在簽訂合同協議之前，雙方應仔細審查和商議其中的各項條款。想要撰寫一份具有操作性和明確條款的合同協議嗎？這里為您提供一些建議。

裝飾包清工合同（專業19篇）篇一

施工隊負責人：______________電話：____________

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜（以下稱工程），達成如下協議：

1。 工程名稱：__________________________________。

2、工程地點：__________________________________ 。

3、承包范圍：參見合同附件之預算表。

4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：

（1）承包人包工、包料；

（2）承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料；

（3）承包人包工、發包人包料。

（附件即經雙方當事人簽確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》。）

雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供：

（1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份；

（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________ 元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。

施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

1、開工前 天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

1。 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2。 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

3。 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

4。 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5。 對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

6。 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

7。 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

1。 工程期限____________ 天，開工日期 年____________ 月____________日，竣工日期 年 月 日。

2。 因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應不及時、不按期支付工程款等）導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因導致工期延誤的，工期不予順延。

3。 因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：

（1）遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰爭等不可抗力的；

（2）經雙方同意的工程量變化和設計變更；

（4）經甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費；

（5）經甲乙雙方同意工期順延的其他情況。

1。 任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規規定的合格產品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場，并通知對方當事人驗收簽確認。

2。 對一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分，有提供方承擔。

3。 材料和設備進場后，統一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。

1。 工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規范》（gb 50327—xx）為質量評定驗收標準。

2。 甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續；甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。

3。 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。

4。 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知后 天內組織驗收，并辦理驗收移交手續。

5。 驗收時，工程項目合格率達到____________ %時（以上程價款比例為準），其他不合格項目（不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應予以確認。

6。 乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修 年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的.損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽署生效之前已經發布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業機構的規定為準。

____________________________________________________________________ 。

8。 工程未驗收的，甲方不得先行使用。

1。 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款：

（1）合同生效后，發包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：

第四次____________ 工程驗收后 天 工程總造價的5%，約____________ 元。

（2）其他支付方式：______________________ 。

2。 雙方同意工程的結算方法按下列第____________ 種進行結算：

（1）固定價格，本工程總價款為____________元；

（2）單價不變，按實際數量加損耗率計算，但是總價不得超過____________ 元。

a。 乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+頂面面積+6%×拼花部分面積；

b。 瓷磚面積為：實際面積+6%×實際面積；

e。 其他按項項目按項計算；

f。 其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%×實際面積；

g。 估價項目測量后再具體報價；

h。 經甲方同意代購的項目按預算內造價購買，經甲方同意可以調整。

3。 特別費用的約定：

（1）施工過程中，施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。

（2）施工過程中，因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付；如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的，罰款由甲方負責。

（3）合同附件預算表中沒有列明稅費，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門交納；已經列明稅費的，由乙方負責繳交。

（4）物業管理機構收取超過正常的物業小區內運輸費用的，由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。

4。 乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項，甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%，則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。

5。 工程驗收合格后，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結算。發包人接到資料后 天內未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結算，雙方應填寫工程結算單并簽，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。

（表）屬于本合同附件，所列工程項目除經過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。

1。 施工調度、安全管理等事務由乙方負責，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。

2。 因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付____________ 的違約金。

3。 因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。

4。 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照____________ 支付乙方延期付款違約金。

5。 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責。

6。 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

7。 乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失擴大，并將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。

雙方如對合同的執行發生爭議，應友好協商解決：協商無效的，可提交人民法院訴訟。

1。 本合同一式兩份，雙方個執一份，同具法律效力。

2。 本合同履行完成后自動終止。

__________ 年 ____月____ 日

裝飾包清工合同（專業19篇）篇二

甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務，為明確雙方權利和義務，結合本工程的具體情況，依照（合同法）和有關法律法規，本著自愿平等的原則，雙方達成如下協議：

1．工程名稱：尚水龍城售樓中心裝修工程

2．客戶名稱：江西水龍房地產開發有限公司

3．工程施工安裝內容以雙方簽認的工程報價單中的項目為準，總工程造價預計為叁拾肆萬元整。施工單價以雙方簽認的工程報價單中單價為依據，按實際工程量結算；增減設計或增減施工、安裝項目，需經甲乙雙方協商確認，簽字蓋章后生效。

4．雙方商定本工程工期為完成全部施工及安裝項目。期限自年月日起至至月

1．開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，提供可供乙方施工用的必須場地。

2．向乙方提供施工所需的水、電等設施。

3．協助乙方辦理施工申請、審批等手續，并負責繳納物業管理處報批的一切費用。

4．對工程質量、進度進行監督檢查，及時辦理驗收結算。

5．甲方指派人員參與或監督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應予以承認。

6．及時履行乙方的其它協助義務。

1．乙方派出專職工地工程人員，負責合同的履行，按合同要求組織施工，保質、保量按期完成施工任務；解決由乙方負責的各項事宜。

2．嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定，對施工現場的防火安全負責。

3．嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。

4．工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護。

1．乙方施工隊進場一星期內，甲方預付報價單中工程款總額的30%。

2．施工及安裝竣工后，以實際發生工程量并且按照預算項目報價結算，甲方再給付乙方全部工程款的50%；總體驗收合格后給付至總工程款的95%，余款5%做為質保金，一年期滿無異議后結清。

3．甲方同意乙方以甲方調整后的施工圖紙所提供的報價單為本工程單價及數量的基礎約定。結算時以經甲方認可并有甲方代表簽證的現場施工簽證單的工程量為準。

本工程所需應由乙方自購的施工材料，應為符合設計要求的合格產品。并且必須是由甲方指定和認可的品牌方可施工。由乙方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對甲方造成損失的，所有責任由乙方承擔。

1．因甲方原因影響工期，工期相應順延。

2．乙方不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔。對竣工驗收后保修期內發現的屬于乙方施工安裝的質量問題，乙方免費維修。乙方施工過程中造成的人員傷害，責任由乙方負責。由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償。

1．由于甲方原因導致延期開工或中途停工，工期相應順延。

2．由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。

3．因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方進行合同終止協商，并由責任方賠償總金額的百分之二十給對方補償由此造成的經濟損失。

甲方（代表簽字）：

蓋章：

年月日

乙方（代表簽字）：

蓋章：

年月日

裝飾包清工合同（專業19篇）篇三

發包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議。

第1條：工程概況。

1.1工程名稱：

1.2工程地點:山西省運城市。

1.3承包范圍:。

1.4承包方式：包清工。

注：承包方式含以上工程不含水電，另作工程另行計算;不含租架費和上料費用。

1.5工程期限：本工程年月日開工，于年月日竣工。

1.6合同定價：

第2條：甲方工作。

2.1開工前三天，向乙方現場交底(裝修方案由雙方協商決定)。全部騰空或。

部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.3如確實需要拆改醫院建筑物結構和設備管線，負責人道有關部門辦理相應審批手續。

2.4協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

2.5提供必需的安全防護措施，而且到位。

第3條：乙方工作。

3.1參加甲方組織的作法說明現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

裝飾包清工合同（專業19篇）篇四

甲方：

代表人：

乙方：

代表人：

依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：

工程概況

1、 工程地點______________.

2、 工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

3、 承包方式：雙方商定采取下列____種方式。

(1)包工包料;

(2)包工、包部分材料;

(3)包工不包料。

4、 工程期限及保修期：

工程期限_____天。自______年____月______日起至________年_____月____日止。

保修期：_____月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

5、 合同價款及付款方式：

本合同總價為(大寫)：_______________________(小寫)________________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

支付時間支付金額

開工前三天支付(合同總價60%) 元

年 月 日支付(合同總價35%) 元

雙方驗收合格支付(合同總價5% ) 元

工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。

二、雙方應盡的責任及義務甲方：

2、 提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用;

3、 負責協調施工隊和鄰里之間的`關系;

5、 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用;

6、 對工程質量、施工進度進行檢查和監督;

7、 甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。

乙方：

1、 根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可;

4、 文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。

三、工程變更

1、 工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。

2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

四、材料、設備的供應

1、 由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

2、 甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

3、 由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

4、 乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。

五、質量標準及驗收

1、 本工程質量標準按20xx年1月10日發布的江蘇省《住宅裝飾質量標準》執行。

2、 工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。 如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效3、 如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

4、 施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

5、 室內環境質量乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局20xx年1月1日發布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部20xx年1月1日聯合發布實施的“民用建筑工程室內環境污染控制規范”，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質(20xx)17號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。

6、 甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。

六、工期延誤

1、 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：

(1) 工程量變化和設計變更;

(2) 不可抗力;

(3) 甲方同意工期順延的其他情況。

2、 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

3、 甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

4、 因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

七、工程監理若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。

八、違約責任

1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。

2、 合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

3、 甲方責任：

(1) 未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

(2) 由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

(3) 工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

(4) 甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

(5) 甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。

4、 乙方責任

(1) 工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

(2) 乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。

(3) 乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。

(4) 由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。

九、合同爭議的解決方式本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

十、其它約定事項

1、 因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。

2、 施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好后交付甲方使用。

十一、附則

1、 雙方另有約定，可簽訂補充合同。

2、 本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

3、 本合同和補充合同具有同等法律效力。

4、 本合同簽訂后工程不得非法轉包。

5、 本合同一式______份，雙方各執_____份。

甲方： 乙方：

代表人(簽章)： 法定代表人(蓋章)：

經辦人：

電話或手機 電話或手機

年 月 日 年 月 日

裝飾包清工合同（專業19篇）篇五

發包方（以下簡稱甲方）：

承包方（以下簡稱乙方）：

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議。

第1條：工程概況

1.1工程名稱：

1.2工程地點：

1.3承包范圍：

1.4承包方式：包清工

注：承包方式含以上工程不含水電，另作工程另行計算;不含租架費和上料費用。

1.5工程期限：本工程年月日開工，于年月日竣工。

1.6合同定價：

第2條：甲方工作

2.1開工前三天，向乙方現場交底（裝修方案由雙方協商決定）。全部騰空或

部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.3如確實需要拆改醫院建筑物結構和設備管線，負責人道有關部門辦理相應審批手續。

2.4協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

2.5提供必需的安全防護措施，而且到位。

第3條：乙方工作

3.1參加甲方組織的作法說明現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

3.4施工人數必須符合施工進度要求，嚴格執行國家施工規劃、安全操作規范、防火安全規定、環境保護規定、嚴格按照作法說明進行施工，定期配合甲方做好各項質量檢查驗收記錄、施工用料、材料堆放、垃圾清運必須服從公司項目總監的安排。乙方嚴格按照國家制定的安全措施、規范進行施工。

3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

3.6工程施工過程中，施工用的機械由乙方進行解決和保管。施工現場臨時的材料和搭建的設備，由乙方向甲方辦理借用手續，進行保管和維護。

第4條：關于工期的約定

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2因甲方未按約定完成工作，不能按工期開工或中途無故停工，影響工期，工期順延。

4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

4.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內驗收，并辦理驗收，移交手續，如甲方在規定的時間內未能驗收，需及時同時乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期。

第5條：關于工程價款及結算的約定

5.1雙方商定本合同價款采用可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

5.2付款方式：本合同生效后首付總工程款的40%;工程進度到一半時再付總工程款的50%;工程結束驗收合格后付總工程款的10%，全部付清。

5.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算的有關資料送交甲方，甲方自接到上述資料后三天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在三天內結清尾款。

第6條：安全生產和防火

6.1甲方提供的做法說明應符合《中華人民共和國消防條例》和防火設計規范。

6.2因乙方違反有關安全操作規程、消防條例和防火規范，導致發生安全或火災事故，乙方承擔由此產生的一切經濟損失。

6.3由于甲方確認的做法說明，違反有關安全操作規程，消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

6.4施工人員每次施工后要及時對現場的垃圾雜物進行清理，清理道指定的地點。

第7條：維修約定

7.2因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質量問題，乙方實行有嘗維修。

第8條：爭議解決

8.1本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決?；蛘堄嘘P部門進行調節。

第9條：附件

9.1本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

9.2合同附件與本合同具有同等的法律效力。

9.3合同附件即工程量表（經甲乙方共同簽字確認）共頁。

9.4本合同一式份，甲乙雙方各執壹份。

9.5本合同履行自工程款全部結算后自動終止。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

裝飾包清工合同（專業19篇）篇六

發包方： （以下簡稱甲方）

承包方： （以下簡稱乙方）

為加強雙方責任感，明確雙方的權利、義務，確保雙方的經濟利益，經協商，訂立本合同共同遵守：

第一條 工程概況

1、工程名稱：***酒店裝修工程

2、工程地點：***市 路***酒店

3、工程內容：裝修***酒店三層至八層房間共86個連走廊及電梯大堂（六層）

第二條工程期限

1、本承包工程的工期定為70個工作日，由簽合同后第十五天（施工隊進場）開始計算。

2、由于不可抗力的因素，工期得以順延，但乙方須及時通知甲方。

3、在履行過程中，如乙方認為有變更設計的需要，須經甲方認可后進行調整，工期相應得以調整。

第三條 工程價款的支付與結算

3、余款5%保固金在六個月保修期滿時全數支付；

4、余款5%保固金在十二個月保修期滿時全數支付。

5、所有加/改數須在工程完成并經確認后十五天內付清。

第四條 施工與設計變更

1、本工程由乙方包工包料進行施工，施工項目列表說明，作為本合同附件。

2、乙方所提供材料樣版須由甲方確認。

3、在施工過程中，甲方如要變更裝修設計，須事先通知乙方，在變更資金、材料落實之后，乙方予以實施。

4、在施工過程中，乙方如認為有變更裝修工程之需要，應與甲方先行協商，確認后施工。

第五條工程質量與驗收

1、工程完工后，由甲方驗收。

2、甲方根據乙方提供之施工項目列表逐壹驗收，以修改后樣版房質量為標準驗收。

第六條 違約責任

承包方的責任：

1、負責工地施工水電；

2、工程質量不符合合同規定，負責無償修理或返工。由于修理或返工逾期交付的，償付逾期違約金。

3、工程不能按合同規定的工期交付使用的，償付逾期違約金。

4、承包方負有12個月的保修期責任，由交工驗收當天起計算。保修期內出現的質量問題，甲方在接乙方通知后七天內進行檢查，經雙方鑒定，屬乙方施工問題，由乙方即行修復，屬甲方使用不當造成的，由甲方負責。

發包方責任

1、不按合同規定撥付工程款，除工期得以順延外，按銀行有關逾期付款的規定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。

2、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任。

3、承包方驗收通知書送達十五日后不驗收的，按規定償付逾期違約金。

第七條 糾紛解決辦法

1、發生爭議時，雙方應耐心協商；

2、協商不成時，向經濟合同仲裁機構申請仲裁或向人民法院起訴。

第八條 附則

1、本合同一式二份，雙方各執一份，均具同等效力。

2、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，本合同在保修期屆滿前結清款項后失效。

3、本合同未盡事宜，由雙方另行協商補充，補充合同與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

聯系電話： 聯系電話：

日期： 日期：

裝飾包清工合同（專業19篇）篇七

委托方(甲方):

承接方(乙方):

工程項目:

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條:工程概況

3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

5.工程開工日期:______年______月______日

6.工程竣工日期:______年______月______日

工程總天數:________天

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

3、設計費__________元; 4、施工清運費__________元;

7、其他費用(注明內容)______________元。

第三條:質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

第四條:材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條:付款方式

1. 合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

第六條:工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第七條:工程驗收

1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條:其他事項

1. 甲方責任

1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

2.乙方責任

1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

第九條:違約責任

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約

裝飾包清工合同（專業19篇）篇八

發包方（以下簡稱甲方）：

承包方（以下簡稱乙方）：

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議。

第1條：工程概況

1.1工程名稱：

1.2工程地點：

1.3承包范圍：

1.4承包方式：包清工

注：承包方式含以上工程不含水電，另作工程另行計算;不含租架費和上料費用。

1.5工程期限：本工程xx年xx月xx日開工，于xx年xx月xx日竣工。

1.6合同定價：

第2條：甲方工作

2.1開工前三天，向乙方現場交底（裝修方案由雙方協商決定）。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.3如確實需要拆改醫院建筑物結構和設備管線，負責人道有關部門辦理相應審批手續。

2.4協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

2.5提供必需的安全防護措施，而且到位。

第3條：乙方工作

3.1參加甲方組織的作法說明現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

3.4施工人數必須符合施工進度要求，嚴格執行國家施工規劃、安全操作規范、防火安全規定、環境保護規定、嚴格按照作法說明進行施工，定期配合甲方做好各項質量檢查驗收記錄、施工用料、材料堆放、垃圾清運必須服從公司項目總監的安排。乙方嚴格按照國家制定的安全措施、規范進行施工。

3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

3.6工程施工過程中，施工用的機械由乙方進行解決和保管。施工現場臨時的材料和搭建的設備，由乙方向甲方辦理借用手續，進行保管和維護。

第4條：關于工期的約定

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2因甲方未按約定完成工作，不能按工期開工或中途無故停工，影響工期，工期順延。

4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

4.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內驗收，并辦理驗收，移交手續，如甲方在規定的時間內未能驗收，需及時同時乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期。

第5條：關于工程價款及結算的約定

5.1雙方商定本合同價款采用可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

5.2付款方式：本合同生效后首付總工程款的40%;工程進度到一半時再付總工程款的50%;工程結束驗收合格后付總工程款的10%，全部付清。

5.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算的有關資料送交甲方，甲方自接到上述資料后三天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在三天內結清尾款。

第6條：安全生產和防火

6.1甲方提供的做法說明應符合《中華人民共和國消防條例》和防火設計規范。

6.2因乙方違反有關安全操作規程、消防條例和防火規范，導致發生安全或火災事故，乙方承擔由此產生的一切經濟損失。

6.3由于甲方確認的做法說明，違反有關安全操作規程，消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

6.4施工人員每次施工后要及時對現場的垃圾雜物進行清理，清理道指定的地點。

第7條：維修約定

7.1本工程交工后，乙方在裝潢施工范圍內承擔免費保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起。

7.2因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質量問題，乙方實行有嘗維修。

第8條：爭議解決

8.1本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決?；蛘堄嘘P部門進行調節。

第9條：附件

9.1本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

9.2合同附件與本合同具有同等的法律效力。

9.3合同附件即工程量表（經甲乙方共同簽字確認）共 頁。

9.4本合同一式份，甲乙雙方各執壹份。

9.5本合同履行自工程款全部結算后自動終止。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

裝飾包清工合同（專業19篇）篇九

委托方（甲方）

承接方（乙方）

工程項目：

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝飾。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽定本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

一、工程地址：

二、居室規格：房型層（式）室廳衛。

三、施工內容：詳見本合同附件《裝飾施工內容表》。

四、委托方式：雙方商定采取下列第種承包方式。

1.乙方包工、包全部材料；

2.乙方包工、部分包材料，甲方提供部分材料；

3.乙方包工、甲方包全部材料。

五、工程開工日期：xx年xx月xx日

六、工程竣工日期：xx年xx月xx日

工程總天數： 天

工程價款（金額大寫） 元。

一、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件《家庭裝飾工程主材料報價單》。

二、施工中甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽定補充合同。

三、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

一、甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝飾工程，非經甲方同意，不得挪作他用。

二、乙方提供的材料、如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

一、合同一經簽定，甲方按照下表中的約定直接向乙方支付工程款。

支付次數支付時間支付金額

第一次開工前三日xx年xx月xx日 元

第二次工程進度過半xx年xx月xx日 元

第三次工程驗收合格xx年xx月xx日 元

二、甲方付清工程價款，詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程結算單》，乙方向甲方辦理移交及發放工程保修卡，詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程質量保修卡》。

三、甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

四、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程變更表》，雙方應簽定補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商調解解決不成時，可以按照本合同約定向。

——市仲裁委員會申請仲裁；

——人民法院提起訴訟。

（將不選定的解決方式劃出）

一、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后，重新簽定補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

二、施工過程中，任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

一、本合同和合同附件由雙方蓋章、簽字后生效。

二、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

三、本合同（包括合同附件、補充合同）一式份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。

甲方（業主）（簽章）

乙方：（簽章）

住所地址：

地址：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

簽約地址：

簽約日期：xx年xx月xx日

裝飾包清工合同（專業19篇）篇十

注冊地址：_________

法定代理人：_________聯系電話：_________

委托代表人：_________聯系電話：_________

本工程設計人：_________聯系電話：_________

施工隊負責人：_________聯系電話：_________ 依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合本市實際，甲、乙雙方經協商一致，就乙方承包甲方的住宅室內裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條 工程概況

1、工程地點：_________

2、施工項目及要求：(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：住宅室內裝飾裝修工程內容和做法一覽表)

3、工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式：

(1)乙方包工、包全部材料(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)：

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

5、合同價款：本合同工程造價為(人民幣)_________元，金額大寫：_________元(詳見附表三：住宅室內裝飾裝修工程報價單)

第二條 工程監理

若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

第三條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、裝飾主管部門各執一份(見附表六：住宅室內裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

第四條 甲方工作

2、提供施工期間的水源、電源;

3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

4、如需拆改原建筑的結構或設備管線，甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續;

5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

6、參與工程質量和施工進度的監督，按本合同第七條、第十條約定負責材料及工程竣工驗收。

第五條 乙方工作

2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

4、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場，交付前應打掃衛生一次。

第六條 工程變更

工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表七：裝飾裝修工程變更單)。

第七條 材料供應

2、按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

第八條 工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

(1)工程量變化或設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

4、因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第九條 質量標準

雙方約定本工程質量按下列標準執行：

1、《岳陽市住宅裝飾裝修驗收標準》。(見附件十一)

2、雙方商定條款：施工過程中雙方對工程。

裝飾包清工合同（專業19篇）篇十一

發包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條工程概況。

1.1工程地點：

1.2工程裝飾裝修面積：

1.3工程戶型：

1.4工程內容及做法(見報價單和圖紙)。

1.5工程承包，采取下列第種方式：

(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。

(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。

1.6工程期限日(以實際工作日計算)。

開工日期_____年___月___日

竣工日期_____年___月___日。

1.7工程款和報價單。

(1)工程款：本合同工程造價為(人民幣)。

金額大寫：

(2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。

第二條工程監理。

若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

第三條施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書。

3.1施工圖紙采取下列第種方式提供：

(1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

(2)甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

3.3雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。

3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

第四條甲方工作。

4.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。

4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

4.3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。

4.4遵守物業管理部門的各項規章制定。

4.5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。

4.6不得有下列行為：

(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。

4.7凡必須涉及4.6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。

4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

4.9參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

第五條乙方工作。

5.1施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

5.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定：

(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

(2)不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。

(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的.責任。

(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。

(6)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。

5.3通過告知網址、統一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。

5.4甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

第六條工程變更。

在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。

第七條材料供應。

7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。

(1)應當由甲方提供的材料、設備，甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收并辦理交接手續。

(2)應當由乙方提供的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收，由甲方確認備案。

(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料，必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》，并具有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。

(4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付材料經檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。

(5)甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續后，在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。

第八條工期延誤。

8.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應當順延：

(1)工程量變化或設計變更。

(2)不可抗力。

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

8.2對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：

(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的。

(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的。

(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

8.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

8.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。

第九條質量標準。

9.2本工程施工質量按下列第___項標準執行：

9.3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證認證過程支出的相關費用由申請方墊付，并最終由責任方承擔。

第十條工程驗收。

10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

(1)材料驗收。

(2)隱蔽工程驗收。

(3)竣工驗收。

10.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。

10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

10.4雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。

10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。

第十一條工程款支付方式。

11.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

11.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。

11.3工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

11.4工程款全部結清后，乙方向甲方開具正式統一發票為工程款結算憑證。

第十二條違約責任。

12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

12.2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。

12.4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。

12.5由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

(1)對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標準支付違約金。

(2)對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤，按12.4的標準支付違約金。

(3)室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方責任的，乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款甲方對不達標也負有責任的，乙方可相應減少返還比例。

第十三條爭議解決方式。

本合同項下發生的爭議，雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決，協商或調解解決不成時，向人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。

第十四條附則。

14.1本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。

14.2本合同簽訂后工程不得轉包。

14.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。

14.4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協商解決。

14.5乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔賠償責任主辦單位承擔責任之后，有權向乙方追償。

14.6本合同履行完畢后自動終止。

第十五條其他約定事項。

甲方(簽字)：

乙方(蓋章)：

_____年___月___日。

裝飾包清工合同（專業19篇）篇十二

民事判決書。

(20xx)儀民初字第xxx號。

原告：段xx。

委托代理人：xxx，xx律師事務所律師。

被告：xxx裝飾工程有限公司。

法定代表人：王xx，總經理。

被告：王xx。

被告李xx。

被告李某女。

原告段xx與被告xxx裝飾工程有限公司、李xx、李某女、王xx裝飾裝修合同糾紛一案，本院于20xx年6月5日立案受理后，依法組成合議庭公開開庭進行了審理。原告段xx及其委托代理人、被告xx公司、王xx的共同委托代理人xx、李xx的委托代理人xx到庭參加訴訟，被告李某女經本庭合法傳喚，未到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

原告段xx訴稱，自20xx年起被告xxx公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程，并將之轉包給原告施工，但工程款一直拖欠，截止目前尚欠原告裝修款58446.92元。被告李xx、李某女、王xx三人為公司股東，20xx年至20xx年期間，三人采用營業收不入帳的方法，將公司約463萬余元的收入據為股東個人所有或轉入李xx任法定代表人的江蘇xx裝飾工程有限公司賬戶，導致xxx公司成為空殼公司;被告王xx、李某女在公司被吊銷后怠于履行清算義務。三人的行為侵害了債權人利益，故訴請法院判令被告xxx公司給付工程款58466.92元，被告李xx、李某女、王xx承擔連帶責任。

提供主要證據：

2、xxx公司工商登記查詢表一份;。

5、xxx代理人調查筆錄，主要內容為xxx帳冊在李某女處。

證據4-5證明被告xxx公司被吊銷營業執照，但被告王xx、李某女怠于履行清算義務的事實及被告李xx、李某女、王xx采用營業收不入帳的方法，將公司收入個人所有或轉入關聯公司從而侵害原告債權的事實。

被告xxx公司辯稱，原告證據不能證明我公司欠他的裝修款，原告的訴訟請求應予以駁回。未提供證據。

被告王xx辯稱，原告稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實，公司債務與我無關，我不應承擔連帶責任。未提供證據。

被告李xx辯稱，原告所稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實，公司債務應由公司在其財產范圍內償還，與我個人無關;且原告對我的訴訟請求與對xxx的訴訟請求是兩個不同案由，應分案處理。未提供證據。

被告李某女書面辯稱，是李xx利用公司法定代表人身份挪用公司資金，拒絕歸還，我僅是業務總監，原告所稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實，為維持公司經營，我還從自家借了幾十萬給公司，原告對我的訴訟請求沒有事實依據，應予以駁回。未提供證據。

經審理查明，自20xx年起，被告xxx公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程，并將之轉包給原告施工，但工程款一直拖欠，截止目前尚欠原告裝修款58446.92元。xxx公司成立于20xx年12月5日，公司注冊資本為人民幣10萬元，原股東/發起人為李某女、李xx，認繳出資額分別為4萬元、6萬元，實際出資4萬元、6萬元。20xx年5月25日，公司股東變更為李某女、王xx，認繳出資4萬元、6萬元，實際出資4萬元、6萬元，法定代表人也變更為王xx。20xx年6月21日，被告王xx曾以xxx公司和李某女為被告向本院起訴，要求解散xxx公司，本院立案受理后，王xx申請保全公司帳冊，但本院在其提供的地點未能找到，20xx年9月19日本院以證據不足為由判決駁回王xx的訴訟請求。20xx年12月5日至20xx年3月31日被吊銷營業執照之前，xxx公司正常營業，但自20xx年3月31日至今一直未進行清算。

上述事實，有原告與xxx公司工程結算表、xxx公司工商登記查詢表、xxx現金會計xxx證言、xxx揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對賬單、xxx代理人張木洋調查筆錄以及原、被告雙方當庭一致陳述等證據予以證實。

本院認為，對被告李xx所持原告對xxx的訴訟請求與對被告李xx、王xx、李某女的訴訟請求為兩個不同的案由，應分案處理的主張，本院認為被告李xx的主張沒有法律依據，同時從減少原告訟累、節約司法資源的角度考慮，對該主張不予以支持。對原告的訴訟請求，本院認為，首先，債務應當清償，原告提供的工程結算表及本院對xxx公司現金會計xxx的調查等證據足以證明被告xxx公司欠原告段xx工程款58446.92元的事實，被告xxx公司負有清償義務，原告要求被告xxx公司給付工程款的訴訟請求符合法律規定，應該予以支持。其次，被告王xx、李某女作為股東，應在公司被吊銷營業執照后及時進行清算，但二人怠于履行清算義務，致使原告債權無法實現，違反了公司法及其司法解釋的相關規定，故應對該筆債務承擔連帶責任。第三，原告提供的現金會計xxx的證言、xxx揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對帳單、原告本人和丁等人的結算單等證據已能證明xxx有營業收，但公司帳冊掌握在被告李xx、李某女手中，現因二被告的原因，公司帳冊下落不明，應推定原告主張的被告李xx、李某女將xxx經營收入混同于個人財產或關聯公司財產的，濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避公司債務的事實成立，被告李xx、李某女的行為已嚴重損害了原告的利益，因此二人應對該筆債務承擔連帶責任。對原告所持被告王xx將公司財產混同于個人財產，要求其承擔連帶責任的訴訟請求，因原告的債權產生于王xx接受李xx股份成為股東之前，與其不能實現債權之間無因果關系，故不予支持。綜上，依照《中華人民共和國民法通則》第八十四條、《中華人民共和國公司法》第二十條、第一百八十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條、《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第七十五條的規定，判決如下：

被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內給付原告段xx工程款58446.92元，被告李xx、李某女、王xx承擔連帶給付責任。

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

案件受理費1261元，公告費300元、保全費620元，合計2181元由被告xxx裝飾工程有限公司負擔;此款原告已墊付，則被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內償付給原告，被告李xx、李某女、王xx對此承擔連帶給付責任。

如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，同時預交上訴費1261元，上訴于江蘇省揚州市中級人民法院。

審判長xxx。

代理審判員xxx。

人民陪審員xxx。

二零xx年四月十二日。

書記員xxx。

裝飾包清工合同（專業19篇）篇十三

甲方：乙方：

經甲、乙雙方協商同意將德興市會展及演藝中心工程的內裝飾材料委托乙方供應，為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，按照確保材料質量、工程進芳、工程安全的原則，協商確定如下合同條款共同遵守執行。

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、供應內容：甲乙與乙方確定的材料品種及單價表內的裝飾材料，按照甲方提供的清單供貨。

乙方包材料送到施工現場、確保材料質量、包運輸安全、確保材料合格、提供材料合格證、檢測資料。

各種材料規格尺寸的價格按雙方協商的價格表計價（價格見附表），以甲方材料員簽收的單據進行結算材料數量。

乙方供應的裝飾材料要滿足國標要求，均為合格產品。

（1）應提前提出做材料計劃，并將訂單交給乙方或者電話通知。

（2）甲方指定材料存放地點。

2、乙方責任：

（1）按照甲方訂單和通知及時供貨。

（2）按照甲方指定的地點卸貨，擺放好。

（3）乙方接到甲方供應材料通知后，應及時供貨，如因乙方在約定的時間內未能將材料送至工地現場所產生的誤工費及由乙方全部承擔。

（4）如乙方提供的材料達不到合同清單的國標標準，甲方有權按半價支付乙方材料款。

（5）甲乙雙方協商決定在20xx年年底前材料單價無論漲跌都按清單價格結算。

每個星期結算一次（以甲乙雙方簽收的收據數量為準），按每星期總貨款的90%支付，余款待工程竣工后付清。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：年月日年月日

國美裝飾材料單價表

裝飾合同范本

裝飾公司購銷合同

居室裝修裝飾合同

工程裝飾裝修合同

裝飾裝修合同樣本

裝飾建材買賣合同

建筑裝飾工程施工合同

裝飾公司用工合同范本

裝飾包清工合同（專業19篇）篇十四

住所地址：____________。

聯系電話：__________手機號：_______。

乙方：

單位名稱：

地址：服務電話：

設計負責人：________聯系電話：____________手機：

根據《中華人民共和國經濟合同法》，以及裝飾行業的有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，并共同履行。

第一條工程項目。

甲方委托乙方承擔以下家裝設計任務：

工程地址：__________。

第二條設計收費及支付方法。

（一）本工程設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。

經甲乙雙方商定設計收費為元/平方米（套內使用面積，不含電腦效果圖），估算總收費元，金額大寫元。

（二）付款方式。

甲乙雙方采用以下付款方式。

1、量房前付預付款1000元（其中200元上門測量費和800元方案費）；

2、方案通過后，出全套動工圖，客戶付清余款并可帶走全套圖紙；

3、出電腦效果圖，價格：800元/張（a4）；

第三條設計內容及完成日期的約定

（一）乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。

（二）平立面圖。

1、原房型圖。

2、墻體改造圖。

3、平面家具布置圖。

4、地面圖。

5、天花圖。

6、現場制作的家具立面圖（根據實際情況出或者不出）。

7、門立面圖（根據實際情況出或者不出）。

6、廚房、衛生間局部立面圖（定做的廚房除外）。

7、電視背景墻立面圖。

8、其它現場需動工墻面的立面圖。

（三）剖面圖。

1、應標明材質、用料、顏色等。

2、門窗套剖面圖。

3、玄關剖面圖。

4、天花剖面圖。

5、電視背景墻剖面圖。

6、其它需動工處剖面圖。

（四）水電動工圖。

（五）甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內完成平面方案圖；

平面方案甲方通過后，乙方在7天內完成全套動工圖。

第四條雙方責任。

（一）甲方責任。

2、按約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費；

（二）乙方責任。

2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）；

第五條違約責任。

（四）甲方通過方案，但不認可動工圖，則甲方不退還所有預付款，同時不得帶走動工圖紙。

第六條合同生效、中止與結束。

（一）本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章（非法人公司需負責人章）后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準。

（二）本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部家裝設計文件，甲方按本合同規定付清全部設計費之日起，結束本合同關系，本合同另有條款約定的除外。

第七條合同糾紛解決方式。

本合同在執行過程中發生糾紛，雙方協商不成時，采取下列第____種方式解決：

一、向消費者委員會申請調解；

二、向有管轄權的人民法院起訴；

三、其它解決方式：_______________。

第八條未盡事宜與附加條款。

（一）本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定，并形成書面協議作為本合同附件執行。

（二）本合同附加條款如下：

1、設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）；

3、設計師免費參加工程竣工的驗收（工地現場圖紙驗收）（一次）；

4、設計完成后由工程助理提供詳細的工程量清單；

5、設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務（一次）；

第九條合同文本。

一、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

二、本合同簽訂后乙方不得轉包設計工程。

三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

四、合同履行完后自動終止。

五、本合同實行當事人自愿鑒證原則，可將合同文本提交所在區的工商行政管理分局進行合同鑒證，以保護合同雙方當事人的合法權益。

甲方：乙方：

簽章：簽章：

簽約地址：簽約地址：

簽約日期：簽約日期：

裝飾包清工合同（專業19篇）篇十五

承包方（乙方）：_________________________

合同編號：_________________________

陜西省建筑裝飾裝修工程施工合同協議條款

發包方（以下簡稱甲方）：_________________________

委托代理人（姓名）：______________民族：_________

承包方（以下簡稱乙方）：_________________________

營業執照號：_________________________

單位地址：_________________________

法定代表人：________________聯系電話：___________

第一條工程概況

1、工程名稱：________________________

2、工程裝飾裝修面積：________________________

3、工程地址：________________________

4、施工內容：詳見本合同附件（一）：預算表、預算表及有關設計方案、施工圖紙。

5、承包方式：

6、工期：

開工日期：_______年_______月________日

竣工日期：_______年_______月_______日

總工期限：_______天

7、合同價款：本合同工程造價為（人民幣）_________________

金額大寫：________________________

詳見本合同附件（一）預算表。

第二條管理人員的職責

若本工程甲方自行派遣管理人員，負責現場協調、主材確認、工程驗收，對乙方進行管理。乙方派遣設計師及項目經理負責工地。設計師：在開工前代表公司，負責設計與施工的協調，陪客戶選購主材。項目經理：在開工后代表公司，負責材料、施工、調配人員以及解決工期中出現的所有施工問題。以上人員的職責僅限于本條列明的職責，甲方應該明確各管理人員的職責，以便在履行合同中維護好自身的合法權益。

第三條施工圖紙及室內環境設計

一、如有變動需雙方協商解決。

（1）甲方提供施工圖紙，一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。

二、、雙方應當對有關設計方案、施工圖紙予以簽收確認。

第四條甲方工作

一、開工三日前要為乙方入場工作創造條件，以不影響施工原則。

二、為施工期間提供水源、電源。

三、負責辦理房屋物業部門開工手續和應由業主支付的有關費用。

四、遵守物業部門的各項規章制度，乙方入場前甲方應自行到物業繳納裝修押

金；如果施工過程中，確因乙方過失造成扣罰裝修押金的，乙方承擔扣罰責任，最終在工程決算時在甲方應付工程款中予以扣除。

五、負責協調現場施工隊和鄰里之間的關系。

六、不得有下列行為：

（1）隨意改動房屋主體和承重結構。

（2）強迫乙方違章作業施工的其它行為。

七、凡必須涉及以上第“六”條行為的，房屋產權人應當向房屋管理部門或物業

管理部門提出申請，由原設計單位或具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，有房屋管理部門或物業管理部門批準。

八、施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應負責配合乙方作好保衛及消防工作。

九、參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

十、由甲方提供的施工圖紙，必須清晰明了，標注清楚，由相關設計人員負責向乙方施工隊進行設計交底。

第五條乙方工作

一、應主動出示企業營業執照、施工資質證書。

二、施工中嚴格執行施工規范、安全操作規范、防火規定、質量標準，按期、保質、安全完成本合同約定的工程內容。

三、嚴格執行有關施工現場管理規定，不得擾民及污染環境。

（1）無有關房屋管理部門和物業管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

（2）保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔；保證施工現場的整潔，每日完工后清理施工現場。

四、應甲方要求，如實告知甲方本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、預算書、參考價格等有關資料以及提供查閱條件。

五、遵守甲方物業部門的相關規定，承擔應由乙方交納的出入證工本費。

六、甲方為少數民族的，乙方在施工中應尊重其民族的風俗習慣。

第六條工程變更

一、在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更單，作為竣工結算和順延工期的根據。（見附件四）

二、合同簽訂后，若甲方需要刪減項目，或變更項目造成工程造價變低的，甲方應承擔刪減工程造價的20%的減項費用，同時相應報價的管理費不予減少。

三、如果工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，需提前與乙方設計師聯系，在雙方簽訂變更單設計師出圖后方可進行施工。凡甲方直接與現場施工人員私下商定更改施工內容所引起的一切后責任由甲方承擔。乙方嚴禁施工隊和任何人與甲方私下交易。

四、根據國家及物業管理有關規定，乙方無權移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣移位、拆除配電箱等項目。請甲方與相關部門及其所在物業管理公司協商，另行解決。

第七條工期延誤

一、對以下原因造成的竣工的日期延誤，經甲方確認，工程應順延：

1、工程量變化或設計變更；

2、不可抗力；

3、甲方同意工期順延的其他情況。

二、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期應順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

三、甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的，工期順延。

四、因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

五、判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。

第八條質量標準

一、工程施工質量標準，雙方同意參照＿b＿標準。（a、《陜西省建筑裝飾施工標準》(試行)規定b、《延安市建筑裝飾工程質量驗收標準》）

二、質量認證部門：國家技術監督部門認證的裝修工程質量監督檢驗站。

三、質量檢查監督部門：西安市裝飾裝修協會。

四、施工過程中，雙方對工程質量、空氣質量發生爭議，可委托有關行政主管部門、質量技術監督部門認證的專業檢測單位，對工程質量、室內空氣質量予以檢測，檢測過程支出的相關費用應先由提出申請的一方墊付，最終由責任方承擔。

第九條工程驗收和保修

一、在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

（1）材料進場驗收、各階段驗收、隱蔽工程驗收（包括對隱蔽部分作業面積雙方簽字的確認），乙方提前兩天通知甲方參加驗收，驗收中填寫工程驗收單。

（2）竣工驗收。乙方應該通知甲方驗收，甲方應該自接收到驗收通知后三日內組織驗收，填寫工程竣工驗收單。

二、甲、乙雙方應按約定及時辦理以上（1、2項）工程質量的檢查和驗收手續，各階段驗收后應填寫工程驗收單（見附件5）。如甲方未能按約定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予以承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗，若復驗合格，其復驗及返工費由甲方承擔，工期也予順延。

三、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單三日內組織驗收，應填寫工程驗收單（見附件5）。驗收合格后，雙方辦理移交手續（見附件六），結清尾款。簽署保修單，提交水電改造圖。（未出現在報價單及變更單上的項目乙方不予承擔任何責任）

四、保修期自工程竣工甲方驗收日期起為貳年。水、電、防滲漏工程的保修期為五年。

五、乙方包工包料（不包括甲方自行購買之部分材料）工程，保修期內因質量原因所產生的材料費、人工費均由乙方承擔。

六、保修期內非裝飾的外力因素所產生的結果，不在保修范圍。維修的材料和人工費均由甲方負責。

七、甲方憑乙方開具的《西安市建筑裝飾裝修工程質量保修卡》享受保修（見附件七），無保修卡的概不享受保修。

裝飾包清工合同（專業19篇）篇十六

甲方：

乙方：

乙方（）認可與甲方于年月日簽訂的《精裝修成品房裝修材料確認書》，對其中的材料設備和裝飾內容再次確認無誤，并達成如下協議：

1、甲方為滿足乙方對住宅裝飾的個性化要求，同意乙方與裝飾公司協商，對原有裝飾設計進行個性化修改。乙方提出的所有裝飾修改內容，不構成對雙方已簽訂的《精裝修成品房裝修材料確認書》的否定。

2、乙方可以提出工作、工序和材料設備的變更，所產生的費用由乙方與裝飾公司協商，單獨結算；所產生的質量和保修責任，由乙方和裝飾公司協商并訂立相關合同。該合同約定的質量標準不得低于杭州市房地產管理局發布的《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業規范》，甲方對因此而引起的質量異議與質量問題不負任何責任。

3、因乙方對裝飾內容的修改而造成的工期延誤，致使住宅裝修工程未能如期交付的，甲方可以延長交房日期；乙方負有不得影響整幢大樓和小區如期交付的義務，如因乙方的修改方案而影響其它業主正常使用住宅的，乙方應當排除障礙或恢復原狀，如造成損失的，應當負賠償責任；甲方保留追究乙方相關責任的權利。

4、乙方所有相關的個性化裝飾修改，必須符合建設部頒發的《住宅室內裝飾裝修管理辦法》的相關規定，并不得擅自更改以下部位：

1、住宅的外窗；

2、住宅外墻，以及有關影響建筑立面的任何修改；

3、室內所有垂直管道及排風豎井；

4、住宅的進戶門；

5、影響建筑安全性的承重結構；

6、陽臺的扶手欄桿；

7、移動更改或者擴大廚房衛生間的位置及面積；

8、未經設計認可的，在樓板上增加的非輕質墻體或隔斷；

雙方已經認真閱讀以上內容并經確認無異議，雙方簽字（或）蓋章后生效。本協議將作為乙方與甲方簽訂的《商品房購房合同》的補充，并與購房合同具有同等的法律效力。

甲方簽字：（蓋章處）。

乙方簽字：

裝飾包清工合同（專業19篇）篇十七

發包人：承包人：

住所：住所：

委托代理人：營業執照號：

電話：法定代表人：電話：

bp機號：委托代理人：電話：

本工程設計人：電話：

施工隊負責人：電話：

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

第一條工程概況。

1.1工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

1.2工程內容及做法（詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。

1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第＿＿＿種承包方式。

（1）承包人包工、包料（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表）；

（3）承包人包工、發包人包料（詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表）。

1.4工程期限＿＿＿＿天，開工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。

1.5合同價款：本合同工程造價為（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。

第二條工程監理。

若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

第三條施工圖紙。

雙方商定施工圖紙采取下列第＿＿＿種方式提供：

（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）＿＿＿＿＿＿元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。

第四條發包人義務。

4.2提供施工期間的水源、電源；

4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系；

4.5施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；

4.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

第五條承包人義務。

5.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

5.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

5.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

第六條工程變更。

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單）。

第七條材料的提供。

7.2由承包人提供的材料、設備（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

裝飾包清工合同（專業19篇）篇十八

根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費者合法權益條例》，中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守，家庭居室裝飾裝修施工的合同范本。

1.甲方裝飾住房系合法居住。

乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

2.裝飾施工地點：_________區(縣)___________路____弄(村)____號___樓____室。

3.住房結構：____________房型______房_____廳_____套，施工面積___________平方米。

4.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

5.承包方式：__________________(包工包料、清包工、部分承包)。

其中：

其他費用：___________________________。

經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

7.工期：自_________年_______月________日開工，至________年_______月_______日竣工，工期________天。

1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。

本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2.乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

4.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

1.本工程執行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準，質量評定驗收標準。

2.本工程由_________方設計，施工方案。

3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件四)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定，合同范本《家庭居室裝飾裝修施工的合同范本》。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

6.工程驗收。

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認，事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗，若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

7.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(詳見附件五《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

1.工程款付款方式列下表：

2.工程結算：詳見附件六《工程結算單》。

3.工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4.雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

付款時間付款百分比金額。

對預算設計認可簽訂合同之日1000元，第二次付款時扣除。

合同簽訂后開工彰二到五天65%元。

施工過程中工期進度過半30%元。

竣工驗收當天5%元。

增加工程項目簽訂項目變更表100%元。

注：裝飾工程有形市場另有規定的，亦可按市場規定辦理。

1.甲方工作：

(1)甲方應在開工前一天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

(3)如確實需要拆改原建筑物結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

2.乙方工作：

(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。

(2)指派______________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%支付違約金。

2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付違約金。

3.甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。

4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

1.因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向上海市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

--市仲裁委員會申請仲裁;。

--人民法院提起訴訟。

(將不選定的解決方式劃出)。

1.合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款__________%支付違約金，并辦理終止合同手續。

2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章)：乙方(簽章)：

委托代理人：委托代理人：

住址：地址：

電話：電話：

郵編：郵編：

簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

裝飾包清工合同（專業19篇）篇十九

依照《_____》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規定,遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致,簽訂本合同。

第一條、工程概況。

1、工程名稱:__________________________。

2、工程地點:__________________________。

3、工程內容:__________________________。

4、承包范圍:__________________________。

5、承包方式:__________________________。

6、工程結構:__________________________。

7、裝飾裝修施工面積:__________________________。

8、工程期限____日(以實際工作日計算);。

開工日期:______年___月___日;

竣工日期:______年___月___日。

第二條、工程價款。

本工程價款總計:。

人民幣_________________________元,。

____________________________元。

報價單根據市場經濟運作規則,本著優質優價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。

第三條、工程的設計。

1、圖紙及技術文件的提供方式。

由甲方于開工_______日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。

由乙方于開工_______日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件送甲方審批,甲方應于_______日內審批完畢并交還乙方。

由甲方委托的專業設計公司于開工_______日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。

2、設計變更。

甲方要求變更設計時,應在該分部或分項工程施工_______日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。

由于設計變更造成乙方材料積壓,由甲方負責處理并承擔相應損失。

已完工程設計變更造成乙方返工的損失,由甲方承擔。

設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續,乙方應變更施工進度計劃,送甲方批準,同時調整工程價款。

涉及設計變更的,設計圖紙提供方應給出變更設計圖紙及材料樣品,以作計價及施工依據。

第四條、材料的提供。

1、本工程所需,按報價單規定應由甲方自購的施工材料,應為符合設計要求的合格產品,分別在各項工程開工之日前三天內由甲方采購供應到工地現場,采購數量由乙方提供,如因乙方計算不準確導致材料浪費并超出規定時間不能退回給商家,由此造成甲方的損失由乙方承擔,如材料數量不夠,由甲方補夠,工期不變。甲方供應材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。

2、乙方無權擅自更換甲方提供的材料,沒有甲方簽字確認,不支付費用。

3、甲方如果要求更換不同檔次或品牌的材料,則根據市場價格作差額增減補貼。在施工過程中,如原定材料缺貨時,乙方可在甲方認可下更換由公司指定的相同質量的材料。

4、乙方采購的材料,如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料原價格的三倍補償給甲方。

5、乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

第五條、工程價款及支付方式。

1、預付款為工程總價的______%,支付時間為______。甲方未按約定支付預付款的,乙方可書面通知甲方,如甲方在接到通知后3日內仍不能支付,乙方可延期開工。

2、工程進度款______。

3、乙方應在每月______日向甲方提交已完工程量報告及相關質量驗收記錄,甲方應在3日內會同乙方核實計量并檢驗工程質量。乙方無故不參加計量及質量驗收的,甲方計量視為有效并作為工程款支付依據;甲方逾期未作計量及質量驗收的,從第4日起乙方計量視為有效并作為工程款支付依據。

4、工程進度款的撥付應包括洽商款項(如設計變更、工程量增加等)。

5、乙方未經監理同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。

6、經乙方書面同意并明確延期付款日期后,甲方可延期付款;甲方延期付款應計算自確認延期5日后起算的應付工程款利息(按同期銀行貸款利率計算)。

7、工程進度款付至工程總價90%時停止支付,10%尾款待工程竣工驗收合格后按雙方約定的方式結清。

第六條、工程工期的順延。

以下情況的,工期順延,乙方不承擔責任:。

(1)甲方未能按合同約定提供開工條件的。

(2)工程量增加、設計變更的。

(3)甲方未按時驗收隱蔽工程的。

(4)甲方未按時供應合同約定的材料和設備的。

(5)7日內由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。

(6)甲方未按時支付工程款的。

(7)因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。

(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

出現以上情況時,乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的,由乙方承擔責任,工期不順延。

第七條、工程質量及驗收。

1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。

2、甲,乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,手續以簽單為準。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收,乙方可以自行驗收,甲方應予承認。甲方要求復驗時,乙方按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成的窩工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,工期也予順延。

3、工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方需在日內組織驗收,并辦理移交手續。如甲方在規定期限內未能組織驗收需及時通知乙方,另定驗收日期。甲方需承認竣工日期,并承擔乙方的看管及相關費用。

第八條、工程監理。

監理工程師的姓名_______________;單位_______________;聯系方式_______________;監理工程師的職責______________________。

第九條、安全生產和防火。

1、因甲方違反有關安全操作規程、消防條例和防火規范,導致發生安全或火災事故,甲方承擔由此產生的一切經濟損失。

2、因乙方違反有關安全操作規程、消防條例和防火規范,導致發生安全或火災事故,乙方承擔由此產生的一切經濟損失。

第十條、其他事項。

1、開工前,甲方全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具,陳設等甲方要采取保護措施。甲方向乙方提供施工所需的'水、電等物資及設備(此費用不計入合同價款中),并說明使用注意事項。

2、如須拆改建原建筑結構,建筑外觀或設備管線,甲方負責到有關部門辦理相關審批手續。未經甲方同意及有關部門批準,乙方不得擅自拆改原建筑結構及設備管線。

3、甲方要配合乙方協調有關部門做好保衛、消防等工作,并承擔相應費用。

第十一條、維修約定。

1、本工程交工后,乙方在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為______個工作日。

2、因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質量問題,乙方實行有償維修。

3、甲方在使用過程中要求更改或增加項目時,乙方實行_____。

第十二條、違約責任。

1、甲、乙方不能按合同約定履行自己的各項義務時應承擔相應的違約責任,包括支付違約金、賠償因違約給對方造成的經濟損失。

2、甲方不能按時支付工程預付款、工程進度款、竣工結算款的,每延誤一日應向乙方支付遲延部分工程款__________________‰的違約金。

3、由于乙方責任延誤工期的,延誤一日乙方應向甲方按已付工程進度款之和的____________‰支付違約金。

4、由于乙方責任導致工程質量和室內環境污染控制不達標的工程,乙方對工程質量不合格的部位應進行徹底返工修理,對室內空氣質量不達標的應進行全面綜合治理,由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。

第十三條、爭議解決。

爭議解決方式:。

本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;。

協商或調解解決不成的,按下列第______________種方式解決:。

(1)依法向________________________人民法院提請訴訟。

(2)提交_______________________________委員會_____。

第十四條、合同的生效:本合同經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

第十五條、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份;副本____份,甲方______份,乙方______份。

甲方(簽章):。

乙方(簽章):。

_______年____月____日。