施工合同是建設項目開展的基礎，確定了各方的權利和義務。請大家謹慎參考范文，并根據實際需要進行修改和完善，以確保合同適用于具體項目。

民房承建施工合同（熱門21篇）篇一

根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規定，結合本房屋修建工程的具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅工程中的權利、義務，經雙方協商同意簽訂本合同。

第一條建筑項目：_________________

第二條建設地點：_________________

第三條承建方式及施工準備洞口等要做到平整、光滑、無空鼓，墻磚、地面磚做到平整，杜絕空鼓，符合相關標準。因乙方方面自身原因達不到工程質量合格條件，乙方應按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作，并承擔導致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。返工、修改后仍不能達到約定的合格使用條件的，乙方承擔工程質量違約責任。

第四條合同的生效與終止。

1、本合同一式二份，甲乙雙方當事人各執一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。

甲方簽字（手印）：_________________

乙方簽字（手印）：_________________

民房承建施工合同（熱門21篇）篇二

乙方：_________________。

一、承包方式。

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

二、承建項目。

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

三、承包價格。

每平方米人民幣大寫：_________________元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

四、付款方式。

合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

五、雙方責任。

甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐。

乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

六、質量要求。

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全。

勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

八、工期要求。

主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

九、后期維修。

因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任。

十、其它。

其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：_________________。

乙方簽字(章)：_________________。

民房承建施工合同（熱門21篇）篇三

一、承包方式。

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

二、承建項目。

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

三、承包價格。

每平方米人民幣大寫：_________________元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

四、付款方式。

合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

五、雙方責任。

甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐。

乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

六、質量要求。

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全。

勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

八、工期要求。

主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

九、后期維修。

因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任。

十、其它。

其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：_________________。

乙方簽字(章)：_________________。

民房承建施工合同（熱門21篇）篇四

甲方建房者:。

乙方承包者:。

以下簡稱甲乙雙方,經友好協商達成如下協議:。

1、甲方與乙方商議,甲方計劃拆舊建平房工程,以的方式承包給乙方做建房工程。

2、具體協議如下：

(1)瓦工部分：基礎由自然地面下挖公分，打地圈梁為，套子為c，地梁主筋根，套子間隔c;外墻為墻，屋內隔斷為墻;打頂鋼筋為，間隔c。打頂水泥抹光，不包括防水工程。

(2)裝修做法：外墻水泥砂漿抹光。屋內水泥砂漿抹光，大檐水泥砂漿抹光;屋內頂棚用插板;地面鑲磚ca;2;，價格每平米不超過元;屋內頂棚和墻面998膩子粉兩遍，不包括內墻涂料。屋內燈具只要按上燈泡亮就算完工。其余不包括組合柱、上圈梁、外墻保溫、外墻涂料、前臉鑲磚等。屋內不包括坐便、洗手池、窗簾、廚房用具等。

3、結算方式：按基礎外皮墻體長度乘以寬度計算每平米元結算。

4、付款方式：分三次付清所有款項，

1)工人進場時，甲方預付給乙方材料款占全部的30%。

2)主體長完墻時，甲方需向乙方預支付打頂費用占全部款項的30%。

3)拆模時，甲方需向乙方支付裝修預付款以及安裝窗戶的費用占全部的20%。

4)完工后____日內，甲方需向乙方支付剩余全部款項的20%。

5)另注：乙方在承建甲方工程過程中需使用人工費可與甲方商議，臨時支取使用。

5、甲方可以要求乙方注意施工安全和工程質量等問題，乙方的施工人員在施工過程中出現事故由乙方負責，甲方不需要承擔任何責任。

6、甲方對乙方有質量監督的責任，當發現工程質量問題應及時與乙方進行有效溝通，并核實質量問題，友好協商解決問題，盡量避免施工材料的損失和浪費，并使該質量問題得到有效改善。當乙方盡最大努力達到甲方滿意成果時，甲方不得再以任何借口克扣和拖欠乙方各種費用。

7、甲方在施工過程中，需要自行支付乙方所用鉛絲。

此協議一式兩份，一經簽字，即可生效!

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

民房承建施工合同（熱門21篇）篇五

反訴人(本訴被告)：_________________許__________，男，漢族，出生于_______年_____月_______日，住址_______________省_______________縣_______________鄉立志村隊。

被反訴人(本訴原告)：_________________肖_____，男，漢族，出生于_______年_____月_______日，住址：_________________省_______________縣_______________鎮_______________村.

本訴被告：_________________江蘇省_______________建設集團有限公司，住所地：_________________省蘇州市黃__________路。

反訴請求。

1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質量不合格返工造成的損失人民幣______元;。

2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關阿費用。

事實與理由。

________年____月____日反訴人與被反訴人簽訂一份外墻瓷磚工程合同，即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”_______號樓的外墻粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下，提前履行了支付人工費的義務，可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務，而中途私自退場，且已做完的部分工程多處不合格，導致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費和材料損失高達_______元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償，可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護自己的合法權益，特依法向貴院提出反訴請求，請求貴院依法支持反訴人的訴求。

此致

_____________區人民法院。

反訴人：_________________。

________年____月____日。

民房承建施工合同（熱門21篇）篇六

甲方就_____的所有鋼筋工的工作內容，委托給乙方施工，經甲乙雙方協商達成如下協議：

一、承包方式：原則上包工不包料，但必須包括鋼筋制作的機械設備，鋼筋閃光對焊設備、鋼筋調直拉伸設備、以及各種配套的電焊條、扎絲、機械設備所要用的潤滑油和粉等，一句話就是，除了鋼筋原料部包括外，其他圍繞著鋼筋制作、綁扎所要用機械設備、工具用具、零星材料均要乙方負責。

二、鋼筋承包內容：按照施工圖紙的內容施工，具體施工內容包括鋼筋的制作，按照圖紙和規范進行配料單，(乙方必須配置二份料單，一份為施工料單、一份為決算料單)。鋼筋的制作、調直、焊接、鋼筋的綁扎、預埋鐵件、預留插筋及澆注砼時的護筋等，并要負責與相關部門核對料單。

三、鋼筋制作綁扎質量要求：乙方必須嚴格遵守施工規范和施工圖進行配料(料單必須提前10天提交施工和決算各一份給甲方)，科學合理地配料，遵守操作規程，合理地用料，減少浪費，按照料單進行制作;按照施工圖紙和料單來綁扎，每層樓面鋼筋綁扎后必須清理所有雜物，確保驗收通過，在施工過程中，不得擅自進行鋼筋代換，發現問題應及時匯報、處理，若因質量問題造成損失，按工程造價的1-2倍予以罰款，在施工過程中必須合理的使用材料，減少浪費，該焊接的就要焊接，若發現明顯不合理的，按照浪費的原材料價格的1-5倍予以罰款。

四、承包單價：每噸按照380元計算，工程量按審核后的決算料單計算，開始結賬暫按施工料單預結，計時工以簽證為準，按60元/工日。

五、工資結付方式：

1)工作量必須以澆注好砼為準，澆注完才能結算;

4)第二期工程按每月的第一個星期結算上月完成工作量的90%;50第二期工程完成到了工作量的70%時，返回工程保證金的25%;完成到了80%時再返回25%，完成到90%時，又返回25%，當完成所有的工作量，保證金也全部返回給乙方;6)如乙方半途退場或停工，甲方扣除乙方所完工作量總額10%作違約金及十萬元保證金，并且有權另外安排隊伍接替其施工任務;乙方不得拖欠民工工資，若發生拖欠民工工資，甲方有權代扣，并給予經濟處罰。

六、工期：每月每層按項目部下達的施工進度計劃時間完成，如是乙方原因，造成工期推遲，每延期一天罰款300元，不要求提前。

七、乙方人員進場后要做到文明施工，服從甲方工地管理人員的指揮，積極配合施工員。如乙方不服從甲方管理人員的管理，施工員有權對乙方罰款或開除出場。

1、乙方人員必須遵紀守法，不得打架斗毆，如發生上述現象，甲方有權對乙方罰款或開除出場。

2、乙方的人員在現場內不得偷竊，一經發現，輕者罰款500元，重者送交公安。

3、乙方的人員不得在樓面上大便，一經發現罰款200元。并且還要清除掉大便，如不清除者，再加罰款300元，乙方的人員發現其他班組的人在樓面上大便，證據確實上報，可得罰款的80%作為獎金。

八、乙方在施工中必須注意安全，班組長應對本班民工加強安全教育，嚴格按照安全操作規程施工，嚴格執行甲方的各項規章制度以及周邊安全防護，發現不安全因素，及時向甲方提出。

1、乙方的人員進入施工現場必須戴好安全帽，不得穿拖鞋或打赤腳，一經發現，每人每次罰款30元，如一個人同時不戴安全帽和穿拖鞋，視一人二次罰款。

2、在施工過程中，因乙方原因發生任何安全事故所造成的一切經濟損失和責任全部由乙方負責，甲方概不承擔責任和經濟損失;因其他原因造成的安全事故由責任方承擔。

九、在施工期間，乙方必須指定一名現場負責人，并且每天要在現場指揮，不在現場者每天罰款100元。

十、本協議一式五份，甲方四份，乙方一份。本協議從簽訂之日起生效，工程竣工甲方付清乙方工程款后自然失效。

甲方代表：_____

_____年____月____日

乙方代表：_____

_____年____月____日

民房承建施工合同（熱門21篇）篇七

經雙方協商同意甲方將___________________工程承包給乙方，為了明確甲乙雙方責任和義務，特簽訂本合同：

本工程乙方包工不包料(包小型機具、掃帚等)，包安全、質量、工期、以及施工中產生的垃圾清理。

_____________________。

_____________________。

進度款按完成工程量_______按月支付，竣工退場支付________。

1、甲方責任：提供圖紙、平面放線、質量技術交底、施工中用大型機械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。

2、乙方責任：(1)按圖施工，以甲方交底執行，并按照國家現行有關規范和工程質量要求施工，做好工程自檢，確保工程質量必須優良。如工程質量不符合施工圖紙及質量標準，造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負責。

(2)砌磚工程：磚必須濕水后方能砌筑，砌筑時確保地面干凈、濕水;墻面平整，垂直誤差正負___，灰縫厚度___，且平直均勻飽滿，墻體砌好___天才能頂磚、加氣磚，斷切時要平直，用鋸用刀砍。預留之前叉口時必須一凸一凹，拉垟助高距___每排門窗、洞口尺寸預留準確。建筑垃圾及時清理并再利用，必須做到當天工完場清。

(3)內墻抹灰工程：硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫，頂縫必須掛網，先定點，現成管理人員驗收合格后方能批灰，批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整，垂直通長誤差不草果___，且無空股裂縫，落地灰及時清理再利用，施工現場工完場清。

(4)外墻裝飾工程：柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿，孔洞封堵，所有硂、磚觸面的垂直縫，頂縫全部掛網。外墻定點與現場管理人員配合施工，并經專業管理人員驗收合格后方能批灰。批灰過程中，垟面須先濕水，沙漿比例達標，垟面、陰陽角垂直平整誤差低于___，且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用，放線貼磚時門窗洞口要求整磚，特殊情況與現成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直，縫大小均勻，所有窗臺、飄板等凸出構件，下口做滴水，上口做斜水，門窗洞口，硂磚迸縫沙漿嚴密飽滿，確保不滲水，滲水保修。

(5)室內粘貼：地板粘磚時，地面清理干凈，并掃防水沙漿，驗收后方能開始貼磚。粘貼時確保無空鼓，否則返工賠料，完成面必須水平直縫，衛生間、廚房等防水地面，按圖紙要求走水至地漏，地面無存水現象。

(6)施工過程中，如因做工馬虎偷工損料，造成外墻、衛生間、廚房、層面等滲水現象，后果全部由乙方承擔。施工時嚴禁浪費材料，要合理利用各種材料，違者罰款由乙方全部承擔。

(7)中途不管任何原因私自罷工，停工___天，按照實際人數每人每天罰款___元，停工1天以上按自動退場處理。工程款按實際工程量的___%結算。

(8)工期進度。

乙方必須按以上進度準備足夠工人，若因乙方人員不足，拖延工期，拖延___天罰款___元，拖延3填以上甲方有權另進班組，以保住工期按時完成。

(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罰款___元;。

(2)乘坐提升架上落，每人次罰款___元。

(4)廚房、沖涼房或施工中用水，用電完后不關，每人次罰款___元;。

(5)施工中浪費材料，按原價___倍罰款;。

(6)高層拋掉物罰款___元，造成嚴重后果全部由乙方負責;。

(7)違反本合同乙方責任中的任何安全質量問題，似情節輕重處以罰款不等，如多次出現質量問題，停工整頓，嚴重者甲方有權清退乙方出場，工程款按___%結算。

(8)工傷、工故乙方承擔___%。

1、本工地內打架每人次罰款___元，嚴重者送公安機關處理，一切法律經濟責任自負，本工地員工在工地外發生一切事情與本工地無關。

2、借領工具、損壞或原價賠償，違規操作損壞機械者，維修費用或造成其它損失由乙方負責。

本合同安全、質量等未盡事宜按國家有關規定執行，本合同雙方簽字后生效，工程竣工時結算余款后自動失效，本合同一式兩份均具同等法律效力。

發包方(甲方)簽字：_____________。

承包方(乙方)簽字：_____________。

民房承建施工合同（熱門21篇）篇八

甲方：

乙方：

甲方將位于居住房屋交由乙方施工，為確保工程質量、圓滿完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。

第一條：工程概況。

1、工程結構：地面3層，均為磚混結構。

2、建筑面積(施工計算方式)：一層97.88平方米(不含樓梯)，樓梯9.62×2=19.24平方米;二層93平方米(不含樓梯，陽臺按半面積計入)，樓梯7.86×2=15.72平方米;三層76.4平方米(陽臺按半面積計入)。合計302.24平方米，最終按建筑實際面積為準。

第二條：承包方式。

3、隔熱層、屋頂蓋瓦不再計工價;。

4、工程承包內容：土建工程、雨水排水及房屋裝修;。

5、基礎由甲方負責，乙方負責回填。

6、甲方負責門窗(包括鋁合金窗、卷簾門、防盜門、不銹鋼欄桿)的安裝。

7、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。

8、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則，不能隨意帶走甲方提供的任何建材，否則按雙倍價奉還。

第三條：工程工期。

1、甲方規定動工時間為年月日至年月乙方不得提前和推后。

2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

第四條：工程質量。

1、整個工程、寬按設計圖紙按質、按量完成，并達到符合國家施工規范。

2、房屋結構按照設計圖紙布局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定并通知乙方處理，甲方請設計人員參與監督施工質量，每道施工需經甲方設計人員/甲方驗收合格后乙方方能進行下一環節施工。

3、鋼筋工程：要求采用電渣壓力焊(坡屋頂鋼筋搭接)。

4、地面工程：一層鋪貼地磚。

5、外觀工程：整幢樓內外水泥清光到頂。

6、門窗工程：乙方負責埋設安裝所有門窗用到的預埋件。

7、樓梯工程：樓梯上貼瓷磚。

8、水電工程：陽臺、屋頂排水設施安裝。

9、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

第五條：施工費結算方式。

1、合同簽定后，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，基礎工程完工后，甲方付給乙方工程款元;第一層主體工程完工(第一層樓頂結束)后方付乙方壹萬元;第二層主體工程完工(第二層樓頂結束)后甲方付乙方貳萬元;其余款項待工程按圖紙施工完成，通過驗收后一次付清。工程裝飾完工并交付甲方使用后，雙方結算，由甲方一次性付清工程余款(質量保證金20xx元除外)。

乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰墻體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。如存在嚴重工程質量問題，乙方應承擔全部責任。

2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。

第六條：安全生產及其它。

1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

2、在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

3、施工期內，工程質量由甲方監督施工質量。

第五條：合同終止與生效。

1、本合同自甲、乙雙方簽字并加蓋手印后生效(合同涂改無效)雙方履行完成合同條款內容后終止。

2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力，未盡事宜甲乙雙方另行商定。

3、合同訂立地點：

甲方(簽字)：乙方(簽字)：

(手印)(手印)。

合同簽訂日期：

民房承建施工合同（熱門21篇）篇九

甲方（以下簡稱甲方）：

乙方（以下簡稱乙方）：

甲方承建的_______工程中的工程委托給乙方施工，有關事項雙方協商特訂立如下協議，雙方共同遵照執行。

一、承包方式：

二、工作范圍：

三、承包單價：

四、付款方式：基礎工程按實際工程量結算人工費預付_______%工程款，地梁以上到工程結頂按總面積_______%預付工程款，余下的每米_______%工程款到工程驗收合格交付使用后結清。

五、安全責任：乙方應嚴格執行建筑安裝人員操作規范及有關安全生產的法律法規確保安全生產。所有施工人員進入施工現場必須佩帶安全帽。如發現有未佩帶的，每人每次罰款_______元。如乙方因違反安全操作規定、人為造成安全事故的由乙方負責承擔。

六、本合同協議一式兩份，由甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起開始生效，工程竣工驗收合格工程款結清后失效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

民房承建施工合同（熱門21篇）篇十

甲方：

乙方：

甲方將位于居住房屋交由乙方施工，為確保工程質量、圓滿完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。

第一條：工程概況。

1、工程結構：地面3層，均為磚混結構。

2、建筑面積(施工計算方式)：一層97.88平方米(不含樓梯)，樓梯9.62219.24平方米;二層93平方米(不含樓梯，陽臺按半面積計入)，樓梯7.86215.72平方米;三層76.4平方米(陽臺按半面積計入)。合計302.24平方米，最終按建筑實際面積為準。

第二條：承包方式。

3、隔熱層、屋頂蓋瓦不再計工價;。

4、工程承包內容：土建工程、雨水排水及房屋裝修;。

5、基礎由甲方負責，乙方負責回填。

6、甲方負責門窗(包括鋁合金窗、卷簾門、防盜門、不銹鋼欄桿)的安裝。

7、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。

8、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則，不能隨意帶走甲方提供的任何建材，否則按雙倍價奉還。

第三條：工程工期。

1、甲方規定動工時間為________年____月____日至年月乙方不得提前和推后。

2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

第四條：工程質量。

1、整個工程、寬按設計圖紙按質、按量完成，并達到符合國家施工規范。

2、房屋結構按照設計圖紙布局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定并通知乙方處理，甲方請設計人員參與監督施工質量，每道施工需經甲方設計人員甲方驗收合格后乙方方能進行下一環節施工。

3、鋼筋工程：要求采用電渣壓力焊(坡屋頂鋼筋搭接)。

4、地面工程：一層鋪貼地磚。

5、外觀工程：整幢樓內外水泥清光到頂。

6、門窗工程：乙方負責埋設安裝所有門窗用到的預埋件。

7、樓梯工程：樓梯上貼瓷磚。

8、水電工程：陽臺、屋頂排水設施安裝。

9、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

第五條：施工費結算方式。

第一層主體工程完工(。

第一層樓頂結束)后方付乙方壹萬元;。

第二層主體工程完工(。

第二層樓頂結束)后甲方付乙方貳萬元;其余款項待工程按圖紙施工完成，通過驗收后一次付清。工程裝飾完工并交付甲方使用后，雙方結算，由甲方一次性付清工程余款(質量保證金x除外)。乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為________年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰墻體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。如存在嚴重工程質量問題，乙方應承擔全部責任。

2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。

第六條：安全生產及其它。

1、在施工中，要把安全施工放。

第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

2、在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

3、施工期內，工程質量由甲方監督施工質量。

第五條：合同終止與生效。

1、本合同自甲、乙雙方簽字并加蓋手印后生效(合同涂改無效)雙方履行完成合同條款內容后終止。

2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力，未盡事宜甲乙雙方另行商定。

3、合同訂立地點：____省____市____縣____鎮雨灑村一組。(下無正文)。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

________年____月____日________年____月____日。

民房承建施工合同（熱門21篇）篇十一

乙方：______

甲方擬在本村組原莊基上修建房屋，乙方長期從事農村房屋修建，具有一定的專業水平和知名度，甲方現將修房承攬給乙方施工，雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成如下合同：

一、房屋結構及承攬范圍：

二、房屋計價面積及工價支付方式：

3、支付方式：在本合同簽訂之日前，甲方向乙方支付__元（大寫__元）作為定金，在主體修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付__元（大寫元），在粉刷完畢甲方驗收質量合格后，向乙方支付__元（大寫__元），下剩款項在20__年__月__日前付清。

三、合同期限：

四、雙方的權利與義務

2、甲方應當提供乙方使用的水、電，并保證水電能正常使用；

4、乙方施工中自行指揮所雇人員各負其責，組織施工并進行監督，對房屋質量負責，乙方積極采取安全措施，確實抓好安全生產，施工中如發生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

5、甲方不參與乙方組織的施工，但有權對乙方施工過程進行監督，如發現乙方修建房屋存在出現質量問題，甲方應當及時與乙方溝通，有權讓乙方進行及時糾正。甲方驗收乙方所建房屋質量合格后雙方簽字，乙方完成交付義務。

五、違約責任：

七、本合同經甲、乙雙方簽字后生效，一式三份，由甲乙各執一份，中間人執一份，具有同等法律效力。

發包方(簽字)：__________________

承包方(蓋章)：__________________

_________年______月______日

_________年______月______日

民房承建施工合同（熱門21篇）篇十二

甲方：

乙方：

甲方將位于____________居住房屋交由乙方施工，為確保工程質量、圓滿完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。

第一條：工程概況。

1、工程結構：地面3層，均為磚混結構。

2、建筑面積（施工計算方式）：一層97。88平方米（不含樓梯），樓梯9。62×2=19。24平方米；二層93平方米（不含樓梯，陽臺按半面積計入），樓梯7。86×2=15。72平方米；三層76。4平方米（陽臺按半面積計入）。合計302。24平方米，最終按建筑實際面積為準。

第二條：承包方式。

3、隔熱層、屋頂蓋瓦不再計工價；

4、工程承包內容：土建工程、雨水排水及房屋裝修；

5、基礎由甲方負責，乙方負責回填。

6、甲方負責門窗（包括鋁合金窗、卷簾門、防盜門、不銹鋼欄桿）的安裝。

7、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。

8、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則，不能隨意帶走甲方提供的任何建材，否則按雙倍價奉還。

第三條：工程工期。

1、甲方規定動工時間為年月日至年月乙方不得提前和推后。

2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

第四條：工程質量。

1、整個工程、寬按設計圖紙按質、按量完成，并達到符合國家施工規范。

2、房屋結構按照設計圖紙布局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定并通知乙方處理，甲方請設計人員參與監督施工質量，每道施工需經甲方設計人員/甲方驗收合格后乙方方能進行下一環節施工。

3、鋼筋工程：要求采用電渣壓力焊（坡屋頂鋼筋搭接）。

4、地面工程：一層鋪貼地磚。

5、外觀工程：整幢樓內外水泥清光到頂。

6、門窗工程：乙方負責埋設安裝所有門窗用到的預埋件。

7、樓梯工程：樓梯上貼瓷磚。

8、水電工程：陽臺、屋頂排水設施安裝。

9、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

第五條：施工費結算方式。

1、合同簽定后，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，基礎工程完工后，甲方付給乙方工程款元；第一層主體工程完工（第一層樓頂結束）后方付乙方壹萬元；第二層主體工程完工（第二層樓頂結束）后甲方付乙方貳萬元；其余款項待工程按圖紙施工完成，通過驗收后一次付清。工程裝飾完工并交付甲方使用后，雙方結算，由甲方一次性付清工程余款（質量保證金20xx元除外）。乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰墻體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。如存在嚴重工程質量問題，乙方應承擔全部責任。

2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。

第六條：安全生產及其它。

1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

2、在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

3、施工期內，工程質量由甲方監督施工質量。

第五條：合同終止與生效。

1、本合同自甲、乙雙方簽字并加蓋手印后生效（合同涂改無效）雙方履行完成合同條款內容后終止。

2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力，未盡事宜甲乙雙方另行商定。

3、合同訂立地點：貴州省貴陽市息烽縣永靖鎮雨灑村一組。（下無正文）。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。

民房承建施工合同（熱門21篇）篇十三

甲方：地址：電話：

乙方：地址：電話：

就乙方承建甲方房屋事宜，經雙方友好協商，達成協議如下：

一、工程基本情況：

1、施工位置：村。

2、承建方式：包工不包料，甲方提供建筑材料，乙方負責組織施工。

3、工程內容：建筑式樣見附件一。

二、施工價款及付款方式。

1、按實際建筑面積每平方米人民幣計算工程款。

3、全部工程完工經甲方驗收合格后，甲方在七個工作日內一次性付清百分之五質保金外的剩余工程款。乙方應提供正規發票。

三、甲方責任。

1、及時提供建筑所需各種材料，甲方應將材料運至施工現場50米內。

2、負責平整施工場地，水電通至現場，承擔水電費用。

3、為乙方提供住房，乙方及其員工應妥善使用，不得損壞。

4、協調周邊關系，保證施工順利進行。

四、乙方責任。

1、自帶建筑所需工具設備，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、竹木等。

2、按甲方要求施工，接受甲方及其指定人員監督，保證施工質量，杜絕浪費材料。

3、乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決(住房由甲方提供)。

4、乙方施工人員如需攜帶物品外出需持甲方提供的“出門條”方可放行。

五、工程要求：

1、按甲方提供的建筑方案施工，如有變更，所涉及工程費用增減雙方另行協商。

2、建筑主體室內墻面為水泥毛面，室內地坪為水泥抹光，外立面水泥抹平。

3、屋面為巖棉彩鋼瓦屋面。

4、房屋散水寬80公分。

5、乙方按甲方要求預設和預埋有關設施。

六、工程質量。

1、乙方嚴格按甲方要求施工，砌體工程，砂漿的飽滿度必須達到85%以上，要做到橫平豎直。

2、保證建筑成品的垂直度、平整度等指標達到相關要求。

3、對于有違質量安全的設計和要求，如鋼筋的選配、水泥的配比等，乙方可提修改意見。

4、甲方承擔建筑材料的質量責任。.

1、甲方負責看護施工現場，包括材料、建筑物等。

2、乙方應安全施工，杜絕事故，承擔因乙方原因造成事故的責任和由此發生的費用。

3、甲方應保證施工現場周圍有相應的安全距離，告誡并勸離靠近施工現場的無關人員。

八、工期及工期延誤。

1、施工期限自月日至日。

2、對于雨雪、高溫、大風等不可抗力造成的停工，工期順延。

3、如遇停水、停電、非乙方原因造成的停工，三天內，雙方互不承擔責任，工期順延;超過三天，甲方按乙方工人每人每天15元向乙方支付工人生活費;超過十天，乙方可以終止協議，甲方應清算工程量一次性向乙方結清工程款。

九、其他。

乙方應配合甲方安排的其他分項工程施工，并給予充分便利，分項工程施工方及乙方應保護其他施工方的設備和成果，如有損壞由責任方承擔。

十、違約責任和爭議的`解決。

1、乙方所做工程質量未達到雙方約定的，乙方負責無償修理、返工或重作。

2、乙方原因造成工期延誤，乙方按每天向甲方支付違約金。

3、甲方若未按協議約定支付工程款，按每天(大寫)。

4、若雙方發生爭議，甲乙雙方協商解決，若協商無果可申請仲裁。

十一、本合同一式四份，自簽訂之日起生效。未盡事宜，雙方另行商定。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

民房承建施工合同（熱門21篇）篇十四

乙方：_________________。

一、此次建房的施工承包方式為乙方包工，甲方包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備，甲方負責建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由甲方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的一切傷亡事故由乙方負完全責任，與甲方無關。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。

二、被建房屋的建筑面積為___________平方米，甲方將包括地梁在內的的'房屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中包括貼外墻的瓷磚、樓梯及其附屬設施、)乙方的施工承包房子主體單價為每平方米___________(大寫：_________________元)元整。平方面積以滴水為界;樓梯1個平方按兩個平方計算。二層多砌一堵擋土墻。

三、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。自簽訂之日起生效。

發包方(簽字)：__________________。

承包方(蓋章)：__________________。

_________年______月______日。

_________年______月______日。

民房承建施工合同（熱門21篇）篇十五

根據《中華人民共和國民法典》和相關法律法規等規定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經甲乙雙方協商同意簽訂本合同。

第一條工程概況。

(三)工程范圍：_________________________________________________。

(四)工程總造價：經雙方確定本工程實行雙包(包工包料)，含框架及內外粉，門窗和水電安裝，綜合單價為500元每平方米，工程量為按實際收方結算，全部工程造價暫定為人民幣__________萬元，大寫__________。

第二條工程期限。

根據雙方協商工程期限自________年____月____日起至________年____月____日止。乙方必須在雙方約定期限完成施工，超過期限則由乙方承擔一切后果。因惡劣天氣或自然災害引起誤工則工期順延。

第三條工程質量。

乙方根據甲方的要求進行施工，確保工程質量。

第四條工程價款結算。

(一)本合同全部工程造價的結算按下列方式辦理：

本合同的工程量是暫定數量，待甲乙雙方共同校定后作為最終結算的依據。按實際簽證結算。

(二)工程價款結算與撥付辦法;。

第二層完工付。

第二層工程量的80%。

第三層完工后付。

第三層工程量的100%，所有工程完工并經甲方驗收合格后付清尾款。

第五條雙方責任。

(一)甲方責任。

1、甲方應負責施工現場周邊鄰居關系協調，以保證施工材料、設備等能順利進出場。

2、甲方應提供乙方施工所需的水、電接口。

3、工程竣工后，甲方應組織專門人員在____日內進行驗收。

(二)乙方責任。

1、乙方根據甲方的要求施工編制施工方案，并經甲方同意后施工。

2、乙方應按照雙方約定的.施工方案嚴格組織施工。

3、乙方應制定安全措施，加強對現場施工人員的安全教育，如發生事故應由乙方自行負擔。

4、乙方應合理組織施工和機械車輛調配，保證工程按期完成。

5、乙方應服從甲方工地代表的統一指揮。

第六條合同糾紛。

因履行本合同發生的一切爭議，由當事人雙方協商或調解解決，協商或調解不成，從以下兩種方式種選擇其中一種(在所選項下打a;adc;，如選擇仲裁方式，請注明具體仲裁委員會)。

1、提交_______________仲裁委員會()。

2、依法向人民法院起訴()。

第七條附則。

(一)本合同自雙方簽字后生效，合同履行完畢后自行無效。

(二)本合同如有未盡事宜，雙方可以根據具體情況議定附加條款，以便共同遵守。

(三)本合同正本甲、乙雙方各執一份，副本應按相關法律法規的規定向有關部門簽證備案。

第八條附加條款。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

________年____月____日________年____月____日。

民房承建施工合同（熱門21篇）篇十六

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

甲方現有私人住宅一幢需要建，經甲乙雙方協商交由乙方張正發承攬施工，為明確雙方權利義務，訂立如下協議：

一、承包方式：采用包工不包料，甲方保障材料供應，乙方負責施工。

二、價款：按建筑面積每平方米270元(貳佰柒拾元整)計價，該價款已經包括該幢房屋水、電安裝，化糞池建在院子內，污水處理必須與公共設施相連接，必須處理與相連房屋墻縫防水部分等費用。(樓頂和衛生間防水膏油施工，門窗安裝由甲方負責，乙方配合)

三、建筑面積計算方式：按照國家規定的建筑面積計算方法進行計算。

四、驗收標準：達到國家驗收標準。

五、保質期：從房屋驗收之日起一年。

六、價款支付和時間：開工時，由甲方支付乙方5000.00(伍仟元整)，一層頂澆完后支付10000.00(壹萬元整)，二層頂澆完后3日內支付10000.00(壹萬元整)，三層頂澆完后3日內支付10000.00(壹萬元整)，四層封頂后5日內支付20xx0.00(貳萬元整)。其余款項等全部工程驗收結束后支付30000.00(叁萬元整)，剩余部分等一年保質期滿后全部支付。

七、工程時間：20xx年10月14日至20xx年2月28日，若因特殊原因(政府行為或甲方原因)按照停工天數順延工期。

八、乙方必須嚴格按照甲方提供的圖紙及甲方意圖施工。

九、第四層房頂全部貼地板磚，外墻前后貼瓷磚

十、 甲方權利、義務

1. 甲方提供圖紙，保證建筑材料的及時供應，支付工程款，承擔施工中的`水、電費用和做防水層費用。

2. 工程質量監督權力。甲方(含聘請的工程技術人員)有權監督乙方施工工程中的每一個環節;遇有重要部分和隱蔽工程部位，在隱蔽前甲方應進行驗收，驗收不合格或乙方不按圖紙及更改要求施工，甲方有權要求乙方返工，乙方不得拒絕。

3. 因乙方不按期完工或不按質量施工，以及無故停工的，甲方書面通知3日仍不改正或施工的，甲方可以將所剩余工程收回發包給他人。

4. 不屬于甲方支付的稅收和費用，甲方拒絕支付，乙方自負。

十一、乙方權利、義務

1. 乙方嚴格按照設計圖紙和更改要求以及施工操作規范質量標準進行施工，不得浪費材料和偷工減料，確保工程質量;若因不按照相關要求施工，和經過甲方驗收不合格，造成工程返工的應承擔返工材料費和工時費。

2. 自帶施工所需建筑工具、用具，包括模板、機械等，如：沙漿攪拌機、混凝土攪拌機、震動器、電焊機、抽水機等。

3. 乙方負責施工工程中所需的水、電架設和水、電安全管理，甲方除支付水、電費外，因乙方對水、電管理不善所導致的一切后果由乙方承擔責任。

4. 重要部位和隱蔽工程部分，乙方在施工前和隱蔽前應通知甲方進行驗收合格后方可繼續施工，不得以任何理由擅自施工。

5. 乙方對所需要的材料提前做出計劃，并在合理期限內通知甲方備料，不得無計劃而影響甲方備料。

6. 乙方負責整個工地施工人員及周圍人、畜安全，若發生工傷事故及傷害他人事故，一切責任由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

7. 乙方在施工工程中造成甲方的物品及材料損失的，由乙方賠償。

十二、未盡事宜雙方本著公平、合理原則進行協商。價款支付、工程竣工期限，雙方均不得違反，否則支付對方5%的違約金。

本合同一式二份，由雙方共同簽字后即發生法律效力，雙方不得任意更改、違反，否則應承擔相應法律責任。

甲方：

乙方：

年 月 日：

民房承建施工合同（熱門21篇）篇十七

甲方：

乙方：

甲方將位于居住房屋交由乙方施工，為確保工程質量、圓滿完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。

第一條：工程概況。

1、工程結構：地面3層，均為磚混結構。

2、建筑面積(施工計算方式)：一層97.88平方米(不含樓梯)，樓梯9.62×2=19.24平方米;二層93平方米(不含樓梯，陽臺按半面積計入)，樓梯7.86×2=15.72平方米;三層76.4平方米(陽臺按半面積計入)。合計302.24平方米，最終按建筑實際面積為準。

第二條：承包方式。

3、隔熱層、屋頂蓋瓦不再計工價;。

4、工程承包內容：土建工程、雨水排水及房屋裝修;。

5、基礎由甲方負責，乙方負責回填。

6、甲方負責門窗(包括鋁合金窗、卷簾門、防盜門、不銹鋼欄桿)的安裝。

7、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。

8、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則，不能隨意帶走甲方提供的任何建材，否則按雙倍價奉還。

第三條：工程工期。

1、甲方規定動工時間為年月日至年月乙方不得提前和推后。

2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

第四條：工程質量。

1、整個工程、寬按設計圖紙按質、按量完成，并達到符合國家施工規范。

2、房屋結構按照設計圖紙布局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定并通知乙方處理，甲方請設計人員參與監督施工質量，每道施工需經甲方設計人員/甲方驗收合格后乙方方能進行下一環節施工。

3、鋼筋工程：要求采用電渣壓力焊(坡屋頂鋼筋搭接)。

4、地面工程：一層鋪貼地磚。

5、外觀工程：整幢樓內外水泥清光到頂。

6、門窗工程：乙方負責埋設安裝所有門窗用到的預埋件。

7、樓梯工程：樓梯上貼瓷磚。

8、水電工程：陽臺、屋頂排水設施安裝。

9、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

第五條：施工費結算方式。

1、合同簽定后，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，基礎工程完工后，甲方付給乙方工程款元;第一層主體工程完工(第一層樓頂結束)后方付乙方壹萬元;第二層主體工程完工(第二層樓頂結束)后甲方付乙方貳萬元;其余款項待工程按圖紙施工完成，通過驗收后一次付清。工程裝飾完工并交付甲方使用后，雙方結算，由甲方一次性付清工程余款(質量保證金20xx元除外)。

2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。

第六條：安全生產及其它。

1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

2、在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

3、施工期內，工程質量由甲方監督施工質量。

第五條：合同終止與生效。

1、本合同自甲、乙雙方簽字并加蓋手印后生效(合同涂改無效)雙方履行完成合同條款內容后終止。

2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力，未盡事宜甲乙雙方另行商定。

3、合同訂立地點：貴州省貴陽市息烽縣永靖鎮雨灑村一組。(下無正文)。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

民房承建施工合同（熱門21篇）篇十八

甲方：地址：電話：

乙方：地址：電話：

就乙方承建甲方房屋事宜，經雙方友好協商，達成協議如下：

一、工程基本情況：

1、施工位置：村。

2、承建方式：包工不包料，甲方提供建筑材料，乙方負責組織施工。

3、工程內容：建筑式樣見附件一。

二、施工價款及付款方式。

1、按實際建筑面積每平方米人民幣計算工程款。

3、全部工程完工經甲方驗收合格后，甲方在七個工作日內一次性付清百分之五質保金外的剩余工程款。乙方應提供正規發票。

三、甲方責任。

1、及時提供建筑所需各種材料，甲方應將材料運至施工現場50米內。

2、負責平整施工場地，水電通至現場，承擔水電費用。

3、為乙方提供住房，乙方及其員工應妥善使用，不得損壞。

4、協調周邊關系，保證施工順利進行。

四、乙方責任。

1、自帶建筑所需工具設備，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、竹木等。

2、按甲方要求施工，接受甲方及其指定人員監督，保證施工質量，杜絕浪費材料。

3、乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決(住房由甲方提供)。

4、乙方施工人員如需攜帶物品外出需持甲方提供的出門條方可放行。

五、工程要求：

1、按甲方提供的建筑方案施工，如有變更，所涉及工程費用增減雙方另行協商。

2、建筑主體室內墻面為水泥毛面，室內地坪為水泥抹光，外立面水泥抹平。

3、屋面為巖棉彩鋼瓦屋面。

4、房屋散水寬80公分。

5、乙方按甲方要求預設和預埋有關設施。

六、工程質量。

1、乙方嚴格按甲方要求施工，砌體工程，砂漿的飽滿度必須達到85%以上，要做到橫平豎直。

2、保證建筑成品的垂直度、平整度等指標達到相關要求。

3、對于有違質量安全的設計和要求，如鋼筋的選配、水泥的配比等，乙方可提修改意見。

4、甲方承擔建筑材料的質量責任。.

1、甲方負責看護施工現場，包括材料、建筑物等。

2、乙方應安全施工，杜絕事故，承擔因乙方原因造成事故的責任和由此發生的費用。

3、甲方應保證施工現場周圍有相應的安全距離，告誡并勸離靠近施工現場的無關人員。

八、工期及工期延誤。

1、施工期限自月日至日。

2、對于雨雪、高溫、大風等不可抗力造成的停工，工期順延。

3、如遇停水、停電、非乙方原因造成的停工，三天內，雙方互不承擔責任，工期順延;超過三天，甲方按乙方工人每人每天15元向乙方支付工人生活費;超過十天，乙方可以終止協議，甲方應清算工程量一次性向乙方結清工程款。

九、其他。

乙方應配合甲方安排的其他分項工程施工，并給予充分便利，分項工程施工方及乙方應保護其他施工方的設備和成果，如有損壞由責任方承擔。

十、違約責任和爭議的解決。

1、乙方所做工程質量未達到雙方約定的，乙方負責無償修理、返工或重作。

2、乙方原因造成工期延誤，乙方按每天向甲方支付違約金。

3、甲方若未按協議約定支付工程款，按每天(大寫)。

4、若雙方發生爭議，甲乙雙方協商解決，若協商無果可申請仲裁。

十

一、本合同一式四份，自簽訂之日起生效。未盡事宜，雙方另行商定。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

民房承建施工合同（熱門21篇）篇十九

甲方：

乙方：

經甲乙雙方反復協商在平等自愿互利互惠的前提下特訂立協議如下：

一，承包方式：包工包料。

二，承包價格：按建筑面積530元/平方計算，實做實收。

三，承包內容：

1.基礎工程：樁基在1.5-2米內，水泥螺紋鋼筋，由乙方承擔，正負零以上為磚混結構，一樓高4.8米為框架結構，按1.5倍計算，二樓/三樓磚混結構高3米，加一屋面尖子3米按0.5計算。

施工所用水泥為三峽正宗500號水泥，所用鋼筋為國標，大梁用25螺紋鋼，牛腿22螺紋鋼，結構按甲方提供的圖紙方案為準，如出現質量問題由乙方負全部責任。

2.裝飾工程：內外墻混合砂漿收光，室內石灰標白樓內地面水泥收光，正宗水、電材料安裝進戶。正面瓷磚不低于20元/平方，窗戶價格在120元/平方，超出部份由甲方承擔。

四，責任劃分：

1.雙方責任：乙方負責現場施工，安全生產及施工人員管理，周圍關系由甲方處理，城管方面關系由甲乙雙方共同負責，協調所產生的費用由甲方負責。

2.安全責任：安全施工方面由乙方負責，如有安全事故，所發生的費用全部由乙方承擔，甲方概不負責。

五，計算方式：

樓梯面積按1.5倍計算，但要減去樓層面積。現澆部份按1.3倍計算，但要減去樓層面積。其余部分實做實收。

六，甲方對乙方天蓋要求如下：

1.檁子不少于8-10根，按50公分/檁。

2.紅瓦用安陸優質紅瓦。

七：付款方式：

樓房下樁基付款四萬元，甲方先期所進材料計價后，由乙方驗收，寫下工程預付款收條，自樁基完工后即可充抵工程結算款。一樓二樓蓋板共付款四萬元，三樓蓋板上梁付款三萬元，下余部分樓房完工付整棟樓房造價的90%，剩余的10%為質量保證金，在20__年底一次付清。

八：本合同一式兩份，雙方各執一份，本合同未盡事宜由雙方協商解決。

本合同自簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

民房承建施工合同（熱門21篇）篇二十

根據《中華人民共和國民法典》和相關法律法規等規定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經甲乙雙方協商同意簽訂本合同。

第一條工程概況。

(三)工程范圍：_________________________________________________。

(四)工程總造價：經雙方確定本工程實行雙包(包工包料)，含框架及內外粉，門窗和水電安裝，綜合單價為500元每平方米，工程量為按實際收方結算，全部工程造價暫定為人民幣__________萬元，大寫__________。

第二條工程期限。

根據雙方協商工程期限自20xx年5月20日起至20xx年6月5日止。乙方必須在雙方約定期限完成施工，超過期限則由乙方承擔一切后果。因惡劣天氣或自然災害引起誤工則工期順延。

第三條工程質量。

乙方根據甲方的要求進行施工，確保工程質量。

第四條工程價款結算。

(一)本合同全部工程造價的結算按下列方式辦理：

本合同的工程量是暫定數量，待甲乙雙方共同校定后作為最終結算的依據。按實際簽證結算。

(二)工程價款結算與撥付辦法;第二層完工付第二層工程量的80%，第三層完工后付第三層工程量的100%，所有工程完工并經甲方驗收合格后付清尾款。

第五條雙方責任。

(一)甲方責任。

1、甲方應負責施工現場周邊鄰居關系協調，以保證施工材料、設備等能順利進出場。

2、甲方應提供乙方施工所需的水、電接口。

3、工程竣工后，甲方應組織專門人員在______日內進行驗收。

(二)乙方責任。

1、乙方根據甲方的要求施工編制施工方案，并經甲方同意后施工。

2、乙方應按照雙方約定的施工方案嚴格組織施工。

3、乙方應制定安全措施，加強對現場施工人員的安全教育，如發生事故應由乙方自行負擔。

4、乙方應合理組織施工和機械車輛調配，保證工程按期完成。

5、乙方應服從甲方工地代表的統一指揮。

第六條合同糾紛。

因履行本合同發生的一切爭議，由當事人雙方協商或調解解決，協商或調解不成，從以下兩種方式種選擇其中一種(在所選項下打，如選擇仲裁方式，請注明具體仲裁委員會)。

1、提交_______________仲裁委員會()。

2、依法向人民法院起訴()。

第七條附則。

(一)本合同自雙方簽字后生效，合同履行完畢后自行無效。

(二)本合同如有未盡事宜，雙方可以根據具體情況議定附加條款，以便共同遵守。

(三)本合同正本甲、乙雙方各執一份，副本應按相關法律法規的規定向有關部門簽證備案。

第八條附加條款。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

民房承建施工合同（熱門21篇）篇二十一

甲方：

乙方：

經甲乙雙方反復協商在平等自愿互利互惠的前提下特訂立協議如下：

包工包料。

按建筑面積530元平方計算，實做實收。

1.基礎工程：

樁基在1.5-2米內，水泥螺紋鋼筋，由乙方承擔，正負零以上為磚混結構，一樓高4.8米為框架結構，按1.5倍計算，二樓三樓磚混結構高3米，加一屋面尖子3米按0.5計算。施工所用水泥為三峽正宗500號水泥，所用鋼筋為國標，大梁用25螺紋鋼，牛腿22螺紋鋼，結構按甲方提供的圖紙方案為準，如出現質量問題由乙方負全部責任。

2.裝飾工程：

內外墻混合砂漿收光，室內石灰標白樓內地面水泥收光，正宗水、電材料安裝進戶。正面瓷磚不低于20元平方，窗戶價格在120元平方，超出部份由甲方承擔。

1.雙方責任：乙方負責現場施工，安全生產及施工人員管理，周圍關系由甲方處理，城管方面關系由甲乙雙方共同負責，協調所產生的費用由甲方負責。

2.安全責任：安全施工方面由乙方負責，如有安全事故，所發生的費用全部由乙方承擔，甲方概不負責。

樓梯面積按1.5倍計算，但要減去樓層面積。現澆部份按1.3倍計算，但要減去樓層面積。其余部分實做實收。

1.檁子不少于8-10根，按50公分檁。

2.紅瓦用安陸優質紅瓦。

樓房下樁基付款四萬元，甲方先期所進材料計價后，由乙方驗收，寫下工程預付款收條，自樁基完工后即可充抵工程結算款。一樓二樓蓋板共付款四萬元，三樓蓋板上梁付款三萬元，下余部分樓房完工付整棟樓房造價的90%，剩余的10%為質量保證金，在________年底一次付清。

甲方(公章)：_________。

_______年______月_____日。

乙方(公章)：_________。

_______年______月_____日。