裝修合同是企業與裝修公司之間的法律約束關系，保障雙方權益。希望以下的裝修合同范文能對你在起草合同時提供一些靈感。

最熱裝修合同保修范文（17篇）篇一

鑒于乙方承包裝修之甲方裝修工程已于年月日交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議：

1、本工程保修期為年，自年月日起至年月日止。

2、乙方在保修期內工作范圍為：

就裝修工程所涉及全部合同項目內(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現脫落，所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當、天災、原土建質量造成的損壞除外。

3、目前工程已存在的問題及乙方責任：

1)花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。

2)護墻板的板面目前變形較重，乙方應于年月份前進行更換或整修。

3)木門現已變形，乙方應予年月份前進行整修。

4)壁紙卷邊，乙方應于年月份前進行整修。

5)廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。

6)前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。

4、乙方工作方式。

在甲方發現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節假日包括在內)內，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。

5、法律責任。

乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日，不予整修或更換的，甲方有權扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

6、結算。

保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結束后七日內，甲方將尾款如數結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束后，若甲方感到滿意，可以結算)。

7、本協議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

蓋章：蓋章：

最熱裝修合同保修范文（17篇）篇二

最熱裝修合同保修范文（17篇）篇三

委托代理人：____________________________。

電話：____________________________。

承包人(乙方)：____________________________。

營業執照號：____________________________。

法定代表人：____________________________。

電話：____________________________。

委托代理人：____________________________。

電話：____________________________。

本程設計人：____________________________。

電話：____________________________。

施工負責人：____________________________。

電話：____________________________。

第一部分工程概況。

第2條、工程內容及做法。

(詳見海天人裝修工程施工項目確認表及報價單)。

(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單)，發包人提供部分材料(詳見報價說明);。

(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應在+-______%以內。因超出此誤差范圍而導致發包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質量等責任由承包人承擔。

(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質量保修期限的限制。

第4條、工程期限_______天;。

開工日期_______年_______月_______日;

竣工日期_______年_______月_______日。

第5條、合同價款：____________________________本合同工程造價為(大寫)：_____________________________________________________________________元(詳見海天人裝修工程報價單)。

第二部分施工圖紙。

第1條、發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見xxxx裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)_______元，由發包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。

第三部分發包人義務。

第2條、提供施工期間的水源、電源;。

第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(物管等)，并承擔相關費用;。

第6條、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。

第四部分承包人義務。

第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;。

第3條、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;。

第4條、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

第五部分工程變更。

第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見xxx裝修工程變更單)。

第六部分材料的提供。

第2條、由承包人提供的材料，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

第七部分工期延誤。

(1)工程量變化和設計變更;。

(2)發包人同意工期順延的其他情況;。

(3)發包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;。

(4)客戶須知中第三點的情況之一。

第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。

第八部分質量標準。

第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行住宅裝飾裝修驗收標準。

第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第九部分工程驗收和保修。

(1)__隱蔽工程驗收__;。

(2)__水電工程完工__;。

(3)__瓦作工程完工__;。

(4)__中期驗收(木作工程完工)，并作好工作量統計決算__;。

(5)油漆工程完工。

承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見海天人裝修工程驗收單)。

第2條、工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收(否則視同工程合格)，填寫工程驗收單(見xxxx裝修工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續(見xxxx裝修工程結算單)。

第3條、工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。

第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為24個月，保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見xxxx裝修工程保修單)。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為36個月。

第5條、在正常使用條件下，工程應在一定時期內保證合格的質量標準，不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失，并向發包人支付工程質量違約賠償，金額為發生嚴重質量問題的工程的造價(根據附海天人裝修工程報價單)。

嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下：

1防水工程出現3處以上滲漏;。

2暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);。

3墻面、吊頂等涂料工程出現以上的涂料表層脫落;。

4吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);。

5墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;。

木工工程出現開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質量問題除外)。

第十部分工程款支付方式。

第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：

合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

第2條、工程中期驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后2日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見xxxx裝修工程結算單)并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清中期工程款。

第十一部分違約責任。

第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

第2條、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

第3條、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，終止方應提前5天通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

第4條、每延誤工期一天，由責任人向對方支付違約金200元。

第十二部分合同爭議的解決方式。

第1條、本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

第十四部分幾項具體規定。

第1條、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。

第2條、施工期間，承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規操作而造成的一切后果，由承包人負責。

第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分;下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工，并不在施工現場從事與工程無關的活動。

第十六部分附則。

第1條、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

第2條、本合同一式_______份，雙方各執_______份。

第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

最熱裝修合同保修范文（17篇）篇四

2、責令原審法院依法作出判決。

事實與理由：_________________。

一、原審以被上訴人為被告并無不當，符合法律規定。

民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。

個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經營范圍內產生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。

本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生，相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是，雙方_______年_____月到_____3年_____月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此，相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。

二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當，原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。

從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源。

綜上，原審裁定嚴重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。

此致

_____________人民法院。

最熱裝修合同保修范文（17篇）篇五

根據（中華人民共和國合同法）及其他有關法律、行政法規的規定，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就商品進貨購銷事宜協商訂立本合同。

1、商品的種類、品名、品牌、規格、生產廠廠名及廠址、等級、質量標準、包裝要求、計量單位及單價等詳見本合同（附件）：

商品價款。

名稱。

商標。

規格。

型號。

生產廠家。

計量單位。

數量。

質量要求。

包裝要求。

單價。

總價。

合計人民幣金額（大寫）：

其他事項：

2、甲乙雙方在本合同簽訂時，應當提供營業執照、稅務登記證等自身主體資格的證明。甲方同時提交有關商品生產、代理、批發或進口許可等有關附隨文件，其購買價格有權保密，乙方不得以此拒絕接收相關文件。

3、上述商品價格已經雙方確認，如因原材料價格、生產經營成本、市場供求關系等變化導致合同期內商品價格變化，要求價格變動一方應當提前15個工作日通知對方，經對方書面確認后方可調價。價格變動自確認之日起生效，適用于確認之日后的新訂單。

4、乙方對本合同中所列商品特別指定原料或樣式等專門條件時，需在簽訂本合同的同時向甲方提交指示說明書或樣式說明書。

5、甲方所提供商品的外包裝應當符合中華人民共和國相關法律法規的規定，用中文標明產品名稱、生產廠廠名與廠址、規格、等級、采用的產品標準、質量檢驗合格證明、使用說明、生產日期和安全使用期或者失效期、警示標志及其它說明等。商品應當使用正規條形碼，以便于pos機識別；無條形碼的商品應當在（附件）其他事項中說明，同時向乙方購買內部條形碼貼于商品外包裝上。

6、甲方應當保證其所提供商品的質量符合本合同或訂單約定的質量標準；甲方提供有關商品質量說明的，應當符合該說明的質量要求。質量要求不明確的，按照國家標準、行業標準履行；無國家標準、行業標準的，按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。

1、甲方指派為委托代理人；乙方指派為委托代理人。

2、本合同甲乙雙方委托代理人在其主管的業務環節中所簽署的各種文件、單據，作為雙方簽訂、履行合同的有效憑證。

3、雙方如變更或撤換委托代理人，應當以書面形式提前7個工作日通知對方，委派和撤換委托代理人的通知書作為本合同附件。

1、乙方向甲方訂貨，應當提前3個工作日或個工作日發出訂單，雙方約定的訂單形式為：

（1）傳真(2)訂貨合同(3)其他____________。

2、訂單應當明確商品的名稱、生產廠廠名和廠址、規格、計量單位、品牌、質量、產地、數量、單價、交貨時間、交貨地點等具體內容。

3、甲方收到訂單后應當在2個工作日內對能否接受訂單予以明確答復，答復形式同訂單形式一致；不予答復的，視為不接受訂單。如答復中對訂單具體內容有修改的，乙方應當在2個工作日內表示是否接受，乙方不接受則視為訂單無效；乙方不予答復的，視為接受修改的訂單。

4、訂單及訂單答復以電子網絡為傳輸載體的，應當發送至本合同指定的網址或電子郵箱；以傳真、訂貨合同等書面文字為載體的，應當加蓋訂貨單位公章或代理人簽字，方為有效。

1、甲方應當將訂單列明的商品，按照約定的時間、運輸方式交付到乙方指定地點。

2、乙方應當妥善安排工作人員在到貨后12小時內按照訂單對商品的種類、規格、產地、數量、包裝等進行初步驗收，并出具收貨憑證；如商品不符合本合同及訂單要求的，可以拒絕接收。對于特殊情況下無法在12小時內驗收完畢的，應當出具收貨待驗收憑證，同時告知驗收完畢的具體時間。

3、乙方對于已經驗收的商品發現存在內在質量問題，應當在質量保證期內提出，無質量保證期的在收貨后發現質量問題24個月內提出，否則視為商品質量符合約定。供應商知道或者應當知道所提供商品不符合約定的，不受前述提出異議時間的限制。

質量異議應當以書面形式向甲方提出，甲方應當在收到異議后的10個工作日內予以書面答復，否則視為認可。

1、乙方可以根據企業經營戰略制定商品促銷計劃，以加速商品的周轉和銷售。

2、甲方可以根據自身產品狀況，有選擇地參加促銷活動，同時向乙方支付促銷服務費用或者給予商品價格優惠。

3、雙方應當就促銷方式、促銷期間、乙方所提供的服務內容、甲方支付的服務費用及支付辦法等具體事宜，另行簽訂（促銷服務協議）。

1、雙方在確定商品價格時，應當對商品退換、損耗問題予以充分考慮。甲方選擇的退換貨類型為_____：

2、在選擇有條件退換貨的前提下，為了保持乙方合理庫存，且有利于商品周轉，雙方同意：

在第____種條件時甲方同意更換商品：

（1）殘、次品(2)其他____。

在第____種條件時，甲方接受乙方退貨：

（1）殘、次品(2)產品存在質量問題(3)其他。

對于存在保質期、有效期的商品，乙方應當在保質期、有效期尚存1/3的期限內提出退換貨(特殊商品另行約定。

3、乙方退換貨應當向甲方發出書面退換貨通知，甲方應當于收到通知后5個工作日或個工作日內對所退換商品進行核實并書面確認，15個工作日或個工作日內負責更換或者收回所清退商品。逾期不答復或書面確認后未在15個工作日或個工作日內負責更換或者收回所清退商品的，乙方有權自行處置該商品，并在對帳結算時予以扣除。

1、雙方確認的結算方式為_____：(1)扣率結算方式(2)貨款和有關費用收取分開結算的方式。

2、采用第1條第(1)、(2)種方式結算的，雙方應當在本合同中明確對帳及結算周期。

（1）按照商品的銷售周期，甲乙雙方確認的對帳周期為：每月_____次，具體對帳日期為每月日。對帳日前3個工作日，甲方應當按照進貨、銷售、退貨等清單載明的數量及數額向乙方提供（商品對帳單），乙方持相關單據進行核對，核對無誤后簽字確認；無故不確認的，視為認可（商品對帳單）的內容。

（2）雙方確認的結算周期為：

a10日b15日c30日d45日e60日。

3、如因商品種類不同，確定的對帳周期、結算周期不同，可就具體商品的對帳周期、結算周期或者其他的對帳、結算辦法另行制作本協議附件或在（附件）中列明。

4、乙方應當盡力建立順利、便捷、無障礙的結算機制。結算期滿后，甲方可持（商品對帳單）及增值稅發票要求乙方足額支付貨款。

5、雙方確定的付款方式為：(1)現金(2)轉賬支票(3)電匯(4)其他_______。

甲方應當保證其所提供的商品不存在任何知識產權的瑕疵。如因甲方或其供應商侵犯第三方的專利權、商標專用權、著作權、商業秘密或其他權益產生爭議，給乙方造成經濟損失時，甲方應當承擔全部責任并承擔因此發生的各種費用。

1、甲乙雙方均應當全面履行本合同的約定，一方違約給另一方造成損失的，應當承擔賠償責任。

2、甲方未按照已經確認的訂單內容發貨，應當負責更換或補足；造成交貨延遲的，每延遲1個工作日應當支付延遲交貨金額萬分之五的違約金；延遲3個工作日以上的，除支付違約金外，乙方有權取消該批次訂單；累計5次遲延交貨的，乙方有權解除本合同。

3、乙方未按照合同約定的期限結算的，每延遲1個工作日，應當按日支付應當結算金額萬分之五的違約金；延遲30個工作日以上的，除支付違約金外，甲方有權解除合同。

4、由于甲方商品質量問題導致消費者退貨或者乙方受到有關政府部門查處，甲方應當積極參與調查處理并賠償因此給乙方造成的全部經濟損失；情節嚴重給乙方商譽造成嚴重損害的，乙方有權解除本合同。

1、任何一方非因對方違約提出解除本合同，均應當提前30個工作日以書面形式通知對方，合同自雙方協商確定的日期解除。甲方提出解除合同的，已經支付的各種促銷服務費用乙方不予返還；乙方提出解除合同的，應當按照合同實際履行期的比例向甲方退還已經收取的各種促銷服務費用。

2、任何一方出現如下情形時，另一方有權無需預先告知即以書面通知的方式解除本合同，合同自通知送達之日解除。乙方提出解除合同的，已經收取的各種促銷服務費用不予返還；甲方提出解除合同的，乙方應當按照合同實際履行期的比例向甲方退還已經收取的各種促銷服務費用：

（1）存在本合同第九條第2、3、4款約定的嚴重違約行為時；

（4）未經他方同意，把本合同的權利或義務全部或部分轉讓給第三方的；

（5）增值稅一般納稅人資格被取消時。

3、合同解除后，雙方仍應當按照本合同第七條約定的方式進行對帳和結算。

1、本合同有效期自___年___月___日起至___年___月___日止，共___年。

2、合同期滿前1個月，如雙方同意繼續合作，應重新簽訂新的合同；如未簽訂新的合同，乙方仍然下達訂單且甲方接受的，視為原合同自動順延。

本合同項下發生的爭議，雙方應當協商解決；協商不成的，按照以下第___種方式處理：

（1）向___________________仲裁委員會申請仲裁；

（2）向___________________人民法院提起訴訟。

甲乙雙方可以協商約定，乙方為甲方提供的服務項目內容期限；乙方收取促銷服務費的項目標準數額用途方式。

1、本合同涉及的通知，應當以書面形式確認，并在通知方通過郵局以掛號信、特快專遞等形式寄達本合同約定地址或被通知方工作人員簽收后，視為送達。

2、本合同附件為合同的有效組成部分，按照雙方約定的解釋順序進行解釋。

3、本合同的變更和補充，雙方應當另行簽訂補充協議。

4、本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽署并加蓋單位公章或合同專用章后生效。

5、本合同一式份，雙方各執份，具有同等法律效力。

甲方：_____（蓋章）：_____。

法定代表人：______________。

委托代理人：______________。

身份證號：________________。

電話／傳真：_____________。

電子郵件：________________。

開戶銀行／帳號：__________。

稅號：____________________。

乙方：_____（蓋章）：_____。

法定代表人：______________。

委托代理人：______________。

身份證號：________________。

電話／傳真：______________。

電子郵件：________________。

開戶銀行／帳號：__________。

稅號：____________________。

最熱裝修合同保修范文（17篇）篇六

發包人（甲方）：

承包人（乙方）：

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

第一部分工程概況。

第2條、工程內容及做法。

（詳見海天人裝修工程施工項目確認表及報價單）。

第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：

（1）承包人包工、部分包料（詳見報價單），發包人提供部分材料（詳見報價說明）；

（2）承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應在+—5％以內。因超出此誤差范圍而導致發包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質量等責任由承包人承擔。

（3）由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質量保修期限的限制。

第4條、工程期限_______天；

開工日期_______年_______月_______日；竣工日期_______年_______月_______日。

第5條、合同價款：本合同工程造價為（大寫）：_____________________元（詳見海天人裝修工程報價單）。

第二部分施工圖紙。

第1條、發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見________裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）_______元，由發包人支付（此費用包括/不包括在工程價款內）。

第三部分發包人義務。

第2條、提供施工期間的水源、電源；

第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續（物管等），并承擔相關費用；

第6條、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。

第四部分承包人義務。

第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

第3條、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；第4條、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

第五部分工程變更。

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見______裝修工程變更單）。

第六部分材料的提供。

第2條、由承包人提供的材料，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

第七部分工期延誤。

第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

（1）工程量變化和設計變更；

（2）發包人同意工期順延的其他情況；

（3）發包人五金件（不含門鎖、潔具等）安裝；

（4）客戶須知中第三點的情況之一。

第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。

第八部分質量標準。

第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行住宅裝飾裝修驗收標準。

第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

（1）隱蔽工程驗收；

（2）水電工程完工；

（3）瓦作工程完工；

（4）中期驗收（木作工程完工），并作好工作量統計決算；

（5）油漆工程完工。

承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見海天人裝修工程驗收單）。

第2條、工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收（否則視同工程合格），填寫工程驗收單（見________裝修工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續（見________裝修工程結算單）。

第3條、工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。

第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為24個月，保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見________裝修工程保修單）。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為36個月。

第5條、在正常使用條件下，工程應在一定時期內保證合格的質量標準，不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次（處）嚴重質量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失，并向發包人支付工程質量違約賠償，金額為發生嚴重質量問題的工程的造價（根據附海天人裝修工程報價單）。

嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下：防水工程出現3處以上滲漏；

暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣（材料質量問題除外）；

墻面、吊頂等涂料工程出現0.5m以上的涂料表層脫落；

吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落（材料質量問題除外）；

墻磚超過5處（塊）以上松動、脫落；

木工工程出現開裂、脫膠（榫）、松動、變形（材料質量問題除外）。

第十部分工程款支付方式。

第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：

第2發包人。發包人接到資料后2日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見________裝修工程結算單）并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清中期工程款。

第十一部分違約責任。

第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

第2條、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

第3條、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，終止方應提前5天通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

第4條、每延誤工期一天，由責任人向對方支付違約金200元。

第十二部分合同爭議的解決方式。

第1條、本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

第十四部分幾項具體規定。

第1條、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。

第2條、施工期間，承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規操作而造成的一切后果，由承包人負責。

第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分；下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工，并不在施工現場從事與工程無關的活動。

第十五部分其他約定事項：

第十六部分附則。

第1條、本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。第2條、本合同一式_______份，雙方各執_______份。

第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。合同附件：

發包人（簽字）：承包人（蓋章）：

法定代表人：

委托代理人：日期：

日期：

最熱裝修合同保修范文（17篇）篇七

甲方：

乙方：

鑒于乙方承包裝修工程已于年月日交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議：

1.本工程保修期為一年，自年月日起至年月日止。

2.乙方在保修期內工作范圍為：

就裝修工程所涉及全部項目（以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工明細報價單為準）的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當造成的.損壞除外。

3.乙方工作方式。

在甲方發現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后7日（節假日包括在內）內，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。

4.法律責任。

乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權向乙方提出相應的賠償請求。

5.本協議一式二份，甲、乙雙方各一份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。

甲方:。

乙方:。

最熱裝修合同保修范文（17篇）篇八

發包方（甲方）：

承包方（乙方）：

甲、乙雙方經友好洽商和協商，甲方決定將居室裝潢發包給乙方。為保證工程順利進行，依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在同等、自愿、協商一致的基礎上，就居室裝潢有關事宜，達成如下協議，以便共同遵守。

第一條：工程概況。

2、居室規格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛，總計施工面積____________平方米。

3、施工內容詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4、承包方式：雙方約定采取下列第_________種方式：

（1）乙方包工、包全部材料；

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；

（3）乙方包工、甲方包全部材料。

5、工程開工日期：______年______月______日

6、工程竣工日期：______年______月______日

工程總天數：________天。

第二條：工程價款。

工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款__________元；

2、人工費__________元；

3、設計費__________元；

4、施工清運費__________元；

5、搬卸費__________元；

6、管理費__________元；

7、其他用度（注明內容）______________元。

第三條：質量要求。

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱、數目，經雙方簽字認可。

2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的用度，應另簽訂補充合同。

4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

第四條：材料供給。

1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責采購供給的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供給到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條：付款方式。

1、合同簽訂后，甲方即付_____％工程材料款和施工工費的_____％；當工期進度過半（_____年_____月_____日），甲方即第二次付％工程材料款和施工工費的_____％，剩余_____％款待甲方對工程竣工驗收后結算（注：施工工費包括人工費）。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。

3、甲方未按本合同規定期限預支工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1％支付給乙方。

4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按皆冬須將按揭的憑證及相關文件（復印件）交給乙方。

第六條：工程工期。

1、假如因乙方原因而延遲完工，逐日按工費的1％作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止并賠償給甲方造成的實際經濟損失。假如因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1％作為誤工費支付給乙方_____元。

2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量分歧格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工用度由乙方承擔，工期不變。

3、在施工中，因工程質量題目、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部分調解或仲裁部分協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

4、施工中假如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工用度，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工職員擅自更改施工內容所引起的質量題目和延誤工期，甲方自負責任。

第七條：工程驗收。

1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。驗收合格后雙方辦理工程結算和移交手續。

2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有題目，甲方自負責任。甲方自行搬進進住，視為驗收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關用度。

第八條：其他事項。

1、甲方責任。

（1）必須提供經物業治理部分認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

（2）二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔用度。

（3）如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部分辦理手續，并承擔有關用度。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

2、乙方責任。

（1）應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質；經辦業務員必須有法人代表的委托證書。

（2）指派為乙方工地代表，（為木工項目負責人、為水電安裝項目負責人、為水泥工項目負責人、為墻面油漆工項目負責人、為防盜窗網安裝項目負責人）負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地定期完成施工任務。

（3）負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必須盡快負責修復或賠償。

（4）嚴格履行合同，實行信譽工期，假如因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

（5）在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為12個月。

第九條：違約責任。

以上條款系甲、乙雙方自愿達成，雙方應自覺遵守；若有一方違約時，罰違約方違約金為合同總價款的％并賠償因其違約給對方造成的實際經濟損失。

第十條：爭議解決。

本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的條件下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

第十一條：合同的變更和終止。

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

第十二條：合同生效。

1、本合同書及合同附件，自甲、乙雙方簽字（蓋章）之日起生效。

2、補充合同與本合同具有同等法律效力。

3、本合同書（包括合同附件、補充合同）一式三份，甲、乙雙方各執一份，合同審查處保存一份；三份具有同等法律效力。

甲方（業主）：

乙方：

簽約日期：

最熱裝修合同保修范文（17篇）篇九

工程地點：______________________________________。

工程內容及做法(裝修預算表)。

工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

(1)承包方包工、包料;。

(3)承包方包工、發包方包料(發包方提供裝飾裝修材料明細表)。

工程期限___個工作日，開工日期____年___月___日，竣工日期____年___月___日。

合同價款：本合同工程造價為(大寫)：________________________元,小寫:______________元(室內裝飾裝修工程報價單)。

最熱裝修合同保修范文（17篇）篇十

住房城鄉建設部網站發布消息，住建部和國家工商總局聯合發布了新版《商品房買賣合同(預售)示范文本》、《商品房買賣合同(現售)示范文本》，明確了賣方的保修責任和最低保修期限，賣方必須將出售商品房的全部房價款存入預售資金監管賬戶，要求賣方要承諾房屋不存在“一房多賣”、司法查封，對房屋買賣交易問題進行明確規定，減少了買賣雙方的后顧之憂。

范本中增加了交房前驗房的環節，明確了賣方的保修責任和最低保修期限，賣方必須將出售商品房的全部房價款存入預售資金監管賬戶。賣方要承諾房屋不存在“一房多賣”、司法查封，有義務對買房者信息保密。對小區公共服務配套設施建設完成情況，車位、車庫、會所等設施所有權歸屬，新范本引導買賣雙方進行約定。

新范本還細化了雙方的違約責任，引入懲罰性賠償金。對給買房者造成損失的嚴重違約情形，賣方除退還全部房款和利息外，還要支付已付房價款一倍或買房者全部損失的賠償金。

據了解，本次合同示范文本是住房城鄉建設部和國家工商總局在發布的《商品房買賣合同示范文本》(gf--0171)基礎上，經廣泛調研多方征求意見后修訂而成的。在修訂過程中，兩次向社會公開征求意見。

住房城鄉建設部相關負責人表示，與20的合同示范文本相比，新修訂的合同示范文本主要有以下特點：一是在平等維護買賣雙方合法權利、明確雙方義務的基礎上，更加注重買受人權益的保障;二是對簽訂合同過程中容易忽視的問題進行提示，引導買賣雙方對合同重要事項作出承諾和告知;三是對法律法規沒有明確規定的事項，引導買賣雙方自行約定，避免引發糾紛;四是細化了買賣雙方的違約責任，合同的適用性和可操作性增強。

住房城鄉建設部相關負責人表示，與2000年的合同示范文本相比，新修訂的合同示范文本更加突出平等維護買賣雙方合法權利，在明確雙方義務的基礎上，更加注重買受人權益的保障。

二、新版分“預售”和“現售”兩個文本。

記者看到，新修訂的合同示范文本分為預售合同和現售合同兩個文本。在新的合同示范文本中，完善了商品房交付條件和交付手續，增加了房屋交付前買受人查驗房屋的環節，明確了出賣人的保修責任和最低保修期限。此外，新的合同示范文本細化了業主對建筑物專有和共有部分享有的權利。在預售合同中新增了商品房預售資金監管條款，明確出賣人應將出售商品房的全部房價款存入預售資金監管賬戶，有效防范交易風險。

此外，新的合同對簽合同過程中容易忽視的問題進行了提示，比如說，讓賣方對所售房屋不存在“一房多賣”、“司法查封”、房屋地基基礎和主體結構問題等作出承諾。而買房人則承諾，使用期間不擅自改變房屋用途和承重結構等。

三、新合同要求賣方提前告知。

對于以前開發商說一套做一套的手法，新預售合同也有所針對，要求賣方將合同簽訂和發生的規劃設計變更、預售合同登記備案情況等重要事項告知買房人。一旦開發商侵害買房人的權益，買房人能夠更早知曉，同時也能夠更早介入，維護自己的'權益。

對于法律法規沒有明確規定的事項，新合同也引導買賣雙方自行約定，避免引發糾紛。比如說，針對法律法規規定不詳、買受人又最為關心的小區公共服務配套設施建設完成情況，小區內車位、車庫、會所等配套設施的所有權歸屬，室內空氣質量、建筑隔聲標準等房屋質量問題，合同示范文本引導買賣雙方進行約定，明晰權利義務關系。

四、“一房多賣”需支付高額賠償金。

新合同還把買賣雙方的違約責任進行細化，比如說，明確解除合同的條件、程序以及利息計算方式。新合同引入懲罰性賠償金內容，對存在“一房多賣”、房屋主體結構不合格給買受人造成損失等嚴重違約情形的，開發商除退還買房人已付全部房款和利息外，還要支付已付房價款一倍或者買受人全部損失的賠償金。

針對房屋買賣中極易產生糾紛的口頭銷售承諾，新版的商品房預售合同中也第一次提出了明確禁令：不得采取分割拆零銷售、返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售商品房;不采取售后包租或者變相售后包租的方式銷售未竣工商品房。

不過，雖然住建部對售房合同出了示范，但開發商是否采用是另一回事。由于這一合同不是強制執行，開發商大多都會選擇對自己有利的條款，同時刪除一些不利條款。而購房人一般都處于弱勢地位，在法律細則上也很難和開發商的法律團隊匹敵。買賣雙方公平交易地位的形成仍然需要時日。

最熱裝修合同保修范文（17篇）篇十一

鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓xx號房屋工程已于年月日交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議：

1.本工程保修期為一年，自年月日起至年月日止。

2.乙方在保修期內工作范圍為：

就裝修工程所涉及全部項目（以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協議列明為準）的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現脫落，所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。

3.目前工程已存在的問題及乙方責任：

3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。

3.2護墻板的板面目前變形較重，乙方應于年月份前進行更換或整修。

3.3木門現已變形，乙方應于年月份前進行整修。

3.4壁紙卷邊，乙方應于年月份前進行整修。

3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。

3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。

4.乙方工作方式。

在甲方發現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后7日（節假日包括在內）內，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。

5.法律責任。

乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權扣除工程尾款人民幣元；若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

6.結算。

保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結束后七日內，甲方將尾款如數結算予乙方（年月份乙方將第3條所述問題整修結束后，若甲方感到滿意，可以結算）。

7.本協議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。

甲方：a公司乙方：北京xx裝潢公司。

代表：代表：

8.租教室合同范本。

9.門面租憑合同范本。

最熱裝修合同保修范文（17篇）篇十二

發包方(簡稱甲方)：

承包方(簡稱乙方)：

根據《_合同法》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律規定的原則，為保護雙方的合同權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況及要求。

1、裝飾施工地點：

2、裝飾施工內容：

3、總價款：按實際面積結算，具體如下：

(1)包輕工，單價每平方_____元，包含(衛生間里墻面磚，地面磚，馬賽克，淋浴區擋水槽，大理石，填縫，清潔)。

(2)施工過程中甲方提供一處電源箱，從電源箱到具體施工地點的電線乙方自備。吊頂過程中使用的移動腳手架或梯子由乙方自備。

4、甲方對裝飾質量要求：

(1)裝飾質量達到國家相關標準，且必須通過政府相關部門的驗收合格;。

(2)裝飾效果要求以甲方提供的裝飾施工圖，效果圖要求為準;。

(3)按照甲方所規定的裝飾時間完工并順利通過驗收;。

二、材料供應。

甲方提供的材料由甲方按時提供到施工工地，乙方負責將材料搬運至具體施工點位，乙方所產生的垃圾自行清潔干凈。

三、工程質量及驗收。

1、本工程執行《建筑裝飾工程技術規程》、《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制度的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由甲方設計施工圖。

3、由于乙方原因造成事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以政府相關部門的驗收合格為準。

四、工程價款及結算。

1、工程款付款方式如下：

按工程進度付款____%，工程完工(驗收合格)后，付____%，剩余____%質保金，從工程驗收合格后年底內付清。

五、違約責任。

1、由于甲方原因或者其他施工工種原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

2、由于乙方自身原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按____元/天向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工制作，一切損失由乙方承擔，并賠付甲方相應違約金為工程款的____%。且甲方有權不支付后續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方支付的貸款外，并賠償總工程款30%的相應違約金。

5、乙方在施工過程中因乙方原因造成人身、財產損失，由乙方負一切責任，與甲方無涉。

六、糾紛處理方式。

因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，協商不成，可以向_____________人民法院提起訴訟。

七、合同的變更和解除。

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方違反合同約定的，守約方除有權要求違約方承違約責任外，可單方立即終止本合同。

2、施工過程中任何一方提出中出合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為合同解除。

3、施工過程中，乙方應當配合其他工種施工，服從甲方安排。

八、其他約定。

九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

本協議自雙方簽字蓋章之日期生效。

甲方(簽字)：_____________乙方(簽字)：_____________。

最熱裝修合同保修范文（17篇）篇十三

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

1.工程地址：__________________________;。

2.居室規格：房型類型為磚混框架3層，總計施工面積____________平方米。

3.施工內容：內墻磚、地板磚、木地板鋪設，內墻白灰掛灰，門窗燈飾安裝，衛生間潔具安裝，廚房、衣柜安裝。詳見施工圖。

4.委托方式：____________________________;。

5.工程開工日期：________________________;

6.工程竣工日期：________________________;

工程總天數：___________________________。

工程價款(金額大寫)__________元，詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款____________元;。

2、工時費____________元;。

3、施工清運費____________元;。

4、搬卸費____________元。

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的______%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

1.合同一經簽訂，甲方即應付______%工程材料款和施工工費的______%;當工期進度過半(____________年_________月________日)，甲方即第二次付施工工費的______%.剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的______%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的______%作為誤工費支付給乙方____________元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

1.甲方責任。

必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

2.乙方責任。

負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的______%交付違約金，并辦理終止合同手續。

本合同經雙方蓋章，簽字后生效。一式二份，甲乙雙方各執一份。

最熱裝修合同保修范文（17篇）篇十四

鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓xx號房屋工程已于年月日交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議：

1.本工程保修期為一年，自年月日起至年月日止。

2.乙方在保修期內工作范圍為：

就裝修工程所涉及全部項目(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現脫落，所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。

3.目前工程已存在的問題及乙方責任：

花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。

護墻板的板面目前變形較重，乙方應于年月份前進行更換或整修。

木門現已變形，乙方應于年月份前進行整修。

壁紙卷邊，乙方應于年月份前進行整修。

廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。

前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。

4.乙方工作方式。

在甲方發現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節假日包括在內)內，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。

5.法律責任。

乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權扣除工程尾款人民幣元；若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

6.結算。

保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結束后七日內，甲方將尾款如數結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束后，若甲方感到滿意，可以結算)。

7.本協議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。

甲方：a公司乙方：北京xx裝潢公司。

代表：代表：

最熱裝修合同保修范文（17篇）篇十五

甲方：乙方：

鑒于乙方承包裝修之甲方裝修工程已于年月日交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議：

1、本工程保修期為__________年，自________年__________月_________日起至____________年_______________月___________日止。

2、乙方在保修期內工作范圍為：

就裝修工程所涉及全部合同項目內(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現脫落，所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當、天災、原土建質量造成的損壞除外。

3、目前工程已存在的問題及乙方責任：

1)花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。

2)護墻板的板面目前變形較重，乙方應于年月份前進行更換或整修。

3)木門現已變形，乙方應予年月份前進行整修。

4)壁紙卷邊，乙方應于年月份前進行整修。

5)廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。

6)前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。

4、乙方工作方式。

在甲方發現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節假日包括在內)內，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。

5、法律責任。

乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日，不予整修或更換的，甲方有權扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

6、結算。

保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結束后七日內，甲方將尾款如數結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束后，若甲方感到滿意，可以結算)。

7、本協議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

蓋章：蓋章：

最熱裝修合同保修范文（17篇）篇十六

根據甲、乙雙方充分協商以及遵守國家有關法律、法規，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，雙方共同遵守。

一、工程概況。

1、工程名稱：一樓展示大廳裝修工程。

2、工程內容：裝修一樓大廳背景墻、電視墻、展示臺等。

3、本工程范圍：包工包料、包質量、包安全和文明施工。

二、合同價款和支付方式。

1、本工程材料總造價：叁萬壹仟捌佰肆拾貳元整，施工費按照施工實際圖案的平米數計算。每平米240元。

2、付款方式：乙方材料進入工地后甲方付給乙方工程材料費的40%，工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方剩余工程款全部金額。

三、甲方職責。

1、提供完整的工程施工場地并協調好各部門，以保障工程的'順利進行。

2、提供乙方施工過程中的供水及供電。

3、負責隱蔽工程的隱蔽前驗收。

4、及時做好工程竣工后的組織驗收工作。

四、乙方職責。

1、切實按照工程設計相關規范嚴格操作精細施工，確保工程質量與安全。

2、積極配合甲方做好環境衛生及安全保衛工作，并遵守公司有關管理制度。

3、負責整個工程預算確定項目所需材料的質量，嚴格按工程設計方案所列質量標準，選購材料。

4、負責及時配合甲方做好工程竣工后驗收工程。

五、違約責任。

1、因一方原因，合同無法繼續履行時應通知對方辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

六、其他事項。

1、其他未盡事宜經甲乙雙方協商解決。

2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

簽約代表：________________。

日期：________________

簽約代表：________________。

日期：________________

最熱裝修合同保修范文（17篇）篇十七

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

工程項目：_____________________________________________________________。

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

第一條：工程概況。

3.委托方式：___________________________________________。

4.工程開工日期：______年_____月______日

5.工程竣工日期：______年______月______日

工程總天數：________天。

第二條：工程價款。

工程價款(金額大寫)___________________元。

第三條：保修期。

保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。

第四條：違約責任。

1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的.5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

2.在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務，如有違約應按合同總金額5%支付違約金。

第五條：爭議解決。

1.本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

2.當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向xx區人民法院提起訴訟。

第十二條：合同生效。

1.本合同雙方蓋章，簽字后生效。

2.本合同甲乙雙方各執壹份。

甲方(業主)：乙方：

住所地址：企業地址：

郵政編碼：郵政編碼：