施工合同是在工程項目開始前，建設單位與施工單位之間簽訂的一種約定，規定了雙方在施工過程中的權利和義務。以下是一些關于施工合同的典型案例，供大家參考和學習。

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇一

發包方：合同編號：

承包方：簽訂地點：

依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

工程名稱：

工程地點：

以單體樓為單位計算，合同施工工期天，具體開工日期土建工程滿足施工條件，以發包方書面通知為準。要求內墻底子用防水膩子封底兩遍，面層用乳膠漆兩遍，施工質量為合格。

1、材料用防水防潮膩子，乳膠漆，所用材料必須與封樣材料相符，材料均須具有權威部門出具的檢驗、檢測報告及產品合格證。

2、使用壽命不低于20xx年。

本合同為固定單價合同(包工、包料)，工程量按實際內墻涂刷面積計算，合同價格乳膠漆為14元/m;仿瓷涂料6元/m。本價格為施工完成后的成品單價，包括主要材料費(含材料購買、運輸等費用)、輔助材料費、管理費、檢測費、利潤、稅金等所有費用。

本項目無預付款或定金。以單體樓為結算單位，施工完畢后經發包方、總承包單位、監理單位現場驗收合格后付至合同價款的80%，工程竣工驗收合格并確認工程量后付至結算價款的95%，余款5%作質保金，質保期滿后15日內結清(質保期兩年，自工程驗收合格之日算起)。

1、發包方責任與義務：會同總承包單位及監理單位對工程質量進行進度監督、檢查及驗收，按合同約定支付工程款;協調承包方所需施工用水用電。

2、承包方責任與義務：按合同約定工期及質量要求進行施工，會同發包方、總承包單位及監理單位對工程進行驗收、對質量進行計量。承包人應遵守工程建設安全文明生產有關管理規定組織施工，采取必要的安全防護措施，清除事故隱患。由于承包方安全措施不力造成事故的責任和發生的費用由承包方承擔。

如出現質量等級不合格時，做返工處理。因承包方原因致使工程質量或工期不符合要求，發包方有權終止合同，并追索由此造成的損失，不承擔因合同終止而造成承包方任何損失;承包方工期拖延，按300元/天支付違約金。

第九條本合同所發生的爭議或因執行本合同所產生的爭議應由雙方協商解決，如協商不成交由法院裁決。

發包方：(公章)承包方：(公章)。

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

帳號：帳號：

郵政編碼：郵政編碼：

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇二

甲方：

乙方：

經甲乙雙方協商，甲方愿將__________________外墻乳膠漆工程委托給乙方施工完成。為維護雙方權利，明確雙方責任，結合實際情況，制定如下條款，雙方共同遵守。

工程概況：

工程名稱：__________________。

工程地點：__________________。

承包范圍：外墻涂飾，包工包料。

承包工程期限：按甲方書面通知開、竣工時間為準。

雙方權利義務：

甲方工作：

1、向乙方提供工程量及開、竣工時間。

2、提供施工場地及原材料堆放地點。

3、隨工程進度對工程驗收或竣工驗收。

乙方工作：

1、乙方自備施工用大小機具并保養。

2、負責施工人員的人身安全、防護，如出現問題并承擔后果責任及費用。做好工程在驗收前的自檢工作。配合甲方對工程施工中間驗收及竣工驗收，保證工程質量，按甲方通知時間保質保量完成施工任務。

3、負責施工人員的吃住，生活費用，按時支付施工人員工資。

4、工程竣工后，在沒有交付使用前對成品保護，做到工完場清。

5、對驗收不合格部位必須返工重做，直到驗收合格為止并承擔返工所用的一切費用及甲方提出合理按規定的罰款。

工程質量要求：合格。

工程質量驗收：

1、工程所用材料品種，顏色必須符合設計要求或選定樣品要求：底層的質量必須符合相應等級規定。

2、膩子的塑性和底層的粘接應牢固平整。刷漆嚴禁掉粉、起皮、裂紋、漏刷和透底。

付款方式：

保修時間：按國家規定屋面防水時間保修或甲、乙雙方約定時間年，保修金約定元。

違約：合同簽訂后，雙方均不得違約，如有違約，有違約方承擔違約責任并承擔萬元違約金賠償給對方。

爭議：在執行合同中間發生爭議，雙方可友好協商解決爭議，協商不成，可將爭議提交有管轄權的人民法院進行裁決。

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字按指印生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇三

(以下簡稱甲方)。

承包方：泥工班組(謝衛國)身份證號。

(以下簡稱乙方)。

一、職責范圍：

1、乙方根據甲方提供的設計圖紙及變更內容進行施工，施工過程中按操作規程中的工序進行，確保工程達到合格驗收。

2、乙方在施工期間，特別是外墻刮膩子刷膠時，要注意安全防護，遵守安全操作規程制度，防止發生安全事故，如乙方原因造成安全事故，甲方不負任何責任。

3、甲方提供乙方外墻腳手架，給乙方與泥工外墻裝飾工作同期施工，甲方提供柴火料給乙方熬制原膠，水電、鋼操作用架、凳所用材料由甲方提供，乙方不付費用，但人工費乙方自付。

4、甲方負責協助乙方協調各工作遺留施工問題，使乙方能正常施工。

二、承包范圍及單價：

1、內墻998膠刮兩遍底子，外層刷乳膠漆一遍，所有的陽角及門腿需貼角線(單價：18元/m?;作業要求：二遍998膠白色)。

2、外墻線條乳膠漆：(單價：28元/m;作業要求：二底、二遍油漆白色，白水泥乙方自負)。

3、空調板、天溝底、窗底板：(28元/m?;作業要求：二遍998膠，白色，白水泥乙方自負)。

4、踢腳線：(單價：4元/m;作業要求：鐵紅色油漆一遍)。

5、滴水線：(單價：2元/m;作業要求：黑色油漆一遍)所有結算面積按實際面積或長度計算。(門、窗洞口要除出)。

三、質量要求。

按國家頒布的現行油漆、涂料驗收標準進行，驗收必須達到質量合格，如乙方達不到驗收標準，返工自負。同時不能因返工拖延甲方工期，甲方以合格標準驗收乙方承包各分項項目。

四、付款方式。

總共分三次付款。

1、乙方刮完第一遍膠時，以實際工程量，甲方付乙方總刮膠工程款的40%。

2、乙方刮完第二遍膠時，以實際工程量，甲方付乙方總刮膠工程款的40%。

3、剩余20%工程款，待工程竣工驗收合格后一個月內，甲方一次付清給乙方。

4、乙方交合同履約金壹萬元整，待乙方材料進場，開工15天后甲方退還給乙方，不計利息。

五、安全責任。

1、乙方嚴格執行有關建筑安全法律、法規及規章制度，做好班前安全交底及班組安全教育，遵守安全操作規定及做好自檢自查工作。

2、乙方義務配合甲方做好安全標牌，標識的懸掛。

3、乙方承擔本工種防護設施的搭設，自備安全帽、安全帶。

4、乙方確保安全生產，杜絕安全事故的發生，如因違規違章作業所發生的一切大小安全事故均由乙方自行承擔，甲方概不負責。

5、乙方如違反安全制度及安全規程，每人每次處50元至500元內的罰款，如發生大的安全事故，乙方除應承擔其直接經濟責任外還應處每次500元至20_元內的罰款。

6、如發生意外安全事故，500元以內甲方不負責任，500元-1000元以內的費用甲、乙雙方各負一半。

六、施工進度要求。

1、乙方必須根據工程量及工期要求配備足夠的操作工人，并保證節假日、農忙季節等特殊情況下不影響施工進度。

2、合同總工期為90天(開工日期20_年6月10日起，竣工日期20_年9月10日)，雨天不予補償工期。施工進度以甲方根據與建設單位簽訂的合同工期要求編制施工進度計劃為準，乙方根據進度表合理配備勞力，保障按要求完工，如因乙方勞力不足造成工期延遲，則每延遲一天處500元/天罰款，并承擔其它工種的誤工費;如提前一天完成乙方可獲得1000元/天獎勵。

3、如因建設方或政府部門施工手續原因造成的停工，在停工期間甲方不承擔乙方的任何費用，但其工期相應順延。

4、工期延遲以甲方簽認為依據。

5、附：旭光辦公樓建設工程施工進度表一份，嚴格按照施工進度表施工及考核。

七、管理責任。

1、乙方必須服從甲方項目部的統一指揮及安排，以大局為重，搞好各工種之間的協調，各工種之間的工作矛盾協調以項目部公平裁定為準。

2、乙方的施工隊伍必須具備技能達標、身心健康的素質，并提供相關的個人資料，乙方責任人必須長駐工地現場全權主持安排生產工作，凡工地有檢查驗收時必須及時派專人到場協助和應急處理有關事物。有事離開工地，必須向項目部請假。

3、乙方要做到節約用料，合理用料，余料、舊料利用，不得隨意亂鋸、亂裁，如經發現，應由乙方雙倍賠償。用料損耗必須控制在損耗率的范圍內。

4、如因乙方質量、安全、文明施工因素引起建設單位、監理單位或上級主管部門給給甲方造成的罰款慨由乙方承擔。

5、乙方損壞或丟失甲方的設備應照價賠償。

6、乙方班組人員因違法違規或計劃生育所造成的治安，刑事或罰款，概由乙方全部承擔。

7、如因乙方雇傭民工患病上崗在工地發生致殘或身故，其全部責任及經濟損失由乙方承擔。

8、乙方義務配合水電防雷、設備安裝及其他工種的預留預埋工作，并配合資料員完善本工作有關的資料。

9、甲方為乙方提供工人住房、床位，接通水電，不得用工地的有用材料作柴火。乙方自搭所需的工具房、設備庫由乙方自負。

10、甲方有權了解乙方的工資發放情況，乙方須按期公布工資發放資料，并張貼供上級檢查需要備用。

11、甲方負責向乙方提供一套施工全圖及設計變更、圖紙會審紀錄各一份由乙方保管使用。

12、甲方管理專業人員負責在每個施工段的每一層提供一個控制點及縱橫軸控制線各一條，監督檢查乙方放線定位。

13、甲方全權對乙方的施工質量、安全、文明施工、進度實行全過程檢查、監督、對不合格、不達標的工程有權要求整改、停工、返工及處罰。

14、乙方所有的罰款從乙方的各階段進度款中直接扣除。

八、違約責任。

1、合同簽訂生效后，乙方不得再要求退出承包或將工程以直接、間接的方式轉包給他人，如有發生，合同自行終止，乙方已發生的工程款(包括非本工地工程款)不予結算，視違約處罰，甲方有權另行發包。

2、在正常施工過程中，乙方如中途自行退出承包，或因乙方原因造成無法繼續履行合同義務，甲方只按乙方實際完成工作量的50%結算，其結算款須待工程竣工驗收合格后才支付給乙方，剩余的50%作為甲方的經濟損失賠償。

3、如因甲方責任，給乙方造成誤工、返工，其責任由甲方承擔。

4、若乙方不能保質按時完成其承包任務，甲方發出書面警告三日內仍無明顯成效時，甲方發出書面通知解除合同，乙方應在書面通知發出三日內無條件退場。勞務費的結算若發生爭議，將以不利于乙方的方式結算，且違約責任由乙方承擔。

5、此合同單價在施工過程中雙方不得再以任何理由來調整，如乙方發起調整單價糾紛，甲方有權扣除50%的總工程款，視為違約;如甲方發起調整單價糾紛，甲方需補償50%的總工程款，視為違約。

九、合同解除。

1、甲、乙雙方協商一致，可以解除合同。

2、若乙方不能保質按時完成其承包任務，甲方發出書面警告三日內仍無明顯成效時，甲方發出書面通知解除合同，乙方應在書面通知發出三日內無條件退場。勞務費的結算若發生爭議，將以不利于乙方的方式結算，且違約責任由乙方承擔。

3、因乙方在施工過程中，其質量、進度、文明施工、安全操作不符合規范要求，甲方有權解除合同。

十、爭議。

1、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人友好協商解決，協商不成時，可由建設單位調解，調解不成時，可申請有關部門裁定。

2、雙方以理性協商的姿態和文明方式解決各爭議事務，如乙方出現過激行為(聚眾鬧事、或肢體手段)，每次罰款20_元，如造成刑事后果則移交司法機關處理。

十一、合同生效與終止。

1、本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽名，蓋章并在乙方將合同履約保證金如數付給甲方的條件下開始生效(以收款收據為準)。

2、甲、乙方雙方履行完本合同的全部義務，乙方保修到期，甲方付清乙方全部尾款，合同自動失效。

3、本合同未盡事宜，甲、乙雙方另行友好協商解決。

4、本合同一式二份，甲、乙方雙方各執一份，公司留檔一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇四

承包方(乙方)：

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、行政法規、并遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本著建筑施工事項協商一致，簽訂本合同。

二、承包范圍：

圖紙范圍內的所有外墻外保溫及外墻涂料工程(包括窗口側面，窗臺板上、下、側面保溫，外墻所有線條，外墻所有滴水線)。

三、承包方式：完成承包范圍內的所有工程項目包工、包料、包機具(含吊籃及個人防護用品)。

四、質量標準及要求：質量標準“合格”;施工過程嚴格按專項施工方案及《建筑節能保溫施工技術規程》dbjt25-3035-20xx、《建筑節能工程施工質量驗收規范》gb50411-20xx、《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》gb50210-20xx施工。

五、工程價款：

六、80mm厚xps阻燃b1級擠塑板外墻外保溫。單價元每平方米(板材為白色，導熱系數不大于0.028w/m.k,材料容重32kg/立方米，包工包料包吊籃機械設備、包文明施工及安全生產)。

七、乙方在施工現場以外發生一切治安事件及安全事故均由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。

八、本合同一式兩份，甲方持一份、乙方持一份，本合同自雙方簽字蓋章后生效。

甲方(蓋章)：甲方委托人：年月日：

乙方(蓋章)：乙方委托人：年月日。

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇五

(以下簡稱甲方)。

承包方：

(以下簡稱乙方)。

1、乙方根據甲方提供的設計圖紙及變更內容進行施工，施工過程中按操作規程中的工序進行，確保工程達到合格驗收。

2、乙方在施工期間，特別是外墻刮膩子刷膠時，要注意安全防護，遵守安全操作規程制度，防止發生安全事故，如乙方原因造成安全事故，甲方不負任何責任。

3、甲方提供乙方外墻腳手架，給乙方與泥工外墻裝飾工作同期施工，甲方提供柴火料給乙方熬制原膠，水電、鋼操作用架、凳所用材料由甲方提供，乙方不付費用，但人工費乙方自付。

4、甲方負責協助乙方協調各工作遺留施工問題，使乙方能正常施工。

1、內墻998膠刮兩遍底子，外層刷乳膠漆一遍，所有的陽角及門腿需貼角線(單價：18元/m?;作業要求：二遍998膠白色)。

2、外墻線條乳膠漆：(單價：28元/m;作業要求：二底、二遍油漆白色，白水泥乙方自負)。

3、空調板、天溝底、窗底板：(28元/m?;作業要求：二遍998膠，白色，白水泥乙方自負)。

4、踢腳線：(單價：4元/m;作業要求：鐵紅色油漆一遍)。

5、滴水線：(單價：2元/m;作業要求：黑色油漆一遍)所有結算面積按實際面積或長度計算。(門、窗洞口要除出)。

按國家頒布的現行油漆、涂料驗收標準進行，驗收必須達到質量合格，如乙方達不到驗收標準，返工自負。同時不能因返工拖延甲方工期，甲方以合格標準驗收乙方承包各分項項目。

總共分三次付款。

1、乙方刮完第一遍膠時，以實際工程量，甲方付乙方總刮膠工程款的40%。

2、乙方刮完第二遍膠時，以實際工程量，甲方付乙方總刮膠工程款的40%。

3、剩余20%工程款，待工程竣工驗收合格后一個月內，甲方一次付清給乙方。

4、乙方交合同履約金壹萬元整，待乙方材料進場，開工15天后甲方退還給乙方，不計利息。

1、乙方嚴格執行有關建筑安全法律、法規及規章制度，做好班前安全交底及班組安全教育，遵守安全操作規定及做好自檢自查工作。

2、乙方義務配合甲方做好安全標牌，標識的懸掛。

3、乙方承擔本工種防護設施的搭設，自備安全帽、安全帶。

4、乙方確保安全生產，杜絕安全事故的發生，如因違規違章作業所發生的一切大小安全事故均由乙方自行承擔，甲方概不負責。

5、乙方如違反安全制度及安全規程，每人每次處50元至500元內的罰款，如發生大的安全事故，乙方除應承擔其直接經濟責任外還應處每次500元至20_元內的罰款。

6、如發生意外安全事故，500元以內甲方不負責任，500元-1000元以內的費用甲、乙雙方各負一半。

1、乙方必須根據工程量及工期要求配備足夠的操作工人，并保證節假日、農忙季節等特殊情況下不影響施工進度。

2、合同總工期為90天(開工日期20_年6月10日起，竣工日期20_年9月10日)，雨天不予補償工期。施工進度以甲方根據與建設單位簽訂的合同工期要求編制施工進度計劃為準，乙方根據進度表合理配備勞力，保障按要求完工，如因乙方勞力不足造成工期延遲，則每延遲一天處500元/天罰款，并承擔其它工種的'誤工費;如提前一天完成乙方可獲得1000元/天獎勵。

3、如因建設方或政府部門施工手續原因造成的停工，在停工期間甲方不承擔乙方的任何費用，但其工期相應順延。

4、工期延遲以甲方簽認為依據。

5、附：旭光辦公樓建設工程施工進度表一份，嚴格按照施工進度表施工及考核。

1、乙方必須服從甲方項目部的統一指揮及安排，以大局為重，搞好各工種之間的協調，各工種之間的工作矛盾協調以項目部公平裁定為準。

2、乙方的施工隊伍必須具備技能達標、身心健康的素質，并提供相關的個人資料，乙方責任人必須長駐工地現場全權主持安排生產工作，凡工地有檢查驗收時必須及時派專人到場協助和應急處理有關事物。有事離開工地，必須向項目部請假。

3、乙方要做到節約用料，合理用料，余料、舊料利用，不得隨意亂鋸、亂裁，如經發現，應由乙方雙倍賠償。用料損耗必須控制在損耗率的范圍內。

4、如因乙方質量、安全、文明施工因素引起建設單位、監理單位或上級主管部門給給甲方造成的罰款慨由乙方承擔。

5、乙方損壞或丟失甲方的設備應照價賠償。

6、乙方班組人員因違法違規或計劃生育所造成的治安，刑事或罰款，概由乙方全部承擔。

7、如因乙方雇傭民工患病上崗在工地發生致殘或身故，其全部責任及經濟損失由乙方承擔。

8、乙方義務配合水電防雷、設備安裝及其他工種的預留預埋工作，并配合資料員完善本工作有關的資料。

9、甲方為乙方提供工人住房、床位，接通水電，不得用工地的有用材料作柴火。乙方自搭所需的工具房、設備庫由乙方自負。

10、甲方有權了解乙方的工資發放情況，乙方須按期公布工資發放資料，并張貼供上級檢查需要備用。

11、甲方負責向乙方提供一套施工全圖及設計變更、圖紙會審紀錄各一份由乙方保管使用。

12、甲方管理專業人員負責在每個施工段的每一層提供一個控制點及縱橫軸控制線各一條，監督檢查乙方放線定位。

13、甲方全權對乙方的施工質量、安全、文明施工、進度實行全過程檢查、監督、對不合格、不達標的工程有權要求整改、停工、返工及處罰。

14、乙方所有的罰款從乙方的各階段進度款中直接扣除。

1、合同簽訂生效后，乙方不得再要求退出承包或將工程以直接、間接的方式轉包給他人，如有發生，合同自行終止，乙方已發生的工程款(包括非本工地工程款)不予結算，視違約處罰，甲方有權另行發包。

2、在正常施工過程中，乙方如中途自行退出承包，或因乙方原因造成無法繼續履行合同義務，甲方只按乙方實際完成工作量的50%結算，其結算款須待工程竣工驗收合格后才支付給乙方，剩余的50%作為甲方的經濟損失賠償。

3、如因甲方責任，給乙方造成誤工、返工，其責任由甲方承擔。

4、若乙方不能保質按時完成其承包任務，甲方發出書面警告三日內仍無明顯成效時，甲方發出書面通知解除合同，乙方應在書面通知發出三日內無條件退場。勞務費的結算若發生爭議，將以不利于乙方的方式結算，且違約責任由乙方承擔。

5、此合同單價在施工過程中雙方不得再以任何理由來調整，如乙方發起調整單價糾紛，甲方有權扣除50%的總工程款，視為違約;如甲方發起調整單價糾紛，甲方需補償50%的總工程款，視為違約。

1、甲、乙雙方協商一致，可以解除合同。

2、若乙方不能保質按時完成其承包任務，甲方發出書面警告三日內仍無明顯成效時，甲方發出書面通知解除合同，乙方應在書面通知發出三日內無條件退場。勞務費的結算若發生爭議，將以不利于乙方的方式結算，且違約責任由乙方承擔。

3、因乙方在施工過程中，其質量、進度、文明施工、安全操作不符合規范要求，甲方有權解除合同。

1、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人友好協商解決，協商不成時，可由建設單位調解，調解不成時，可申請有關部門裁定。

2、雙方以理性協商的姿態和文明方式解決各爭議事務，如乙方出現過激行為(聚眾鬧事、或肢體手段)，每次罰款20_元，如造成刑事后果則移交司法機關處理。

1、本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽名，蓋章并在乙方將合同履約保證金如數付給甲方的條件下開始生效(以收款收據為準)。

2、甲、乙方雙方履行完本合同的全部義務，乙方保修到期，甲方付清乙方全部尾款，合同自動失效。

3、本合同未盡事宜，甲、乙雙方另行友好協商解決。

4、本合同一式二份，甲、乙方雙方各執一份，公司留檔一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇六

乙方（承包方）：________。

按照《^v^合同法》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠信、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

工程名稱：高安市國際洗浴會所。

工程地點：高安市____。

工程項目及承包范圍：整體裝修、裝飾、水電、設備安裝等（包括屋面扣板吊頂、墻地面、貼瓷磚、淋浴器安裝、管路鋪設、墻地面防水處理、室內隔斷砌筑、大白、窗臺、樓梯理石安裝、屋面爬梯處理、浴室洗衣房暖氣安裝、電器開關安裝、燈具安裝、水箱安裝等）。

工程內容：具體祥見《工程預算書》。

承包方式：包工包料。

施工日期：自____年____月____日始，至____年____月____日止，工期共____天。

工程總額：人民幣____元整（小寫：____元）。

付款比例：

（1）工地開工時支付款：計____元。

（2）木工進場時支付款：計____元。

（3）油漆工進場時支付款：計____元。

（4）工程竣工驗收合格后支付款：計____元。

因工程項目（內容）變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在工程完工驗收之后2個自然日內一次性支付給乙方。

工程施工期間，如甲方特殊要求，須乙方比合同工期提前竣工時，應征得乙方同意：乙方提前竣工，甲方須支付乙方因趕工期增加的相應費用（費用額度根據工程具體情況由甲、乙雙方另行協商）。

施工過程中，如甲方未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程總造價0。3%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止，乙方因此而造成的損失應由甲方承擔。

工程竣工辦理驗收移交手續后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程尾款的0。3%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。

非甲方原因延誤工期，導致工程不能按約定進度進行時，甲方應付的工程款項，可根據實際情況經甲乙雙方協商一致后，延期支付。

甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署之委托人，否則，由此產生的一切后果有甲方自行承擔。

施工項目中由甲方提供的裝飾材料，乙方須提前交付甲方，以便甲方及時準備資料：如因甲方準備材料不及時或不準備，延誤工期，工期順延；如因乙方不及時通知甲方準備材料，導致甲方不能及時和/或準備材料而延誤工期，工期不順延。

施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。

因甲方原因，增加工程量和/或工程項目更改時，工期順延。

工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延誤，工期順延。

因甲方所屬物業管理部門原因導致的工期延誤，工期順延。

因停水、停電、臺風等客觀原因導致的工期延誤，工期順延。

因消防工程、中央空調工程原因導致的工期延誤，工期順延。

以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤，甲乙雙方互不支付工期延誤費；工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按照工程總造價的標準向甲方支付延誤費。

簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪除部分工程項目（內容），甲、乙雙方須簽署《工程項目（內容）變更確認單》。已施工工程項目，甲方須按該項目總造價的50%，向乙方支付材料費、人工費，已完工工程項目，甲方須按該項目總造價的100%，向乙方支付材料費、人工費。

乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料；甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定；對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。

乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

甲乙雙方按《江西省裝飾工程驗收標準》進行施工質量驗收。

竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收；甲方自接到《工程驗收通知單》7日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，如甲方在約定時間內不能及時進行竣工工程驗收且超過7個自然日的視為驗收合格，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。

工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續后，乙方須在7個自然日內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格30個自然日內付清所有結算款項。

工程結算款內容包括：工程施工結算款、甲方付款滯期費、應甲方要求乙方提前竣工趕工費、扣減乙方工程延誤費等。

甲方按規定時間支付完結算款項后，乙方開具工程質量保修單。

施工過程中，乙方所屬工作人員有協同甲方進行材料導購、材質鑒別義務。

工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單、工程結算單、收款憑證作為保修憑據。

保修服務時間：工程竣工起次日的360個自然日內，即一年。

保修內容及保修范圍：

乙方以包工包料形式進行的施工項目因甲方使用維護不當引起的質量問題、乙方以包工不包料形式進行施工項目因材質引起的質量問題，乙方實行有償保修，乙方代買裝修材料的，乙方收取材料費、人工費，甲方自購材料的，乙方收取人工費。

乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行有償維護，收費內容為；材料費、人工費。

合同簽訂之后，如單方毀約，毀約方須向對方支付合同總價的5%作為違約金。

本合同自雙方簽署后，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的2%向對方予以賠償。

本合同履行過程中，因一方原因導致合同無法繼續履行的，應及時通知對方，并辦理合同終止結算手續，造成對方損失的，應予賠償。

施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

施工期間，因乙方施工操作不當或在施工現場生火或使用電爐造成的一切災害及人身傷亡由乙方負全部責任。

由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決。

向合同簽署地人民法院起訴，由法院裁定解決。

本合同一式二份，雙方各執一份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。

本合同未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：________乙方：________。

代表人：________代表人：________。

簽署日期：________簽署日期：________

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇七

第一條、施工承包范圍。

工程的外墻、屋面(以上)等外涂料分項工程。

第二條、施工承包工期：

1、自______年_______月_______日起至______年_______月_______日止，共計_______日。

2、乙方應按甲方設計的要求進行施工進度安排，必須無條件服從管理，不得以任何理由拖延工期，若因各種原因引起的工期順延或暫停施工須經甲方同意。

3、乙方必須有采取足夠的措施保證按時、按質、按量完成承包內容。否則，工期每拖延一天，乙方受罰人民幣_______元，并承擔由此引起的一切直接或間接的后果。

第三條、施工承包價格。

1、工程單價：套現行_______省定額計算規則每施工平方米包工料_______元。(包括材料、施工、運輸等)。

2、工程量：工程量結算根據實際施工面積、變更及甲方簽證據實結算。

第四條、施工質量要求。

1、工程質量必須符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》(gb50300-2001)、《建筑裝飾裝修質量驗收規范》(gb50210-2001)等現行相關專業規范、標準的規定，質量等級合格以上。若工程質量達不到要求，乙方應承擔由此引起的重新施工、返工、整改或重新請人整改的所有費用(材料費、人工費)，并承擔由此引起的一切直接或間接的后果。

4、涂料涂飾工程應涂飾均勻、粘結牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉;。

5、基層膩子必須最少不得少于三遍，涂料面層最少不得少于三遍;。

6、涂料的顏色、必須均勻一致，不得出現泛堿、咬色、流墜、疙瘩、砂眼、刷紋、等現象;裝飾線、分色線直線度不得超過1mm。

7、施工主要工序應滿足以下順序：

修補——清掃——填補縫隙、局部刮膩子——磨平——施涂封底涂料——施涂主層涂料——滾壓——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料——第三遍罩面涂料。

8、施涂罩面涂料時，不得有漏涂和流俯現象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。

第五條、承包方式。

包工包料。

第六條、付款方式。

1、工程款的支付根據實際情況而定，但每次支付不得超過已完成工程量的80%。

2、單項工程完工驗收合格后5日內支付至合同總額的95%;。

3、余款5%自工程竣工驗收一年且無質量問題的1個月內付清。

第七條、工程條件。

為了保證工程質量，甲方必須提供以下條件：

1、施工基面滿足相關規范要求。

2、提供施工所需腳手架，進入現場交叉施工時雙方配合。

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇八

發包方：______________(以下簡稱甲方)。

承包方：______________(以下簡稱乙方)。

甲方將信陽市中級人民法院審判庭內墻乳膠漆工程發包給乙方，為加快施工進度，保證質量，完成施工任務。雙方本著友好合作，互惠互利的原則，依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

工程名稱：信陽市中級人民法院審判庭工程。

工程地點：羊山新區新三路南側、新二十六東側。

本工程采用包工包料形式包干。

本合同為固定單價合同(包工、包料)，工程量按實際內墻涂刷面積計算，合同價格乳膠漆為__元/m2。本價格為施工完成后的成品單價，包括主要材料費(含材料購買、運輸等費用)、輔助材料費、人工費、管理費、利潤等費用(不含發票、稅金)。

1、天棚無水泥砂漿粉刷直接刮膩子，乙方負責處理基層，天棚陰角做角刮膩子成品。內墻面及梁柱水泥砂漿粉刷后交乙方刮膩子二遍，乳膠漆二遍。

2、陽臺、通道、樓梯、室內等所有做內墻乳膠漆部分。

3、乙方施工中所用的腳手架級一切機具由乙方自行負責，所有乙方施工人員應聽從甲方管理人員指揮，不得違章作業。不按甲方要求施工所發生的返工費用由乙方承擔返工費用及甲方損失，甲方指揮造成的返工費用由甲方負責。

1、內墻乳膠漆應符合行業標準。以單體樓為單位計算，合同施工工期天，具體開工日期土建工程滿足施工條件，以發包方書面通知為準。

2、要求內墻底子用膩子封底兩遍，面層用乳膠漆兩遍，施工質量為合格。(成品以質量監督站、監理公司、建筑單位等單位驗收結果為準)。

3、材料必須與封樣材料相符，材料均須具有權威部門出具的檢驗、檢測報告及產品合格證。

乙方必須嚴格按安全操作規程操作，嚴禁違章操作，承包人必須派技術人員在施工現場管理、安全、質量生產。嚴禁酒后上架作業。在整個施工過程中如乙方違章作業，發生的安全事故產生的經濟及法律責任均由乙方負責。

按甲方認可合格部分付給30%工程款，余款做賠償甲方由此造成的損失費用。

本項目無預付款或定金。以單體樓實際施工面積為結算單位，施工完畢后經發包方、總承包單位、監理單位現場驗收合格后付至合同價款的80%，工程竣工驗收合格并確認工程量后付至結算價款的95%，余款5%作質保金，質保期滿后15日內結清(質保期一年，自工程驗收合格之日算起)。

本合同所發生的爭議或因執行本合同所產生的爭議應由雙方協商解決，如協商不成交由法院裁決。

本合同未盡事宜雙方協商解決。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字之日起效，工程竣工、工程款結清作廢。

甲方代表：乙方代表：

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇九

發包方：

合同編號：

承包方：

簽訂地點：

依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

第一條工程概況。

工程名稱：

工程地點：

第二條工程承包范圍。

第三條合同工期及施工質量標準。

以單體樓為單位計算，合同施工工期天，具體開工日期土建工程滿足施工條件，以發包方書面通知為準。

要求內墻底子用防水膩子封底兩遍，面層用乳膠漆兩遍，施工質量為合格。

第四條主要材料及質量標準。

1、材料用防水防潮膩子，乳膠漆，所用材料必須與封樣材料相符，材料均須具有權威部門出具的檢驗、檢測報告及產品合格證。

2、使用壽命不低于20xx年。

第五條承包單價構成。

本合同為固定單價合同（包工、包料），工程量按實際內墻涂刷面積計算，合同價格乳膠漆為14元/m2；仿瓷涂料6元/m2。本價格為施工完成后的成品單價，包括主要材料費（含材料購買、運輸等費用）、輔助材料費、管理費、檢測費、利潤、稅金等所有費用。

第六條工程結算。

本項目無預付款或定金。以單體樓為結算單位，施工完畢后經發包方、總承包單位、監理單位現場驗收合格后付至合同價款的80%，工程竣工驗收合格并確認工程量后付至結算價款的95%，余款5%作質保金，質保期滿后15日內結清（質保期兩年，自工程驗收合格之日算起）。

第七條雙方責任與義務。

1、發包方責任與義務：會同總承包單位及監理單位對工程質量進行進度監督、檢查及驗收，按合同約定支付工程款；協調承包方所需施工用水用電。

2、承包方責任與義務：按合同約定工期及質量要求進行施工，會同發包方、總承包單位及監理單位對工程進行驗收、對質量進行計量。承包人應遵守工程建設安全文明生產有關管理規定組織施工，采取必要的安全防護措施，清除事故隱患。由于承包方安全措施不力造成事故的責任和發生的費用由承包方承擔。

第八條違約責任。

如出現質量等級不合格時，做返工處理。因承包方原因致使工程質量或工期不符合要求，發包方有權終止合同，并追索由此造成的損失，不承擔因合同終止而造成承包方任何損失；承包方工期拖延，按300元/天支付違約金。

第九條本合同所發生的爭議或因執行本合同所產生的爭議應由雙方協商解決，如協商不成交由法院裁決。

發包方：

（公章）。

承包方：

（公章）。

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

帳號：

帳號：

郵政編碼：

郵政編碼：

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇十

依據《_合同法》、《_建筑法》及其它相關法律、行政法規、并遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本著建筑施工事項協商一致，簽訂本合同。

二、承包范圍：

圖紙范圍內的所有外墻外保溫及外墻涂料工程(包括窗口側面，窗臺板上、下、側面保溫，外墻所有線條，外墻所有滴水線)。

三、承包方式：完成承包范圍內的所有工程項目包工、包料、包機具(含吊籃及個人防護用品)。

四、質量標準及要求：質量標準“合格”;施工過程嚴格按專項施工方案及《建筑節能保溫施工技術規程》dbjt25-3035-20xx、《建筑節能工程施工質量驗收規范》gb50411-20xx、《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》gb50210-20xx施工。

五、工程價款：

80mm厚xps阻燃b1級擠塑板外墻外保溫。單價元每平方米(板材為白色，導熱系數不大于,材料容重32kg/立方米，包工包料包吊籃機械設備、包文明施工及安全生產)。

六、乙方在施工現場以外發生一切治安事件及安全事故均由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。

七、本合同一式兩份，甲方持一份、乙方持一份，本合同自雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇十一

發包人：（以下簡稱甲方）。

承包人：，身份證號碼：（以下簡稱乙方）。

甲方承建的工程，現將進行室內膩子抹灰裝飾工程發包，甲方同意按表涂施工裝飾面積的人工費、材料費（不含乳膠漆工程）及費用包干方式發包給乙方。雙方協商特簽訂如下合同條款：

一、承包內容：甲乙雙方約定承包合同內容如下：

1、建筑物內墻面、天棚面、梁柱面需進行表涂膩子抹灰飾面的全部工程所消耗的人工費、材料費、機械費及其它全部費用（不含乳膠漆工程）。

2、膩子抹灰飾面工程所需的腳手架搭桿，人工費及輔材費。

3、現場施工所需要的安全帽、安全帶、保險繩的投入使用，維護費及發生不安全事故的法律和經濟責任及其經濟支出。

二、合同價款及計算方式：

1、甲乙雙方約定：按膩子抹灰實涂面積每平方米，單價為____元一次性包干，不因任何原因進行調整。

2、計算方式：以甲、乙雙方委派的人員現場收方計量計算工程價款。

三、涂抹工程施工工藝及施工措施：

1、墻面膩子抹灰面及未抹灰的.混凝土梁、柱、頂棚面基底清理，底灰、底料滿刷膩子二遍，陰陽角找方，線口補直。

2、甲乙雙方約定：內墻裝飾墻面、天棚面、膩子抹灰面的施工用腳手架由乙方自行搭設解決，其腳手架的租用費、工料費用已包括在合同單價以內。

四、工期：

甲乙雙方約定本合同工期天，其有效施工期依據甲方現場管理負責人規定的工期為準。

五、質量標準：

1、甲乙雙方約定：本工程膩子抹灰工程質量標準為合格。其檢測標準：以現行施工質量驗收標準，質量評定進行。

3、甲乙雙方約定：乙方各分項工程完成后，必須經甲方現場管理人員會同建設、監理、現場負責人驗收確認后才能進行下道工序施工。

六、付款方式：

1、甲乙雙方約定：乙方完成全部工程量，且經驗收合格后，甲方按實際收方計量的工程價款支付____%的工程價款給乙方。

2、甲方在審計單位審定后，支付乙方工程總價的%。

3、甲乙雙方約定：余下的____%工程價款，作為工程質量保證金，在保修期滿，甲方除已支出的質量保證金后，全部支付余下的工程價款，同時終止合同。雙方約定本合同質量保修期為五年。

七、組織與管理：

1、乙方在甲方監督下，按甲方的施工進度計劃，組織專業班組和作業工人按期完成施工計劃。

2、乙方必須無條件的接受甲方在工程、質量、安全及文明施工各項管理，遵守甲方制定的現場管理制度，若因乙方違反甲方和建設單位的相關規定，甲方有權對乙方進行經濟處罰。

3、乙方必須文明施工規范作業，在施工作業過程中：

1）不得污染門窗、地面、天棚、管件、線盒及器具；

2）在與門窗、頂棚面交接處，設置粘膠帶防污邊口；

3本著誰污染誰清洗，誰損壞誰賠償的原則，作好成品保護工作。

八、安全責任：

1、甲乙雙方約定合同價款，已包含安全設施，設備的全部費用，因此乙方必須無條件的將勞動保護及安全設施費用，用于安全設施和設備投入。

2、乙方是本項目工程安全責任第一人，對本合同約定的施工項目安全負全權責任。若因非甲方原因造成的不安全事故，一切責任概由乙方承擔。

3、乙方應強化作業工人的安全教育和安全操作技能培訓。全面提高操作人員的安全防護和自我安全保護技能。

4、現場作業嚴禁違章作業和違章指揮，若因甲方現場管理人員違章指揮，造成不安全事故其責任由甲方負責。

5、乙方應全員購買安全意外保險，其購買保險的費用由乙方自行承擔。

九、其它：

1、本合同未盡事宜，應經甲乙雙方協商后進行增補或修改，增加條款與本合同具有同等法律效力。

2、本合同經甲、乙雙方負責人簽字后生效，付清全部工程價款后自行失效。

3、本合同一式三份，公司、甲乙雙方各執一份。

甲方乙方。

代表（簽字）：代表（簽字）：

_____年____月____日_____年____月____日。

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇十二

甲方：

乙方：

經甲乙雙方協商，甲方愿將新蔡縣余店鎮文化路商住樓外墻乳膠漆工程委托給乙方施工完成。為維護雙方權利，明確雙方責任，結合實際情況，制定如下條款，雙方共同遵守。

工程名稱：新蔡縣余店鎮文化路商住樓。

工程地點：新蔡縣余店鎮文化路。

承包范圍：外墻涂飾，包工包料。

承包工程期限：按甲方書面通知開、竣工時間為準。

甲方工作：

1、向乙方提供工程量及開、竣工時間。

2、提供施工場地及原材料堆放地點。

3、隨工程進度對工程驗收或竣工驗收。

乙方工作：

1、乙方自備施工用大小機具并保養。

2、負責施工人員的人身安全、防護，如出現問題并承擔后果責任及費用。做好工程在驗收前的自檢工作。配合甲方對工程施工中間驗收及竣工驗收，保證工程質量，按甲方通知時間保質保量完成施工任務。

3、負責施工人員的吃住，生活費用，按時支付施工人員工資。

4、工程竣工后，在沒有交付使用前對成品保護，做到工完場清。

5、對驗收不合格部位必須返工重做，直到驗收合格為止并承擔返工所用的一切費用及甲方提出合理按規定的罰款。

合格。

1、工程所用材料品種，顏色必須符合設計要求或選定樣品要求：底層的質量必須符合相應等級規定。

2、膩子的`塑性和底層的粘接應牢固平整。刷漆嚴禁掉粉、起皮、裂紋、漏刷和透底。

按外墻滿面積計算(即空口實算)一樓卷閘門口不算面積。每平方米元。

按國家規定屋面防水時間保修或甲、乙雙方約定時間年，保修金約定元。

合同簽訂后，雙方均不得違約，如有違約，有違約方承擔違約責任并承擔萬元違約金賠償給對方。

在執行合同中間發生爭議，雙方可友好協商解決爭議，協商不成，可將爭議提交有管轄權的人民法院進行裁決。

甲方：

乙方：

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇十三

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、行政法規、并遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本著建筑施工事項協商一致，簽訂本合同。

二、承包范圍：

圖紙范圍內的所有外墻外保溫及外墻涂料工程(包括窗口側面，窗臺板上、下、側面保溫，外墻所有線條，外墻所有滴水線)。

三、承包方式：完成承包范圍內的.所有工程項目包工、包料、包機具(含吊籃及個人防護用品)。

四、質量標準及要求：質量標準"合格"；施工過程嚴格按專項施工方案及《建筑節能保溫施工技術規程》dbjt25-3035-20____、《建筑節能工程施工質量驗收規范》gb50411-20____、《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》gb50210-20____施工。

五、工程價款：

80mm厚xps阻燃b1級擠塑板外墻外保溫。單價元每平方米(板材為白色，導熱系數不大于0.028w/m.k,材料容重32kg/立方米，包工包料包吊籃機械設備、包文明施工及安全生產)。

六、乙方在施工現場以外發生一切治安事件及安全事故均由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。

七、本合同一式兩份，甲方持一份、乙方持一份，本合同自雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇十四

甲方：

乙方：

依照有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程事宜協商一致，訂立本合同。

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程造價：每平米____元。

四、雙方責任。

1、甲方應在開工前為乙方協調用電、用水等事項。

2、乙方在施工期間必須保證避免質量及安全事故的.發生，如發生安全事故及其它事故乙方全權負責，甲方不負一切安全及其它事故責任。

3、開工日期：____年____月____日至____年____月____日。

五、付款方式：按實際完成工程量付款。

六、質量安全要求及標準：合格。

2、安全：乙方在施工前做好安全檢查(如：繩鎖、吊欄、安全繩、安全帶、安全帽、吊桿等)。若發生安全事故全部由乙方自行負責。

七、違約責任。

1、外墻膩子用膩子刮板，不允許滾涂方式施工。

2、如果外墻涂料粉刷發現膩子有刮痕跡、色澤墻面花、流掛、露底、起皮、裂縫等現象，造成質量不合格。一切材料費、人工費均由乙方自行承擔。

八、工程質保。

1、本合同工程質保期為壹年，自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方的一切損害賠償責任。

2、質保期內，如粉刷過的墻面出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛堿、流墜等質量問題，乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格，如屬于大面積返修(累計2㎡以上)，再次驗收合格后工程質保期重新計算(即返修合格后再保修壹年)。

九、其它事項：

1、工程量以竣工驗收的工程量為準。

2、乙方施工完成，交付甲方驗收前，施工現場必須做到：整個粉刷墻面和墻根部清潔，無堆放的剩余物資，施工形成的垃圾運到指定地點全部清理。

十、本合同一式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份，自雙方簽字之日起生效。

甲方簽章：乙方簽章：

委托代理人：委托代理人：

聯系電話：聯系電話：

日期：____年____月____日

日期：____年____月____日

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇十五

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》規定，經甲、乙雙方協商，由乙方承攬甲方內墻粉刷翻新工作，為規范雙方在履行合同過程中的權利、義務和經濟責任，特訂立以下合同條款：

一、由乙方全部包工包料，就餐自理。粉刷每平方米10元，面積是/平方米，竣工驗收據實丈量結算。甲方驗收后一次付清工程款。

二、要求粉刷面：白、光、無疤痕、無溝跡（乳膠漆由甲方提供原料、乙方施工）施工標準按國家通用標準執行。若出現質量問題，乙方要及時采取補救措施。

三、乙方對此工程不得轉包，嚴格按照標準施工，按期竣工。

四、乙方應文明安全施工，施工人員上崗必須具備防護措施，佩戴安全帽、保證施工面的整潔衛生，自行清除工作面垃圾。不得到處大小便。期間發現無佩戴安全帽、無遵守甲方規定每次罰款500元，乙方必須保證乙方自身安全，若發生意外安全事故甲方概不負責。乙方保證甲方財產不損壞、不損失。

五、乙方服從甲方的監督指導，對提出的問題當天予以改正。

六、乙方必須在年月日之前完工，甲方驗收合格后十天內付清所有甲方應承擔的給乙方的費用。

七、工程結束后乙方負責清理施工現場的垃圾。協議簽訂后，一式兩份，甲乙雙方認真履行。

甲方：乙方：

日期：日期：

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇十六

甲方：

乙方：

甲乙雙方因業務需要，在平等互利的基礎上，依據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，經雙方協商達成一致，簽訂本合同。

具體條款如下：

1、甲方應向乙方提供營業執照及相關合法經營證明文件的復印件；

2、甲方采用乙方產品，有權享受乙方特惠價格和相關優惠或獎勵；

(2)及時提供配送地點之詳細地址、配送時間、電話號碼、簽收人員名單；

5、合同終止時，甲方應在合同終止日結清乙方所有貨款，逾期未結清，甲方須按欠款總額的1%支付違約金。

1、乙方為甲方供應的產品為：

品牌：金鼎c系列高級內墻乳膠漆。

2、乙方向甲方提供營業執照及相關合法經營證明文件的復印件；

3、(1)乙方保證向乙方提供的產品均為正品，若有假冒偽劣產品假一賠十，并承擔相應損失。

(2)向甲方所屬設計師、工長及施工人員、其他相關人員提供技術知識培訓；

(3)根據甲方要求，免費提供樣品,樣品價值應低于雙方交易額的0.2%；

(4)配合甲方做好售后服務；

(5)乙方為甲方送貨，每公里加收一元。四環路以內千元以上免費送貨，四環以外每公里加收一元，乙方一次訂貨五千元以上六環以內免運費，六環以外每公里加一元。

1、供貨方式(乙方墊付)：

常規產品乙方直接供貨，非常規產品需提前預約，并由甲方支付30%的預付款；

2、結算方式：

甲方確認貨品到達并查收后，一個月為貨款結算周期，每月6日結清上月貨款。

a型：單價：元/桶。訂貨量：桶，總計元，c型：單價：元/桶。訂貨量：桶，總計元，總計：元人民幣大寫：元。

甲乙雙方在履行協議中任何一方違約，無過錯方有權終止協議，并有權要求違約方承擔相應的經濟賠償責任，并保留依法追究違約方違約責任的權利。

1、本合同自20年月日起至20年月日終止；

2、本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，任何一方不得隨意擅自變更和解除；

4、履行合同有糾紛，可由雙方協商解決，不能協商解決的，在乙方所在地法院提起訴訟；

5、本合同未盡事宜，由雙方共同協議補充或另行約定；

6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇十七

經甲乙雙方協商，甲方愿將新蔡縣余店鎮文化路商住樓外墻乳膠漆工程委托給乙方施工完成。為維護雙方權利，明確雙方責任，結合實際情況，制定如下條款，雙方共同遵守。

一、工程概況：

工程名稱：______縣余店鎮文化路商住樓。

工程地點：______縣余店鎮文化路。

承包范圍：外墻涂飾，包工包料。

承包工程期限：按甲方書面通知開、竣工時間為準。

二、雙方權利義務：

甲方工作：

1、向乙方提供工程量及開、竣工時間。

2、提供施工場地及原材料堆放地點。

3、隨工程進度對工程驗收或竣工驗收。

乙方工作：

1、乙方自備施工用大小機具并保養。

2、負責施工人員的人身安全、防護，如出現問題并承擔后果責任及費用。做好工程在驗收前的自檢工作。配合甲方對工程施工中間驗收及竣工驗收，保證工程質量，按甲方通知時間保質保量完成施工任務。

3、負責施工人員的吃住，生活費用，按時支付施工人員工資。

4、工程竣工后，在沒有交付使用前對成品保護，做到工完場清。

5、對驗收不合格部位必須返工重做，直到驗收合格為止并承擔返工所用的一切費用及甲方提出合理按規定的罰款。

三、工程質量要求：合格。

四、工程質量驗收：

1、工程所用材料品種，顏色必須符合設計要求或選定樣品要求：底層的質量必須符合相應等級規定。

2、膩子的塑性和底層的粘接應牢固平整。刷漆嚴禁掉粉、起皮、裂紋、漏刷和透底。

六、付款方式：

七、保修時間：按國家規定屋面防水時間保修或甲、乙雙方約定時間______年，保修金約定______元。

八、違約：合同簽訂后，雙方均不得違約，如有違約，有違約方承擔違約責任并承擔萬元違約金賠償給對方。

九、爭議：在執行合同中間發生爭議，雙方可友好協商解決爭議，協商不成，可將爭議提交有管轄權的人民法院進行裁決。

十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字按指印生效。

______年______月______日。

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇十八

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

一、工程名稱：

二、工程概況：

包括原乳膠漆鏟除、切割機切縫、膩子找補、刷界面劑，大刮膩子二遍，底漆一遍，面漆二遍。

總工程量：m2，以實際測量為準。

三、合同工期：

20xx年月日開工；20xx年日竣工(因甲方原因或遇不可抗力，工期可順延)。

四、工程承包方式：

五、承包單價：元/m。

六、撥款方式：

1、工人進入工地撥付生活費：元。

2、刮完膩子，付至總價款的%

3、面漆刮完后，付總價款的%

4、質保金：總價款的七、安全責任：

本工程安全責任全部由乙方負責，包括安全費用，如有出現安全事故，與甲方無關。

八、違約責任

該工程項目不允許轉包、擅自分包。

承包方逾期交工的，每日按工程合同價款的3‰支付違約金。超過竣工時間后十日內仍不能提供合格工程的，發包方有權解除合同，并按工程合同價款的'10%向發包方支付違約金。

九、本合同一式二份，甲方、乙方各執一份。

十、本合同未盡事宜，按相關法律規定辦理。因合同發生爭議產生的訴訟，由合同簽訂地人民法院管轄。

乳膠漆工程施工合同范文（19篇）篇十九

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

一、工程名稱：

二、工程概況：

包括原乳膠漆鏟除、切割機切縫、膩子找補、刷界面劑，大刮膩子二遍，底漆一遍，面漆二遍。

總工程量：m2，以實際測量為準。

三、合同工期：

月日開工;20日竣工(因甲方原因或遇不可抗力，工期可順延)。

四、工程承包方式：

五、承包單價：元/m。

六、撥款方式：

1、工人進入工地撥付生活費：元。

2、刮完膩子，付至總價款的%。

3、面漆刮完后，付總價款的%。

4、質保金：總價款的七、安全責任：

本工程安全責任全部由乙方負責，包括安全費用，如有出現安全事故，與甲方無關。

八、違約責任。

該工程項目不允許轉包、擅自分包。

承包方逾期交工的，每日按工程合同價款的3‰支付違約金。超過竣工時間后十日內仍不能提供合格工程的，發包方有權解除合同，并按工程合同價款的10%向發包方支付違約金。

九、本合同一式二份，甲方、乙方各執一份。

十、本合同未盡事宜，按相關法律規定辦理。因合同發生爭議產生的訴訟，由合同簽訂地人民法院管轄。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。