通過簽訂裝修合同，可以明確裝修工程的起止時(shí)間和工程進(jìn)度。下面是一些常見的裝修合同常用語(yǔ)句，供大家參考和引用。

裝飾裝修合同的判決（實(shí)用15篇）篇一

發(fā)包人： 承包人：

住所： 住所：

委托代理人： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

電話： 法定代表人：

電話： bp機(jī)號(hào)：

委托代理人： 電話：

本工程設(shè)計(jì)人： 電話：

施工隊(duì)負(fù)責(zé)人： 電話：

依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

1.1 工程地點(diǎn)：____________________________________________________。

1.2 工程內(nèi)容及做法(詳見附表1：家庭裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表。附表2家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。

1.3 工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式。

(1)承包人包工、包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);

(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

1.5 合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為(大寫)：_______________________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。

若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。

雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙)，設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)______________________元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。

4.2 提供施工期間的水源、電源;

4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;

4.6 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。

5.2 嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

5.3 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;

5.4 保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

工程項(xiàng)目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見附表7：家庭裝飾裝修工程變更單)。

7.2 由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。

8.1 對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更：

(2)不可抗力;

(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

8.2 因發(fā)包人未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。

8.3 發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

8.4 因承包人責(zé)任不能按期開工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由承包人承擔(dān)，工期不順延。

施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，由_____________________________部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人負(fù)責(zé)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人負(fù)責(zé)。

10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：

(3)_______________________________________________________________。

承包人應(yīng)提前二天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單)。

10.2 工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單)。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)。

10.3 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽之日起保修期為__________________________月。驗(yàn)收合格簽后，填寫工程保修單(見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單)。

11.1 雙方約定按下列第_______種方式支付工程款：

(1) 合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

支付次數(shù) 支付時(shí)間 支付金額

第一次 開工前三日工程進(jìn)度過半雙方驗(yàn)收合格 支付 ____元

第二次 開工前三日工程進(jìn)度過半雙方驗(yàn)收合格 支付 ____元

第三次 開工前三日工程進(jìn)度過半雙方驗(yàn)收合格 支付 ____元

11.2工程驗(yàn)收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后_______日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)并簽，發(fā)包人應(yīng)在簽時(shí)向承包人結(jié)清工程尾款。

11.3工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

12.1 合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給雙方造成損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

12.2 未辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。

12.3 因一方原因，造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

12.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______________元。

12.5 由于承包人原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。

12.6 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金__________元。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____________種方式解決：

(二)依法向人民法院提起訴訟。

14.1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)，發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(大寫)_____________________________元(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。

14.2 施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人________負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_______把，由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。

14.3 施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：

上午______點(diǎn)_______分至______點(diǎn)______分;

下午______點(diǎn)_______分至______點(diǎn)______分;

16.1 本合同經(jīng)雙方簽(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

16.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

16.3 本合同一式_________份，雙方各執(zhí)____________份，___________部門_____份。

16.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

合同附件：

附表1-1：家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表(一)

附表1-2：家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表(二)

附表1-3：家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表(三)

附表2：家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表

附表3：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單

附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表

附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表

附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙

附表7;家庭居室裝飾裝修工程變更單

附表 8：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單

附表 9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單

附表 10：家庭居室裝飾裝修工程保修單

發(fā)包人 (簽)：_____ 承包人(蓋章)：______

法定代表人：__________

委托代理人：__________

________年____月____日 ________年____月____日

鑒證意見：____________

鑒證機(jī)關(guān)(章)________

經(jīng)辦人：______________

________年____月____日

裝飾裝修合同的判決（實(shí)用15篇）篇二

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方委托乙方進(jìn)行裝修裝飾。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同），以便共同遵守。

1、工程地址：__________

2、工程概況：等裝飾面積_________平方米。

3、施工內(nèi)容：拆除、清運(yùn)、裝飾改造等項(xiàng)目。

4、委托方式：包工包料。

5、工程開工日期：__________年_________月________日

6、工程竣工日期：________年________月________日

7、工程總天數(shù)：27天

工程價(jià)款（金額大寫）__________元。（以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)）

1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。

2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，合格。

3、施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，乙方應(yīng)按照甲方的要求完成，甲方應(yīng)支付因此增加的費(fèi)用。

4、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)，但乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出專業(yè)的合理意見，如甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備有明顯的質(zhì)量問題，乙方?jīng)]有提出異議的，乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)因此造成的損失承擔(dān)_________%的賠償責(zé)任；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

6、施工中，甲方有權(quán)隨時(shí)對(duì)乙方的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方返工重做，檢查和返工費(fèi)由乙方承擔(dān)，工期不變。甲方對(duì)乙方的施工提出修改建議，乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方的要求辦理。

1、乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定、甲方要求進(jìn)行材料采購(gòu)。

2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

3、甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，保管費(fèi)甲方承擔(dān)。

1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付工程價(jià)款的'________%作為預(yù)付款；當(dāng)項(xiàng)目完成一半時(shí)，甲方即支付工程價(jià)款的__________%；項(xiàng)目完工后，甲方即支付工程價(jià)款的________%。甲方工程竣工驗(yàn)收合格并且乙方向甲方交付全部工程后，甲方支付至工程總價(jià)款的_________%。余款作為工程質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿后，甲方一次性付清。質(zhì)保期為壹年，自甲方工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。

2、付款要求按合同要求支付

3、付款時(shí)間按合同約定時(shí)間

4、甲方工程竣工驗(yàn)收合格，乙方立即向甲方辦理移交竣工資料手續(xù)。雙方?jīng)Q算后，甲方除質(zhì)保金外，付清其他工程價(jià)款，乙方應(yīng)按甲方要求及時(shí)開具合法的統(tǒng)一發(fā)票。工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，要簽訂變更洽商單，待項(xiàng)目完工時(shí)一并結(jié)算。

1、在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

2、由于工期緊，甲方應(yīng)給乙方適當(dāng)?shù)内s工措施費(fèi)。

1、工程質(zhì)量驗(yàn)收，除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后三日內(nèi)，乙方應(yīng)書面通知并組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，乙方向甲方移交全部工程，雙方辦理工程結(jié)算手續(xù)。

2、乙方書面通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗(yàn)收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。

1、甲方

必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。

二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。

如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位，應(yīng)事先取得相鄰方及物業(yè)管理部門的同意。

2、乙方

應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì)；如是下屬分支機(jī)構(gòu)，也須有上級(jí)公司出具的證明；經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必須有法人代表的委托證書。

指派（姓名）________為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

嚴(yán)格履行合同，實(shí)行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

在施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為12個(gè)月。

乙方負(fù)責(zé)乙方工人的文明安全施工，如乙方工人發(fā)生事故造成任何人身?yè)p害或財(cái)產(chǎn)損失的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，如因此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)予以賠償。

未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自將工程轉(zhuǎn)包或分包。

1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的1%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

2、甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)在逾期________日后停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。

3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。

4、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工程價(jià)款的1%作為違約金支付給甲方。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以工程價(jià)款的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方。

5、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，工期順延。

6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需甲方簽證，工期順延，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。

7、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改乙方施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。

1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向工程所在地行業(yè)協(xié)會(huì)投訴。

2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以選擇一下第________種方式解決：

3、按照本合同約定向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

4、向工程所在地法院提起訴訟。

1、合同經(jīng)雙方蓋章簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的1%交付違約金，并辦理解除合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

1、本合同和合同附件自雙方蓋章，簽字后生效。

2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同一式四份，甲方二份，乙方二份。

甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

法定代表人：________法定代表人：________

委托代表人：________委托代表人：________

日期：________日期：________

電話：________電話：________

開戶銀行：________開戶銀行：________

帳號(hào)：________帳號(hào)：________

裝飾裝修合同的判決（實(shí)用15篇）篇三

地址：_______________。

反訴請(qǐng)求：

1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費(fèi)用_______元；

3、反訴費(fèi)用由被反訴人承擔(dān)。

事實(shí)與理由：

20xx年12月，反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點(diǎn)位于江寧區(qū)宏運(yùn)國(guó)際村b16。合同約定工程期限66天，竣工日期20xx年2月5日；工程實(shí)行工程監(jiān)理；工程竣工后，被反訴人應(yīng)通知反訴人驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后，雙方進(jìn)行工程結(jié)算；由于被反訴人延誤工期的，每延誤一天應(yīng)支付違約金80元。20xx年4月經(jīng)監(jiān)理方階段驗(yàn)收并提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進(jìn)行整改。無(wú)奈，后反訴人另找他人部分整改，并支付費(fèi)用2497元。

另，被反訴人直至20xx年6月30日木工工程部分才全部結(jié)束，已延誤工期145天。

綜上所述，為了依法維護(hù)反訴人的合法權(quán)益，今特向貴院提起反訴，請(qǐng)求依法判決。

此致

南京市江寧區(qū)人民法院。

反訴人：_________________。

_____年_____月_____日。

裝飾裝修合同的判決（實(shí)用15篇）篇四

甲方：

電話：

身份證號(hào)：

乙方：

電話：

身份證號(hào)：

1、工程地址：

2、工程總價(jià)：82000元。大寫：八萬(wàn)二千圓整。

3、委托方式：包工包料。

4、工程工期：100天。20xx年5月9日至20xx年8月19日。

2、泥工：水泥[烏蒙山325水泥]、防水[js991防水]、灶臺(tái)石[人造石音石160元每米]。

3、木工：木方[3x5木方]、木工板[威建]。

1、兩個(gè)臥室、一個(gè)客廳、一個(gè)廚房、一個(gè)衛(wèi)生間建墻、玻璃封頂[45x75]不銹鋼管架子上封1.2鋼化玻璃封頂。

2、水電：水電安裝、安裝開關(guān)及插座。

3、泥工：廚房、衛(wèi)生間、客廳飯廳、臥室、地磚墻壁沾貼、廚房地柜制作、新建墻體外墻面磚沾貼。瓷磚由乙方購(gòu)買。

4、木工：客廳、飯廳、臥室、廚房、衛(wèi)生間、塑料扣板吊頂、鞋柜1.5米、主臥室衣柜2米、客臥衣柜2米、廚房吊柜3米、電視背景墻制作。

注：衣柜移門由乙方購(gòu)買每平方米130元。

5、油漆、墻紙、客廳兩個(gè)臥室滿貼墻紙，全室新制作家具三次油漆噴圖。

6、防盜門3個(gè)、塑鋼窗6個(gè)、塑鋼門3個(gè)、套裝門1個(gè)、客廳雙扇移門1個(gè)、防護(hù)欄6個(gè)。

如乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有完成一切工程甲方有權(quán)按每超出一天扣200元處理。如甲方在乙方要求付款在兩天內(nèi)沒有付款而影響工期乙方有權(quán)向甲方出延期要求。

在施工過程中若出現(xiàn)一切安全事故如傷到工人，行人及車輛與甲方無(wú)關(guān)，乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。

本合同一式兩分經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，雙方各執(zhí)一份，增加項(xiàng)目雙方友好協(xié)商。

本合同不含熱水器、油煙機(jī)、洗臉盆、坐便器、洗菜盆、燈具。

甲方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日。

裝飾裝修合同的判決（實(shí)用15篇）篇五

風(fēng)險(xiǎn)告知：在本裝修工程施工合同中，作為發(fā)包方，為預(yù)防欺詐問題，發(fā)包方應(yīng)當(dāng)事先了解承包方主要的情況，包括確認(rèn)承包方的主體資格是否真實(shí)與合法，該工程公司是否是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，是否具有從事民用建筑裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求;對(duì)方委派代表簽約人的，應(yīng)該要確認(rèn)簽約人的資格，若是委托代理人是否具有授權(quán)委托書;同時(shí)要事先了解承包方的經(jīng)營(yíng)范圍、社會(huì)信譽(yù)等以確定其履約能力，必要時(shí)可以去參觀承包方正在施工的現(xiàn)場(chǎng)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《建筑工程承包合同條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條工程項(xiàng)目概況

1、工程名稱：_____________________________

2、工程地點(diǎn)：_____________________________

3、工程范圍：_____________________________

4、工程內(nèi)容及做法(詳見：《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》、《施工圖紙》)。

5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家頒布的《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

6、工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

(1)乙方包工、包料。

風(fēng)險(xiǎn)告知：在本裝修工程施工合同中關(guān)于材料提供的事項(xiàng)，約定由乙方進(jìn)行材料提供，以包工包料的形式承包工程，在這里需要提醒的是，在由承包方提供材料的情況下，承包方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，同時(shí)必須符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。若承包方提供的材料和設(shè)備不符合標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)立即更換和重做。

(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》)。

第二條合同價(jià)款及調(diào)整

1、工程造價(jià)：總承包價(jià)為____________元，大寫人民幣_(tái)_________，裝修工程包含的項(xiàng)目詳見《工程預(yù)(結(jié))算表》。

2、任何一方不得擅自改變合同價(jià)款，除合同另有約定或發(fā)生下列情況之一方可作調(diào)整：

(1)甲方提出設(shè)計(jì)變更、材料變更和項(xiàng)目變更;

(2)雙方書面確認(rèn)的其他因素。

第三條工期

1、工程期限____________天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

2、若因甲方原因或其他不可歸責(zé)于雙方的`事由導(dǎo)致工程未能如期完成的，工期相應(yīng)順延。若因乙方原因(包括但不限于乙方未及時(shí)開工、中途無(wú)故停工、工程因質(zhì)量問題返工等)導(dǎo)致工程未能如期完成的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第四條工程保修

1、保修內(nèi)容、范圍：工程承包范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容。

2、保修期限：按工程通過竣工驗(yàn)收合格之次日算起，保修期為壹年。保修期內(nèi)，乙方提供工程的免費(fèi)維修服務(wù)。工程保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到甲方書面或電話通知后的24小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)勘查，并在三天內(nèi)維修完畢。

第五條施工圖紙

雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見：裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙)，設(shè)計(jì)費(fèi)__________元，由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。

第六條工程款撥付和結(jié)算

1、甲乙雙方簽訂合同后，乙方向甲方提供《工程預(yù)算表》。甲方在收到《工程結(jié)算表》的5個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付第一筆工程款人民幣_(tái)________，大寫人民幣_(tái)________。

2、工程竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，乙方向甲方提供《工程結(jié)算表》。甲方在收到《工程結(jié)算表》并核對(duì)無(wú)誤后的5個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付第二筆工程款人民幣_(tái)___________，大寫人民幣_(tái)____________。

3、乙方指定收款賬號(hào)信息為：

若收款賬號(hào)發(fā)生變更的，乙方應(yīng)及時(shí)通過書面方式通知甲方，否則甲方將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至上述賬號(hào)，即視為乙方收到相應(yīng)款項(xiàng)。

第七條雙方權(quán)利及義務(wù)

1、甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)向乙方支付工程款。

2、甲方有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量及施工進(jìn)度等進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建議。

3、甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)工程內(nèi)容進(jìn)行增加或者修改，乙方應(yīng)積極配合。

4、乙方提供的材料應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量要求，并在材料運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)后及時(shí)通知甲方進(jìn)行查驗(yàn)。如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

5、乙方保證擁有承包該工程的合法資質(zhì)，并應(yīng)按相關(guān)要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，保質(zhì)保量，按期完成工程任務(wù)。

6、乙方保證嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，嚴(yán)格按照雙方約定及甲方要求進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查并留存施工記錄。

7、施工過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。若因乙方原因?qū)е鲁霈F(xiàn)人身?yè)p害或財(cái)產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

8、乙方應(yīng)保護(hù)好原場(chǎng)所的辦公設(shè)施、設(shè)備，保證施工現(xiàn)場(chǎng)整潔，工程完成后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

第八條工程驗(yàn)收

乙方在工程完成后應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方查驗(yàn)后對(duì)工程質(zhì)量提出異議的，乙方應(yīng)配合重驗(yàn)，驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在甲方限定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，并在整改完成后及時(shí)通知甲方進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

風(fēng)險(xiǎn)告知：為了保障發(fā)包方的合理利益，在合同中應(yīng)當(dāng)明確約定對(duì)裝修工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。在裝修合同中應(yīng)當(dāng)約定，工程竣工后承包方應(yīng)通知發(fā)包方驗(yàn)收，發(fā)包方在合理時(shí)間內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。如果發(fā)包方不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織驗(yàn)收，及時(shí)通知承包方另行安排時(shí)間驗(yàn)收。若發(fā)包方在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，可要求承包方賠償或返工。

第九條違約責(zé)任

1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔(dān)本合同項(xiàng)下的義務(wù)的即構(gòu)成違約，守約方有權(quán)要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時(shí)的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。

2、若因乙方未能在約定的工期內(nèi)完成工程項(xiàng)目或遲延履行本合同約定的其他義務(wù)的，每遲延一天，乙方應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于工程總承包價(jià)百分之五的違約金;遲延超過10天的，甲方有權(quán)單方要求解除合同，并要求乙方支付相當(dāng)于工程總承包價(jià)50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務(wù)的，甲方有權(quán)要求解除合同，并要求乙方承擔(dān)相當(dāng)于工程總承包價(jià)50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

第十條合同爭(zhēng)議或糾紛處理

本合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解除，協(xié)商不成的，任何一方可將爭(zhēng)議提交甲方所在地人民法院管轄。

第十一條附則

1、本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。

2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

3、本合同一式_貳__份，雙方各執(zhí)__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。

4、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_____________________________

乙方(蓋章)：_____________________________

日期：______年______月______日

裝飾裝修合同的判決（實(shí)用15篇）篇六

注冊(cè)地址：_________

依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同），以便共同遵守。

第一條 工程概況

1.1 工程地點(diǎn)：_________市_________區(qū)（縣）_________路_________號(hào)_________樓_________室。

1.2 住房結(jié)構(gòu)：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

1.3 工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：

（1）乙方包工、包全部材料（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）；

（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）。

1.4 總價(jià)款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費(fèi)：_________，人工費(fèi)：_________，管理費(fèi)：_________，設(shè)計(jì)費(fèi)：_________，垃圾清運(yùn)費(fèi)：_________，稅金：_________，其他費(fèi)用：_________。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單）。經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。

1.6 工程內(nèi)容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表、附表二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表）。

第二條 施工單位資格

乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用，并賠償乙方損失。

第三條 材料供應(yīng)

3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表），乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收。

第四條 工程質(zhì)量

4.1 本工程執(zhí)行_________（填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程）、_________（填裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

4.2 本工程由_________方設(shè)計(jì)施工方案。

4.3 甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

4.4 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

4.5 在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》（詳見附件見）后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

4.6 施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，申請(qǐng)由_________部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

第五條 工程驗(yàn)收

5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：_________。

5.3 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗(yàn)收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表十：工程保修單）。

第六條 工程款支付方式

6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：

（3）竣工驗(yàn)收后_________日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________％的工程款。

（4）竣工驗(yàn)收合格_________年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________％的工程款。

甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。

6.2 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的，甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。

6.3 雙方款項(xiàng)往來(lái)，均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后，乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。

6.4 竣工驗(yàn)收合格后，甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價(jià)款的_________％的保修基金。竣工驗(yàn)收合格后_________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。

第七條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

第八條 工程監(jiān)理

8.1 本工程甲方委托監(jiān)理，應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。

8.2 本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無(wú)權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時(shí)，總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。

8.3 為保證施工正常進(jìn)行，甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對(duì)總監(jiān)理工程師的決定有異議時(shí)，按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時(shí)通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。

第九條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

9.1 甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

9.2 甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份（見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙），設(shè)計(jì)費(fèi)_________元由甲方支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。

9.3 使用境外圖紙，不能滿足施工需要時(shí)，雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項(xiàng)。

第十條 乙方駐工地代表

乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)：

10.1 乙方的要求、請(qǐng)求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時(shí)間后生效。

10.2 乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無(wú)法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護(hù)人員生命和工程、財(cái)產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時(shí)內(nèi)向甲方代表送交報(bào)告。責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價(jià)款，相應(yīng)順延工期；責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)費(fèi)用。

10.3 乙方代表易人，乙方應(yīng)于易人前_________天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。

第十一條 甲方工作

11.1 甲方應(yīng)在開工前_________天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項(xiàng)。

11.2 做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

11.3 如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線，負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。

11.6 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工驗(yàn)收。

第十二條 乙方工作

12.2 嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

12.3 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；

12.4 保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場(chǎng)交底。

12.6 指派_________為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜，對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員，乙方應(yīng)及時(shí)書面通知甲方。

12.7 乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購(gòu)貨發(fā)票復(fù)印件，甲方要求與原件核對(duì)的，乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格和數(shù)量。

第十三條 工程變更

工程項(xiàng)目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期（見附表七：裝飾裝修工程變更單）。

第十四條 工期延誤

14.1 對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

（1）工程量變化或設(shè)計(jì)變更；

（2）不可抗力；

（3）甲方同意工期順延的其他情況。

14.2 因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

14.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

14.4 因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

第十五條 違約責(zé)任

15.4 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________％支付違約金。

15.6 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________％向甲方支付違約金。

15.7 甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

15.8 乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

第十六條 合同的變更和解除

17.1 合同經(jīng)雙方簽字（在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門蓋章見證）生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款_________％支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

17.2 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

第十七條 垃圾清運(yùn)

因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的_________地點(diǎn)，甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用（人民幣）_________元（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。

第十八條 聲明及保證

甲方：

18.1 甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

18.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

18.3 在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4 甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

乙方：

18.1 乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

18.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

18.3 在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4 乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

第十九條 保密

雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

第二十條 不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

第二十一條 通知

21.1 根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

21.2 各方通訊地址如下：_________。

21.3 一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

第二十二條 爭(zhēng)議的處理

22.1 本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

22.2 本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

（1）提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十三條 解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

第二十四條 補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十五條 合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

委托代理人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________

附件

附件一：裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表

附件二：家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表

附件三：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)表

附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表

附件六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙

附件七：裝飾裝修工程變更單

附件八：工程驗(yàn)收單

附件九：工程結(jié)算單

附件十：工程保修單

裝飾裝修合同的判決（實(shí)用15篇）篇七

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本市住宅裝飾裝修的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等、自愿的'基礎(chǔ)上協(xié)商一致，就乙方承包甲方的住宅裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程地點(diǎn)：____________。

二、工程承包方式：包工包料。

三、承包金額：158000、00元，大寫：壹拾伍萬(wàn)捌仟元整。

四、工程期限60天。

開工日期__年_月__日

竣工日期__年_月__日

五、乙方在施工時(shí)，甲方向乙方支付生活費(fèi)5000元，工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后一次性付清全部工程款。

六、此協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字生效。

甲方（簽字）：____________。

日期：____________

乙方（簽方）：____________。

日期：____________

裝飾裝修合同的判決（實(shí)用15篇）篇八

(以下簡(jiǎn)稱甲方)：

聯(lián)系電話：

施工隊(duì)(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

聯(lián)系電話：

工程地址：使用面積：室廳衛(wèi)陽(yáng)臺(tái)廚。

清包工費(fèi)：元，大寫：其中水電工元木工元瓦工元油漆工元垃圾清運(yùn)費(fèi)元材料搬運(yùn)費(fèi)元。

1、施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)，預(yù)支生活費(fèi)：元。

2、木工完成，付元。

3、瓦工完成，付元。

4、工程竣工，付元。

5、保修金元，從竣工之日起半年后支付。

1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負(fù)責(zé)交底工作。

2、甲方若無(wú)圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可。

1、乙方應(yīng)提前3天向甲方提供需購(gòu)材料清單，甲方應(yīng)在4天內(nèi)及時(shí)采購(gòu)材料供施工隊(duì)使用，雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。

2、未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購(gòu)材料，若已采購(gòu)，甲方有權(quán)無(wú)條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費(fèi)用。

3、乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點(diǎn)購(gòu)買材料，并開具正式發(fā)票。

4、乙方應(yīng)驗(yàn)收甲方所購(gòu)建材的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向甲方及時(shí)提出并有權(quán)拒絕使用。若甲方堅(jiān)持使用，應(yīng)書面要求乙方，并承擔(dān)因材料質(zhì)量引起的損失。

5、乙方應(yīng)幫甲方收貨，核對(duì)數(shù)量和配件的準(zhǔn)確性。

6、乙方應(yīng)做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入工地現(xiàn)場(chǎng)。

7、乙方應(yīng)保證在本小區(qū)內(nèi)沒有雙包和半包的工程。

8、乙方應(yīng)做好對(duì)施工完成的成品保護(hù)工作。

9、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)偷竊現(xiàn)象，按材料價(jià)格加倍從人工費(fèi)中扣除。

從________年____月____日起至________年____月____日止，工期為天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費(fèi)元/天。

甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應(yīng)無(wú)條件搬運(yùn)。

1、垃圾袋裝化。

2、垃圾應(yīng)日日清。

3、垃圾應(yīng)由乙方清運(yùn)至物業(yè)指定的垃圾堆放場(chǎng)所。

1、開工前乙方應(yīng)向甲方提供所有施工人員的身份證復(fù)印件。

2、未經(jīng)甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。

3、甲方應(yīng)及時(shí)替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關(guān)費(fèi)。

4、乙方應(yīng)具備在____市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。

5、乙方指定由為工地現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，為替補(bǔ)負(fù)責(zé)人。

6、在合同價(jià)內(nèi)，乙方應(yīng)提供人次跟隨甲方挑選材料。

7、乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員，工地現(xiàn)場(chǎng)必須保持2人以上的施工人員。

8、未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的.安全性和良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)。

2、因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲乙雙方各自承擔(dān)一半，甲方代購(gòu)，在工程完工后結(jié)算。

1、現(xiàn)場(chǎng)禁止使用明火。

2、現(xiàn)場(chǎng)禁止吸煙。

3、油漆材料必須和其他材料分開放置。

4、工人著裝必須干凈整潔。

1、因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，乙方應(yīng)在________年內(nèi)無(wú)償維修。

2、普通維修乙方應(yīng)在甲方通知乙方后三天內(nèi)及時(shí)維修，特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時(shí)內(nèi)趕到并維修。

3、若因乙方未能按合同及時(shí)完成維修，甲方可以安排其他施工隊(duì)進(jìn)行維修工作，所發(fā)生的人工費(fèi)用按實(shí)從保修金中扣除。

1、施工項(xiàng)目清單。

2、雙方認(rèn)可的報(bào)價(jià)單。

3、乙方開出的材料采購(gòu)清單。

1、出現(xiàn)爭(zhēng)議甲乙雙方先協(xié)商。

2、協(xié)商不成可向爭(zhēng)議所在地法院提起訴訟。

甲方：

乙方：

簽章：

簽章：

簽約日期：

簽約日期：

裝飾裝修合同的判決（實(shí)用15篇）篇九

使用說明。

一、本合同文本是依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《遼寧省合同監(jiān)督條例》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定制定的示范文本，供雙方當(dāng)事人約定采用，簽訂合同前請(qǐng)仔細(xì)閱讀。

二、為維護(hù)雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益，雙方簽訂合同時(shí)應(yīng)慎重，力求內(nèi)容具體、全面、嚴(yán)密，正確選擇示范文本所提供的選擇項(xiàng)條款。家庭裝飾裝修企業(yè)應(yīng)當(dāng)格守誠(chéng)實(shí)信用，負(fù)有對(duì)合同條款正確說明的義務(wù)。

三、本合同文本所稱家庭居室裝飾裝修是指居民為改善自己的居住環(huán)境，委托他人對(duì)居住的房屋，進(jìn)行修繕處理的工程建設(shè)活動(dòng)。本合同文本由使用說明、12項(xiàng)協(xié)議條款和7個(gè)附件組成，對(duì)雙方當(dāng)事人均有約束力。文本共25頁(yè)，每頁(yè)右上角蓋有防偽的“遼寧省工商行政管理局合同示范文本監(jiān)制”章。

四、簽訂合同前發(fā)包人（業(yè)主、甲方）要驗(yàn)看承包人（裝飾裝修企業(yè)、乙方）的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和企業(yè)資質(zhì)證書。與分公司（分部）簽訂合同，除驗(yàn)看其《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及企業(yè)資質(zhì)證書外，合同應(yīng)加蓋該分公司（分部）上級(jí)公司（具有法人資格單位）的合同專用章。

五、本合同第一條第5款包工包料是指將購(gòu)買裝飾材料的工作委托乙方并由乙方施工裝修；包清工是指甲方自己購(gòu)買裝飾材料，委托乙方施工裝修。第6款開、竣工日期必須明確，該條款關(guān)系到違約責(zé)任的認(rèn)定。

六、本合同第五條第1款工程款付款方式原則上按工程進(jìn)度分階段付款，甲乙雙方如另有協(xié)商約定，可在合同中寫明。

七、家庭居室裝飾裝修每個(gè)隱蔽工程（指隱蔽在裝飾表面內(nèi)部的電器回路、上下水、煤氣、地?zé)岬裙芫€工程）結(jié)束都需進(jìn)行驗(yàn)收，并須在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。竣工總驗(yàn)收，甲乙雙方均需在驗(yàn)收單上簽字后方能交付使用。如某項(xiàng)工程不能達(dá)標(biāo)，乙方應(yīng)予整改，直到達(dá)標(biāo)為止。

八、工程竣工通過驗(yàn)收交付塑時(shí)，乙方應(yīng)同甲方簽署工程保修單，保修期從竣工驗(yàn)收合格之日算起，保修期限不低于二年。包工包料的工程對(duì)整個(gè)工程實(shí)行保修，部分包工包料的工程對(duì)相關(guān)部分實(shí)行保修，包清工的工程僅對(duì)施工質(zhì)量實(shí)行保修。

九、本合同第十條其他約定以及本合同以外的補(bǔ)充約定，不得含有不合理減輕或免除乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的內(nèi)容；與本合同的其他條款不一致的，以本合同的其他條款為準(zhǔn)。

十、本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負(fù)責(zé)解釋。

裝飾裝修合同的判決（實(shí)用15篇）篇十

住所：__________住所：______________。

委托代理人：____營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：________。

本工程設(shè)計(jì)人：_電話：______________。

施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：__電話：______________。

依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

1.1工程地點(diǎn)：____________________________________________________。

1.2工程內(nèi)容及做法(詳見附表1：家庭裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表。附表2家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。

1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式。

(1)承包人包工、包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);。

(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

1.5合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為(大寫)：_______________________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。

若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。

雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙)，設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)______________________元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。

4.2提供施工期間的水源、電源;。

4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;。

4.6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。

5.2嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;。

5.3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;。

5.4保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

工程項(xiàng)目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見附表7：家庭裝飾裝修工程變更單)。

7.2由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。

8.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更：

(2)不可抗力;。

(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

8.2因發(fā)包人未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。

8.3發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

8.4因承包人責(zé)任不能按期開工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由承包人承擔(dān)，工期不順延。

第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

裝飾裝修合同的判決（實(shí)用15篇）篇十一

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方委托乙方進(jìn)行裝修裝飾。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以便共同遵守。

第一條：工程概況。

1、工程地址：____________________。

2、工程概況：____________________(詳見本合同附件)。

總計(jì)：施工面積____________平方米。

3、施工內(nèi)容：詳見本合同附件《裝修裝飾施工內(nèi)容單》和施工圖。

4、委托方式：______________。

5、工程開工日期：______年______月______日

6、工程竣工日期：______年______月______日

7、工程總天數(shù)：________天。

第二條：工程價(jià)款(人民幣：元)。

工程價(jià)款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《裝潢工程材料預(yù)算表》。

1、材料款__________元;2、人工費(fèi)__________元;。

3、設(shè)計(jì)費(fèi)__________元;4、施工清運(yùn)費(fèi)__________元;。

5、搬卸費(fèi)__________元;6、管理費(fèi)__________元;。

7、稅金___________元;。

8、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)____________元。

第三條：質(zhì)量要求。

1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件《裝修裝飾工程材料決算清單》。

2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

3、施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，乙方應(yīng)按照甲方的要求完成，甲方應(yīng)支付因此增加的費(fèi)用，如因此導(dǎo)致工程量重大增加的，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

4、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)，但乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出專業(yè)的合理意見，如甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備有明顯的質(zhì)量問題，乙方?jīng)]有提出異議的，乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)因此造成的損失承擔(dān)___%的賠償責(zé)任;施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

6、施工中，甲方有權(quán)隨時(shí)對(duì)乙方的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方返工重做，檢查和返工費(fèi)由乙方承擔(dān)，工期不變。甲方對(duì)乙方的施工提出修改建議，乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方的要求辦理。

第四條：材料供應(yīng)。

1、乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見本合同附件《裝修裝飾工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝修裝飾工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

3、甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見本合同附件《甲方提供裝修裝飾材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

第五條：付款方式。

1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付工程價(jià)款的____%作為預(yù)付款;當(dāng)工期進(jìn)度過半(年月日)，甲方即支付工程價(jià)款的____%作為進(jìn)度款。甲方工程竣工驗(yàn)收合格并且乙方向甲方交付全部工程后，雙方進(jìn)行決算，決算完成后甲方支付雙方?jīng)Q算工程總價(jià)款的_____%。余款作為工程質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿后，甲方一次性付清。質(zhì)保期為一年，自甲方工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。

2、付款要求。

3、付款時(shí)間。

4、甲方工程竣工驗(yàn)收合格，乙方立即向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件《裝修裝飾工程質(zhì)量保修卡》。雙方?jīng)Q算后，甲方除質(zhì)保金外，付清其他工程價(jià)款，乙方應(yīng)按甲方要求及時(shí)開具合法的統(tǒng)一發(fā)票。工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，詳見本合同附件《裝修裝飾工程項(xiàng)目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并經(jīng)甲方同意由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，完工驗(yàn)收合格后單獨(dú)結(jié)清。

第六條：工程工期。

在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

第七條：工程驗(yàn)收。

1、工程質(zhì)量驗(yàn)收，詳見本合同附件《裝修裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收表》，除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后三日內(nèi)，乙方應(yīng)書面通知并組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，乙方向甲方移交全部工程，雙方辦理工程結(jié)算手續(xù)。

2、乙方書面通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗(yàn)收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。

第八條：其他事項(xiàng)。

1、甲方。

1.1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。

1.2、二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的.障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。

1.3、如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位，應(yīng)事先取得相鄰方及物業(yè)管理部門的同意。

2、乙方。

2.1、應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機(jī)構(gòu)，也須有上級(jí)公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必須有法人代表的委托證書。

2.2、指派(姓名)__________為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

2.3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

2.4、嚴(yán)格履行合同，實(shí)行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

2.5、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為個(gè)月。

2.6、乙方負(fù)責(zé)乙方工人的文明安全施工，如乙方工人發(fā)生事故造成任何人身?yè)p害或財(cái)產(chǎn)損失的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，如因此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)予以賠償。

2.7、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自將工程轉(zhuǎn)包或分包。

第九條：違約責(zé)任。

1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

2、甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)在逾期___日后停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。

3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的%支付給乙方。

4、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工程價(jià)款的%作為違約金支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的%作為誤工費(fèi)支付給乙方。

5、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，但甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備有明顯的質(zhì)量問題，乙方?jīng)]有提出異議的，乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)因此造成的損失承擔(dān)___%的賠償責(zé)任;由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變，因此發(fā)生人身?yè)p害及財(cái)產(chǎn)損失的，乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需甲方簽證，工期順延，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。

7、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改乙方施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。

第十條：爭(zhēng)議解決。

1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)投訴。

2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以選擇一下第種方式解決：

10.2.1按照本合同約定向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

10.2.2向工程所在地法院提起訴訟。

第十一條：合同的變更和終止。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

第十二條：合同生效。

1、本合同和合同附件自雙方蓋章，簽字后生效。

2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式份，

甲方：_________(蓋章)法定代表人：_________委托代表人：_________日期：_________電話：_________開戶銀行：_________帳號(hào)：_________份，乙方_________份。

裝飾裝修合同的判決（實(shí)用15篇）篇十二

裝修人：________(以下簡(jiǎn)稱甲方)。

裝飾裝修企業(yè)：________(以下簡(jiǎn)稱乙方)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、中華人民共和國(guó)建設(shè)部令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

一、裝飾施工項(xiàng)目。

1、裝飾工程地點(diǎn)：________。

2、房屋結(jié)構(gòu)：________。

3、裝飾施工內(nèi)容及要求：[詳見附表1-1、1-2：家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表(一)、(二);附表2：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙，一式二份，甲乙雙方各一份，并雙方各一份，并雙方確認(rèn)]。

4、工程承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式：

(1)乙方包工、包料(詳見附表第5：裝修企業(yè)提供裝飾裝修材料明細(xì)表);。

(3)乙方包工、甲方包料，即清包工(詳見附表4：裝修人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

二、工程期限。

工程期限________天，開工日期：________年________月________日，竣工日期：________年________月________日。

出現(xiàn)以下情形經(jīng)發(fā)包方人確認(rèn)，工程相應(yīng)順延：

(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;。

(2)不可抗力;。

(3)發(fā)包人同意順延的其他情況。

如因項(xiàng)目變更經(jīng)雙方協(xié)商，工程相應(yīng)調(diào)整。

三、工程造價(jià)及付款方式。

1、工程總造價(jià)：(大寫)：(小寫)元，

其中含：設(shè)計(jì)費(fèi)元，管理費(fèi)元，稅金元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。

(1)木工進(jìn)場(chǎng)前，支付總價(jià)款40%，計(jì)元;。

(2)油漆工進(jìn)場(chǎng)前，支付總價(jià)款17%，計(jì)元;。

(3)余款3%元，工程驗(yàn)收合格后一次付清。

包清工工程，開工前工程款一次付清。

凡因工程量變化、設(shè)計(jì)方案等原因調(diào)整工程造價(jià)的，應(yīng)在工程驗(yàn)收合格后按工程決算結(jié)清。

雙方款項(xiàng)往來(lái)，均就出具發(fā)票或正式收據(jù)。

四、材料、設(shè)備的供應(yīng)。

1、甲方提供的材料、設(shè)備見附表4：

本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，否則由此引發(fā)發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題和其他問題、乙方不承擔(dān)責(zé)任。甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃及供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)乙方驗(yàn)收簽字，并由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

2、乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備見附表5：

凡由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備必須與報(bào)價(jià)單中注明的品牌、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量相符，并應(yīng)向業(yè)主提交檢測(cè)報(bào)告，其中包括環(huán)保檢測(cè)資料。

乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備，應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，否則對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé);如乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備是經(jīng)甲方指定的，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

五、工程變更。

1、施工過程中甲方提出修改設(shè)計(jì)及增減工程項(xiàng)目時(shí)，須提前與乙方代表聯(lián)系并簽訂變更單，明確變更的價(jià)款、工期后方能進(jìn)行調(diào)整，由此引起增減費(fèi)用、工程變動(dòng)，應(yīng)在油漆工程進(jìn)場(chǎng)前按付款比例付款。(見附表6：家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

2、凡甲方私自與乙方施工人員商定變更施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

六、施工安全。

1、甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明，應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。

2、乙方在施工期內(nèi)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》，確保施工安全。

3、由于甲方或乙方提供的圖紙、工藝質(zhì)量說明違反有關(guān)安全操作規(guī)程和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，其責(zé)任就由圖紙?zhí)峁┓截?fù)責(zé)并承擔(dān)引產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、由于乙方在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。

七、工程質(zhì)量、驗(yàn)收及結(jié)算。

1、工程質(zhì)量按20xx年1月10日發(fā)布的《江蘇省db32/381—20xx住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，并按本合同約定履行。

2、甲、乙雙方應(yīng)按以下幾個(gè)階段對(duì)隱蔽工程和中間工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并填寫工程驗(yàn)收單(見附表7：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單)：(1)雜工拆舊;(2)水電敷設(shè);(3)瓦工砌帖;(4)木工制作;(5)漆工刷涂;(6)打掃衛(wèi)生。

3、工程竣工后，乙方應(yīng)書面通知甲方竣工驗(yàn)收。甲方自接到驗(yàn)收通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單(詳見附表7：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另行確定驗(yàn)收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)實(shí)際竣工時(shí)間為竣工日期，并承擔(dān)乙方因延期所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。

4、工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提交工程結(jié)算單和工程決算表及有關(guān)資料(詳見附表8：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單;附表8—2：家庭居室裝飾裝修工程決算表)甲方自接到上述資料5天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出修改意見，到期未提出異議，視為同意。甲方應(yīng)在工程決算批準(zhǔn)后的3日內(nèi)結(jié)清余款。

5、工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，或竣工驗(yàn)收未通過的，如甲方擅自使用由此所發(fā)生的質(zhì)量問題和其他問題由甲方自行承擔(dān)責(zé)任。

6、工程竣工后，空氣質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。如甲方提出對(duì)室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)在檢測(cè)前15日保持每日通風(fēng)4小時(shí)的情況下委托具有相應(yīng)資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)不合格的，屬于甲方或乙方的`原因，應(yīng)由甲方或乙方各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

八、工程保修。

在正常作用條件下，工程保修期為二年，自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。

九、其它一般規(guī)定。

對(duì)甲方的規(guī)定：

1、甲方開工前應(yīng)當(dāng)向物業(yè)管理企業(yè)或房產(chǎn)管理部門申報(bào)登記，并告知鄰里，負(fù)責(zé)處理鄰里關(guān)系。

2、甲方形式前向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底;全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)取保護(hù)措施。

3、向乙方提供施工需要的水、電等施工條件，并說明使用注意事項(xiàng)。

4、如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相關(guān)的審批手續(xù)。未經(jīng)有權(quán)部門同意，乙方不得擅自拆改，否則乙方應(yīng)承擔(dān)由，此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

5、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方向甲方提出后，甲方仍堅(jiān)持使用而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用和工程質(zhì)量等問題均由甲方承擔(dān)，工程相應(yīng)順延。

6、負(fù)責(zé)提請(qǐng)有關(guān)部門做好安全、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

7、甲方要求按合同約定的工程提前竣工時(shí)，需征得乙方同意并應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。

8、甲方指派為代表，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理變更、驗(yàn)收、結(jié)算等手續(xù)。甲方其他家庭成員對(duì)工程和乙方施工提出意見、要求均應(yīng)通過甲方代表與乙方聯(lián)系。

對(duì)乙方的規(guī)定：

1、乙方不得將工程轉(zhuǎn)包給他人施工。

2、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行管理。

3、乙方指派為駐工地代表，負(fù)責(zé)與甲方聯(lián)系協(xié)調(diào)，代表乙方辦理變更、驗(yàn)收、結(jié)算等手續(xù)。

十、工程監(jiān)理。

若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)通知乙方。

十一、其它約定。

十二、違約責(zé)任。

甲、乙方違反本合同條款應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失：甲方未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求提供原料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因等，除工程日期得予順延外，還應(yīng)償付乙方因此造成停工、誤工的實(shí)際損失。每停工或誤工一天，甲方應(yīng)按工程總造價(jià)的0.5‰賠償乙方損失。

甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期未付款的0.5‰支付違約金。

乙方擅自轉(zhuǎn)包工程，甲方有權(quán)要求停工，乙方應(yīng)承擔(dān)工程總造價(jià)10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。

乙方因自身原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累計(jì)付款額的0.5‰支付違約金。本合同生效后甲乙雙方不得擅自變更或解除合同，否則違約方將按工程預(yù)算總造價(jià)10%向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償由此而造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。

十三、爭(zhēng)議或糾紛的處理。

甲、乙雙方履行本合同如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決或請(qǐng)揚(yáng)州市裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)、揚(yáng)州市工商行政管理局行政調(diào)解中心進(jìn)行調(diào)解。雙方協(xié)商或調(diào)解不成的，同意提交揚(yáng)州仲裁委員會(huì)仲裁。(當(dāng)事人如不同意提交仲裁的，則在以下空格中注明，可依法向人民法院提起訴訟。)。

十四、附則。

本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一分，附件份，有同等法律效力。

甲方：________乙方：________。

________年________月________日。

裝飾裝修合同的判決（實(shí)用15篇）篇十三

為規(guī)范裝飾工程裝修施工，保護(hù)雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

一、工程概況。

1、裝飾施工地點(diǎn)：

2、裝飾施工內(nèi)容：詳見《工程預(yù)算書》。

3、承包方式：。

4、工期：工程期限天，從至年月日竣工。

二、工程價(jià)款及結(jié)算方式。

1、總價(jià)款：大寫小寫元。經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。

2、合同簽訂后：甲方支付總款的，計(jì)元。當(dāng)日，甲方支付總價(jià)款的%，計(jì)元;當(dāng)日，甲方支付總價(jià)款的%，計(jì)元;當(dāng)日，甲方支付總價(jià)款的%，計(jì)元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收合格后日內(nèi)一次性付清。

三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)。

(一)甲方工作。

1、甲方開工前，應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后，領(lǐng)取住宅裝修許可單。

2、甲方應(yīng)在開工前天，向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。騰空房屋，消除影響施工的障礙物，對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說明使用注意事項(xiàng)。

(二)乙方工作。

1、對(duì)甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定方案和進(jìn)度計(jì)劃，叫甲方審定。

2、指派為乙方代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工、保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

3、未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。

4、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。

四、材料的供應(yīng)。

1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無(wú)法提供有關(guān)證明的，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方任表示使用的，經(jīng)書面認(rèn)可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。

乙方提供的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，如已使用，對(duì)工程造成的損失有乙方負(fù)責(zé)。

五、施工內(nèi)容個(gè)工期的更變。

在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，在簽定《工程項(xiàng)目變更單》后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工，由此造成費(fèi)用增減或工期改變的，由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

六、工程質(zhì)量及竣工驗(yàn)收的辦法。

1、本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計(jì)變更為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2、裝飾裝修工程竣工后，工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

3、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

5、乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方辦理隱蔽工程和中問工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予書面承認(rèn)。

6、工期竣工后，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知七日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。

七、違約責(zé)任。

1、本合同簽訂生效后，甲乙雙方應(yīng)履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款(包括經(jīng)雙方確認(rèn)的合同附件、預(yù)算及圖紙等)，不得擅自變更或解除，否則違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總造價(jià)的10%的違約金，并承擔(dān)因此造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。

2、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元：甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。

3、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方。

4、甲方未辦理任何手續(xù)，要求乙方改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方索任并承擔(dān)損失。

5、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性能，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

八、工程保修。

1、凡包工包料的"雙包"工程，從竣工驗(yàn)收合格之同計(jì)算，保修期為一年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之目起計(jì)算。

2、由于乙方原因造成質(zhì)量問題，乙方無(wú)條件地進(jìn)行維修。

3、由于甲方使用不當(dāng)造成損壞，或不能正常使用，不屬保修范圍。

4、本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。

九、糾紛處理。

住宅室內(nèi)裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的，可以協(xié)商或者調(diào)解解決。不愿協(xié)商、調(diào)解或協(xié)商、調(diào)解不成的，當(dāng)事人可按下列第種方式處理：

(1)提交黃山仲裁委員會(huì)仲裁;。

(2)依法向人民法院起訴。

十、其他約定事項(xiàng)。

十一、本合同一式份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方：乙方：

姓名(簽名)：姓名(簽名)：

地址：地址：

郵編：郵編：

電話：電話：

日期：日期：

裝飾裝修合同的判決（實(shí)用15篇）篇十四

設(shè)計(jì)人（乙方）：___________。

設(shè)計(jì)證書等級(jí)：___________。

一、設(shè)計(jì)工程概況。

1、工程名稱：

2、工程地點(diǎn)：

3、工程范圍：

4、承包方式：

二、工程步驟。

1、設(shè)計(jì)期限：

2、設(shè)計(jì)流程：

（5）工地開工后，設(shè)計(jì)師配合施工隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)并對(duì)業(yè)主提供材料及工程質(zhì)量咨詢服務(wù)、

三、甲方職責(zé)。

1、甲方應(yīng)按合同規(guī)定及時(shí)支付設(shè)計(jì)費(fèi)、

四、乙方職責(zé)。

1、乙方須按合同規(guī)定的時(shí)間提交設(shè)計(jì)圖紙、

3、若甲方未能按時(shí)支付設(shè)計(jì)費(fèi)，乙方有權(quán)拒絕甲方提出的下一步工作要求、

五、設(shè)計(jì)費(fèi)金額與支付。

1、設(shè)計(jì)費(fèi)總額：人民幣_(tái)___________元、

2、支付時(shí)間：

（2）甲方支付第一期的設(shè)計(jì)費(fèi)即人民幣_(tái)___________元；

（3）甲方支付第二期的`設(shè)計(jì)費(fèi)即人民幣_(tái)___________元；

（4）甲方支付第三期的設(shè)計(jì)費(fèi)即人民幣_(tái)___________元；

六、違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決。

七、附則。

甲方：___________。

代表人：___________。

身份證號(hào)：___________。

聯(lián)系方式：___________。

合同簽訂地：___________。

合同履行地：___________。

簽訂時(shí)間：________年_______月_______日。

乙方：___________。

負(fù)責(zé)人：___________。

身份證號(hào)：___________。

聯(lián)系方式：___________。

合同簽訂地：___________。

合同履行地：___________。

簽訂時(shí)間：________年_______月_______日。

裝飾裝修合同的判決（實(shí)用15篇）篇十五

甲方（發(fā)包方）：

乙方（承包方）：

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

1、工程地址：

2、居室規(guī)格：____室_____廳____廚_____衛(wèi)。

3、建筑面積________平方米。

總工期：_______天；

工程開工日期：_____年____月____日；

工程竣工日期：_____年____月____日。

1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止，如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方元。

2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

3、在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。

5、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。

工程款：本合同工程造價(jià)為（人民幣）：____________元；

金額大寫：____________。

1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認(rèn)可。

2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照市地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

3、施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

4、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門：市家居裝飾專業(yè)委員會(huì)。

5、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

6、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

1、乙方應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì)；如是下屬分支機(jī)構(gòu)，也須有上級(jí)公司出具的證明；經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。

2、指派（姓名）_______為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

4、嚴(yán)格履行合同，實(shí)行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處。

5、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為12個(gè)月。

1、乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

3、甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

1、工程質(zhì)量驗(yàn)收，除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗(yàn)收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。

1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%；當(dāng)工期進(jìn)度過半（____年____月____日），甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。（注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi)）。

甲方付清工程價(jià)款，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。

2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更報(bào)告，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)投訴，請(qǐng)求解決。

2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向_____仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。

甲方：

_____年____月____日。

乙方：

_____年____月____日。