承攬方需要根據(jù)業(yè)主的需求進行詳細的溝通和了解，以便確保工作的順利進行。在這里，小編為大家準備了一些優(yōu)秀的承攬范文供大家參考，希望能幫到大家。

公司承攬合同（實用16篇）篇一

承包人(以下簡稱乙方)：_____________________。

代表人：_____________________。

為了全面履行施工合同，加強對工程項目的管理，提高企業(yè)經濟效益，增加項目經理及項目相關人員的收入，經甲方研究決定，對該工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執(zhí)業(yè)資質、施工業(yè)績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評，確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。雙方本著公開、公平、平等、自愿、誠實信用的原則，達成如下協(xié)議：

一、承包的方式：

風險抵押、個人承包。

乙方同意向甲方交納風險抵押金_____________________萬元，對工程項目的管理負責，以風險抵押的方式承包。

二、承包的期限：

自_____________________年_____________________月_____________________日至該工程竣工交驗(工程竣工結算價款及分包結算價款清算完畢)。

三、承包工程項目概況：

1、工程名稱：_____________________。

2、工程地址：_____________________。

3、建設單位：_____________________。

4、設計單位：_____________________。

5、承包范圍：招標文件中規(guī)定的內容(含業(yè)主在工程施工過程中因設計變更要求增加或調整的工程內容。)。

6、建筑面積：_____________________平方米。

7、施工工期：總日歷工期：_____________________天，以開、竣工報告為準，業(yè)主工期若延期，工期順延;工期與業(yè)主合同有關規(guī)定不一致的，按業(yè)主合同和有關通知執(zhí)行;超出規(guī)定工期、沒按業(yè)主和甲方要求時間內進場，則視為違約。

8、分段任務：_______年_______月_______日前完成基礎。

_______年_______月_______日前完成主體結構封頂。

_______年_______月_______日前完成裝修。

_______年_______月_______日前交付使用。

如因建設方和甲方原因影響工期，則在承包工期基礎上順延。

四、承包的指標。

1、成本指標：本工程承包價款確定為_____________________萬元。承包范圍內總價一次性包死。乙方承包價中含按當?shù)囟悇詹块T規(guī)定應當繳納的各種稅、費。

2、質量指標：一次驗收合格率100%。

3、安全指標：無重傷、死亡事故發(fā)生。

4、進度指標：滿足總承包合同的要求,。

5、其他約定：

五、甲方的職責和權限。

1、甲方的職責。

(1)負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、

地方社會環(huán)境資源的聯(lián)系銜接;開工前交施工設計圖紙?zhí)准跋鄳氖┕ぜ夹g資料給乙方。

(2)根據(jù)項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。

(3)協(xié)助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優(yōu)申報;。

(5)協(xié)助乙方選聘項目管理人員，組建項目經理部，配置其他生產要素;。

2、甲方的權限。

(1)有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監(jiān)督、協(xié)調;不定期對工程進度、質量、工程檢(試)驗資料、工程資金的使用等.進行監(jiān)督、檢查。

(2)除建設單位指定外，有權將項目的工程分包給專業(yè)公司;。

(3)乙方違法、不執(zhí)行國家標準不按規(guī)范進行管理施工、違反甲方有關規(guī)定的情況下，甲方有權進行糾正，責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。

(4)審核乙方編制的施工組織設計、工程進度計劃及完成工程量報表。

六、乙方的職責和權限。

1、乙方的職責。

(2)根據(jù)國家規(guī)范組織編制項目管理實施計劃;。

(3)組織實施施工現(xiàn)場的生產要素的配置和管理;。

(4)組織制定和實施項目經理部各項管理制度;。

(6)解決施工現(xiàn)場和項目經理部出現(xiàn)的問題，發(fā)現(xiàn)和處理突發(fā)事件;。

(7)負責竣工驗收和竣工結算，提供和準備相關技術經濟資料;。

(8)協(xié)助企業(yè)進行項目的檢查、鑒定和評優(yōu)、評獎申報;。

(9)負責員工的各項管理和教育、企業(yè)文化和精神文明建設;。

(12)按照甲方的要求報送完成各種指標的情況;。

(13)按公司規(guī)定及時足額交納職工的各種_____等費用;職工發(fā)生工傷事故，_____費賠付不足部分，按照甲乙方3：7比例分擔;如果乙方沒有交納_____費的，職工發(fā)生工傷事故，由乙方全額承擔。

(14)負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制;。

(15)因質量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經濟損失等均由乙方承擔。如發(fā)生_____或訴訟，甲方對外承擔費用后，甲方有權向乙方追償包括訴訟費、_____在內的一切費用。

2、乙方的權限。

(2)根據(jù)甲方的授權，組建項目經理部，項目經理部全面工作;.甲方項目部印章只能用于與本工程有關的材料采購合同的簽訂、工程文件收發(fā)、函件制作活動中，不得用于本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無關的活動，不得用于變更業(yè)主合同規(guī)定，乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾;否則;視為乙方違約，并承擔由此造成的一切責任和經濟損失。

(5)有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍，但必須報發(fā)包方備案;乙方無權轉包或分包本合同工程，否則甲方有權終止本合同，甲方有權要求乙方承擔承包總價5%的違約金。

公司承攬合同（實用16篇）篇二

甲方：

乙方：

茲有乙方承包甲方包裝、裝車、回料、散裝糸統(tǒng)、設備潤滑、環(huán)境衛(wèi)生等項目，根據(jù)《_民法通則》、《_合同法》和有關規(guī)定，按照平等、自愿、協(xié)商一致的原則，雙方簽定勞務項目承包合同如下：

一、勞務承包項目：包裝、裝車、回料、散裝糸統(tǒng)、設備潤滑、安全管理、環(huán)境衛(wèi)。

二、承包期限：20_年3月至20_年12月.

三、承包費用：包裝、裝車以每月實際包裝量每盹元/噸結算勞務費,回料每。

四、承包費支付方式：乙方必須按甲方要求進行工作，甲方以現(xiàn)金按月向乙方支付承包費用。

五、甲方提供條件：甲方向乙方提供必要的勞動條件和勞動工具。

六、承包期內乙方的職責、任務和要求：

(一)、乙方及其所聘人員必須自覺遵守和服從國家、地方政府的法律法規(guī)和甲方管理規(guī)定和各項規(guī)章制度，愛護甲方的公共財物和設施及環(huán)境。

(二)、在承包期內，對所需人員的聘用、教育管理制度和對聘用人員的報酬待遇，由乙方自主負責決定。在承包期內乙方及所聘人員所發(fā)生的勞務糾紛、由于違章操作、不服從指揮造成的工傷、病殘和安全事故及處理全部由乙方自行負責。

(三)、具體職責、任務和要求：1;每天根據(jù)公司發(fā)貨室提供的裝票據(jù)、噸位、品種庫號等由包裝負責人安排包裝人員進行包裝，嚴禁混包、漏包、多裝、少裝，所裝貨物必須碼放規(guī)范、整齊;嚴禁無票裝車或先裝車后開票的現(xiàn)象發(fā)生。每日由包裝負責人對包裝稱重系統(tǒng)進行校驗，確保袋重合格。2;包裝物由包裝負責人到分廠領用，每次領用后辦理出庫手續(xù)，并建立臺帳，每日據(jù)實核對包裝物的使用量和破損數(shù)量，每月底根據(jù)袋裝水泥產品的實際發(fā)出數(shù)、破損袋數(shù)與領用數(shù)進行核對，如有不符，查明原因，及時處理。3;包負責人在每天包裝工作完成后，必須將發(fā)貨票椐統(tǒng)計匯總后交到分廠核算員處登記保管。4;實行包干工資，包裝人員不得以任何理由拖廷每日包裝量，必須嚴格按每日公司發(fā)貨室開出的數(shù)量足額包裝。以上由于人為因素造成的各項經濟損失勻由乙方承擔。

七、合同的變更、解除或終止：

本合同已經雙方認真研究，慎重考慮而達成一致，均必須共同遵守，需要變更、解。

八、違約責任：

(一)、甲方無故不按時向乙方支付承包費用，按承包費的5%向乙方支付滯納金。

(二)、如乙方未按職責、任務和要求履行職責，完成任務，甲方有權要求乙方從新整改，如整改無效，甲方有權按不底于承包費總額的10%扣減當月承包費。

(三)、乙方及其所聘人員對甲方公共財物、設施、設備和環(huán)境造成損失的，由乙方照價賠償。

(四)、甲、乙雙方任何一方不履行本合同義務或單方面變更、解除或終止的，各自向對方按合同期內承包費總額的20%支付賠償金。

九、未盡事宜：其它未盡事宜由雙方共同協(xié)商，簽定補充條款作為本合同附件，具有同等效力。與國家相關法律、法規(guī)相悖的，以國家法律、法規(guī)為準。

十、本合同一式四份，甲、乙雙方各持一份;甲方存檔一份;財務部門備案一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

公司承攬合同（實用16篇）篇三

承包方：

經雙方協(xié)商一致，甲方將________區(qū)________醫(yī)院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關規(guī)定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：

一、工程概況。

2、合同內容：包工包料裝修。

3、工程標準：符合國家相關標準。

4、工程地點：________區(qū)________醫(yī)院右側羽毛球館附二樓。

5、承包方式：包工包料。

二、質量技術要求。

乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規(guī)范和質量評定標準進行施工，完工后要達到國家規(guī)定標準，甲方據(jù)此驗收。

三、工程價款。

合同總造價：，本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協(xié)商達成一致執(zhí)行。

四、工期要求。

________年________月________日至________年________月________日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延。

五、付款方式。

裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質保金，一年后無質量問題付清。

六、雙方的權利和義務。

甲方權利和義務：

由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。

乙方權利和義務：

1、乙方按甲方施工要求施工。

2、若本工程達不到業(yè)主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。

3、負責施工現(xiàn)場安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償?shù)模追接袡鄰奈粗Ц豆こ炭钪兄苯涌鄢Ｎ粗Ц豆こ炭畈蛔阋灾Ц缎迯突蛸r償費用時，乙方應于3日內向甲方補足。

4、工程完工后出現(xiàn)的質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。

5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。

6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。

7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。

七、其它約定事項。

1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可后工期可相應順延。

2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監(jiān)工________、________兩人到現(xiàn)場監(jiān)工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。

八、違約責任。

雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時，按照《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實際損失時，違約方應于3日內補足守約方的實際損失。

九、解決合同糾紛的方式。

雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。

十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

本合同附件：工程用料、施工預決算單。

甲方：________________乙方：________________。

地址：________________地址：________________。

公司承攬合同（實用16篇）篇四

電話：________________。

乙方（家政工）:________________。

電話：________________。

根據(jù)《_合同法》，《_消費者權益保護法》及其他有關法律，法規(guī)的規(guī)定，雙方在*等，自愿，公*，誠實信用的基礎上就家政服務相關事宜達成本協(xié)議。

照顧嬰兒的一切事宜，包括但不限于以下內容：

a、嬰兒的喂養(yǎng)、護理、觀察及日常保健、夜間陪護；

c、育兒常識及嬰兒用品的消毒等；

e、及時為嬰兒更換衣物、尿布，安撫哭鬧嬰兒，呵護入眠等。

f、掌握嬰兒生長發(fā)育情況，包括每日測量嬰兒的體溫，定期測量嬰兒的身高、體重。隨時對嬰兒的身體狀況（如食欲、食量、體溫、大小便等）觀察記錄。

g、培養(yǎng)嬰兒良好的生活習慣。

1、服務方式：住家制。

2、服務期限：

甲方支付乙方家政服務費___元/月，甲方按月薪支付給乙方，滿月結算。甲方保證乙方每月休息4天時間，雙方協(xié)商后可間隔休息也可連續(xù)休息，若由乙方原因超過休息時間不按時服務的，按照超過天數(shù)扣除雙倍日薪（日薪為當月工資的日*均數(shù)額）。

1．甲方的權利。

（1）甲方可在服務內容的工作范圍內，安排乙方工作；

（2）甲方有權要求乙方進行“胸透、肝功能及乙肝、艾滋病、_、丙肝等傳染病篩查”等上崗體檢，檢查費用由甲方承擔。

2．甲方的.義務。

（1）按時向乙方支付服務費；

（2）配合乙方做好家政工作，并提供合理的協(xié)助；

（3）為乙方提供食宿。

3．乙方的權利。

（1）乙方有權拒絕甲方合同以外的不合理工作安排。

（2）乙方合法權益受到損害，有權向相關部門提出申訴或向司法部門起訴。

4．乙方的義務。

（1）須向甲方提供真實身份信息，并按服務內容為甲方提供服務；

（2）在工作期間應當注意安全，規(guī)范操作，杜絕火災、盜竊、燃氣中毒等事故的發(fā)生，以保護自己和他人的人身安全、財產安全。如乙方因疏忽或違規(guī)操作，對他人造成不良后果，應依法被追究法律責任。

（3）不得向他人泄露甲方家庭成員的經濟狀況及工作、學習、住址、電話等私人信息；不得擅自外出，不帶外人去甲方住處，不準私自翻動甲方物品，不參予甲方家庭糾紛。未經甲方允許私自外出或違反上述規(guī)定，發(fā)生問題責任自負。

一、在合同期內，乙方有下列情況之一時，甲方有權立即終止合同，并按工作天折算費用給乙方：

1．違反國家法律、法規(guī)；

2．不服從甲方合理工作安排的；

3．未經甲方同意，乙方擅自離崗；

4．被證明有偷盜行為的；

5．不能勝任相應工作的；

6．身體有病，不能繼續(xù)從事育兒嫂工作的。

二、在合同期內，甲方有下列情況之一時，乙方有權立即終止合同，并要求甲方按工作天折算費用：

1．甲方的工作安排違反國家法律、法規(guī)；

2．甲方以任何理由對乙方實施搜身、扣押錢物、毆打謾罵、威逼等行為。

2．由于乙方的違法行為或其他失職造成甲方損失的，由乙方承擔相關責任，賠償甲方損失。

3．乙方在服務期間（包括路途中），由于自身或第三方原因造成自身傷害的責任由乙方自行負責。

4．服務期結束后，如甲方在嬰幼兒護理方面有疑問向乙方咨詢時，乙方應予以解答；

5．乙方欲中途解除合同，需提前一周通知甲方（以便甲方有時間另行雇請家政工），否則乙方需按未履約工作天數(shù)向甲方雙倍賠付同等天數(shù)日薪。

如甲乙雙方發(fā)生爭議，應當先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有關部門申請調解，也可向所屬行政區(qū)仲裁委員會或司法部門提出訴訟。

1、本合同自甲乙雙方簽字后生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

2、本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。

公司承攬合同（實用16篇）篇五

甲方:(以下簡稱甲方)。

乙方:(以下簡稱乙方)。

甲方為確保樓層、地面整潔清新、以及高標準的衛(wèi)生環(huán)境,特將樓層地面承包給乙方,具體承包協(xié)議如下:。

一、承包時間及費用:。

1、保潔承包時間從年月日起至年月日。

2、承攬費每天元(大寫)。

3、甲方按月支付保潔費用,承包協(xié)議生效后,甲方按實際天數(shù)支付乙方。如遇節(jié)假日特殊情況,付款時間可提前或延順。但時間必須在7日之內。

二、保潔的形式的范圍:。

1、保潔形式為日常保潔,保潔時間為甲方的每個工作日春冬(7:30——18:00)夏秋(7:30——19:00)。

2、保潔范圍按甲方規(guī)定區(qū)域保潔范圍是。

三、甲乙雙方的權利和義務:。

(一)甲方的權利和義務:。

1、甲方對乙方保潔情況進行檢查。如發(fā)現(xiàn)有不符合標準之處,應責令乙方隨時進行整改。若不及時整改,可以書面通知乙方并視情況給予經濟處罰,直至終止合同。

2、甲方無償為乙方提供用水、用電、提供保潔工具。

3、每日提供中午工作餐。

(二)乙方的權利和義務:。

1、按甲方規(guī)定標準進行保潔。

2、乙方應遵循安全生產規(guī)定,在保潔過程中,(除人力不可抗拒的災害或因甲方存在安全隱患造成的安全事故和因甲方指揮安排不當出現(xiàn)事故由甲方負責外)所發(fā)生的人身事故、責任與費用由乙方承擔。

四、違約責任:。

甲方應提前貳天通知乙方承攬關系結束，否則視為承攬關系繼續(xù)，承攬事務結束本合同終止。

五、本合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。

六、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)行一份,雙方簽字蓋章生效。

甲方代表乙方代表。

日期

公司承攬合同（實用16篇）篇六

甲方（定作人）：

乙方（承攬人）：

甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)《^v^合同法》以及國家相關法律法規(guī)，簽訂本合同。

本合同自年月日起至年月日止，合同期滿自行終止。

1.承攬范圍：

2.工作標準(見附件)。

乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。

1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中，月度保潔費用為元。

2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。

乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方于次月日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。

（一）甲方的權利義務。

1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。

2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。

3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。

4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。

5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產生的責任由甲方承擔。

（二）乙方的權利義務。

1.乙方應選派態(tài)度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。

2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。

3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導，以及甲乙雙方的工作協(xié)調。

4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內照價賠償。

5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。

6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發(fā)生各種費用。

1．本合同履行過程中經雙方協(xié)商，可變更合同內容或解除合同。

2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。

合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。

1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產責任制，做好日常職工安全教育工作。

2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。

3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。

4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。

本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

附件：工作范圍及工作標準。

甲方（蓋章）：

____年____月____日。

乙方（蓋章）：

____年____月____日。

公司承攬合同（實用16篇）篇七

一、服裝品名、規(guī)格、數(shù)量、單價及金額：

二、服裝款式：

3、男款襯衫款式：_________正裝領常規(guī)款;。

4、女款襯衫款式：_________正裝領常規(guī)款;。

三、定做方式、時間、地點及要求：

1、方式：_________量體裁衣。

2、量衣時間：_________乙方于本合同簽訂后3日內對甲方人員進行量體。日后有人員變動，乙方應根據(jù)甲方通知對變動人員進行量體。

3、量衣地點：_________由甲方提供能夠滿足測量正常進行的場所。

4、甲乙雙方各執(zhí)一份經雙方簽字確認的尺寸測量登記備案表備查。

四、交貨時間、地點及方式：

1、交貨時間：_________服裝需于年05月10日之前交貨。

2、交貨地點及方式：_________由乙方送達至甲方指定地區(qū)和單位，運費由乙方承擔。

五、質量要求。

1、做工需達到樣衣標準，面料達到材質要求(面料要求詳見條款一)，且需配有備用扣。

2、質量及驗收標準：_________乙方使用布料需為全新的未曾使用過的合格布料，達到國家服裝產品質量標準，符合國家及行業(yè)的相關標準以及上條要求。乙方需提供2套定制成品樣衣(男、女式各一套)給甲方，甲方人員進行驗收，驗收合格訂單有效。訂單完成收貨后，對不符合樣衣和甲方要求的，或存在瑕疵的，乙方應在十個工作日內修復完畢，無法修改的乙方應立即更換。

3、西服商標采用乙方提供的徽標。

六、付款方式：

1、銀行轉賬。付款前，乙方需向甲方提供有效的普通發(fā)票。

2、甲方在收到2份樣衣時，支付4000______元定金給乙方;乙方按照訂單提交所有成衣后，經甲方人員驗收合格，甲方支付剩余費用給乙方，如有返修部分，返修部分的費用待返修結束后支付。

3、質保期為一年，質保期內因乙方產品自身質量出現(xiàn)問題的，乙方應當于甲方通知后48小時內按甲方要求解決，無法維修的，及時更換。

七、違約責任：

1、若乙方沒有按本合同第四條約定的時間將貨物運抵交貨地點，視為延期交貨，每遲一天按總額的3‰扣款。

2、甲方應按時付款，每遲延一天按所欠貨款總額的3‰支付違約金。

3、若甲方發(fā)現(xiàn)一例以假充真，以次充好的事件，全部退回成品，并由乙方按合同總額的5______%賠償。

八、解決合同糾紛的方式：_________雙方在履行合同過程中產生的一切爭議，雙方應本著友好合作的態(tài)度進行協(xié)商解決，協(xié)商不成，本合同任何一方均有權向甲方所在地人民法院起訴。

九、合同的生效。

1、本合同未盡事宜，可由雙方友好協(xié)商解決。在未取得一致意見以前，仍然以本合同為準。

2、雙方所做行為意思表示，均以書面形式為準。

3、本合同以雙方簽字蓋章為準，簽訂之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。

年月日：_________。

公司承攬合同（實用16篇）篇八

出賣人：

法定代表人：

住所：

郵編：

電話：

傳真：

電子信箱：

聯(lián)系人：

委托代理人：

姓名：

住所地：

證件號(身份證/或者駕駛證號)：

郵編：

電話：

傳真：

電子信箱：

買受人：

法定代表人：

住所：

郵編：

電話：

傳真：

電子信箱：

聯(lián)系人：

/或者。

姓名：

住所地：

證件號(身份證/或者駕駛證號)：

郵編：

電話：

傳真：

電子信箱：

見證人：

住所：

郵編：

法定代表人：

電話：

傳真：

電子信箱：

聯(lián)系人：

經出賣人和買受人自愿協(xié)商，自愿請_________________公司見證幫助本二手車交易。

為此，交易人雙方承諾如下：

第一條：出賣人對下列二手車享有財產所有權，并保證該二手車沒有任何形式的擔保。

原車輛財產所有人：

品牌：

車型：

公里數(shù)：

使用年限：

車架子號：

發(fā)動機號：

牌照號：

行車執(zhí)照：

購車發(fā)票號及購車發(fā)票復印件：

是否發(fā)生過事故：

是否設定過擔保：

是否繳齊商業(yè)保險：

辦理過戶登記所需的其它材料：

第二條：經交易人雙方自愿協(xié)商，一致同意以人民幣(大寫)元的價格成交。

第三條：交易人雙方一致同意將成交價格約定的全部價款交付見證人幫助保管。

第四條：在見證人的見證下，買受人已經對該二手車進行了驗收;出賣人業(yè)已將該二手車及其過戶所需的全部資料交付了買受人。

第五條：見證人見證交易人雙方自愿商定，于年月日共同依法辦理該二手車的過戶登記手續(xù)。

第六條：見證人保證并承諾按網站公布《團購條件》第二章第三節(jié)規(guī)定，履行見證幫助的職責，并承擔規(guī)定的責任和義務。

第七條：交易人雙方承諾并保證各自承擔《團購條件》及本《協(xié)議》規(guī)定的責任和義務。

第八條：本協(xié)議是交易人雙方真實的意思表示，是《團購條件》的有機組成部分，對交易人雙方具有法律上的約束力。

第九條：本協(xié)議簽署于見證人住所地：

第十條：工作日，是指不包括法定節(jié)假日和周六、周日在內的正常工作日期。

交易行為如遇法定節(jié)假日或者周六、周日休息日，則順延至法定節(jié)假日后之周六、周日后的第一個工作日。

第十一條：二手車約定過戶登記日前的與該交易二手車相關的稅費，全部由出賣人擔負;過戶登記日后的稅費由買受人或者該二手車控制人擔負。

第十二條：與該二手車過戶登記相關的費用，全部由買受人自行擔負。

出賣人/出賣人之代理人(蓋章)：買受人(簽字/蓋章)：見證人(蓋章)：

公司承攬合同（實用16篇）篇九

定作方：______________________。

承攬方：_________________________。

第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限。

項目名稱及內容_________________________。

計量單位_________________________。

數(shù)量_________________________。

工作量_________________________。

報酬_________________________。

交付期限_________________________。

單價_________________________。

金額_________________________。

(注：空格如不夠用，可以另接。)。

第二條技術標準、質量要求：

第三條承攬人對質量負責的期限及條件：

第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：

第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。

第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：

第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：

第八條結算方式及期限：

第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。

第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十二條違約責任：

第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。

按下列第______種方式解決：

(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;。

(二)依法向人民法院起訴。

定作方(公章)_________承攬方(公章)：_________。

簽訂地點：_________簽訂地點：_________。

_________年____月____日?。

公司承攬合同（實用16篇）篇十

依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

第一條廣告播出要求。

第二條廣告費及支付方法。

2.1廣告費。

2.2支付方法及時間：

2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。

第三條違約責任。

3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。

3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的________償付違約金。

3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

第四條糾紛解決方式。

發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(________)項規(guī)定辦理。

1.向____________________地經濟合同仲裁機關申請仲裁;。

2.向____________________地人民法院起訴。

第六條附則。

6.2本合同有效期：自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。

委托方。

單位名稱(蓋章)。

地址：

郵政編碼：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

開戶銀行：

帳戶：承攬方。

單位名稱(蓋章)。

地址：

郵政編碼：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

廣告業(yè)務員證號：

開戶銀行：

帳戶：

公司承攬合同（實用16篇）篇十一

甲方（定作人）：

乙方（承攬人）：

甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規(guī)，簽訂本合同。

本合同自年月日起至年月日止，合同期滿自行終止。

2.工作標準(見附件)。

乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。

1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中，月度保潔費用為元。

2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。

乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方于次月日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。

（一）甲方的權利義務。

1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。

2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。

3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。

4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。

5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產生的責任由甲方承擔。

（二）乙方的權利義務。

1.乙方應選派態(tài)度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。

2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。

3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導，以及甲乙雙方的工作協(xié)調。

4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內照價賠償。

5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。

6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發(fā)生各種費用。

1．本合同履行過程中經雙方協(xié)商，可變更合同內容或解除合同。

2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。

合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。

1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產責任制，做好日常職工安全教育工作。

2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。

3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。

4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。

本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

附件：工作范圍及工作標準。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定代表人法定代表人。

或委托代理人：或委托代理人：

年月日年月日。

簽訂地點:。

公司承攬合同（實用16篇）篇十二

經過甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協(xié)議，供雙方共同遵守：

一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜，具體清潔事項包括：

1、日常清潔區(qū)域：

2、定期保潔區(qū)域：

3、垃圾區(qū)域：

二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。

三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權要求乙方修正。

六、保潔加工承攬費用為???元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉賬，乙方的賬戶為：

七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。

八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因導致自己損害的，由乙方自行承擔全部責任。

九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準，經甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權解除本協(xié)議，并不支付甲方任何費用。

十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協(xié)商解決；協(xié)商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十二、?本協(xié)議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

公司承攬合同（實用16篇）篇十三

委托方（甲方）：承接方（乙方）：

第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業(yè)設計，經雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第二條乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。

第三條甲方向乙方交付的資料

第四條乙方應向甲方交付的設計成果

第五條設計費用及支付方法

1、甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣（大寫）。

2、支付方法為：

簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣（大寫）。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣（大寫）。

第六條雙方責任

1、甲方責任

甲方在規(guī)定的時間內向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。

2、乙方責任

乙方按本合同第四條規(guī)定的內容、時間及份數(shù)向甲方交付設計文件。

乙方對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的’設計費金額相等。

由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。

合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關規(guī)定賠償甲方損失。

乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權索賠。

第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協(xié)商解決，如雙方無法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴。

第八條本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方簽字：____乙方簽字：____（蓋章）（蓋章）

簽定日期：___________

公司承攬合同（實用16篇）篇十四

訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）

箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量

總計：____總金額（大寫）____元整

二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；

四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；

五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。

六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；

七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款____元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數(shù)量、品種為準）。

八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。

九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。

十一、違約責任：由違約方負責；

十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

訂做方：____承攬方：____

單位：____單位：____

法定代理人：____法定代理人：____

委托代理人：____委托代理人：____

電話：____電話：____

開戶行：____戶名：____

帳號：____卡號：____

郵編：____郵編：____

簽訂時間：_____年____月____日

公司承攬合同（實用16篇）篇十五

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條定作物情況（如有其它約定內容可另設合同附件，寫為見合同附件一）

1.1品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）

1.2規(guī)格：（應寫明定作物具體的規(guī)格型號）

1.3數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）

1.4備注：（如無內容，在空格處劃線）

第二條合同價款

2.1合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）

2.2付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）

2.3付款時間：（寫明年、月、日）

第三條加工成品質量要求及技術標準：

3.1質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準，必須要寫全稱）

3.2技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù)）

3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：

材料名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)量

質量

提供日期

消耗定額

單價（元）

總金額

（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）

4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。

第五條技術資料、圖紙的提供

5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。

第六條驗收標準和方法

6.1驗收標準：（寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收）

6.2驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）

6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）

6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）

6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。

6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以（寫明檢驗機構）對定作物質量的認定為準。

第七條交（提）定作物的時間和地點

7.1雙方約定由定作人自提定作物

7.1.1自提定作物的時間：（寫明年、月、日）

7.1.2自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）

7.2雙方約定由承攬人送交定作物

7.2.1送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）

7.2.2送交定作物的地點：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）

7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

第八條包裝要求及費用負擔：

8.1包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）

8.2費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔）

第九條運輸方式及費用負擔

9.1定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）

9.2運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。

第十條定作物的保修

10.1定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止）

10.2在保修期內承攬人免費提供保修服務。

第十一條定金及預付款

11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）

11.2定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）

11.3定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）

11.4定作人向承攬人交付預付款的時間：（寫明年、月、日）

第十二條承攬人的違約責任：

12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。

12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。

12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。

12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。

12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。

12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金元。

12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。

12.12其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）

第十三條定作人的違約責任：

13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.2在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續(xù)履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。

13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。

13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。

13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。

13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。

13.8其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）

第十四條不可抗力

14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。

14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。

第十五條爭議的解決方式

因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。

第十六條本合同簽訂地點（填寫到縣級）

第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十八條本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。

第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。

定作人：（公章）___________________

承攬人：___________________（公章）

住所：___________________

住所：___________________

法定代表人或___________________

法定代表人或委托代理人：___________________

委托代理人：___________________

電話：___________________

電話：___________________

傳真：___________________

傳真：___________________

開戶銀行：___________________

開戶銀行：___________________

賬號：___________________

賬號：___________________

郵政編碼：___________________

郵政編碼：___________________

合同簽訂時間：__年_月_日

公司承攬合同（實用16篇）篇十六

郵編：————郵編：————。

電話：————電話：————。

法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。

開戶行：————開戶行：————。

賬戶：————賬戶————。

甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

定作物品名或項目規(guī)格。

型號————計量————。

單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。

單價總金額————。

合計————。

郵編：————郵編：————。

電話：————電話：————。

法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。

開戶行：————開戶行：————。

賬戶：————賬戶————。

———年————月———日。