支付的，甲方有權(quán)向乙方追償。

5、材料供應(yīng)管理：工程材料由乙方自購，材料質(zhì)量必須到達(dá)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，且材質(zhì)必須得到甲方的確認(rèn)，如因材料不合格承包人應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任及損失（包括工期延誤責(zé)任）。

6、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)已完成工程的保護工作，在工程竣工驗收完成并移交甲方前，乙方應(yīng)妥善做好看護工作。

第九條 違約責(zé)任

1、本工程應(yīng)達(dá)到甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如工程竣工驗收不合格的，甲方將終止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并應(yīng)另行承擔(dān)因此給發(fā)包人造成的全部損失。

2、乙方應(yīng)按照合同約定的工期如期完工，逾期超過七天的，甲方有權(quán)單方面終止本合同，乙方除無權(quán)取得任何款項外，還須向甲方支付合同總價款20%的違約金，因此給甲方造成損失的，還應(yīng)據(jù)實賠償損失。

3、乙方未能按合同要求完成施工內(nèi)容或不服從甲方安排，甲方有權(quán)單方面終止本合同，清退乙方所有人員，并向乙方追索相應(yīng)的損失。

4、在施工過程中，若發(fā)生重大人身傷亡事故，不但由乙方承擔(dān)一切責(zé)任，還須向甲方支付付每傷亡人次10000元的違約金，且甲方有權(quán)單方面解除本合同，因合同解除產(chǎn)生的一切責(zé)任及損失均由乙方承擔(dān)。

第十條 廉潔條款

承包人被發(fā)現(xiàn)以任何形式之商業(yè)賄賂予發(fā)包人員工，如“回扣”、“招待”、“娛樂”、“購房”、“就業(yè)”、“國內(nèi)或國外旅游”、“饋贈”、“購物折扣”，及其他一切對本公司職工和其家屬物資上任何形式受益者，皆視為商業(yè)賄賂，如發(fā)生這種情況，發(fā)包人有權(quán)單方面終止雙方之間的合同，凍結(jié)所有應(yīng)付款項，如情節(jié)嚴(yán)重或者涉及刑事，則發(fā)包人提交相關(guān)司法部門依法處理。

第十一條 其它約定

1、如發(fā)生與本合同有關(guān)的爭議，無法通過協(xié)商途徑解決的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起訴訟。

2、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章起生效，工程竣工并驗收合格結(jié)清工程款后自行終止。

3、本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具同等法律效力。

甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）

甲方代表： 乙方代表：

日期： 日期：

消防包清工合同（精選14篇）篇九

甲方：

乙方：

乙方承包甲方消防噴淋管道安裝內(nèi)容包括：管道安裝、噴頭安裝，管道刷面漆、試壓。不含修洞、開洞，消防箱安裝消防栓、填充套管、吊洞，具體按以下幾點實行：

1、乙方必須按規(guī)范，按圖紙施工，確保消防驗收合格。

2、施工過程中必須做到安全施工，不違規(guī)作業(yè)，聽從現(xiàn)場施工人員安排，不得浪費材料。

3、甲方負(fù)責(zé)施工所需機具、工具、勞保、住宿。

4.人工費：甲方以乙方所安裝管道每米20元付給乙方，總量以現(xiàn)場實際長度為準(zhǔn)。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方：

乙方：

消防包清工合同（精選14篇）篇十

發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：

簽定時間：年月日。

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《中華人民共和國消防法》以及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在工程施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽定本合同。

第一條工程項目。

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程內(nèi)容：自動報警系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)及防火卷簾。

四、工程造價：萬元整(元)。

第二條施工準(zhǔn)備。

一、甲方：協(xié)助乙方安排現(xiàn)場施工的用水、用電等合理要求，水、電費由甲方負(fù)責(zé)。

二、乙方：乙方協(xié)助甲方火災(zāi)自動報警項目的消防建審工作，乙方應(yīng)提供所需資料。組織好施工管理人員和材料、施工機具進場。

三、乙方必須注意安全施工，在施工過程中由于乙方原因所發(fā)生的一切不安全事件由乙方負(fù)責(zé)。

第三條工程期限。

根據(jù)國家工期定額和甲方使用需要。

第四條工程質(zhì)量。

一、乙方必須按照甲方提供的圖紙和國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場實際施工;。

二、乙方保證承包范圍內(nèi)的工程通過當(dāng)?shù)毓蚕辣O(jiān)督部門的驗收;。

三、工程用消防設(shè)備產(chǎn)品需具有產(chǎn)品檢測報告、產(chǎn)品合格證。

第五條工程價款的支付與結(jié)算。

工程完工后甲方應(yīng)付給乙方總工程款的%，工程通過省消防檢測中心檢驗合格后應(yīng)付給乙方總工程款的%，工程通過消防驗收合格后付至總工程款的%，留%作為質(zhì)保金。

第六條工程驗收。

工程竣工報當(dāng)?shù)叵辣O(jiān)督部門驗收，乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方整理有關(guān)報驗收資料。

工程在一年質(zhì)保期內(nèi)提供免費維保服務(wù)(人為因素除外)，質(zhì)保期滿后乙方可以對本系統(tǒng)工程進行有償維保服務(wù)。

第七條違約責(zé)任。

一、乙方的責(zé)任：工程質(zhì)量不符合規(guī)定負(fù)責(zé)賠償修理或返工，費用自理;。

二、甲方的責(zé)任：未能按合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，應(yīng)賠償由此給乙方造成的損失。

第八條附則。

一、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份;。

二、本協(xié)議自雙方代表簽字蓋章后生效。未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意后可簽定補充條款，補充條款和本協(xié)議具有同等法律效應(yīng)。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

消防包清工合同（精選14篇）篇十一

工程名稱：

委 托 方：

公司監(jiān)制

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》、《陜西省消防條例》以及《建筑消防設(shè)施檢測技術(shù)規(guī)程(ga503—20xx)》的規(guī)定，就目前甲方建筑工程消防設(shè)施檢測，經(jīng)充分協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。

一、檢測的內(nèi)容、形式和要求：

對該工程現(xiàn)有的建筑消防設(shè)施進行技術(shù)檢測，并出具科學(xué)公正的檢測報告。

對該工程建筑消防設(shè)施的保養(yǎng)維護。

對該工程建筑消防設(shè)施的技術(shù)咨詢。

二、委托方的協(xié)作事項：

1、甲方應(yīng)在乙方進入施工現(xiàn)場檢測時提供下列文件：

(1)消防系統(tǒng)安裝竣工圖、隱蔽工程記錄、工程自檢自測記錄、設(shè)備及器材的“三證”。

(2)申檢單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、相關(guān)技術(shù)人員、施工單位等應(yīng)到現(xiàn)場配合。

(3)在消防工程開工前甲方需通知乙方進行現(xiàn)場與施工單位進行技術(shù)交底。

(4)甲方應(yīng)書面通知乙方進行現(xiàn)場檢測，檢測工期為_________天。

三、收費標(biāo)準(zhǔn)：

依據(jù)陜西省物價局經(jīng)營性服務(wù)價格收費證 證號 省090823為標(biāo)準(zhǔn)。

1建筑電氣設(shè)備檢測標(biāo)準(zhǔn)按 元每平方米收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。

2 系統(tǒng)項目檢測列下：

1、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)。

2、消火栓滅火系統(tǒng)。

3、自動噴淋滅火系統(tǒng)。

4、消防給水系統(tǒng)。

5、消防電源。

6、正壓送風(fēng)系統(tǒng)。

7、機械排煙及通風(fēng)空調(diào)防火系統(tǒng)。

8、應(yīng)急照明及疏散指示。

9、防火門。

10、防火卷簾及防火隔斷。

11、消防電梯。

12、消防通訊。

13、消防廣播。

14、氣體滅火系統(tǒng)。

15、泡沫滅火系統(tǒng)。

16、其它。

系統(tǒng)檢測費按建筑面積每平方米 元收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。

3該工程建筑消防設(shè)施的保養(yǎng)維護費按該工程消防設(shè)備造價的8%收取。該工程消防設(shè)備造價為 元，合計金額 元，大寫 元。

4該工程建筑消防技術(shù)咨詢按其設(shè)備造價的3%收取。該工程消防設(shè)備造價為 元，合計金額 元，大寫 。

該工程建筑消防設(shè)施檢測費總計：

大寫________________________________________。

四、該工程建筑消防設(shè)施技術(shù)檢測報告 份，所出具的報告應(yīng)科學(xué)公正，乙方需對報告負(fù)責(zé)。

五、建筑消防設(shè)施檢測費支付方式：

本合同簽訂之日付合同總價款的 %，計 元

進場檢測時付總價款的 %，計 元 ，

檢測完畢，乙方出具正式書面檢測報告，甲方將余款一次結(jié)清。

六、工程檢測完畢竣工后由 消防設(shè)施檢測有限公司出具檢測報告

七、違約金：

違反本合同約定，按國家合同法的規(guī)定，承擔(dān)違約責(zé)任。

爭議的解決辦法：

在合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決，雙方協(xié)商不成的，經(jīng)雙方商定，可采用以下方式解決：

1.因本合同所發(fā)生的爭議，申請當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。

2.按司法程序解決。

八、其它(含甲乙雙方權(quán)利、義務(wù)、檢測費及其支付方式等上述條款未盡事宜)：

3.乙方只負(fù)責(zé)對該工程的已簽合同項目和現(xiàn)有建筑消防設(shè)施的檢測，檢測后，若現(xiàn)狀發(fā)生改變，乙方概不負(fù)責(zé)。

(甲方) (公章)

受 托 方：

(乙方) (公章)

簽訂地點： 省 市(縣)

簽訂日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

消防包清工合同（精選14篇）篇十二

20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權(quán)對外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。

合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內(nèi)容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔(dān)一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經(jīng)營，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟損失由出租方承擔(dān)，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。

案件審理過程中，存在兩種不同意見：

第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規(guī)定，且不能實現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當(dāng)事人均具有約束力，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當(dāng)事人的真實意思表示，該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實現(xiàn)合同目的，雙方自愿達(dá)成解除合同的意思表示，應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿，但導(dǎo)致合同解除過錯在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失。

筆者同意第二種意見。

根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級人民法院關(guān)于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認(rèn)定其效力的函復(fù)》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機關(guān)驗收的，人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認(rèn)定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當(dāng)?shù)毓蚕罊C構(gòu)申報消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗收合格，不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。

雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導(dǎo)致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達(dá)成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實意思表示。因此，導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟損失。

最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。

消防包清工合同（精選14篇）篇十三

乙方：_________________。

依據(jù)《_________________》、《中華人民共和國建筑法》及國家有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在房屋建設(shè)項目施工過程中的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂立本合同。

工程位于，土地面積：________m2。

甲方以包清工的方式承包給乙方。

施工內(nèi)容包括二層主房建筑面積________m2、一層主房建筑面積________m2。

1：價格：________元/m2(建筑面積)。雙方確定按建筑面積為________m2結(jié)算工程款。

2：一層主體蓋板完工后支付價款10%，全部完工后付清余款。

工期從________年________月________日到________年________月________日竣工。推遲一天罰款________元/天，由甲方在工程款中扣除。

施工期間。

1：本工程所有安全事項均由乙方負(fù)責(zé)，乙方應(yīng)依工程的需要負(fù)責(zé)施工過程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產(chǎn)損失均由乙方負(fù)責(zé);第三人造成乙方及其員工傷害的，由第三人負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。

2、施工中乙方不得從事與施工無關(guān)的事，專業(yè)施工人員持證上崗;高空作業(yè)部分必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當(dāng)監(jiān)護人員，電焊作業(yè)注意防火等。

施工過程中本合同項下的任何權(quán)利、義務(wù)，乙方不得轉(zhuǎn)讓給第三人，不得轉(zhuǎn)包、分包，否則甲方有權(quán)終止合同，慨不結(jié)算，乙方無條件賠償。

本合同一式二份，自雙方簽字后生效。

簽訂日期：________年________月________日

消防包清工合同（精選14篇）篇十四

甲方：

乙方:。

為了甲、乙雙方更好履行合同條款，在遵守國家有關(guān)政策法令及現(xiàn)行施工與驗收規(guī)范前提下，雙方充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，雙方共同遵守：

本工程所有施工內(nèi)容：

2、鋼筋(調(diào)直、制作、綁扎、安裝、保護層控制);。

3、木工(支模、拆模、打磨);。

4、水電(上下水安裝、線路鋪設(shè)預(yù)埋及電器安裝);。

5、裝飾(內(nèi)外墻粉刷、外墻涂料、地磚及衛(wèi)生瓷磚的鋪設(shè))。

承包方式:本工程在承包范圍內(nèi)以包工不包料、包材料損耗、包臨設(shè)、包工期、包質(zhì)量、包安全、包文明施工、包材料及機具場內(nèi)60m運輸、包砂石的篩選及攪拌、包工程驗收質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)、包施工中乙方工人安全保護用品、工傷保險和勞保福利在內(nèi)、包物價上漲的形式由乙方承包。

結(jié)算方式:本工程按施工圖紙、設(shè)計變更及施工現(xiàn)場實際有效簽證計算工程量套用承包單價進行結(jié)算。乙方超出設(shè)計圖紙范圍(設(shè)計變更、工程更改、隱蔽驗收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。

單價：255元/平方米。

單價說明：1、包基礎(chǔ)施工前的施工準(zhǔn)備、配合工作，如施工放線等工作;2、包場地清理等工作;3、包機械安裝、調(diào)試、保養(yǎng)、操作等相關(guān)工作;3、包施工腳手架、扣件、架板、電纜線、模板、振動板、振動棒、斗斗車等工程施工中的一切工具在內(nèi);4、面積按建筑面積計算;5、乙方在施工的水電費不包含在內(nèi)。

1、甲方和監(jiān)理公司對工程質(zhì)量檢查驗收合格后，按進度付款。基礎(chǔ)完工付至10%;主體完工付至50%;裝飾工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%，經(jīng)甲方有關(guān)部門驗收合格并辦理結(jié)算手續(xù)后30天內(nèi)付清結(jié)算款。

2、支付方式：甲方付款時采用現(xiàn)金。

1、總工期歷時天，開工時間年月日，竣工時間年月日。

2、如遇下述情況:(a)甲方、建設(shè)單位重大設(shè)計變更影響;(b)不可抗力嚴(yán)重影響施工;則按實際時間順延工期。逾期，每超過一天按日計算沖扣乙方工資額500元。

1、乙方承包施工的工程質(zhì)量以甲、乙雙方確認(rèn)的施工圖紙及說明，施工方案，設(shè)計變更，技術(shù)交底，現(xiàn)行施工與驗收規(guī)范，作為檢查、抽檢或驗收的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。

3、澆筑砼墊層時，乙方必須先派人現(xiàn)場設(shè)置標(biāo)高控制點，砼墊層平整度必須控制在+2cm之內(nèi)，否則由乙方承擔(dān)所有材料損失。

4、分項工程施工完畢之后，乙方必須先進行自檢，合格方能由甲方向監(jiān)理驗收。監(jiān)理第一次驗收不合格，對乙處以500元違約金，可考慮要求乙方限期整改完畢重報甲方驗收;若乙方未能在限期內(nèi)整改完畢或雖整改完畢但經(jīng)監(jiān)理第二次驗收仍不合格的，甲方有權(quán)通知乙方解除本合同，對乙方按已完工合格工程的60%結(jié)算，并限期辦理有關(guān)退場手續(xù)。

6、工程質(zhì)量要求達(dá)到“合格”標(biāo)準(zhǔn)，若工程質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，則由乙方承擔(dān)所有材料損失及相關(guān)違約責(zé)任。

(一)甲方職責(zé)：

1、乙方進場時，甲方就公司制度、工地管理制度及具體管理人員名單向乙方交底。

2、提供施工圖兩份。

3、甲方指派代表，對工程質(zhì)量、進度進行檢查驗收、辦理變更登記、竣工結(jié)算手續(xù)等。

(二)乙方職責(zé)：

1、乙方進場前必須與工人簽訂用工協(xié)議書，內(nèi)容包括工程質(zhì)量、施工安全、管理職責(zé)和工資發(fā)放等手續(xù)。

2、乙方不得雇傭18歲以下及不宜從事建安工程施工的作業(yè)人員，否則發(fā)生一切責(zé)任，由乙方自行承擔(dān)。

3、乙方自帶必備的施工工具和用具，工人安全防護用品等;費用包括在承包單價內(nèi)。

4、乙方不得將承包范圍內(nèi)的工程轉(zhuǎn)包給他人，否則，甲方有權(quán)解除合同，乙方向甲方支付合同總價5%的違約金，給甲方造成損失的，承擔(dān)賠償責(zé)任。

5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的場地清理(包括臨時生產(chǎn)和生活設(shè)施)。

1、人員進場必須做好安全教育工作，及時做好書面安全交底及安全措施工作，嚴(yán)格按照現(xiàn)行有關(guān)安全操作規(guī)程施工，執(zhí)行公司和工地有關(guān)安全生產(chǎn)制度(處罰標(biāo)準(zhǔn))，用電機具要專人管理專人操作，若違反規(guī)定造成工傷事故由乙方負(fù)責(zé)。

2、施工現(xiàn)場乙方必須有專人負(fù)責(zé)安全管理和監(jiān)控工作，及時做好安全自檢與整改工作。

3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，甲方一概不負(fù)責(zé)。

4、對于乙方雇用的工人的傷害或賠償，應(yīng)由乙方自行負(fù)責(zé)。對于這類傷害或賠償，乙方應(yīng)保證并持續(xù)保證甲方不負(fù)任何責(zé)任。

5、乙方自行負(fù)責(zé)工人的勞保用品、勞保福利及施工過程中工傷事故處理的一切費用。

6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的損害，由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。

因本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向合同簽訂地人民法院起訴。

a)本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期滿結(jié)清余款后自行終止;。

b)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，每份均具同等法律效力。

甲方：乙方：

電話：電話：

簽訂日期：年月日