隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。

富士相機售后維修 物業維修合同實用篇一

委托方： 業主大會(以下簡稱甲方)

受托方： (以下簡稱乙方)

按照《中華人民共和國合同法》和其他有關法規，經甲乙雙方協商，本著平等自愿原則，訂立本合同。

第一條 工程概況

1、工程名稱：

工程地點：

開工日期：

竣工日期：

建筑面積：

平方米結構類別：

預算造價：元

決算造價：元

2、物業業管理企業：

3、施工單位：

4、監理單位：

5、其他：

第二條 合同內容(取消的條款，在其編號前括號內標示"×")()1、甲方委托乙方編制該工程預算(或概算);()2、甲方委托乙方審核該工程預算(或結算);()3、甲方委托乙方承辦工程造價技術經濟鑒定;()4、其他。

第三條 ：甲方權利與義務

1、甲方可向乙方索取與委托內容有關的技術經濟報告;

3、甲方可向乙方書面闡述對工程及具體問題的意見;

5、甲方為乙方的工作開展提供必要的配合;

6、甲方須按約及時向乙方支付服務費用;

7、其他。

第四條 乙方權利與義務

1、乙方可向甲方索取與委托內容有關的各類技術經濟資料;

2、乙方可要求甲方對有關問題做出解釋和補充有關資料;

3、乙方可要求甲方在工作進展中提供必要的配合;

6、其他。

第五條 合同費用

1、甲乙雙方按照市房地資源局和市物價局制定的收費標準執行。

2、基本費：按為取費基礎，計元。人民幣(大寫)：

3、差額費：按為取費基礎，計元。人民幣(大寫)：

4、甲乙雙方商定：按元，一次確定，不另調整。人民幣(大寫)：

5、上列三款費用不得同時計取，如發生差異，應按其中金額最大一類收費。

6、付款辦法：

第一次支付：元。人民幣(大寫)：支付日期：年月日

第二次支付：元。人民幣(大寫)：支付日期：年月日如有余款，待合同履行完畢時，一次結清。

第六條 合同時效

1、本合同自簽訂之日起生效。

2、雙方確定，本合同所含工作內容至年月日結束。

3、雙方完成工作，付清費用后，本合同自行失效。

第七條 違約責任本合同如發生違約，按下列約定承擔違約責任。

1、甲方原因造成違約，按合同費用總額支付給乙方%違約金;

2、乙方原因造成違約，按合同費用總額支付給甲方%違約金;

第八條 爭議解決辦法甲方或乙方在履行本合同中發生爭議，如協商不成，按下列途徑處理(取消的條款在其編號前括號內標示"×")：1、向上海仲裁委員會申請仲裁;2、向人民法院起訴。

第九條 附則

1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協商或簽訂補充協議，所達成的一致意見或協議與本合同具有同等效力。

2、本合同一式份，其中正本份，副本份;甲乙雙方各執正本份，副本份;

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

地址： 地址：

負責人或委托代理人： 負責人或委托代理人：

(簽字) (簽字)

電話： 電話：

開戶銀行及帳號： 開戶銀行及帳號：

郵政編碼： 郵政編碼：

合同訂立日期： 年 月 日

富士相機售后維修 物業維修合同實用篇二

乙方：

依據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包條例》及有關規定，結合本工程具體情況，經甲、乙雙方充分協商簽訂本合同，以便雙方共同遵守，順利完成本項工程。

一、工程地點：

二、工程內容：中央空調維修與保養

三、材料供應：全部由乙方負責，工程材料詳見清單。

四、付款方式：工程完工后設備運行正常15日內，甲方付清乙方該工程的全部工程款。

五、甲乙雙方簽字后十日內完工。

六、在乙方進入工地內，甲方應做到水電到位，負責工程現場管理。

七、乙方負責安全責任，工具自備。

八、本合同經雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

九、合同生效，如甲乙雙方對本合同修改和補充，應以書面協議形式簽訂協議，作為合同不可分割的一部分，與主合同具有同等的法律效力。

十、工程總造價：元（含稅價）

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

負責人（簽字）：負責人（簽字）：

20___年__月__日

富士相機售后維修 物業維修合同實用篇三

甲方(定作人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

乙方(承攬人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

第一條 修繕修理項目、數量、報酬

修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

單價金額

合計人民幣金額(大寫):

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條 材料

(注：空格如不夠用，可以另接)

第五條 檢驗

第六條 修繕修理時間

第七條 質量要求

第八條 資料提供

1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

第九條 轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條 保密

1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3.定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條 中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條 協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條 監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條 保管義務

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十五條 更換部件：

1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條 交付

修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

第十七條 驗收

1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

第十八條 修繕費用

本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

第十九條 結算方式

第二十條 保修

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條 合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條 合同的終止

如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2.未經定作人同意而私自更換部件。

3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條 合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條 聲明及保證

定作人：

1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條 通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十六條 爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十八條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條 合同的效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

富士相機售后維修 物業維修合同實用篇四

乙方：

一、維修時間： 年 月 日至 年 月 日止。

二、甲方維修時所需的人員、材料、費用等一律由甲方承擔。

三、由于甲方的維修是在乙方裝潢房屋之后進行的，所以甲方必須負責在對消防管道維修完之后，按照原樣恢復原貌。

四、在維修之前，甲方對于乙方家里的家居物品(家具和家電等)的使用現狀進行檢查、清點并簽字確認(見附件)。基于乙方的家居物品(家具和家電等)都已經安裝到位，在維修期間，甲方有責任對人員安全負責，同時應避免對乙方的家居物品(家具和家電等)造成不必要的損壞。對于在維修期間，由于甲方維修原因給乙方造成的任何一件物品的損壞，甲方必須按照原價進行賠償。

五、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。

六、本協議經雙方簽字后生效，一式二份，雙方各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

富士相機售后維修 物業維修合同實用篇五

乙方：

為保證甲方車輛得到良好的保養維修服務，經雙方協商，制定該協議如下：

一、 甲方的權利和義務：

1、有權獲得優先服務;

3、必須將在修車輛送至乙方維修場所維修。

二、乙方的權利和義務：

1、必須第一時間將甲方送修車輛進行維修;

4、甲方車輛如需救援，必須無條件第一時間趕到現場進行救援服務;

7、維修保養價格標準，必須依據市場統一價格或低于同行報價。

三、費用結算：

維修保養至一定費用(一萬元之內)時，適時由乙方憑甲方維修單、乙方結算單出具發票，由甲方轉賬支付。

四、違約責任：

3、甲方需及時支付乙方維修保養費用;

4、違約一般由雙方協商解決，無法解決時可向有關部門投訴或訴諸法律。

五、其它：

本合同一式兩份，自簽訂之日起生效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

甲方代表： 乙方代表：

20xx年8月11日

富士相機售后維修 物業維修合同實用篇六

乙方：

1、維修時間：20xx年3月17日起到20xx年4 月12日止。

2、維修地點：孔雀湖康體中心

3、維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。

4、維修以及維修質量的監督：對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方必定期須派人到現場予以質量監督和協助部分工作。在施工方施工期間，施工方有責任對施工時的人員安全負責，出現工傷事故由乙方負責。

6、房屋維修期的注意事項：甲方有義務協助乙方做好各項施工前的準備，(如垃圾材料的堆放)。

7、維修之后的房屋質量的驗收和審核：由雙方事先約定(以解決漏水為主)或者以相關行業標準為驗收標準。

8、在維修期間所產生的水電費用都由甲方負責予以負擔。

9、根據雙方的協商，本次維修采取乙方包工不包料的方式實施。

10、本工程維修發生的費用共計人民幣壹萬元整(大寫10000.00元整)，工程完工之日付伍仟元整(5000.00元)。待保修期滿之日付清全部尾款。

11、本房屋漏水維修合同一式兩份，雙方各持一份。

12、關于保修：保修期 6個月，自維修結束之日起算，保修期內發生問題時乙方應立即派工作人員前往查看，并采取其他相關措施。

13、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

富士相機售后維修 物業維修合同實用篇七

乙方：______________

1、維修地點：______________;

2、維修內容：______________;

3、維修要求：______________;

該維修工程定于_____年_____月_____日開工，_____年_____月_____日竣工，總計_____日。

1、將所維修樓頂原有sbs卷材全部移除，查看樓頂水泥是否有破損。若有破損，重新用水泥處理好。

2、暫時切斷所涉及住戶的太陽能熱水器水管，移動太陽能熱水器，確保維修面積全覆蓋、無死角。

3、對裂縫處用瀝青澆灌，填實。

4、按要求將新sbs卷材重新烘烤鋪設在樓頂，接縫處交錯嚴密，縫隙均勻，確保不向下滲水。

5、樓頂四周sbs卷材烘烤粘貼高度為50厘米。

6、將落水管處的雜物清理干凈，確保水路暢通。

7、將所涉及的相關住戶太陽能熱水器復歸原位，接通太陽能熱水器水管，確保不漏水。

8、將維修過程中產生的所有垃圾清理干凈并從樓頂移除。

該維修工程預算價為________元，實際支付按決算價進行轉賬支付。

甲方扣留決算價______%的款項作為維修質保金。質保期滿，無任何質量問題，甲方將維修質保金一次性退還給乙方。

1、負責協調物業及____________，便于開展屋頂維修事宜。

2、提出屋頂維修的具體要求、標準或做法說明，現場向乙方交底。

3、監督乙方的維修工作。有權查看乙方所使用的相關材料的質量，對不符合要求的材料甲方有權要求乙方予以更換。督促乙方按協議要求開展屋頂維修事宜。

4、負責維修工程的檢查和驗收工作。

5、經驗收合格后，按約定向乙方支付維修款項。

6、質保期滿，無任何質量問題，甲方將質保金退還給乙方。

1、負責購置符合國家標準的sbs卷材、水泥等相關材料。

2、按雙方確定的施工標準及要求開展維修。

3、隨時接受甲方的監督檢查。對甲方提出的問題，及時進行整改。

4、按維修期限完成維修工作，不得拖延。每拖延維修工期1天，甲方扣除維修款__________元。

5、施工過程中的一切安全問題，均由乙方全權負責，甲方概不負責。

6、承諾對工程質量進行質保。質保期為工程驗收合格之日起________年。1年之內出現質量問題，乙方進行維修，甲方不向乙方支付任何費用。

7、維修工程結束經甲方檢查驗收合格，向甲方出具合規合法的發票，以此作為結算維修款項的憑據。

甲、乙雙方一方不履行協議義務或者履行協議義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括協議履行后可以獲得的利益，但不得超過違反協議一方訂立協議時預見到或者應當預見到的因違反協議可能造成的損失。

甲方簽字（蓋章）

乙方簽字（蓋章）

簽約日期：

富士相機售后維修 物業維修合同實用篇八

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及其它有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就消防中隊房屋維修事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：消防中隊房屋維修

2、工程地點：消防中隊院內及圍墻

3、工程范圍：屋頂換瓦、門刷漆、修補圍墻等

二、工程服務形式

乙方包工、包料、包工期、包質量。

三、維修時間：

_____年_____月_____日——_____月_____日

四、維修金額及項目

總金額：20529元。項目如下：

1、森防庫瓦屋面維修138.4平方米，更換瓦屋面-掛瓦條-油氈、粘土瓦鋪設(舊瓦利用80%)、封檐板刷漆。

2、雜物庫及種子庫瓦屋面維修142.3平方米，更換瓦屋面-掛瓦條-油氈、粘土瓦鋪設(舊瓦利用80%)、封檐板刷漆。

3、5間宿舍瓦屋面維修85.0平方米，更換瓦屋面-掛瓦條-油氈、粘土瓦鋪設(舊瓦利用80%)、封檐板刷漆。第6間辦公室房后更換3米封檐板，正面墻面補批石膏灰漿后刷白，辦公室外門重新刷漆。

4、院內室外水龍頭重砌保溫臺

5、大門以東風化圍墻用草泥漿補平。

6、廁所附近沉陷開裂圍墻拆除一米用舊磚重砌，兩面批草泥漿。

五、工程質量監督與驗收

乙方在施工中要嚴格按照行業標準及本合同約定進行施工，并隨時接受甲方的監督，對甲方提出的問題，乙方應及時進行整改，維修工程結束后，由甲、乙雙方共同對工程進行驗收，驗收合格雙方簽字確認。

六、付款方式

乙方必須按維修時間要求完工，經甲方驗收合格后，一次性付清。

七、甲乙雙方的權利與義務

(一)甲方的權利與義務

1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利。

2、組織相關人員進行驗收，評定質量標準。

3、維修項目驗收合格，按合同約定的時間支付工程款。

4、乙方維修過的部位所出現的工程質量問題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項。

5、因乙方原因導致本合同解除的，乙方應承擔合同價款10%的違約賠償金，乙方還應賠償甲方所受到的損失。

(二)乙方的權利與義務

1、按建筑規范進行施工管理，確保工程質量。

2、乙方在維修施工過程中應注意愛護甲方的財產、物品，不得損壞院內的建筑物及相關設施、設備。

3、抓好安全生產，嚴防事故發生.在維修過程中發生的安全事故由乙方負責。

4、在維修工程中，由于乙方原因導致甲方或第三方人身或財產損害的，乙方應當予以賠償。甲方有權在應付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方或有關權利人有權向乙方追償。

5、乙方在施工中必須嚴格按施工工藝要求操作，維修后的工程如果再出現發霉、滲漏問題，乙方應在接到甲方通知后兩天內修復完畢，并承擔由于再次出現發霉、滲漏問題而引發的一切后果。

八、違約責任

1、不按規定的方案和質量標準施工，造成質量低劣。

2、不能在規定的期限內完成工程任務。

九、本合同一式二份，甲、乙雙方各一份，甲乙雙方簽字或蓋章后生效，本項工程全面完成驗收合格并結清工程款后本合同自行終止。

甲方：(蓋章)

乙方：(蓋章)

法定代表人：(簽字)

法定代表人：(簽字)

_____年_____月_____日

富士相機售后維修 物業維修合同實用篇九

乙方：__________________

一、 工程范圍：

二、維修工程服務方式： 包工包料，由乙方報價，甲方審核并同意的價款為準。

三、工程價格：（大寫） ，（小寫）

四、合同期限： 本次維修期限自 年 月 日起，工期約 天。因天氣或其它因素影響施工，經甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。

五、付款方式：施工完畢后，經甲方驗收合格，甲方一次付清乙方工程款。

六、責任與義務

（一）乙方責任：

1、本合同性質為承攬合同，施工期間應當確保不發生安全事故。

2、乙方應嚴格按照工程質量的技術要求進行施工，確保維修工程的質量。

3、會同甲方確定維修方案，并據此進行合理報價。

（二）甲方責任：

1、施工期間進行工程質量監督和驗收簽字。

2、為乙方施工提供便利條件，保證工程順利進行。按時支付工程款。

（三）違約責任：

在合同期限內任何一方有合理原因造成無法履行合同，須在終止合同前五天當面通知對方，否則終止合同一方將依照合同價款50%支付對方違約金。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，涂改無效，如有未盡事宜雙方協商解

決，合同自雙方蓋章之日起生效。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

聯系電話： 聯系電話：

年 月 日