承攬工作需要承攬方具備相關的技能和經驗，以保證工作的質量和效率。小編整理了一些承攬的案例和實踐，希望能夠為大家提供一些有益的參考。

2023年承攬合同書（專業14篇）篇一

甲方：

乙方：

經甲乙雙方友好協商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執行。

1、工程名稱：

2、工程地點：

1、承包方式：

2、承包內容：

3、承包范圍及說明：

1、工程造價如下：

2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數據雙方簽字為準。

3、付款方式雙方協商分次進行如下：

根據甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。

1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。

2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。

3、甲方派度，施工質量，如發現問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。

4、如甲方在施工蹭發現乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。

5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續，由甲方代為辦理，所發生的費用在乙方的工程款中扣除。

1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。

2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。

3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發現，因此造成的經濟損失以及引發的刑事責任由乙方承擔。

4、乙方派行現場規章制度，認真做好施工現場的施工安全，防火、防盜等工作。

5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。

6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。

7、對于施工過程中所發生的一切學安全事故以及處理事故所發生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。

1、本工程實行項目經理監理制，甲方應在監理前，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監理的，有合同簽訂人甲方代表監理。

2、本協議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協商或再行簽訂補充協議，合同履行中，發包人承包人有關此工程的書面協議或文件視為本合同的組成部分。與本協議同等生效。

3、甲乙雙方若發生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協商為主，若協商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。

4、協議經甲乙雙方簽字后生效，待本協議各項條款執行完畢后即生效。

5、本協議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。

甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

2023年承攬合同書（專業14篇）篇二

根據國家有關法律法規的規定，經甲乙雙方平等協商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權利、義務已進行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：

乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員，從事專業廣告制作業務的經濟實體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應將自己承接和負責廣告制作業務，全部交由乙方進行承攬統一制作，同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果，即按時制作完成，且制作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求，乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業務費。

二、合同期限。

本承攬制作發布合同期限暫定年，自________年____月____日起至________年____月____日止。合同期滿后，雙方可協商再行簽訂。

3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業務，具體制作承攬業務費以雙方核定計算標準進行結算，核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業務之時，甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。

3.2在制作發布之后，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修，相關費用另外商定。

3.3如乙方在承攬制作過程中，出現未按時保質等事由，甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的'承攬制作業務費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，并且乙方應及時無條件返工，直至制作合格完畢。

3.4如在承攬維修過程中，出現不可抗力和難以預見的困難，再由雙方另行協商解決。

3.5甲乙雙方應按“月度”進行業務費結算，結算憑證以雙方確認的相關單據為準。在結算之后，甲方應在規定時間里，清結乙方的業務費。如需提前預付或預支，再由雙方按實際情況而定。

4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業務，如有逾期或質量不合格，則無權領取制作承攬業務費，并應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。

4.2乙方應按時保質完成制作業務并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過程中無法按時保質完成，則甲方有權要求乙方重作返工。

4.3在合同期限內，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。

4.4在合同期限內，由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權要求乙方整改，如乙方無法進行整改的，甲方有權提前解除本合同。

4.5在合同期限內，如乙方提前解除本合同，應提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業務費，并按甲方的實際損失承擔賠償責任。

五、本協議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規之規定，如有違者，由乙方自行承擔責任。

六、本協議壹式二份，甲乙雙方各執壹份。

甲方：________________乙方：________________。

代表：________________代表：________________。

2023年承攬合同書（專業14篇）篇三

根據〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

1、工程地址：________。

2、承包方式：________采取包工包料的方式。

3、工期：________天（日歷天）。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為20xx年11月22日。

1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。

3、做好乙方開工現場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔相關費用。

4、根據乙方要求及時做好工程驗收工作。

1、指派項目責任人，按合同及規范要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。

2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定；嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。

1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價420元/m2×81m2=34020元（大寫：叁萬肆仟零貳拾元）。

2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的'鋁材做骨架，單價860元/m2×46.5m2=39990元（大寫：叁萬玖仟玖佰玖拾元）。

4、隱形防盜網，單價150元/m2×54m2=8100元。

5、推拉門：單價560元/m2×35.3m2=19768元。

7、衛浴門，1080元/條×5條=5400元。

8、室內門，2880元/條×9條=25920元。

9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價1280元/m×65.8m=84224元。

1、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。

3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。

4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。

合同總金額：（大寫）貳拾玖萬肆仟貳佰叁拾貳元（小寫）。

1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。

2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，

余下5%作為保證金6個月后再支付。

第七條本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經雙方簽字之日起生效；

甲方：__________乙方：__________。

簽訂日期：__________簽訂日期：__________

2023年承攬合同書（專業14篇）篇四

定作人：_____________　簽訂地點：_____________。

承攬人：_____________　簽訂時間：____年____月____日。

第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限。

第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：

第九條定作人在_____年_____月_____日前交定金(大寫)__________元。

第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

(一)提交_____仲裁委員會仲裁;。

(二)依法向人民法院起訴。

定作人：_______________(章)承攬人：_______________(章)。

居民身份證號碼：__________居民身份證號碼：__________。

2023年承攬合同書（專業14篇）篇五

乙方：_________

鑒于甲方為_________采購洽談會的執行單位，乙方欲在本次洽淡會期間進行廣告宣傳活動，雙方經友好協商，達成以下一致意見：

一、甲方將在_________采購洽談會期間向乙方提供_________（類型）的廣告宣傳，廣告宣傳條件見合同附件。

二、乙方應當自負費用按照甲方指定的設計風格及形式設計制作相應的廣告，乙方應當在____月____日前將與甲方指定形式風格相應的廣告交付甲方，甲方如發現乙方廣告內容不妥或違背洽談會風格，甲方有權要求乙方補充證明或修改廣告內容，乙方不能提供或不愿意修改的，甲方有權終止本合同。

三、乙方保證其廣告內容真實，健康，合法，并且乙方對該廣告享有全部合法權利，該廣告不會侵犯任何第三人的合法權益。若乙方廣告造成了對第三人的侵權，并且甲方因此遭受經濟損失，則乙方將對此向甲方承擔全部賠償責任。

四、本合同金額為rmb_________元。乙方應當在____月____日前向甲方全額支付合同金額。若乙方未能按本合同約定時間向甲方支付合同金額，甲方有權單方與乙方解除本合同。

五、因廣告媒體的數量有限，甲方組委會將按照客戶廣告款到賬的先后順序安排廣告位，乙方應當服從組委會的安排。

六、若由于非甲方原因而導致_________采購洽談會無法如期召開，則甲方應當在原定洽談會召開前適當時間通知乙方，同時甲方將退還乙方已支付的合同金額，乙方不得再要求甲方承擔相關違約責任。

七、由于不可抗力因素導致一方不能履行本合同，應當免除遭受不可抗力一方不履行合同的違約責任，但遭受不可抗力的`一方應當立即以快捷方式通知對方，并在十五天內提交當地公證機關的證明文件。雙方應及時協商善后處理事宜。

八、凡因執行本合同或與本合同有關的一切爭議，雙方應友好協商，經協商不能解決的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、本合同的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十、本合同未盡事宜，甲乙雙方應當簽訂書面補充協議。本合同1式_________份，甲乙雙方各執_________份。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

負責人（簽字）：_________負責人（簽字）：_________

________年____月____日________年____月____日

2023年承攬合同書（專業14篇）篇六

甲方將______________花園小區______________#、______________#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工(油漆另訂)，內外腳手架的施工，垂直運輸及部分材料發包給乙方，雙方就相關權利與業務協議如下，以共同遵守。

一、承包范圍與單價。

1、瓦工承包內容：______________#、______________#樓的施工內容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械，外墻及屋面保溫防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價。(注：大臨計時工土方開挖及配合人工，外墻貼面磚、花崗巖、內地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內，另行商定。)。

2、木工承包內容：______________#、______________#樓的施工內容包括模板的支拆，內滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價______________元/m2(建筑面積)。

3、鋼筋承包內容：______________#、______________#樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價(建筑面積)。(注：電渣壓力焊及二次構造植筋不在承包范圍內。)。

4、架子工承包內容：______________#、______________#樓所有腳手架搭拆包括內外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價(建筑面積)。

5、水電工承包內容：______________#、______________#樓的水電安裝施工包括現場施工用電管理，外墻落水管的安裝，承包單價。(注：消防、暖通不在承包范圍內。)。

6、垂直運輸：現場配備qtz60型塔吊壹臺，人貨電梯貳臺，施工用五芯電纜______________m，總配電箱一臺，二級配電箱二臺，_____配電箱十臺承包單價______________(建筑面積______________)。

二、甲方職責：

1、甲方按時支付進度款。

2、甲方提供相關施工圖紙四套，并進行技術交底。

3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。

4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點，甲方技術人員配合進行施工放線。

三、乙方職責：

1、嚴格按規范和設計要求進行施工，確保工程質量。

2、服從甲方施工技術人員的管理，服從甲方調遣。

3、按甲方要求的進度節點完成施工內容，確保工程工期。

4、嚴格按甲方安全科(安全員)的要求進行施工，嚴禁野莽施工，服從甲方的安全管理。

四、付款方式：

1、乙方機械材料進場一周內，甲方代付______________%材料款，約人民幣______________萬(以借條為準)，待工程結算時從總價中扣除。

2、付款方式：甲方每月按完成量的______________%付乙方工程款。(注：付款期限不超過每個月的5號，逾期造成人員不穩定或其它損失由甲方承擔。)。

3、春節前支付完成工程量的______________%，主體結構在春節前封頂，甲方承諾給予獎金______________元，以資_____。

4、工程實體完工支付結算總價的______________%，______________%余款于______________年______月_______日前一次性付清。

五、其它：

補充事項：

六、本協議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。

本協議未盡事宜由甲、乙雙方協商解決，協商不成可向地方法院提起訴訟。

七、簽證。

發包人：______________承包人：______________。

簽章：______________簽章：______________。

聯系電話：______________聯系電話：______________。

2023年承攬合同書（專業14篇）篇七

乙方：___________。

根據國家有關法律法規的規定，經甲乙雙方平等協商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權利、義務已進行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：

乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員，從事專業廣告制作業務的經濟實體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應將自己承接和負責廣告制作業務，全部交由乙方進行承攬統一制作，同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果，即按時制作完成，且制作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求，乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業務費。

二、合同期限。

本承攬制作發布合同期限暫定年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。合同期滿后，雙方可協商再行簽訂。

三、承攬制作業務費結算和支付方式。

3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業務，具體制作承攬業務費以雙方核定計算標準進行結算，核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業務之時，甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。

3.2在制作發布之后，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修，相關費用另外商定。

3.3如乙方在承攬制作過程中，出現未按時保質等事由，甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業務費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，并且乙方應及時無條件返工，直至制作合格完畢。

3.4如在承攬維修過程中，出現不可抗力和難以預見的`困難，再由雙方另行協商解決。

3.5甲乙雙方應按“月度”進行業務費結算，結算憑證以雙方確認的相關單據為準。在結算之后，甲方應在規定時間里，清結乙方的業務費。如需提前預付或預支，再由雙方按實際情況而定。

四、違約責任。

4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業務，如有逾期或質量不合格，則無權領取制作承攬業務費，并應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。

4.2乙方應按時保質完成制作業務并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過程中無法按時保質完成，則甲方有權要求乙方重作返工。

4.3在合同期限內，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。

4.4在合同期限內，由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權要求乙方整改，如乙方無法進行整改的，甲方有權提前解除本合同。

4.5在合同期限內，如乙方提前解除本合同，應提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業務費，并按甲方的實際損失承擔賠償責任。

五、本協議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規之規定，如有違者，由乙方自行承擔責任。

六、本協議壹式二份，甲乙雙方各執壹份。

乙方：___________。

____年_____月_____日。

2023年承攬合同書（專業14篇）篇八

甲方：

乙方：

經甲乙雙方友好協商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執行。

1、工程名稱：

2、工程地點：

1、承包方式：

2、承包內容：

3、承包范圍及說明：

1、工程造價如下：

2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數據雙方簽字為準。

3、付款方式雙方協商分次進行如下：

根據甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。

1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。

2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。

3、甲方派度，施工質量，如發現問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。

4、如甲方在施工蹭發現乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。

5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的.，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續，由甲方代為辦理，所發生的費用在乙方的工程款中扣除。

1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。

2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。

3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發現，因此造成的經濟損失以及引發的刑事責任由乙方承擔。

4、乙方派行現場規章制度，認真做好施工現場的施工安全，防火、防盜等工作。

5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。

6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。

7、對于施工過程中所發生的一切學安全事故以及處理事故所發生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。

1、本工程實行項目經理監理制，甲方應在監理前，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監理的，有合同簽訂人甲方代表監理。

2、本協議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協商或再行簽訂補充協議，合同履行中，發包人承包人有關此工程的書面協議或文件視為本合同的組成部分。與本協議同等生效。

3、甲乙雙方若發生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協商為主，若協商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。

4、協議經甲乙雙方簽字后生效，待本協議各項條款執行完畢后即生效。

5、本協議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。

甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

2023年承攬合同書（專業14篇）篇九

甲方：_______________ (以下簡稱“甲方”)

乙方：_______________(以下簡稱“乙方”)

甲、乙雙方經友好協商，本著互利、平等、公平、自愿相互守信的原則，達成一致。遵循《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國廣告法》及有關規定，就乙方為甲方制作事宜，簽定合同，以期共同遵守。

一、工程項目名稱：_______________

三、施工要求

1、乙方負責設計、施工、安裝。

2、甲乙雙方在簽寫本合同的同時，甲方須向乙方首付合同的50%，即待工程安裝完畢當日，其剩余款額計人民幣，甲方須向乙方一次付清。

四、支付方式：甲方向乙方支付貨款用支票或現金須將款項支付給持有乙方蓋章的《收款單》的`乙方職員。

四、權利與責任：

五、乙方按固定工藝程序制作，如有特殊要求，合同須直接體現，自按裝之日起半年內，乙方對以人為本誠信務實戶外廣告牌出現的質量問題負責免費更換、維修。如發生下列情況者，乙方則不承擔責任：

1、甲方由于操作不當或人為損壞;

2、用戶自行拆卸、檢查;

3、不可抗力如雷擊、火災、水災、地震及其他自然災害。

注：如發生以上情節之一所造成損壞，由乙方維修，甲方需負擔維修需費用。

六、乙方要保證安全施工，對施工人員的安全負全部責任，出現一切傷亡、工傷等事故所產生的后果由乙方承擔。乙方在保證安全施工的前提下，對甲方的建筑物不得進行嚴重損壞，如乙方在施工時對甲方的建筑物進行嚴重損壞，要負責賠償。

七、如出現糾紛，應協商解決，若無法達成一致，訴訟至房山區人民法院。

八、承攬項目涉及著作權、肖像權、專利權、安裝場地權、廣告發布權等，概由甲方承擔一切法律責任。

九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字，蓋章即時生效。

________年___月____日

2023年承攬合同書（專業14篇）篇十

發包方：____________________________(以下簡稱甲方)

承包方：____________________________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關規定，本著真誠合作、互惠互利的原則，經友好協商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：

一、工程概況

1、項目名稱：____________________________

2、工程地點：____________________________

4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)

二、結算、付款方式及限期

1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預付款延付，則交貨期順延。

2。計人民幣(大寫)元整，元整。

3、驗收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調試完畢后，經甲方驗收合格后，____日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整。

4、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為________年(至驗收合格后計算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。

5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。

6、乙方提供的結算憑證為：普通工業發票。

三、甲方責任

1、施工現場具開工條件。

2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。

3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用，提供乙方進場安裝人員的食宿，并協助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規定的建設工地人員所需工種證件。

4、對乙方施工過程進行協商和協助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現場交驗，確保安裝條件準確無誤。

5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。

6、負責協調處理第三者對該工程正常安裝所發生的干擾、抵觸或阻擾。

7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。

四、乙方責任

1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。

2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔，并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。

3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規定。

4、負責產品運輸及負擔運輸費用。

5、售后服務，________年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，________年滿后乙方收取成本費用。

五、工期延誤

對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認后，工期相應順延：

1、工程量變化

2、工地現場停電造成停工

3、人力不可抗拒因素造成停工

4、非乙方因素的其他原因

六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限

1、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為制作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規范及要求為安裝標準，確保產品及安裝質量達到相關要求。

2、驗收方法：工程安裝完成后，甲方應組織相關人員驗收。

3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。

七、合同變更、解除

本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

八、解決處理合同爭議

本合同如發生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態度及時協商解決。如協商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。

九、合同的效力

本合同一式四份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。

十、其他約定事項

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

2023年承攬合同書（專業14篇）篇十一

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

品名：____規格(長，寬，高)：____單位：cm數量：____備注：____。

玻璃柜臺：1304090件;塑料臺面柜臺：18010095件。

其中不帶抽屜：10件。

玻璃臺面柜臺：18010095件。

棉布貨架：18040200件。

大百貨電器貨架：18080200件。

小百貨貨架：18050200件。

第二條加工成品質量要求：

一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任。

一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任。

一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方：(蓋章)。

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

乙方：

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

日期：__________

2023年承攬合同書（專業14篇）篇十二

合同編號：定做人：

簽定地點：承攬人：

簽定時間：年月日。

第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限項目名稱及內容計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計人民幣金額(大寫)：(注：空格如不夠用，可以另接)。

第二條技術標準、質量要求：

第三條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

第四條定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第五條加工物的包裝要求及費用負擔：

第六條定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第七條結算方式及期限。

第八條定作人在年月日前提交定金(大寫)元。

第九條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十一條違約責任：

第十二條合同爭議的解決方式：本合同在履行爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理局協商或調解不成的，按下列第種方式解決：(一)提交仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。

第十三條其他約定事項。

定作人定作人(章)：住所：法定代表人(章或簽字)：居民身份證號碼：委托代理人：電話：傳真：開戶銀行：賬號：郵政編碼：

承攬人承攬人(章)：住所：法定代表人(章或簽字)：居民身份證號碼：委托代理人：電話：傳真：開戶銀行：賬號：

郵政編碼：

2023年承攬合同書（專業14篇）篇十三

定作方：_________。

承攬方：_________。

一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注。

_________。

二、項目的內容及質量技術要求。

_________。

三、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求。

_________。

四、驗收標準、方法和期限。

_________。

五、結算方式及期限。

_________。

六、違約責任。

_________。

七、解決合同糾紛的方式。

_________。

八、雙方協商的其它條款。

_________。

定作方（蓋章）：_________承攬方（蓋章）：_________。

代表人（簽字）：_________代表人（簽字）：_________。

簽訂地點：_________簽訂地點：_________。

2023年承攬合同書（專業14篇）篇十四

合同編號：

委托方： （以下稱甲方）

承接方： （以下稱乙方）

簽約地點：

施工地點：

簽約時間： 年 月 日

1、合同內容

本合同項所指的項目是：

（系統配件參考“附件一：物料清單”）

2、合同金額

2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）

2.2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

3、付款方式

3.1 付款

合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。

3.2 設備進度款

當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣 （rmb ）。

3.3 工程結算付款

本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。

3.4 最終驗收付款

經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。

3.5 其它事項

4、合同雙方責任

4.1 甲方責任

4.1.1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

4.1.4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。

4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。

4.2 乙方責任

4.2.1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

4.2.3 確保所提供的設備材料與附件一質量相符。

4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）

5、安裝及調試

5.1 安裝及調試責任

乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

6、其它

本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

簽約代表： 簽約代表：

指定聯絡人員： 指定聯絡人員：