通過總結范文的寫作，我們可以發現自身的不足并制定改進的方向。在寫總結時，可以參考一些優秀的總結范文，借鑒別人的成功經驗和寫作技巧。以下是一些優秀的總結范文，希望對大家寫作總結時有所幫助，激發你們的寫作靈感。

2023年工程款抵房款協議大全（16篇）篇一

甲方：

乙方：身份證號：鑒于：

1、甲方因公司經營，于年月日起尚欠寧波建工股份有限公司工程款人民幣萬元。

2、因甲方無力以貨幣方式清償工程款，雙方經友好協商，乙方同意甲方以房產抵償工程款。

雙方為了明確有關權利義務，特訂立協議書如下：

第一條借款本息金額及還款方式。

1.1雙方確認，截止本協議簽訂之日止，甲方累計欠乙方工程款合計人民幣萬元。乙方同意甲方以福泰商業廣場的`住宅房抵償工程款。

第二條按債標的物概況。

2.1坐落地點：

2.2房號：2.3總建筑面積：2.4標的物價值：抵債房產市場總價為人民幣元，現標的物折價后（即成交價）總價值為人民幣萬元。

第三條差價找補。

3.1甲方以本協議第二條約定的房產作價方債務后，由乙方找補甲方差價款人民幣萬元，該款由乙方于本協議簽訂之日起日內支付給甲方，如乙方未在約定期限內支付差價，本協議認購行為無效。

第四條手續辦理。

4.1本協議簽訂之日，雙方辦理下列相關手續：

4.1.1簽訂《商品房買賣合同》（或《商品房認購書》）；

第五條相關稅費的承擔。

5.1本協議簽訂后，雙方施工合同關系轉為商品房買賣合同關系，有關商品房買賣所發生的權利義務由雙方在《商品房買賣合同》中另行約定，因商品房買賣所產生的稅、費承擔按照現行法律、法規、規章及當地人民政府有關政策執行（允許中途變更一次購買人）。

第六條其他。

6.1本協議系雙方真實意思表示，一經簽訂，雙方均應嚴格履行。任何一方違約，都應依法承擔違約責任。如甲方違反房產抵償債務協議書，原寧波建工與福泰房地產有限公司8月27日的承諾書依然有效。

6.2本協議一式三份，甲乙雙方各執一份，德興市房產管理局備案一份，具有同等效力。

6.3本協議經雙方簽字后生效。

甲方：乙方：

法定代表人：委托代理人：

月

2023年工程款抵房款協議大全（16篇）篇二

乙方：_________。

甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協議如下：

一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

二、保證條款：

3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議，現階段已能辦理房地產權證；

4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。

5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

五、物業管理費用：

2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

六、稅費、交易費用等。

2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

七、房屋銷售。

1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下；

3.自本協議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋；

4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續（包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等）。

八、違約責任。

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10％的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

十、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議，自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份，雙方各執兩份。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。

授權代表（簽字）：_________授權代表（簽字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

2023年工程款抵房款協議大全（16篇）篇三

鑒于：

1、甲方、乙方于_______年_______月_____日簽訂了_________________項目工程施工合同(以下簡稱_________________合同)，合同編號為_________________，合同金額為_________________元，結算額_________________元;上述合同工程內容已完成并投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述合同工程內容的部分工程款購買下述商品房，并轉讓給丙方。

2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。

3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下，同時甲方也同意。經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協議：

一、以房抵款金額及方式：

2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付，價款應與《商品房預售合同》中規定的房款一致，該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。

二、房屋有關狀況：

1、該商品房建筑面積暫定為_________________平方米，單價_________________元平方米，房屋總額暫定為_________________元人民幣。

不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協議為準。

2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。以上費用收取種類、額度如有變化，按政府相關文件執行。

3、以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記載的建筑面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價，多退少補。

三、合同工程結算、付款約定：

1、若乙方結算款扣減甲方已付款額后余額不足房款，其余款項，三方同意簡化三方之間付款程序，由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。

2、若乙方結算款扣減甲方已付款額后余額多余房款，甲方同意在簽訂合同之日一次性結清剩余工程款給乙方。

四、甲方的協助。

1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。

2、甲方在_________________年_________________月_________________日與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。

五、承諾。

丙方從乙方處購得此房，房款交于乙方，丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。

六、丙方簽訂此合同時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策，該房屋的產權辦理過程中的稅費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時，三方同意為簡化付款程序，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。

八、本協議未盡事宜，三方簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

九、本協議在履行過程中若產生爭議，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。

十、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式6份，甲乙丙方各執兩份。

甲方：_________________乙方：_________________。

丙方：_________________。

身份證號碼：_________________。

住址：_________________。

___________年___________月_________日。

2023年工程款抵房款協議大全（16篇）篇四

我單位承建的送審金額的________萬元，審后工程結算金額_______%，已支付工程進度款___________萬元(佰拾工程，合同金額_________萬元，。至今已完成總工程量_________%支付我單角分)，請貴單位按合同要求的萬_______________元為工程結算款，請批準。

施工單位：_________________。

開戶銀行：_________________。

賬號：_________________。

施工單位工程負責人：_________________。

年監理意見：_________________。

簽名：_________________日期：_________________

責任編輯：_______________。

2023年工程款抵房款協議大全（16篇）篇五

訴訟請求：

1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。

2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由：

被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,并在一周內付清所欠的勞務費。被告________于當場支付醫療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。

此致

__________市__________區人民法院。

具狀人：_________________。

________年________月________日。

2023年工程款抵房款協議大全（16篇）篇六

甲乙根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，就房產抵工程款事宜，在協商一致的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。

第一條房產地址。

本合同項下的房產位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。

第二條抵付金額。

甲方將上述房產作為甲方欠乙方________工程款的抵付。

抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準)，折合人民幣人民幣_____元整（大寫：_____）。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數為準。兩者相抵，多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整（大寫：_____），由甲方另支付現金補齊差價；如甲方所欠款項少于人民幣_____元整（大寫：_____），由乙方支付現金補齊差價，或按成本計算相應面積房屋補回甲方。

第三條雙方義務。

1.由于____花園是由多方合作共同開發，為了照顧項目的整體性，便于統一管理，雙方商定，由甲方負責項目前期的三通一平、規劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委托等工作；工程相關費用由乙方分攤。

2.甲方負責施工現場管理及協助乙方進行項目建設過程中的施工監理，乙方必須遵守甲方《施工現場管理守則》。

3.甲方協助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續，相關稅費由乙方支付。

第四條債務結清。

1.自甲乙雙方簽訂合同之日起，甲方所欠乙方和工程款即告結清（乙方必須開出工程款發票給甲方），不再存在甲方欠乙方________工程款問題。

2.今后甲方與其它單位發生有債務糾紛，也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押，以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正，公證費用由乙方負責。

3.自甲乙雙方簽訂合同之日起，乙方須在____天之內，一次性向甲方支付小區開發的各項費用人民幣_____元整（大寫：_____），具體構成（略）。

第五條工程進度。

1.為了保證____花園項目的整體形象，便于統一管理，乙方必須嚴格遵守甲方統一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內保證工程全部竣工，并按規定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時，按其面積以____元/平方米交足質量保修金，否則，甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿后，保修金余額退回給乙方。

2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時，甲方有權對乙方進行處罰，工期每拖延____天，處以萬分之____的罰金（按雙方核定的結算數計）。

第六條工程質量。

1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規范施工，保證工程質量，以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監督檢查，對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續，甲方協助。

2.甲方協助乙方辦理竣工驗收工作，竣工驗收后，乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方，否則，甲方不協助乙方辦理銷售手續。

第七條房產銷售。

1.為維護____花園整體形象，所有房屋實行統一最低限價銷售，原則上由甲方售樓部統一代理，乙方也可在此原則上自行銷售。統一最低限價由甲乙雙方根據市場行情商定。

第八條銷售服務。

1.甲方協助乙方辦理房產銷售的有關手續，乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理，售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂，由甲方統一開出銷售發票給乙方轉給購房客戶，所涉及的營業稅等稅收費用由乙方提前或當時付清，否則甲方不予協助辦理上述手續。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。

2.為了促進整個樓盤的銷售，甲方愿意代理乙方銷售，廣告費及代理費另議。

第九條物業管理。

房屋建成竣工驗收，小區物業管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內乙方必須交物業管理維修基金____萬元給甲方。

第十條違約責任。

1.違反本合同約定，或無故終止合同視為違約，違約方應按合同法有關規定，承擔違約責任。

2.在合同有效期內，若無不可抗拒因素發生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約。

3.違約金的計算方法：________________。

第十一條爭議的解決。

本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十二條生效條件_____。

本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。

本合同—式____份，各方當事人各執____份，具有相同法律效力。

2023年工程款抵房款協議大全（16篇）篇七

法定代表人：_________________。

聯系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

法定代表人：_________________。

住所：_________________昆號。

聯系電話：_________________。

反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

反訴請求。

2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔。

事實和理由。

20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。

綜上，反訴人認為，由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

此致

昆明市呈貢區人民法院。

反訴人：_________________建筑工程有限公司。

年???月???日。

2023年工程款抵房款協議大全（16篇）篇八

欠款人(甲方)：_________________，法人或者自然人身份證號碼(附身份證復印件)，聯系地址，手機。

2.施工方(乙方)：_________________。

3.工程項目：_________________乙方負責甲方工程的施工，工程地址，工程內容，甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已于年月日完工，經甲方驗收合格，已投入使用，沒有其他工程質量糾紛，施工方沒有工程延期等一切違約事實。

4.欠款情況：_________________甲方已支付工程款(大寫)元，仍欠乙方工程款(大寫)元。

1)年月日前支付(大寫)元。

2)年月日前支付(大寫)元。

3)年月日前支付(大寫)元。

6.收款銀行賬號：_________________。

如甲方延遲支付的，按逾期未支付金額的2‰計收每日違約金，直至甲方支付完成為止。

如甲方違約支付，乙方可以在乙方所在地提起訴訟。

欠款人(簽名及加按手印)：_________________。

立據日期：_________________

連帶保證人(簽名及加按手印)：_________________。

簽名日期：_________________

2023年工程款抵房款協議大全（16篇）篇九

出借人：身份證號：(以下簡稱：甲方)。

借款人：身份證號：(以下簡稱：乙方)。

房屋開發方：身份證號：(以下簡稱：丙方)。

鑒于：

1、____年__月__日甲乙雙方簽訂了借款23萬元的合同并提供王xx、張x、王x等人提供擔保，借款期限為;該借款合同被公證部門賦予了強制執行效力的法律文書。由于在雙方約定的還款期限內，乙方未履行還款義務。

乙方等擔保人雖被博樂市法院生效的裁判文書責令強制償還甲方23萬元借款。在法院對該案的執行中，乙方為了能妥善地解決拖欠甲方未償還借款被執行的問題，乙方現將自己在丙方處購買的一處房產自愿抵償給甲方一事，三方達成如下協議。

2、乙方用于抵償拖欠甲方23萬元債權的房產屬于自己年月日從丙方處購買;該房位于博樂市虹橋紅星電站院內由丙方負責開發建設的一棟三層樓的2樓單元室現房，房屋建筑面積約為平方米。

3、由于乙方目前用于抵償給甲方的此房產并沒有取得任何房屋產權證照及土地使用權證書，所以為保證甲方接受抵償后能合法的享有對該房產的占有、使用、收益乃至今后轉讓的權利;作為該房產開發商的丙方及初始購買人的乙方自愿向甲方保證：

(2)丙方、乙方共同保證能在該房產交付五年期滿后為受讓此房產的甲方或屆時該房產的.實際占有人辦理該好房產的產權證照手續(辦照應由購買方應繳的稅費由甲方負擔)。

4、如甲方受讓該抵償房產后，出現第三方來向甲方來主張該房產的權利或該房產被司法、行政等部門以涉案或非法建筑等事由被查封、扣押、拍賣或拆除的;或在所保證的5年期限屆滿后不能辦理該房的證照登記的，甲方有權基予新的法律關系向丙、乙方提出退房，并可要求二人連帶承擔退還23萬元抵償款及抵償期間的銀行雙倍利息的責任。

5、本協議簽訂乙方交付用于抵償債務的房產后，甲方向博樂市法院所提出對乙方及擔保人王xx、張x、王x等人所提起的欠款強制執行案件即告終結，由甲方負責辦理執行法院對該案的執行了結事宜。

6、乙方用做抵償拖欠甲方的房產交付于甲方后，雙方之間基于借款產生的債權債務關系即告終結;抵償房產實際測量面積與本協議約定又不一致的，也各不相找。

7、如該《房屋抵償協議》今后被法院或其他行政部門確認為無效合同，各方一致同意以本協議中的第4條內容作為處理無效協議的適用條款。

8、三方確認對本協議中的各條款內容已作全面、準確的理解，對本協議含義認識一致。

9、因履行本協議中所發生的爭議，應由三方協商解決。協商不成，向房產所在地的博樂墾區法院提起訴訟。

10、本協議經三方簽字或捺印后生效。協議一式四份，甲、乙、丙三方各持一份，一份待房屋管理局辦理產權登記時使用。

甲方：乙方：丙方：

簽訂日期：年日月

簽訂地：

2023年工程款抵房款協議大全（16篇）篇十

_______________賓館南客房(4—5樓)裝飾工程款合同價為壹佰叁拾肆萬伍仟元，雙方分歧部分及新增部分雙方互不追究。

一、甲方于20__年6月26日在扣除已付給乙方工程款壹佰零柒萬后再一次性付給乙方貳拾萬元。其中：_________________壹拾捌萬元一次付清，貳萬元作為質保金，待20__年9月22日保修期滿后一次性付給乙方。

二、乙方之前在_______________賓館餐飲及住宿費用，甲方同意全部免去。

三、乙方所剩材料及設備3日內撤出_______________賓館。

四、乙方不得再以任何理由向甲方索要工程款，乙方所欠工人工資及材料款由乙方自行解決，與甲方無關。以上協議雙方共同遵守，如有一方違約，對方有權向人民法院訴訟。雙方簽字生效。

甲方：_________________。

乙方：_________________。

調解方：_________________。

_____年_____月____日。

2023年工程款抵房款協議大全（16篇）篇十一

丙方：實際施工人。

就鄭州項目（下稱該項目）的'工程款的支付事宜，甲、乙、丙三方自愿達成以下協議：

1、三方認可，該項目所有工程款甲方已于簽訂本協議之前全部支付給乙方，乙方因自身原因，未按期向丙方支付。

3、此后，就該項目，乙方、丙方等無權向甲方主張權利，也不能授權其他單位或個人向甲方主張，因上述款項支付產生糾紛由乙丙雙方自行解決，與甲方無關。

4、本協議為不可撤銷之協議，自三方簽字蓋章之日起生效。

甲方蓋章：乙方簽名：丙方簽名：

年月日年月日年月日。

2023年工程款抵房款協議大全（16篇）篇十二

甲方：

乙方：

丙方：

甲方、乙方于________年____月____日簽訂了項目工程施工合同（以下簡稱合同），合同編號為，合同金額為元，結算額元；該合同工程內容已完成并投入使用，現甲方仍欠乙方工程款元；經甲、乙、丙三方友好協商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協議：

一、抵款、抵房手續辦理相關約定。

1、乙方同意上述工程合同的`部分工程款購買下述商品房，甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方，三方均同意在此合同基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。

3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。

4、丙方從乙方處購得此房，部分房款交于乙方，丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。

二、以房抵款金額及方式：

1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款萬元；

2、抵付方式：乙方給甲方開具工程款發票，甲方給丙方開具商品房收款收據（購房發票事宜在購房合同中約定）。

3、、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款，其余房款，三方同意由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。

4、、抵付工程款后的工程款余額，甲方同意按支付給乙方。

三、其它。

1、本協議未盡事宜，由三方協商解決，若協商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。

2、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份，甲乙丙方各執兩份。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

經辦人：

經辦人：

丙方：

身份證號碼：

住址：

________年____月____日。

2023年工程款抵房款協議大全（16篇）篇十三

發包人：土方回填承包協議(以下簡稱甲方)。

承包人：(以下簡稱乙方)。

本著平等、互利、自愿原則，經雙方協商一致制定本協議，雙方務必遵照執行。

彭州市軍樂鎮銀錠村五標段項目底層土方回填。

以0.5m標高線為基準，底層土方找平、打夯，滿足底層地坪砼墊層澆筑條件。

按實際回填面積收方，回填、打夯5、50元/m2。

甲方提供工作面，乙方嚴格按甲方要求工期完成工程進度。

1、嚴格按甲方要求施工，偏差控制在施工規范允許范圍內。

2、回填土時，應清除草皮、雜物，并應夯實。

3、土方回填完后甲方檢查符合要求后，方為合格;否則承擔整修、返工費用。

1、施工前、乙方應做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。

2、嚴格按照土方工程施工技術操作規程中的安全注意事項進行施工。由于乙方違章操作出現安全事故，由乙方負責。

3、遵守工地規章制度，服從現場管理人員的'指揮及上級有關部門的監督管理。

開挖完成經驗收合格后的第2天支付清工程款。

1、如若發生勞動爭議和經濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。

2、本協議書一經簽定雙方均應自覺履行。

甲方代表：乙方承包班組長：

聯系電話：聯系電話：

年月日年月日。

2023年工程款抵房款協議大全（16篇）篇十四

本還款協議書（以下稱本協議）由下列各方于xx年xx月xx日在中國北京市簽署：

xxx公司（以下簡稱甲方）。

住所：xxxxxx。

法定代表人：xxx。

（法定代表人的代理人：xxx）。

xxx公司（以下簡稱乙方）。

住所：xxxxxx。

法定代表人：xxx。

（法定代表人的代理人：xxx）。

鑒于：

xx年xx月xx日，甲方與乙方就xxx（工程項目名稱）簽訂了《建設工程施工合同》（合同編號：xxx），建設工程總價款為：xxxxxx萬元整人民幣。該項目已于xx年xx月xx日竣工，已經甲方、乙方及xx方驗收，并于xx年xx月xx日甲、乙雙方進行了工程結算，并簽訂了《xxx工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計xxxxxx萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款xxxxxx萬元整，尚未支付的建設工程款xxxxxx萬元整。

雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付xxxxxx萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。

基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：

第一條甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計xxxxxx萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款xxxxxx萬元整，尚未支付的建設工程款xxxxxx萬元整。（見本協議附件：1、付款憑證；2、付款明細、3、未付款明細）。

第二條甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自xx年xx月xx日至xx年xx。

月xx日止由乙方向甲方支付建設工程款xxxxxx萬元整。（見本協議附件：4、還款計劃明細；如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額）。

第三條強制執行條款。

1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務，自每期（如分期付款）款項付清之日起xx個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起xx個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》（函寄或送達），同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關于還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：

（1）經年檢合格的《營業執照（副本）》；

（2）《授權委托書》；

（3）《強制執行申請》；

（5）經公證的具有強制執行效力的本協議；

（6）甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》；

（7）其他需要提供的材料。

5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限于以下所列內容：xxxxxx。

第四條雙方各自的'承諾和保證。

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項；甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址：

甲方聯系地址、電話及傳真如下：xxxxxx；受件人：xxx。

乙方聯系地址、電話及傳真如下：xxxxxx；受件人：xxx。

北京市公證處聯系地址：

地址：北京市朝陽區朝外大街吉祥里206樓。

承辦公證員：李清。

甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。

第五條不可抗力。

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

2023年工程款抵房款協議大全（16篇）篇十五

鑒于：甲方為具有資質的工程公司，乙方為甲方在____________項目(下稱__________項目)的實際施工單位，乙方于_______年___月進場施工，并于___________年_______月_______日向甲方賬戶匯入工程墊資款_______元，用于甲方在___________項目的工程墊資(/并與____________年_______月________日至____________年_______月________日次向甲方賬戶匯入工程墊資款________元，用于甲方在陽泉項目的`工程墊資);同時雙方約定，陽泉項目業主方(下稱項目業主)向甲方支付工程款后，甲方需盡快歸還乙方之前為陽泉項目墊資的工程款項和利潤分成(資金占用費、施工費)。現經雙方友好協商，達成以下協議。

一、甲方需在收到項目業主工程款后的________個工作日內，向乙方歸還工程墊資款_________元及利潤分成(資金占用費、施工費)_______元，共計___________元。

二、甲方一次性收到項目業主各類工程款后，甲方需一次性支付乙方相關款項。

三、如甲方分批收到項目業主工程款后，甲方需將每次收到的款項全部支付給乙方，直到所支付款項達到本協議約定總金額為止。如產生違約金，適用本條第一款，甲方向乙方所支付款項總金額將包括該違約金。

四、如甲方未按前四條約定付款，甲方需按總金額__________%/每天向乙方支付違約金。

五、如甲方在收到項目業主款項兩個月后仍不履行或部分不履行本協議所約定的義務，乙方有權通過多種司法途徑保護自身權益。

六、如有其它未盡事宜，雙方另行協商約定。

七、本協議一式兩份，簽署后生效。

甲方(蓋章)：_______________。

法定代表人___________________。

授權代表(簽字)：______________。

簽署日期：___________年_______月________日

乙方(蓋章)：_______________。

法定代表人___________________。

授權代表(簽字)：______________。

簽署日期：___________年_______月________日

2023年工程款抵房款協議大全（16篇）篇十六

甲方因“_________號生態村”建設需要，于_________年_________月將庭院式房屋建設工程發包給_________有限公司施工，于_________年1月將公寓式房屋的建設工程發包給xx良美建筑工程有限公司公司施工。現經結算，雙方就建設工程款支付事宜經協商一致，簽訂協議如下，必須嚴格遵守。

一、建設工程施工情況：乙方已經于_________年_________月完成了全部承包范圍內的施工項目，并已經作竣工驗收。

二、工程價款：乙方已經向甲方提交了《工程結算書》，甲方也作了審核，現雙方經協商一致確認工程總造價為人民幣壹億零叁佰陸拾萬元整（103600000.00元），至_________年_________月_________日止甲方已經支付了工程價款人民幣柒仟伍佰壹拾萬元整（75100000.00元），尚未支付的工程余款為人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整（元）。

三、工程款支付：對應支付乙方的工程余款人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整（元）甲方不作現金支付，而是以銷售商品房形式支付乙方，即甲方將商品房銷售給乙方，乙方不支付購房價款。用作沖抵工程價款的商品房建筑面積為5514.26平方米，具體房號及測繪面積見附件一。乙方兩家公司應得的商品房份額，由乙方兩家公司自行協商解決，與甲方無關。

四、房屋轉讓：本協議簽署后，乙方對所沖抵工程款的商品房可以自用，也可向第三方轉讓。但無論轉讓金高低，乙方都必須按甲方的實際銷售平均價格將購房款支付到甲方賬戶，甲方開具購房《發票》，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回時間為叁個工作日內。

五、工程結算：本協議所確認工程結算價為雙方最終的工程造價。為完善財務管理，甲方委托有權機構作竣工結算，無論結算金額高低，但乙方必須配合完善。

六、建安稅費：建筑工程余款的建安稅由甲方承擔，并向乙方出具稅票。

七、稅、費承擔：按國家法律規定，甲方承擔商品房賣方應承擔的全部稅、費。乙方或乙方確定的商品房買受人承擔商品房買方應承擔的全部稅、費（包括：契稅、維修基金、辦證費）。

八、產權登記：甲方與乙方或乙方確定的商品房買受人簽訂《商品房購銷合同》，及時辦理合同備案，配合乙方辦理產權登記。

九、本協議簽署后，甲方不得將用作沖抵工程款的商品房再向其他任何第三方銷售，若甲方將沖抵工程款的房屋再行銷售，必須承擔乙方的全部經濟損失，并承擔逾期未付款總額的每日按仟分之壹計算的遲延履約金。

十、工期拖延的責任由甲方自行承擔，乙方不承擔任何責任。

十一、工程保修：由_________有限公司承擔“_________號生態小區”的全部保修責任，具體由xxx有限公司向甲方出具保修承諾書。

十二、_________有限公司于20xx年5月向甲方交納了人民幣伍拾萬元整（500000.00元）的合同履約保證金，該款甲方不作退償，乙方自愿將該保證金作周燕應交納“_________號生態小區”_________號庭院式房屋的購房款、維修基金、契稅、辦證費及其他費用，甲方不得再向周燕收取購房款及任何費用。對甲方已經銷售的施工人員原訂購的四套庭院式房屋甲方不作任何補償及賠償。

十三、本協議簽訂后乙方必須立即將抵款房屋之外的全部商品房房門鑰匙交付甲方。

十四、本協議未盡事宜由雙方協商解決。

十五、本協議壹式陸份，甲方持兩份，乙方持四份。本協議經雙方簽字蓋章后生效。

乙方1：_________。

法定代表人：_________。

法定代表人：_________。

乙方2：_________。

本協議簽字時間：_________年_________月_________日。