標語的創作需要注意語言的親和力和感染力,能夠引起人們的共鳴和共同行動。標語的設計中,應該避免使用敏感或有爭議性的詞匯,以免引發誤解或爭議。綠色生活,美麗家園。
實用工期延誤協議大全(19篇)篇一
建設工程的開工日期應依據開工令、開工報告記載的時間予以認定。當事人認為實際開工時間與開工令、開工報告記載的時間不符的,應當承擔舉證責任。
因發包人原因導致延誤開工的,以實際開工時間作為開工日期;因承包人原因導致延誤開工的,以開工令、開工報告記載的時間作為開工日期。
既無開工令、開工報告,又無法查明實際開工時間的,依據合同約定的開工日期予以認定。(省高院指導意見第三條)
二、關于實際竣工日期
(一)當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,按照以下情形分別處理:
1、建設工程經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;
3、建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有建設工程之日為竣工日期。(司法解釋第十四條)
(二)承包人已經按照合同約定或者《建筑法》第六十一條規定,向發包人提交竣工驗收報告、其承包部分完整的工程技術經濟資料和經簽署的工程保修書,發包人拖延驗收的,以上述資料提交齊全之日為竣工日期。但工程質量不合格的除外。(省高院指導意見第五條)
(一)建設工程竣工前,當事人對工程質量發生爭議,工程質量經鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。(司法解釋第十五條)。
(二)承包人以發包人未按合同約定支付工程進度款為由主張工期順延權,發包人以承包人未按合同約定辦理工期順延簽證抗辯的,如承包人舉證證明其在合同約定的辦理工期順延簽證期限內向發包人提出過順延工期的要求,或者舉證證明因發包人遲延支付工程進度款嚴重影響工程施工進度,對其主張,可予支持。
因發包人遲延支付工程進度款而認定承包人享有工期順延權的,順延期間自發包人拖欠工程進度款之日起至進度款付清之日止。(省高院指導意見第15條)。
(三)承包人未能提供順延工期的簽證等書面文件,但能夠證明工程存在延期開工、不具備施工條件、設計變更、工程量增加、發包人指定的分包工程遲延完工、不可抗力等不可歸責于承包人的原因,影響施工進度的,可以允許承包人相應順延工期。(省高院指導意見第四條)。
四、工期鑒定的一般規定。
當事人對部分案件事實有爭議的,僅對有爭議的`事實進行鑒定,但爭議事實范圍不能確定,或者雙方當事人請求對全部事實鑒定的除外。(第二十三條)。
五、工期違約的一般處理原則。
(一)賠償損失。
1、建設工程施工合同履行過程中,人工、材料、機械費用出現波動,合同有約定的,按照約定處理;合同無約定,當事人又不能協商一致的,參照建設行政主管部門的規定或者行業規范處理。
因工期延誤導致上述費用增加造成損失的,由導致工期延誤的一方承擔;雙方對工期延誤均有過錯的,應當各自承擔相應的責任。(省高院指導意見第十五條)。
2、因發包人原因導致承包人施工期間停窩工產生的工人工資、設備租賃等費用,承包人將該費用與工程價款一并主張優先受償權的,應予支持。(省高院指導意見第二十三條)。
(二)解除合同。
承包人具有下列情形之一,發包人請求解除建設工程施工合同的,應予支持:合同約定的期限內沒有完工,且在發包人催告的合理期限內仍未完工。(司法解釋第八條)。
實用工期延誤協議大全(19篇)篇二
致xxx有限公司:
半島商務中心室外景觀綠化工程由我施工方承建,根據上午會議領導提出的工期要求,制定出施工進度計劃,我方將配備精兵強將,嚴格按照施工進度計劃,為你方服務。
從4月8日至4月23日這16天中,按照施工進度合理有效的安排施工工作,保證滿足在4月24日前完工的工期要求。如我方工期延誤,給你方造成損失的,我方將承擔賠償責任。
特此承諾。
xxx項目部。
承諾人:張xx。
實用工期延誤協議大全(19篇)篇三
(一)實踐中主要包括以下幾項:
1、因發包人過錯而導致的工期延誤。如:
b、不及時支付預付款、工程進度款而導致承包人無資金施工的工期延誤;。
d、不及時提供建筑材料、設備、場地、資金等導致的工期延誤;。
a、建筑工程質量不合格而返工等所導致的工期延誤;。
e、第三人原因所導致的工期延誤;。
由于不可抗力、意外事件導致的工期延誤,承包人和施工人一般互不負擔賠償責任;。
由于鑒定、工程量增加、設計變更等原因所導致的工期延誤,一般可相應順延工期,雙方互不負擔賠償責任。
對于因第三方原因所導致的工期延誤,一般應由承包方先向發包方承擔違約責任,然后承包方向第三方追償。
(三)司法實踐中的問題:工期延誤、工程質量不合格一般是發包方拒絕支付工程款的理由。在承包方訴請支付工程款時,發包方通常都反訴承包方工期延誤、工程質量不合格,而要求承包方承擔相應的賠償責任。因此,工程款支付和工期延誤兩個問題經常交織在一起。
導致工期延誤的原因非常重要,很多情況下,如不可抗力、意外事件、設計變更等可以導致工期順延,雙方或一方不需要承擔工期延誤的不利法律后果,在實踐中,判斷這些問題往往要根據監理報告、發包方與承包方之間的來往文件(特別是工程師的監督記錄)或其他證據(如連續下雨無法施工證據等)來判斷是否屬于工期延誤,繼而判斷是否應該承擔法律責任。
實用工期延誤協議大全(19篇)篇四
若我單位在邯鄲華祥大廈b座項目塑鋼窗、斷橋鋁合金門窗、鋁合金百葉窗制作安裝工程項目中,有幸中標,在該項目實施過程中,我們除響應投標文件中所有的條款及履約合同內容外,并對工程工期達到要求做如下承諾:
一、保證嚴格按圖紙、相關規范施工,并達到合格標準。
二、制定施工工期管理機構和安全管理責任制,配備足夠的安全生產設備和人員,并認真落實各項施工加速管理規定。
三、所有工程建設施工作業人員均提前做好工期提速準備,做好思想工作。
五、保證在工期內,安全、保質、高效的完成此次施工任務。
六、在接到中標通知書后,簽定工程承包合同,在施工設備進場施工條件后,保證在業主要求的工期內全部完工。
投標人:邯鄲市聚佳門窗有限公司(公章)。
法人代表人:(簽章)。
實用工期延誤協議大全(19篇)篇五
爛尾樓工程糾紛中,幾乎絕大部分的工程都存在工期延誤的情況,而在每一個爛尾樓工程糾紛案件中,也幾乎每個發包人都不會放棄追究承包人因工期延誤而產生的違約責任的機會,每當此時很多承包人會提出施工合同約定的違約金標準過高,請求法院或仲裁機構予以適當減少的抗辯,故探討這種工期延誤而產生的違約責任在實務上顯得極有必要,下面分幾個問題進行分析。
最高人民法院民一庭的法官也認為,“長期以來,尤其是在以前計劃經濟時代,我國更多地強調違約金的懲罰性,在后來的立法中承認違約金的補償性和懲罰性多重屬性,以補償性為主、懲罰性為輔,這樣,既維護了守約人的利益,也兼顧了違約人的利益,體現了公平原則”。“違約金的功能在于使未違約方因對方違約而造成的損失或失去的利益得以補償和實現。……有關違約條款主要是用來調整當事人之間的利益分配,力求做到公平,而決非主要目的在于懲罰違約方”。上述觀點的立法依據在于我國《合同法》第114條第2款的規定:“約定的違約金低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或仲裁機構予以適當減少”。因此,違約金責任作為一種財產責任,其本質意義主要在于對守約方的補償,其次才表現為對違約方的懲罰和制裁。加深對違約金責任屬性的認識,有助于我們在實務中正確判斷違約金約定標準的高低問題,并在此基礎上作出有利于維護當事人的合法利益的舉措。
實用工期延誤協議大全(19篇)篇六
甲方(創始股東):
身份證號:
聯系地址:
乙方(員工):
身份證號:
聯系地址:
鑒于:
1、為了激勵(以下稱“公司”)的高管人員和業務技術骨干,使得中高層管理人員的切身利益與公司的長遠利益發展一致。
2、甲方通過持有(以下稱“持股平臺”)股權的方式間接持有公司股權,甲方持有持股平臺100%的股權。
3、公司擬以股權期權的方式對乙方的工作進行獎勵和激勵。雙方本著自愿、公平、平等互利、誠實信用的原則,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》等相關法律法規以及公司《員工期權激勵方案實施細則》等規定達成如下協議,供雙方遵照執行。
1、除非本協議條款或上下文另有所指,下列用語定義如下:
(1)“股權期權”,是指公司創始人股東將其持有的公司股權中的一定比例的股權,集合起來作為激勵股權并通過特殊持股平臺持有,以此作為員工將來被授予期權的來源。本協議項下的股權期權,系持股平臺對內名義上的股權,股權期權擁有者不是持股平臺在工商注冊登記的實際股東,乙方取得股權期權不據此變更持股平臺的章程,不記載在持股平臺的股東名冊上,亦不進行工商變更登記。乙方不得以此股權期權對外作為擁有持股平臺資產與決策權等的依據。
(2)“分紅”,是指持股平臺每年三月份按照持股平臺章程規定,進行上一年度會計結算可分配的利潤。
(3)“行權”,是指乙方按本協議的有關規定,變更為持股平臺股東的行為,行權將直接導致其權利的變更,即享有公司法規定的股東的所有權利。
(4)“行權期”,是指乙方將其持有的股權期權變更為實質意義上的股權的時間。
1、截至本協議簽訂之日,公司的注冊資本為人民幣________萬元,公司擬以其中______%的股權(對應注冊資本人民幣萬元)用于實施激勵;其中持股平臺出資人民幣__________萬元,持有公司______%的股權。
2、根據股東會決議,即甲方擬將其持有持股平臺________%的股權作為激勵股權(以下稱“激勵股權”)。該激勵股權在乙方行權期滿之前處于鎖定狀態,不得轉讓、贈與或設定質押。
3、上述激勵股權授予后,乙方取得的股權期權記載在持股平臺內部股權期權股東名冊,甲、乙雙方簽字確認,但對外不產生法律效力。
4、上述激勵股權通過乙方依照本協議約定的條件和程序行權后,轉為乙方股權。
1、乙方進入預備期應滿足以下條件:
(1)乙方與公司所建立的勞動關系已滿________年,而且正在執行的勞動合同尚有不低于________個月的有效期。
2、乙方行權期為________個月。但經公司股東會決議通過,可以提前結束或延展。
3、行權期內乙方提前行權或遲延行權,以及股權期權的撤銷應按照公司《員工期權激勵方案實施細則》的規定進行。
4、乙方在行權之后,依照公司章程享有其所持股權的相關權利。
1、乙方進入行權期應滿足下列條件:
(1)乙方預備期滿。
(2)在行權完畢之前,乙方應保證每年度考核均能合格,否則當期股權期權行權順延一年。一年后如仍未合格,則公司股東會有權取消其當期行權資格。
2、乙方行權期為________個月。但經公司股東會決議通過,可以提前結束或延展。
3、行權期內乙方提前行權或遲延行權,以及股權期權的撤銷應按照公司《員工期權激勵方案實施細則》的規定進行。
4、乙方在行權之后,依照公司章程享有其所持股權的相關權利。
1、進入行權期后,乙方按如下程序分批行權:
(1)第一期行權:一旦進入行權期,乙方可對其股權期權的________%(即占持股平臺注冊資本________%的激勵股權)申請行權。
(2)第二期行權:第一期行權后,如符合下列條件,乙方可對其股權期權的________%(即占持股平臺注冊資本的激勵股權)申請行權:
(a)距離第一期行權后已屆滿________個月。
(b)同期間未發生任何《員工期權激勵方案實施細則》第3、5或3、6條列明的情況。
(c)每個年度業績考核均合格。
(d)公司規定的其他條件。
(3)每一期的行權都應在各自的條件成就后________個月內行權完畢,但是由于甲方不予配合、雙方約定延期辦理手續、或相關政策發生變化等不可抗力事件發生的情況除外。
(4)乙方每一期行權可以選擇部分行權,但是沒有行權的部分將不被累計至下一期。
(5)在每一期行權之時,乙方必須按照附件的格式向甲方發送行權通知,并提供和完成所需的各項法律文件。
2、乙方行權價格為:乙方須向甲方支付行權對價人民幣元。
3、行權對價支付。
(1)每一期的行權,乙方必須在當期行權期內足額支付行權對價。
(2)如乙方未在行權期內足額支付當期行權對價,則甲方按照乙方實際支付的款項與應付款的比例完成股權轉讓的比例。
4、乙方在行權期內認購股權的,雙方應當簽訂正式的股權轉讓協議,乙方按本協議約定向甲方支付行權對價款后,乙方成為公司的正式股東,依法享有相應的股東權利。
5、乙方行權完成的,公司向乙方簽發股東權利證書,雙方應當在________個月內申請辦理工商變更登記手續。
6、通過行權取得股權的相關稅費由甲方承擔。
1、乙方通過行權取得的股權后,如發生下列情形,甲方有權按照本協議規定贖回部分或全部股權:
(1)激勵對象因辭職、辭退、解雇、退休、離職等原因與公司解除勞動合同關系,且在公司工作未滿___年的。
(2)激勵對象發生違規行為導致違法犯罪、嚴重違反公司規章制度或嚴重違反《員工期權授予協議》的約定。
(3)激勵對象履行職務時,有故意損害公司利益的行為。
(4)激勵對象因執行職務時的錯誤行為,致使公司利益受到重大損失的。
(5)激勵對象的崗位或職責發生變化,激勵對象為公司所做貢獻發生嚴重降低。
2、股權贖回價格:
(1)贖回在公司工作不足______年的員工所持有的已行權的激勵股權時,其贖回價格為以下兩者之間的孰低者:
(a)原始行權成本+自行權日起至贖回日止按______%年單利累計可獲得的利息。
(b)贖回日其股權對應的公司凈資產價格。
(2)贖回在公司工作滿_______年的員工所持有的已行權的激勵股權時,其贖回價格為以下兩者之間的孰高者:
(a)原始行權成本+自行權日起至贖回日止按______%年單利累計可獲得的利息。
(b)贖回日其股權對應的公司凈資產價格。
3、甲方可以指定第三方按照上述方式贖回乙方通過行權取得的股權。
4、如發生股權贖回,乙方必須無條件配合甲方完成贖回的全部手續和法律文件,否則應當承擔違約責任并向甲方按照贖回股權的市場價值支付賠償金。
5、股權贖回的相關稅費由乙方承擔。
1、除本協議另有約定外,乙方通過行權取得的股權不得向甲方以外的任何第三方進行轉讓。
2、乙方不得以任何方式將公司股權用于設定抵押、質押、擔保、贈與、交換、還債。乙方股權如被人民法院依法強制執行的,參照《公司法》第七十三條規定執行。
3、股權隨售規定。
(1)如第三方投資人購買公司的全部股權,甲方同意轉讓其股權的情況下,通過公司股權激勵方案的實施取得公司股權的股東必須同意以相同價格轉讓所持有的股權。
(2)如第三方投資人購買公司的部分股權,甲方有權選擇僅轉讓自己所持部分股權或要求通過公司股權激勵方案的實施取得公司股權的股東以相同價格按照公司股權比例共同轉讓公司部分股權。甲方選擇要求通過公司股權激勵方案的實施取得公司股權的股東以相同價格按照公司股權比例共同轉讓公司部分股權的,通過公司股權激勵方案的實施取得公司股權的股東必須同意。
1、在本協議約定的行權期到來之前或者乙方尚未實際行使股權認購權(包括行權期),乙方出現下列情形之一,即喪失股權行權資格:
(1)因辭職、辭退、解雇、退休、離職等原因與公司解除勞動合同關系的。
(2)喪失勞動能力或民事行為能力或者死亡的。
(3)刑事犯罪被追究刑事責任的。
(4)執行職務時,存在違反《公司法》或者《公司章程》,有損害公司利益行為的。
(5)執行職務時的故意或者過失行為,致使公司利益受到重大損失的。
(6)沒有達到規定的業務指標、盈利業績,或者經公司認定對公司虧損、經營業績下降負有直接責任的。
(7)不符合本協議第五條約定的考核標準或者存在其他重大違反公司規章制度的行為的。
2、激勵對象發生侵犯公司權益的行為,由此給公司造成損失的,仍需向公司進行賠償。
1、預備期內發生下列情形,甲方可以無條件單方解除本協議:
(1)乙方與公司的勞動合同發生解除或終止的情況。
(2)乙方違法法律法規或嚴重違反公司規章制度。
(3)乙方未在預備期滿前一個月提出第一次行權申請。
2、行權期內乙方發生違規行為導致違法犯罪、嚴重違反公司規章制度或嚴重違反本協議的約定,甲方可以無條件單方解除本協議。
甲方與乙方簽署本協議不構成公司對乙方聘用期限和聘用關系的任何承諾,公司對乙方的聘用關系仍按勞動合同的有關約定執行。
1、甲、乙雙方簽訂本協議是依照本協議簽訂時的國家現行政策、法律法規制定的。如果本協議履行過程中遇法律、政策等的變化致使甲方無法履行本協議的,甲方不負任何法律責任。
2、本協議約定的行權期到來之前或者乙方尚未實際行使股權認購權,公司因破產、解散、注銷、吊銷營業執照等原因喪失民事主體資格或者不能繼續營業的,本協議可不再履行。
3、公司因并購、重組、改制、分立、合并、注冊資本增減等原因致使持股平臺所持有的公司股權被收購,本協議可不再履行。
1、本協議的訂立、效力、解釋及履行均適用中華人民共和國法律。
2、本協議在履行過程中如果發生任何糾紛,雙方應友好協商解決;協商不成,任何一方均可向公司注冊地人民法院提起訴訟。
1、本協議自雙方簽署之日起生效。
2、本協議未盡事宜,由雙方另行簽訂補充協議;補充協議與本協議具有同等效力。
3、本協議一式叁份,雙方各執壹份,公司保存壹份,每份具有同等效力。
甲方:
簽訂地點:
簽訂時間:________年_______月_______日。
乙方:
簽訂地點:
簽訂時間:________年_______月_______日。
實用工期延誤協議大全(19篇)篇七
為確保良好的`施工現場,更好的安全施工及施工駐地的安全衛生條件,我方現鄭重承諾:
一、在施工期間,嚴格按業主和市場要求,依照《建筑施工安全檢查標準》和《施工許可證》,明確安全責任,做好施工組織設計和施工安全技術交底,服從業主和市場相關部門的日常管理和檢查。
二、對本單位施工人員進行安全教育,有健全的安全管理制度和培訓教育記錄,保證施工人員不違反市場管理規定和國家法律法規。服從市場和公司監管。
三、我方將實行文明施工,設立現場安全負責人,向市場和相關部門解釋施工安全工作保障情況及施工方案實施情況,保證施工人員、設備的安全。
四、嚴格遵守施工場地清潔衛生的要求,施工中嚴格遵守安全、文明施工管理有關規定,做到安全文明施工。
五、施工駐地,我方將配備清掃人員,并定期進行宿舍衛生檢查,堅決杜絕違規使用電器,我方將按照公司相關規定,嚴格履行。
承諾人:公司名稱(蓋章)。
法定代表人或委托代理人(簽字):
日期:8月5日
實用工期延誤協議大全(19篇)篇八
根據該工程土方開挖回填及施工場地平整工程的具體情況,結合招標文件要求以及我公司施工經驗,投標工期為60天。
保證工期的承諾如下:
1.按項目管理體制,實行項目經理負責制,推行項目法施工。
2.全公司范圍內組織技術過硬、素質高的施工作業隊伍,主要工程項目實行二班作業。
3.做好各項施工準備工作,特別是原材料、機械設備應提前做好計劃,按要求時間進場、保質、保量及時到位。
4.嚴格采用網絡計劃施工,實行三級網絡計劃控制,利用微機進行動態管理,通過對網絡圖進行時間參數的計算,找出計劃中的關鍵工種和關鍵線路,針對關鍵工種和關鍵線路合理調配人力、物力、資金,確保計劃目標的完成。
5.在計劃按排中落實雨季施工措施,保證施工的均衡性、連續性。
6.針對場平施工特點,合理安排施工計劃,進行分區并行施工,交叉施工,加快施工進度。
7.在總體施工計劃下,制定各工種月、旬、周計劃。制定合理的工期目標獎罰制度。項目經理部堅持每周例會制度,施工隊堅持每日工程進度調度統計、報告制度。
8.施工隊、班組以責任承包與效益掛鉤,充分調動全體人員的積極性和創造性。
9.加強質量管理,嚴格控制每一道工序的施工質量,避免返工。
10.正確處理工程進度與經濟性的關系,必要時加大人、財、物的投入,確保工期目標的實現。
實用工期延誤協議大全(19篇)篇九
一、本案要旨。
本案要旨為,建設工程合同簽訂后,承包人將其承建的部分建設工程違法轉包給個人,后轉包合同因違反法律強制性規定而歸于無效并由此導致工期延誤造成經濟損失的,應根據雙方當事人對導致合同無效及造成損失的過錯大小予以分擔。
2月19日,浙江大地公司中標承建安徽省恢復和改建項目g205蔡家橋至譚家橋路段工程。同日以備忘錄形式約定:乙方承諾不將本合同工程轉包或者肢解分包給其他單位或個人,否則一經查實后自動退場,并承擔由此所造成的一切經濟損失。205月,浙江大地公司項目部負責人柯娟娟代表浙江大地公司(甲方)與唐華(乙方)簽訂一份《合同協議書》,約定由乙方承包g205蔡家橋至譚家橋第22.3合同段所有橋梁工程。年11月1日,唐華又與劉戰來簽訂《工程轉讓協議》,4月11日,涉案工程監理單位向浙江大地公司發出工作指令,指出留西河橋工程存在問題,204月27日,安徽省g205蔡家橋至譚家橋改建工程項目j11駐地監理工程師辦公室向浙江大地公司項目部發出《關于對第22.3合同段工程質量、安全檢查的通報》,指出浙江大地公司項目部存在管理和技術人員缺乏橋梁工程施工經驗、對整個工地現場缺少整體計劃與安排、欠缺協調組織能力、質量管理體系形同虛設、安全管理意識差、項目資金運轉不合理等問題。后因浙江大地公司項目部管理混亂,劉戰來亦未繼續組織施工,留西河橋工地目前仍留有劉戰來施工的部分工程和部分機械設備。由于雙方未能就清場事宜達成協議,浙江大地公司無法就留西河橋重新組織施工。9月26日,浙江大地公司向一審法院提出損失鑒定申請,要求對工程延誤造成浙江大地公司管理費用及人工工資費用增加、材料費用上漲、工程返工費用等損失進行鑒定。一審法院委托中國建設銀行安徽省分行建設工程咨詢審價中心進行鑒定,鑒定結論為:g205國道蔡家橋至譚家橋路段橋梁工程因施工延誤造成工程管理費用、人工工資、材料費上漲、工程返工費用等損失即工程成本增加962650元。
本案的爭議焦點主要為,工期延誤造成的損失962650元應如何承擔。
一審法院審理認為,中國建設銀行安徽省分行建設工程咨詢審價中心鑒定報告書確認浙江大地公司因工程延誤造成的損失為962650元,該損失應根據雙方當事人對導致合同無效及造成損失的過錯大小予以分擔。浙江大地公司明知不得將工程轉包他人,仍將工程轉包給沒有建設工程施工資質的唐華個人,同時浙江大地公司項目部自身管理混亂、欠缺組織協調能力、質量管理體系不健全、項目資金運轉不合理、管理和技術人員缺乏橋梁工程施工經驗、對工地現場缺少整體計劃和安排,且另四座橋梁在唐華、劉戰來停止施工后,浙江大地公司未能及時開工,導致另四座橋梁工期延誤,造成損失進一步擴大,故浙江大地公司對造成的損失應承擔90%責任,唐華明知自己沒有建設工程施工資質,仍與浙江大地公司簽訂施工合同,對該損失應承擔10%責任,劉戰來與浙江大地公司并無合同關系,浙江大地公司要求劉戰來賠償損失于法無據,不予支持。
二審法院審理認為,浙江大地公司將涉案橋梁工程轉包給沒有施工資質的唐華個人施工,違反了法律的強制性規定,雙方所簽的《合同協議書》無效。因合同無效導致浙江大地公司工期延誤造成的損失經中國建設銀行安徽省分行建設工程咨詢審價中心鑒定為962650元,該損失應根據雙方的過錯大小予以分擔。浙江大地公司明知唐華沒有施工資質,仍將涉案橋梁工程轉包給唐華施工,工程轉包后,浙江大地公司項目部管理混亂、對工地現場缺少整體計劃和安排等也是導致涉案工程工期延誤的重要原因,而且,在唐華、劉戰來停止施工后,浙江大地公司未能及時對另四座橋梁進行施工,造成損失進一步擴大,故浙江大地公司存在明顯過錯,應承擔主要責任。唐華明知自己沒有建設工程施工資質,仍與浙江大地公司簽訂施工合同,且在工程停工后未能及時撤出施工現場,亦存在過錯。一審判決根據雙方過錯程度,判令浙江大地公司承擔962650元損失的90%,唐華承擔該損失的10%,判處適當。浙江大地公司和唐華稱己方對合同無效和工期延誤造成的損失,沒有過錯,不應承擔責任的上訴理由均不能成立。
二、案件來源。
三、基本案情。
2008年2月19日,浙江大地公司中標承建安徽省恢復和改建項目(第二批)g205蔡家橋至譚家橋路段工程。同日,安徽省交通廳世界銀行貸款項目辦公室、安徽省公路局、宣城市公路管理局(甲方)與浙江大地公司(乙方)就安徽省恢復和改建項目(第二批)工程第22.3合同段有關問題,以備忘錄形式約定:雙方同意安徽省恢復和改建項目(第二批)工程第22.3合同段合同總價為22509885元,乙方按照招標大件提出的有關規定和要求承擔第22.3合同段的.工程施工、完成及其缺陷修復的全部工作。乙方承諾不將本合同工程轉包或者肢解分包給其他單位或個人,否則一經查實后自動退場,并承擔由此所造成的一切經濟損失。經業主同意并批準的分包工程量嚴格控制在合同價10%以內,且本項目主體工程不得分包。本項目合同總工期為18個月。甲方和乙方均同意將上述備忘錄內容作為合同協議書的組成部分,并在備忘錄上加蓋公章。2008年3月20日,浙江大地公司與業主單位安徽省交通廳世界銀行貸款項目辦公室簽訂《合同協議書》,約定由浙江大地公司承建安徽省恢復和改建項目(第二批)g205蔡家橋至譚家橋路段工程,中標價格為22509885元。
2008年5月,浙江大地公司項目部負責人柯娟娟代表浙江大地公司(甲方)與唐華(乙方)簽訂一份《合同協議書》,約定由乙方承包g205蔡家橋至譚家橋第22.3合同段所有橋梁(即汪家中橋、南山河小橋、西壇河橋、留東河橋、留西河橋)工程,工程總價為2806900元。合同簽訂后,唐華向浙江大地公司交付履約保證金15萬元。2008年11月1日,唐華又與劉戰來簽訂《工程轉讓協議》,將蔡家橋至譚家橋橋梁涵洞工程轉讓給劉戰來,由劉戰來按業主項目部圖紙要求完成該項目所有工程。后劉戰來投入部分資金進行施工。年4月11日,涉案工程監理單位向浙江大地公司發出工作指令,指出留西河橋工程存在如下問題:1、橋臺高程變更未履行變更程序、擅自進行基礎砼施工;2、砼施工現場無項目施工技術及實驗人員值班;3、片石砼施工質量差,未按照相關規范施工。2009年4月27日,安徽省g205蔡家橋至譚家橋改建工程項目j11駐地監理工程師辦公室向浙江大地公司項目部發出《關于對第22.3合同段工程質量、安全檢查的通報》,指出浙江大地公司項目部存在管理和技術人員缺乏橋梁工程施工經驗、對整個工地現場缺少整體計劃與安排、欠缺協調組織能力、質量管理體系形同虛設、安全管理意識差、項目資金運轉不合理等問題。后因浙江大地公司項目部管理混亂,劉戰來亦未繼續組織施工,留西河橋工地目前仍留有劉戰來施工的部分工程和部分機械設備。由于雙方未能就清場事宜達成協議,浙江大地公司無法就留西河橋重新組織施工。205月12日,浙江大地公司向一審法院提起訴訟,請求:1、終止浙江大地公司項目部與唐華簽訂的《合同協議書》;2、判令唐華、劉戰來賠償經濟損失2806900元;3、本案的訴訟費用由唐華、劉戰來承擔。2010年9月5日,浙江大地公司變更訴訟請求為:1、確認浙江大地公司項目部與唐華簽訂的《合同協議書》無效;2、判令唐華、劉戰來排除妨礙,不得干擾浙江大地公司繼續施工;3、判令唐華、劉戰來返還已預支的材料款、工程款170840元;4、判令唐華、劉戰來賠償經濟損失832732元;5、本案的訴訟費用由唐華、劉戰來承擔。
2010年9月26日,浙江大地公司向一審法院提出損失鑒定申請,要求對工程延誤造成浙江大地公司管理費用及人工工資費用增加、材料費用上漲、工程返工費用等損失進行鑒定。一審法院委托中國建設銀行安徽省分行建設工程咨詢審價中心進行鑒定,鑒定結論為:g205國道蔡家橋至譚家橋路段橋梁工程因施工延誤造成工程管理費用、人工工資、材料費上漲、工程返工費用等損失即工程成本增加962650元。
除留西河橋外,浙江大地公司已于2009年6月后對其余四座橋梁另行組織施工,具體開工時間為:汪家中橋為2010年1月;留東河橋和南山河小橋為2010年4月;西壇河小橋為2010年7月,上述四座橋梁現已完工。一審庭審中,唐華和浙江大地公司對雙方簽訂的合同系唐華以個人名義與浙江大地公司簽訂均無異議。
施工期間,浙江大地公司向唐華、劉戰來提供水泥320包,共計16噸,水泥價格為每噸365元,計5840元。2009年5月28日,唐華代表黃山市晶鑫自來水有限公司與浙江大地公司項目部簽訂勞務承包協議,約定由黃山市晶鑫自來水有限公司承包施工k30+450-k37+155.57標段路基土石方及附屬結構物工程。唐華于2009年6月9日至27日分四次從浙江大地公司領取165000元,唐華稱其領取的該165000元系k30+450-k37+155.57標段路基工程款。
四、法院審理。
一審法院認為:浙江大地公司與業主單位簽訂的合同中明確約定,浙江大地公司不得將所承包的工程轉包其他單位和個人,但該公司卻違法將g205蔡家橋至譚家橋第22.3合同段橋梁工程分包給沒有建設工程施工資質的唐華個人,違反了法律的強制性規定,應當確認無效,劉戰來與浙江大地公司無合同關系,唐華、劉戰來進駐施工工地現已無合同依據,故唐華、劉戰來應將其施工人員和設備撤出工地。浙江大地公司提出要求唐華、劉戰來排除妨礙,不得干擾浙江大地公司繼續施工的訴請應當予以支持;因合同無效,唐華從浙江大地公司領取的水泥價值5840元,該款應當予以退還;唐華在浙江大地公司預支的工程款165000元,浙江大地公司認為系在涉案橋梁工程中支取證據不足,對浙江大地公司要求唐華返還該165000元工程款的訴請不予支持。中國建設銀行安徽省分行建設工程咨詢審價中心鑒定報告書確認浙江大地公司因工程延誤造成的損失為962650元,該損失應根據雙方當事人對導致合同無效及造成損失的過錯大小予以分擔。浙江大地公司明知不得將工程轉包他人,仍將工程轉包給沒有建設工程施工資質的唐華個人,同時浙江大地公司項目部自身管理混亂、欠缺組織協調能力、質量管理體系不健全、項目資金運轉不合理、管理和技術人員缺乏橋梁工程施工經驗、對工地現場缺少整體計劃和安排,且另四座橋梁在唐華、劉戰來停止施工后,浙江大地公司未能及時開工,導致另四座橋梁工期延誤,造成損失進一步擴大,故浙江大地公司對造成的損失應承擔90%責任,唐華明知自己沒有建設工程施工資質,仍與浙江大地公司簽訂施工合同,對該損失應承擔10%責任,劉戰來與浙江大地公司并無合同關系,浙江大地公司要求劉戰來賠償損失于法無據,不予支持。綜上,案經一審法院審判委員會討論決定,依照《中華人民共和國合同法》第五十八條、第二百七十二條第三款、最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第四條之規定,判決:一、浙江大地公司與唐華簽訂的《合同協議書》無效;二、唐華、劉戰來于判決生效之日起十五日內將施工人員和設備撤出汪家中橋、南山河小橋、西壇河橋、留東河橋、留西河橋施工工地,不得干擾浙江大地公司繼續施工;三、唐華于判決生效之日起三十日內賠償浙江大地公司損失96265元;四、唐華返還浙江大地公司水泥材料款5840元;五、駁回浙江大地公司其他訴訟請求。
本院認為,綜合雙方當事人的舉證、質證及訴辯意見,本案二審的爭議焦點為:1、唐華領取的165000元工程款是否為本案所涉的橋梁工程款;2、工期延誤造成的損失962650元應如何承擔;3、一審判令唐華、劉戰來撤出施工現場是否正確。
(一)關于唐華領取的165000元工程款是否為本案所涉的橋梁工程款。經查,唐華與浙江大地公司項目部簽訂橋梁工程承包協議后,又代表黃山市晶鑫自來水有限公司與浙江大地公司項目部簽訂勞務承包協議,承包施工浙江大地公司承建的涉案工程k30+450-k37+155.57標段路基土石方及附屬結構物工程。唐華于2009年6月領取該165000元工程款時,既是涉案橋梁工程的承包人,也是路基工程承包人的代表人,唐華分四次領取該165000元所寫的借據中,并未注明款項用途。現黃山市晶鑫自來水有限公司出具證明,表示該165000元是唐華代表該公司領取的路基工程款,而浙江大地公司與黃山市晶鑫自來水有限公司尚未就路基工程進行結算,故認定該165000元為唐華領取的路基工程款,對浙江大地公司的利益并無實際影響,故一審判決認定該165000元不屬于本案所涉橋梁工程款并無不妥,浙江大地公司要求唐華返還該款的依據不足,本院不予支持。
(二)工期延誤造成的損失962650元應如何承擔。浙江大地公司將涉案橋梁工程轉包給沒有施工資質的唐華個人施工,違反了法律的強制性規定,雙方所簽的《合同協議書》無效。因合同無效導致浙江大地公司工期延誤造成的損失經中國建設銀行安徽省分行建設工程咨詢審價中心鑒定為962650元,該損失應根據雙方的過錯大小予以分擔。浙江大地公司明知唐華沒有施工資質,仍將涉案橋梁工程轉包給唐華施工,工程轉包后,浙江大地公司項目部管理混亂、對工地現場缺少整體計劃和安排等也是導致涉案工程工期延誤的重要原因,而且,在唐華、劉戰來停止施工后,浙江大地公司未能及時對另四座橋梁進行施工,造成損失進一步擴大,故浙江大地公司存在明顯過錯,應承擔主要責任。唐華明知自己沒有建設工程施工資質,仍與浙江大地公司簽訂施工合同,且在工程停工后未能及時撤出施工現場,亦存在過錯。一審判決根據雙方過錯程度,判令浙江大地公司承擔962650元損失的90%,唐華承擔該損失的10%,判處適當。浙江大地公司和唐華稱己方對合同無效和工期延誤造成的損失,沒有過錯,不應承擔責任的上訴理由均不能成立。
(三)一審判令唐華、劉戰來撤出施工現場是否正確。二審期間,經浙江大地公司與唐華、劉戰來確認,除留西河橋外,其余四座橋梁已由浙江大地公司另外轉包他人施工完畢,唐華、劉戰來并未占據該四座橋梁的施工現場,故一審判令唐華、劉戰來撤出該四座橋梁已無必要,應予更正。但劉戰來等并未撤出留西河橋的施工現場,鑒于唐華系與浙江大地公司簽訂承包合同的相對人,其負有將妨礙施工的設備和人員撤出施工現場的義務。由于唐華與劉戰來所簽的工程轉讓協議亦屬無效,故劉戰來占據施工現場并無合同依據,理當撤離。為使浙江大地公司順利完成施工任務,一審判令唐華、劉戰來撤出留西河橋施工現場并無不當。
綜上,一審法院認定事實基本清楚,適用法律正確,但判令唐華、劉戰來將施工人員和設備撤出汪家中橋、南山河小橋、西壇河橋、留東河橋施工工地已無必要,本院予以變更。依照《中華人年共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項、第一百五十八條之規定,判決如下:
一、維持安徽省黃山市中級人民法院(2010)黃中法民一初字第00013號民事判決主文第一、三、四、五項,即“浙江大地交通工程有限公司與唐華簽訂的《合同協議書》無效;唐華于判決生效之日起三十日內賠償浙江大地交通工程有限公司損失96265元;唐華返還浙江大地交通工程有限公司水泥材料款5840元;駁回浙江大地交通工程有限公司其他訴訟請求”。
二、變更安徽省黃山市中級人民法院(2010)黃中法民一初字第00013號民事判決主文第二項為:唐華、劉戰來于判決生效之日起十五日內將施工人員和設備撤出留西河橋施工工地,不得干擾浙江大地交通工程有限公司繼續施工。
本判決為終審判決。
五、與本案及類似案例相關的法規索引。
《中華人民共和國合同法》。
第五十八條合同無效或者被撤銷后,因該合同取得的財產,應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失,雙方都有過錯的,應當各自承擔相應的責任。
第二百七十二條發包人可以與總承包人訂立建設工程合同,()也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。發包人不得將應當由一個承包人完成的建設工程肢解成若干部分發包給幾個承包人。
總承包人或者勘察、設計、施工承包人經發包人同意,可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉包給第三人。
禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。
最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》。
第四條承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。
實用工期延誤協議大全(19篇)篇十
為促進市場經濟秩序穩定,維護國家,業主和我方的合法利益。現根據國家相應法規、相關市場管理條例,經我方慎重考慮,做出以下承諾:
一、嚴格遵守黨中央制定的有關的條例、規定及國家制定的有關施工合同備案及相關規費的法律、法規,尊重有關制度,在業務和經濟往來活動中堅決履行我方在投標時簽訂的合同,共同創建良好的經濟環境。
二、我方將按照《房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》第四章“開標、評標和中標”第四十七條:“招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內,按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同;招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協議。
三、我方將完全按照國家、國家相應制度,在規定日期前繳納各種規費。
四、我方若違反上述承諾,我方將接受貴方對我方的教育和批評,由此對貴方造成的經濟損失由我方負責,并視具體情節和造成的后果而定。
承諾人:公司名稱(蓋章)。
法定代表人或委托人(簽字)。
文檔為doc格式。
實用工期延誤協議大全(19篇)篇十一
甲方(創始股東):
身份證號:
聯系地址:
乙方(員工):
身份證號:
聯系地址:
鑒于:
1、為了_____(以下稱“公司”)的高管人員和業務技術骨干,使得中高層管理人員的切身利益與公司的長遠利益發展一致。
2、甲方通過持有(以下稱“持股平臺”)股權的方式間接持有公司股權,甲方持有持股平臺______%的股權。
3、公司擬以股權期權的方式對乙方的工作進行獎勵和_____。雙方本著自愿、公平、平等互利、誠實信用的原則,根據《_____》、《中華人民共和國公司法》等相關法律法規以及公司《員工期權_____方案實施細則》等規定達成如下協議,供雙方遵照執行。
第一條、定義。
1、除非本協議條款或上下文另有所指,下列用語定義如下:
(1)“股權期權”,是指公司創始人股東將其持有的公司股權中的一定比例的股權,集合起來作為_____股權并通過特殊持股平臺持有,以此作為員工將來被授予期權的來源。本協議項下的股權期權,系持股平臺對內名義上的股權,股權期權擁有者不是持股平臺在工商注冊登記的實際股東,乙方取得股權期權不據此變更持股平臺的章程,不記載在持股平臺的股東名冊上,亦不進行工商變更登記。乙方不得以此股權期權對外作為擁有持股平臺資產與決策權等的依據。
(2)“分紅”,是指持股平臺每年______月份按照持股平臺章程規定,進行上一年度會計結算可分配的利潤。
(3)“行權”,是指乙方按本協議的有關規定,變更為持股平臺股東的行為,行權將直接導致其權利的變更,即享有公司法規定的股東的所有權利。
(4)“行權期”,是指乙方將其持有的股權期權變更為實質意義上的股權的時間。
第二條、_____股權。
1、截至本協議簽訂之日,公司的注冊資本為人民幣________萬元,公司擬以其中______%的股權(對應注冊資本人民幣______萬元)用于實施_____;其中持股平臺出資人民幣__________萬元,持有公司______%的股權。
2、根據股東會決議,即甲方擬將其持有持股平臺________%的股權作為_____股權(以下稱“_____股權”)。該_____股權在乙方行權期滿之前處于鎖定狀態,不得轉讓、贈與或設定質押。
第三條、期權行權預備期。
1、乙方進入預備期應滿足以下條件:
(1)乙方與公司所建立的勞動關系已滿________年,而且正在執行的勞動合同尚有不低于________個月的有效期。
2、乙方行權期為________個月。但經公司股東會決議通過,可以提前結束或延展。
3、行權期內乙方提前行權或遲延行權,以及股權期權的撤銷應按照公司《員工期權_____方案實施細則》的規定進行。
4、乙方在行權之后,依照公司章程享有其所持股權的相關權利。
第四條、期權行權期。
1、乙方進入行權期應滿足下列條件:
(1)乙方預備期滿。
(2)在行權完畢之前,乙方應保證每年度考核均能合格,否則當期股權期權行權順延______年。______年后如仍未合格,則公司股東會有權取消其當期行權資格。
2、乙方行權期為________個月。但經公司股東會決議通過,可以提前結束或延展。
3、行權期內乙方提前行權或遲延行權,以及股權期權的撤銷應按照公司《員工期權_____方案實施細則》的規定進行。
4、乙方在行權之后,依照公司章程享有其所持股權的相關權利。
第五條、期權行權規則。
1、進入行權期后,乙方按如下程序分批行權:
(1)第一期行權:一旦進入行權期,乙方可對其股權期權的________%(即占持股平臺注冊資本________%的_____股權)申請行權。
(2)第二期行權:第一期行權后,如符合下列條件,乙方可對其股權期權的________%(即占持股平臺注冊資本的_____股權)申請行權:
(a)距離第一期行權后已屆滿________個月。
(b)同期間未發生任何《員工期權_____方案實施細則》第3、5或3、6條列明的情況。
(c)每個年度業績考核均合格。
(d)公司規定的其他條件。
(3)每一期的行權都應在各自的條件成就后________個月內行權完畢,但是由于甲方不予配合、雙方約定延期辦理手續、或相關政策發生變化等不可抗力事件發生的情況除外。
(4)乙方每一期行權可以選擇部分行權,但是沒有行權的部分將不被累計至下一期。
(5)在每一期行權之時,乙方必須按照附件的格式向甲方發送行權通知,并提供和完成所需的各項法律文件。
2、乙方行權價格為:乙方須向甲方支付行權對價人民幣______元。
3、行權對價支付。
(1)每一期的行權,乙方必須在當期行權期內足額支付行權對價。
(2)如乙方未在行權期內足額支付當期行權對價,則甲方按照乙方實際支付的款項與應付款的比例完成股權轉讓的比例。
4、乙方在行權期內認購股權的,雙方應當簽訂正式的股權轉讓協議,乙方按本協議約定向甲方支付行權對價款后,乙方成為公司的正式股東,依法享有相應的股東權利。
5、乙方行權完成的,公司向乙方簽發股東權利證書,雙方應當在________個月內申請辦理工商變更登記手續。
6、通過行權取得股權的相關稅費由甲方承擔。
第六條、股權的贖回。
1、乙方通過行權取得的股權后,如發生下列情形,甲方有權按照本協議規定贖回部分或全部股權:
(1)_____對象因辭職、辭退、解雇、退休、離職等原因與公司解除勞動合同關系,且在公司工作未滿______年的。
(2)_____對象發生違規行為導致違法犯罪、嚴重違反公司規章制度或嚴重違反《員工期權授予協議》的約定。
(3)_____對象履行職務時,有故意損害公司利益的行為。
(4)_____對象因執行職務時的錯誤行為,致使公司利益受到重大損失的。
(5)_____對象的崗位或職責發生變化,_____對象為公司所做貢獻發生嚴重降低。
2、股權贖回價格:
(1)贖回在公司工作不足______年的員工所持有的已行權的_____股權時,其贖回價格為以下兩者之間的孰低者:
(a)原始行權成本+自行權日起至贖回日止按______%年單利累計可獲得的利息。
(b)贖回日其股權對應的公司凈資產價格。
(2)贖回在公司工作滿_______年的員工所持有的已行權的_____股權時,其贖回價格為以下兩者之間的孰高者:
(a)原始行權成本+自行權日起至贖回日止按______%年單利累計可獲得的利息。
(b)贖回日其股權對應的公司凈資產價格。
4、如發生股權贖回,乙方必須無條件配合甲方完成贖回的全部手續和法律文件,否則應當承擔違約責任并向甲方按照贖回股權的市場價值支付賠償金。
5、股權贖回的相關稅費由乙方承擔。
第七條、乙方轉讓股權的限制性規定。
1、除本協議另有約定外,乙方通過行權取得的股權不得向甲方以外的任何第三方進行轉讓。
2、乙方不得以任何方式將公司股權用于設定抵押、質押、擔保、贈與、交換、還債。乙方股權如被人民法院依法強制執行的,參照《公司法》第七十三條規定執行。
3、股權隨售規定。
(1)如第三方投資人購買公司的全部股權,甲方同意轉讓其股權的情況下,通過公司股權_____方案的實施取得公司股權的股東必須同意以相同價格轉讓所持有的股權。
(2)如第三方投資人購買公司的部分股權,甲方有權選擇僅轉讓自己所持部分股權或要求通過公司股權_____方案的實施取得公司股權的股東以相同價格按照公司股權比例共同轉讓公司部分股權。甲方選擇要求通過公司股權_____方案的實施取得公司股權的股東以相同價格按照公司股權比例共同轉讓公司部分股權的,通過公司股權_____方案的實施取得公司股權的股東必須同意。
第八條、違約責任。
1、在本協議約定的行權期到來之前或者乙方尚未實際行使股權認購權(包括行權期),乙方出現下列情形之一,即喪失股權行權資格:
(1)因辭職、辭退、解雇、退休、離職等原因與公司解除勞動合同關系的。
(2)喪失勞動能力或民事行為能力或者死亡的。
(3)刑事犯罪被追究刑事責任的。
(4)執行職務時,存在違反《公司法》或者《公司章程》,有損害公司利益行為的。
(5)執行職務時的故意或者過失行為,致使公司利益受到重大損失的。
(6)沒有達到規定的業務指標、盈利業績,或者經公司認定對公司虧損、經營業績下降負有直接責任的。
(7)不符合本協議第五條約定的考核標準或者存在其他重大違反公司規章制度的行為的。
2、_____對象發生侵犯公司權益的行為,由此給公司造成損失的,仍需向公司進行賠償。
第九條、協議解除。
1、預備期內發生下列情形,甲方可以無條件單方解除本協議:
(1)乙方與公司的勞動合同發生解除或終止的情況。
(2)乙方違法法律法規或嚴重違反公司規章制度。
(3)乙方未在預備期滿前______個月提出第一次行權申請。
2、行權期內乙方發生違規行為導致違法犯罪、嚴重違反公司規章制度或嚴重違反本協議的約定,甲方可以無條件單方解除本協議。
第十條、關于聘用關系的聲明。
甲方與乙方簽署本協議不構成公司對乙方聘用期限和聘用關系的任何承諾,公司對乙方的聘用關系仍按勞動合同的有關約定執行。
第十一條、關于免責的聲明。
1、甲、乙雙方簽訂本協議是依照本協議簽訂時的國家現行政策、法律法規制定的。如果本協議履行過程中遇法律、政策等的變化致使甲方無法履行本協議的,甲方不負任何法律責任。
2、本協議約定的行權期到來之前或者乙方尚未實際行使股權認購權,公司因破產、解散、注銷、吊銷營業執照等原因喪失民事主體資格或者不能繼續營業的,本協議可不再履行。
3、公司因并購、重組、改制、分立、合并、注冊資本增減等原因致使持股平臺所持有的公司股權被收購,本協議可不再履行。
第十二條、法律適用和爭議解決。
1、本協議的訂立、效力、解釋及履行均適用中華人民共和國法律。
2、本協議在履行過程中如果發生任何糾紛,雙方應友好協商解決;協商不成,任何一方均可向______人民法院提起訴訟。
第十三條、附則。
1、本協議自雙方簽署之日起生效。
2、本協議未盡事宜,由雙方另行簽訂補充協議;補充協議與本協議具有同等效力。
3、本協議一式______份,雙方各執______份,公司保存______份,每份具有同等效力。
甲方(簽字或蓋章):
簽訂地點:
簽訂時間:________年_______月_______日。
乙方(簽字或蓋章):
簽訂地點:
簽訂時間:________年_______月_______日。
實用工期延誤協議大全(19篇)篇十二
承包人(乙方):
本工程設計人:電話:施工隊負責人:電話:
依照《^v^合同法》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的室內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程),達成如下協議:
第一條工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍:參見合同附件之預算表。
4、承包人包工、包部分主材、輔材。
第二條施工圖紙。
1、效果圖、施工圖由承包人自行設計并通過發包人認可的方式提。
2、施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日。
3、施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
第三條甲方工作。
1、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠。
2、提供符合施工要求的水源、電源。
3、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確。
4、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場。
5、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種。
第四條乙方工作。
1、參加有關施工圖紙、效果圖設計人員到現場交底,擬定施工方。
2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質。
3、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不可擾民及污染環境;保。
4、工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進。
第五條關于工期。
1、工期限年月日;竣工日期
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及代理人(代表)原因導致工期延誤的,工期順延,如超過工期不能按時竣工,承包方需承擔,并賠償發包方不能按時開業所產生的相關費用。
3、因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:
(1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰爭、^v^等不可抗力;。
(2)經雙方同意的工程量變化和設計變更;。
(3)因與甲方乙方無關的第三方的原因造成工程延誤,第三方因素包括但不限于所在地(小)區的管理機構和隔壁鄰居的無理行為:
(4)經甲方同意的屬新型材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費;。
(5)經甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條關于材料供應和保管。
l、任何一方負責提供的材料和設備,均須是符合法律、法規規定的合格產品,還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場,并通知對方當事人驗收簽字確認。
3、材料和設備進場后,統一由乙方負責保管和使用,如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失,應當由乙方負責,施工過程中的正常消耗除外。
第七條關于質量和驗收。
l、工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和^v^國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb50327-20xx)為質量評定驗收標準,驗收標準參照《住宅裝飾施工質量驗收客戶手冊》。
2、甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽和中間工程的檢查、驗收手續;甲方不按時參加驗收的,工期應予順延。
3、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第四方人員進行施工所導致的工程質量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。
4、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應收到通知后1天內組織驗收,并辦理驗收移交手續。
5、工程驗收:工程項目按合格標準驗收,其它不合格項目(不包括工程項目未完或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工同期的確認,甲方對此應予以確認。
6、乙方承諾自竣工同期起,為工程項目保修一年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。部門或者行業機構在本合同簽署生效之前已經發布對個別的工程項目或材料有特定保修或免保修的,以國家行政部門或者行業機構的規定為準。
7、甲乙兩方約定的其它保修或免保修情況:保修一年,終身維護。
8、工程未驗收的,甲方不得先行使用。
第八條工程款結算及付款方式。
1、雙方約定按以下方式支付工程款:
合同生效后,發包人按下條款中的約定,直接向承包人支付工程款:按照工程進度支付工程款,支付次數為3次,即:開工十天第一次付款,為合同總款的50第二次支付為合同總款的30后七天內支付工程總造價的20%,支付約:元。
2、雙方同意工程的結算方法為固定價格進行結算,本工程總價款為。
3、特別費用的約定事項:
(1)施工過程中,施工現場發生的一切水電費用由甲乙雙方分別負責。
(2)所有墻地磚、貼腳線、家具、窗簾、主燈、軟裝飾,水電材料及工時費,所有衛生間潔具費用由甲方負責。
4、乙方按雙方簽暑的預算附件項目執行,如甲方增加或變更新的工程項目,涉及費用項目由甲方在支付中期款時一并付給乙方。
第九條附則。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,同具法律效力。
2、本合同履行完成后自動終止。
3、本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)生效。
4、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(簽章):
實用工期延誤協議大全(19篇)篇十三
發包人(全稱):(以下簡稱甲方)。
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方根據《^v^建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》,將寧鄉經濟開發區怡寧新村商住樓及水平安置房的維修承包給乙方并達成如下幾點:
一、維修工程內容及要求。
1、乙方接到甲方或小區物業公司的維修聯系單后,在條件容許的情況下,1天之內組織人員或設備進行維修,維修完畢邀請甲方和物業公司共同驗收,并形成驗收文件用于結算。
2、對已入住的客戶維修,要求維修完畢后客戶簽字認定。
3、承包人不在約定期限內派人維修的,發包人可以委托他人修理。
4、發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修。
二、工程質量保修范圍和內容。
承包人按相關規定對已維修工程進行保修,在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔已維修工程質量保修責任,按^v^《房屋建筑工程質量保修辦法》執行并約定已維修工程(同一位置)的質量保修期如下:
1、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房屋和外墻面的防滲漏為5年;
3、裝修工程為2年;
4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;
5、供熱與供冷系統為2個采暖期、供冷期;
6、住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為2年;
7、其它項目保修期限約定如下:
質量保修期自工程驗收合格之日起計算。
三、甲乙雙方的權利與義務。
(一)甲方的權利與義務。
1、由甲方工程師共同配合乙方施工,行使合同約定的職權,向乙方發出指令及其簽證,確保工程的順利進行。
2、現場確定施工范圍核實工程量。
3、組織相關單位進行驗收,評定質量標準。
4、按合同約定的期限支付工程款。
5、負責各部門的關系協調。
(二)乙方的權利與義務。
1、提供相關的施工方案。
2、按建筑規范進行施工管理,嚴格按已定方案及施工操作規范施工,確保工程質量。
3、抓好安全生產,嚴防事故發生,因安全事故或責任事故所造成的損失和影響由乙方負責。
4、每日完工后必須保證環境整潔、干凈。
四、維修計價及費用支付。
維修按每處單獨計價,費用由甲方會同物業參考市場行情進行共同定價,每月匯總后進行結算,預留5%作為質保金,驗收合格一個月復查合格后支付。
五、維修費用。
維修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
六、違約責任。
甲乙雙方務必嚴格履行合同的所有條款,不得違約,否則,另一方有權利追求其違約責任,并處以工程總價款的10%作為違約賠償。
下列情況為違約:
1、不按規定的方案和質量標準施工,造成質量低劣。
2、不能在規定的期限內完成工程任務。
3、現場管理混亂,受到有關職能部門的批評處罰。
七、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙雙方簽字或蓋章生效,本項工程全面竣工驗收合格并結清工程款帳目后自行終止。
發包人(公章):
承包人(簽字):
簽訂日期:
實用工期延誤協議大全(19篇)篇十四
根據合同第四款承包方式第5條約定,因貴司原因造成停工,其產生的費用由甲方負責。從開工至今由于貴部原因停工具體情況如下:
1、2012年月日至月日,停工天。停工原因:
2、2012年月日至月日,停工天。停工原因:
3、2012年月日至月日,停工天。停工原因:
累計停工:天。因停工造成的損失情況共計:元,具體明細表如下:
勞務人員:
管理人員:
租賃材料:
根據以上情況請貴部補助我部的損失共計:有限公司。
2012年月日。
實用工期延誤協議大全(19篇)篇十五
甲方:(發包方)。
乙方:(承包方)。
本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條工程概況。
1.裝修施工地點:。
2.工期:年月日至年月日。
3.本項工程預計費用元人民幣。
第二條材料供應的約定。
1.甲方提供的材料。
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現場后,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料。
乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質量及驗收的約定。
1.本工程質量應達到的標準:
2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知兩日內組織驗收,并辦理驗收手續。
第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定:
1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現場。
8.未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定:
1.工程款付款方式:
布管驗收合格后支付工錢的50%,水電完工后支付30%,整體竣工驗收合格后支付20%。
2.乙方承包內容:
1).水電開槽、布線、穿線、埋槽。
2).所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)。
3).水電施工的穿墻、打孔、切割。
4).開關面板安裝。
5).小五金、馬桶、的安裝。
6).后期燈具的安裝。
3.工程結算方式:
按實結算:,總價結算:20元/平米(套內面積)。
第六條違約責任:
1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元違約金。
第七條糾紛處理方式:
因工程質量雙方發生爭議時,雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解不成時,可向人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除:
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,解除本合同。
第九條其它約定:
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認后可以順延。
2.甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工,超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。
3.保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
第十條附則。
1.本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2.本合同簽訂后工程不得轉包。
3.水電工程保修伍年,過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方:乙方:
年月日年月日。
實用工期延誤協議大全(19篇)篇十六
承包人(乙方):
本工程設計人:電話:施工隊負責人:電話:
依照《^v^合同法》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的室內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程),達成如下協議:
第一條工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍:參見合同附件之預算表。
4、承包人包工、包部分主材、輔材。
第二條施工圖紙。
1、效果圖、施工圖由承包人自行設計并通過發包人認可的方式提。
2、施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日。
3、施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
第三條甲方工作。
1、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠。
2、提供符合施工要求的水源、電源。
3、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確。
4、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場。
5、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種。
第四條乙方工作。
1、參加有關施工圖紙、效果圖設計人員到現場交底,擬定施工方。
2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質。
3、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不可擾民及污染環境;保。
4、工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進。
第五條關于工期。
1、工期限年月日;竣工日期
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及代理人(代表)原因導致工期延誤的,工期順延,如超過工期不能按時竣工,承包方需承擔,并賠償發包方不能按時開業所產生的相關費用。
3、因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:
(1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰爭、^v^等不可抗力;
(2)經雙方同意的工程量變化和設計變更;
(3)因與甲方乙方無關的第三方的原因造成工程延誤,第三方因素包括但不限于所在地(小)區的管理機構和隔壁鄰居的無理行為:
(4)經甲方同意的屬新型材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費;
(5)經甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條關于材料供應和保管。
l、任何一方負責提供的材料和設備,均須是符合法律、法規規定的合格產品,還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場,并通知對方當事人驗收簽字確認。
3、材料和設備進場后,統一由乙方負責保管和使用,如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失,應當由乙方負責,施工過程中的正常消耗除外。
第七條關于質量和驗收。
l、工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和^v^國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb50327-20xx)為質量評定驗收標準,驗收標準參照《住宅裝飾施工質量驗收客戶手冊》。
2、甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽和中間工程的檢查、驗收手續;甲方不按時參加驗收的,工期應予順延。
3、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第四方人員進行施工所導致的工程質量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。
4、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應收到通知后1天內組織驗收,并辦理驗收移交手續。
5、工程驗收:工程項目按合格標準驗收,其它不合格項目(不包括工程項目未完或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工同期的確認,甲方對此應予以確認。
6、乙方承諾自竣工同期起,為工程項目保修一年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。部門或者行業機構在本合同簽署生效之前已經發布對個別的工程項目或材料有特定保修或免保修的,以國家行政部門或者行業機構的規定為準。
7、甲乙兩方約定的其它保修或免保修情況:保修一年,終身維護。
8、工程未驗收的,甲方不得先行使用。
第八條工程款結算及付款方式。
1、雙方約定按以下方式支付工程款:
合同生效后,發包人按下條款中的約定,直接向承包人支付工程款:按照工程進度支付工程款,支付次數為3次,即:開工十天第一次付款,為合同總款的50第二次支付為合同總款的30后七天內支付工程總造價的20%,支付約:元。
2、雙方同意工程的結算方法為固定價格進行結算,本工程總價款為。
3、特別費用的約定事項:
(1)施工過程中,施工現場發生的一切水電費用由甲乙雙方分別負責。
(2)所有墻地磚、貼腳線、家具、窗簾、主燈、軟裝飾,水電材料及工時費,所有衛生間潔具費用由甲方負責。
4、乙方按雙方簽暑的預算附件項目執行,如甲方增加或變更新的工程項目,涉及費用項目由甲方在支付中期款時一并付給乙方。
第九條附則。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,同具法律效力。
2、本合同履行完成后自動終止。
3、本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)生效。
4、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(簽章):
實用工期延誤協議大全(19篇)篇十七
以下為法院在判決書中“本院認為”部分對該問題的論述:
凱創公司反訴請求三建公司承擔工期延誤賠償責任,包含監理費損失、過渡費損失、人工和材料上漲費、增加工程造價損失和逾期交房賠償費用。一審認為雙方對工期延誤均有過錯,逾期未足額支付工程款是導致工程停工并產生糾紛的直接原因,對凱創公司的訴請未予支持。凱創公司上訴請求本院支持其一審訴請。
綜合以下三點原因,本院認為:凱創公司的上訴請求缺乏依據:
首先,樁基工程未按合同約定移交。案涉樁基工程由其他公司承建,三建公司的施工工作在樁基工程移交后才能進行。合同二約定工期540天(暫定),開工日期以凱創公司書面通知為準(2011年9月30日之前單體樓及裙樓施工場地移交完成,10月31日之前地下車庫施工場地移交完成)。但是凱創公司未按合同約定移交,亦未出具有關開工的書面通知。雙方簽字確認的《工序交接、中間交接、單位之間交接檢查記錄》可證明1#-17#樁基交接的時間和地下車庫施工場地移交的時間,較合同約定的時間均有延遲。開工時間延遲,工期應相應順延。
其次,存在合同外增量工程。2013年11月28日,凱創公司、三建公司、監理單位林華公司在tj-401《工作聯系單》上簽字蓋章。該聯系單明確載明工程內容增加地下車庫、會所、幼兒園、商業裙樓幾項內容。工程內容增加,工期亦應相應順延。凱創公司上訴稱未增加工程內容,上述內容雙方在合同二中已作約定,凱創公司一審提交的圖紙、三建公司提交的施工組織設計()、雙方2011年移交基坑的事實,以及三建公司2015年4月7日向凱創公司發出的《關于陳楊新界項目2015年全面復工需貴公司配合解決問題的工作聯系函》,均可證明上述內容屬于合同約定的施工內容。經查,合同二未約定上述施工內容,凱創公司所稱其他證據亦均不能證明上述內容系合同內施工內容,不足以推翻tj-401《工作聯系單》。一審判決認定雙方增加了工程量,處理正確。凱創公司此項上訴理由缺乏證據證明,本院不予支持。
最后,凱創公司未按約定的付款節點支付工程進度款。2013年2月19日,三建公司向凱創公司發送《因延期付款造成的工期及費用索賠報告》,索賠人員窩工、材料、機械租賃費用、資金利息、企業管理費用、規費及稅金等共計元。報告稱各棟樓進度陸續達到合同約定的付款節點,但自第一棟樓達到付款要求開始,建設單位因資金不到位,在工程款支付上一直滯后,遠不能達到合同約定的支付數額。由于項目資金嚴重缺乏,且長時間無法有效解決,致使項目進展緩慢,基本處于半停工狀態。2013年3月12日,凱創公司向三建公司發送《關于總包方2013年2月19日提交的人工費調整、認質認價、工期索賠等函的回復意見》,對三建公司的索賠報告作了回復,認為凱創公司的責任僅在于超過合同約定的支付時間未足額支付工程款(進度款),合同通用條款、和專用條款第十條約定了該項責任,明確了甲方應承擔的責任及乙方可采取的措施。凱創公司就欠付工程款同意與三建公司協商,按照合同約定盡快達成延期付款協議。本院認為,上述三建公司的索賠報告與凱創公司的回復意見,可以證明凱創公司未按約定的時間節點支付工程進度款。凱創公司有關該公司付款總額已達%,不存在未足額支付工程款情形的理由,不足以抗辯該公司未按約支付工程進度款的事實。
陜西高院一審認為:建設工程司法解釋二第六條規定:當事人約定順延工期應當經發包人或者監理人簽證等方式確認,承包人雖未取得工期順延的確認,但能夠證明在合同約定的期限內向發包人或者監理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定,承包人以此為由主張工期順延的,人民法院應予支持。當事人約定承包人未在約定期限內提出工期順延申請視為工期不順延的,按照約定處理,但發包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。
雙方在合同二第三條合同工期約定,開工日期以甲方的書面通知為準(2011年9月30日之前單體樓及裙樓施工場地移交完成,10月31日之前地下車庫施工場地移交完成)。竣工日期:承包范圍內所有工程內容2012年12月31日竣工。合同工期總日歷天數暫定540天。根據凱創公司在2019年11月16日談話中的陳述,雙方協商案涉工程應于2014年4月30日交工。從三建公司離場前9棟樓的交付時間來看,工期確有延誤。
三建公司請求凱創公司賠償的損失為因凱創公司拖欠拖延支付工程款、移交基坑工作界面不具備開工條件等給其造成的停工、怠工等損失。三建公司未舉證證明其曾就凱創公司移交基坑工作界面不具備開工條件按合同通用條款約定,向凱創公司主張過工期順延或索賠。雖舉證其就逾期支付工程款曾于2013年2月19日向凱創公司發出過索賠,但凱創公司于2013年3月12日就索賠事項給予了答復,認為索賠事宜理由不足,依據不清楚,建議三建公司根據合同約定的事實情況,提供由總監理工程師簽字確認的書面依據再行報審。三建公司未提交證據證明其在凱創公司答復后就逾期支付工程款后續又向凱創公司主張過索賠,故不能視為凱創公司對該索賠已經認可。根據建設工程司法解釋二第六條規定,三建公司工期順延的主張成立,但其以前述理由主張停窩工損失證據不足。根據2013年9月28日會議紀要的記載,三建公司存在施工人員嚴重不足的情況,該因素勢必會影響施工進度,造成工期延誤。
實用工期延誤協議大全(19篇)篇十八
經過雙方友好協商,依據《中華人民共和國合同法》,雙方同意簽訂以下合同條款,以便雙方共同遵守,履行合同。
一、產品清單及付款方式。
1、產品清單及價格(此表須與招標文件一致,可附后)。
設備名稱____________________。
設備型號____________________。
數量____________________。
單價____________________。
合計____________________。
中標總價格(大寫)。
2、付款方式。
全部設備驗收合格后的七日內,甲方向乙方支付合同總金額的%即元人民幣整。若延期付款,甲方每天應向乙方繳納延期額的千分之一作為罰金。合同總金額%的余款即元人民幣作為質保金,若設備運行正常,質保金在驗收完成一年后的七日內一次性無息給付。
二、交貨時間及地點。
1、交貨時間:(投標文件承諾時間)。若延期交貨,乙方每天應向甲方繳納延期額的千分之一作為罰金。
因不可抗拒力所導致的交貨,服務及付款延遲等按照《中華人民共和國合同法》有關條文處理。2。交貨地點:送貨上門,安裝調試。
三、保修條款。
乙方針對本項目的售后服務保修措施祥述(投標文件承諾內容)。
下例情況不屬保修范圍:
1、不可抗力引起的損害;。
2、用戶電力系統故障(如接地不良,電壓超過規定范圍等)引起的損壞;。
3、用戶私自維修引起的損壞;。
4、用戶自行造成的機械損壞(用戶正常使用除外);5。其它不屬于供應商負擔的保修事宜。
四、相關權利及義務。
2、甲方有權監督乙方對所交付設備進行安裝調試,并督導完成;。
4、甲方在合同規定期限內履行付款責任;。
6、甲方對乙方的技術及商業機密予以保密;。
7、乙方有權按照合同,要求甲方支付相應款項;。
8、乙方有權在實施安裝調試時,提出合乎情理的協助要求;。
9、雙方指定聯系人,所有保修過程均應由雙方經手人簽字紀錄。
五、爭議。
雙方本著友好合作的態度,對合同履行過程中發生的違約行為進行及時的協商解決,如不能協商解決可通過法律訴訟解決。
六、其它。
1、本合同一式四份,甲乙雙方各執一份,政府采購管理辦公室一份,政府采購中心一份;。
2、本合同自簽訂之日起生效;。
4、其它未盡事宜,由雙方友好協商解決,并參照《中華人民共和國合同法》有關條款執行。
甲方(印章):
乙方(印章):
甲方代表(簽字):
乙方代表(簽字):
地址:
地址:
電話:
電話:
日期:
見證方:____________________。
政府采購中心見證方代表(簽字):
地址:____________________。
電話:____________________。
實用工期延誤協議大全(19篇)篇十九
甲方:(發包方)。
乙方:(承包方)。
根據《^v^合法》、《^v^消費權益保護法》以及其它法律法規的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成協議,須共同遵守。
一、工程概念。
施工地點:吉汝鄉嚇如村。
施工內容:房屋維修。
維修項目:墻體里外翻新、廚房、衛生間從新改造,房頂全面更換、電路改造等。
工程期限:從20__年2月3日開工至20__年5月30日。
二、工程總價及結算方式。
付款方式:工程總價款270900元(大寫:貳拾柒萬零玖佰元整)自本合同簽訂后甲方預付首付款170900元(大寫:拾柒萬零玖佰元整)該工程竣工后并經甲方驗收后一次性付清剩余的資金。
三、施工準備及雙方義務。
(1)甲方義務。
甲方應向乙方提供施工所需的水、電等必備條件做好施工中臨時性使用部分操作以及產生影響力關系行為的協調工作。
(2)乙方義務。
1、對甲方房屋維修的做法進行現場說明。
2、乙方指派技術負責人,負責本合同的履行。按要求組織施工保質保量按期完成施工任務。解決乙方負責人各項事宜。
(3)工程質量及竣工驗收的方法。
1、由于甲方的原因造成工程質量問題,其返工費用由甲方進行承擔,乙方有權利順延工期。
2、由于乙方的原因造成工程質量問題,其返工費用由乙方自行承擔,工期不變。
3、工程竣工后乙方應及時通知驗收,甲方自接驗收通知三日內進行驗收。
(4)雙方違約責任。
自本合同簽訂后,甲、乙雙方應履行合同規定的各項條款,不得擅自變更或解除合同。
(5)糾紛處理。
本合同履行期間雙方發生爭執時在不影響工程的前提下,雙方可以采取協商解決,若協商不成可向當地人民法院起訴。
(6)本合同一式三份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。