加工過程中，原材料經歷了研磨、混合、加熱、冷卻等多個步驟，最終得到了改變形態和性質的新產品。下面是一些加工行業的相關政策和法規解讀，供大家了解和遵守。

三方代加工合同（精選20篇）篇一

買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人，買受人支付價款的合同。加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力，應定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經常被混淆。

法律之所以區分各種有名合同，并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規定，原因在于立法者對各種契約關系中的利益關注程度不同。首先，從實體法即《_____》的規定來看，雖然二者具有相似性，但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區別：比如_____規定定作人對承攬人的工作有監督、檢查權，定作人有單方改變定作方案的權利，有單方要求承攬人停止加工行為的權利，承攬方未經許可不得留存技術資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權利，也就是讓定作人控制整個加工過程，反過來也就是說，只有定作人控制整個加工過程的`合同，法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進行必要控制時，雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現實中，即便有的合同作了諸如“留置權”的約定，但如果該合同中沒有定作方控制生產過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要控制，則不論雙方在合同中如何約定留置權，都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。其次，從訴訟程序法來看。最高法在關于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，做如此規定，是為了達到最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權的制度構建，使法院最大可能的接近案件主要事實的發生地，以方便辦案。這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。從這一方面來看，說明法院系統亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是，不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。

由此可見，二者的區別關鍵在于：在承攬合同中，定作人注重的是對生產過程的控制和監督；如果一個合同規定了定作人對生產過程的必要的控制權，而且這些控制權顯然屬于該合同的重要部分，則該合同應屬于承攬合同，反之則屬于買賣合同。

二、其他具體區別：

1、買賣合同以轉移所有權為目的，出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權；承攬合同以完成一定工作為目的，轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作后的一項附隨義務。

2、在買賣合同中，雙方當事人的權利義務所指向的對象都是一定的物；在承攬合同中，雙方當事人的權利義務所指向的對象主要是一定的行為。

3、買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物；承攬合同中的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。

4、買賣合同的標的物可以是種類物，也可以是特定物；承攬合同的標的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物，如有著特定的尺寸和功能。

5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前，隨時可以解除合同；而買賣合同的當事人并無此權利。

6、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險，可由買受人承擔，也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。因此，實務中最重要的是審查該合同有無意在強調標的物的接受人對生產進行控制的內容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備，但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制，如果沒有體現對生產過程的控制，應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。

三方代加工合同（精選20篇）篇二

（一）嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。

（二）按甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準進行生產，不得以任何形式和理由改動或降低該標準。

（三）保證產品質量符合所執行國家標準的要求，保證合法使用食品添加劑。

（四）保證提供的產品配方和工藝要求，符合《^v^食品安全法》、《^v^產品質量法》等國家相關法律法規的規定，并對其產品質量和安全性負責。

（五）嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，所帶來的后果和責任，由乙方承擔。

（六）嚴守甲方的商業秘密，不得向任何第三方泄露。

（七）本合同所簽訂的加工品的商標及圖案文字、款識為甲方所有，乙方不得擅自為他人生產或提供。按本合同要求生產的產品由甲方負責銷售，乙方不得擅自銷售。

三方代加工合同（精選20篇）篇三

甲方：

乙方：身份證號碼：

經甲乙雙方共同協商，由乙方承包采伐甲方的林木，在平等自愿的原則下達成以下協議。

一、承包方式：乙方給甲方采伐每棵樹，甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。

二、工資價位是現場論價，價款方式是一處完工到另一工地時，支付前一工地的工資，年底結清半年的所有工資。

三、安全需求：甲方需求乙方承包人管理好從業人員的安全，森林防火，一旦發生火災安全事故，由乙方自行承擔，甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任。

四、所有從業人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。

以上條款，甲乙雙方仔細閱讀后無異議，特簽此合同，本合同至簽字之時產生法律效益。

甲方：

乙方：

三方代加工合同（精選20篇）篇四

承攬方：

地址：

法定代表人：

定作方：

地址：

法定代表人：

____________職務：____________。

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第二條加工成品質量要求。

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量。

1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。

定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。

承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算，參照

第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法。

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的.圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法。

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。

保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點。

1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。

任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔。

第十條結算方式及期限。

第十一條其他約定。

第十二條承攬方的違約責任。

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任。

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力。

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理。

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理：

1、向仲裁機關申請仲裁;。

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

三方代加工合同（精選20篇）篇五

甲方：（以下簡稱甲方）。

乙方：（以下簡稱乙方）。

甲方為了充分發揮市場優勢，擴大品牌市場的開發，決定從事生產和銷售傳動類的高低壓電機軟啟動器系列、變頻器系列產品（以下簡稱：傳動系列產品），但根據國家對高低壓電器產品強制認證的要求，甲方為了創造條件取得產品ccc認證。通過與乙方的洽談，雙方市場營銷理念和策略一致，本著“互利合作，互惠共贏”的原則，就委托乙方生產高低壓電動軟啟動器系列產品事宜，經雙方友好協商一致同意，訂立本協議，作為甲乙雙方odm項目合作及之后采購產品和服務的基礎。

1、乙方考慮到甲方熟悉市場，有豐富的客戶資源和市場營銷能力，向甲方提供傳動系列產品。乙方承諾：提供的產品均獲得有效的ccc認證證書。產品嚴格執行ccc認證工廠質量保證能力的要求，甲方應向乙方提供的ccc認證產品進行odm認證方可進入市場銷售。

2、甲方委托乙方生產的產品為高低壓電動軟啟動器系列、變頻器系列產品，乙方接受甲方的委托，并承諾所生產的產品必須符合國家標準和質量標準，符合甲方的技術要求，并對所生產產品的質量負責。

3、乙方根據甲方的需要組織生產，產品的具體規格數量按照甲方的訂單為準，并按照訂單規定的時間交貨，將產品發至甲方。

4、乙方對甲方銷售服務中的特殊情況，予以配合協助解決。但對甲方企業經營過程中所發生的債權、債務，不承擔任何法律責任。

5、乙方負責生產的odm產品和獲證的產品保持一致，如有結構或涉及到關鍵件的變更，需經認證機構同意后方可變更。

1、甲方委托乙方生產的高低壓電動軟啟動器系列、變頻器系列產品，乙方必須提供經出廠檢驗合格的產品，提供給甲方的產品和包裝物上，不標注企業名稱的銘牌和標牌，實行“中性”內、外包裝，如需要特殊的品牌和型號產品時，應該在訂單說明。

2、乙方不得使用和標注甲方企業名稱、型號、地址的產品對外進行銷售。

三方代加工合同（精選20篇）篇六

1.甲方應按時按量向乙方提供合法的生產所需的原料、輔料和包裝材料(或包括支付委托乙方代購料款項)，以確保乙方可生產出委托生產訂單上規定的訂量。

2.甲方提供委托生產所需的原料、輔料和包裝材料須在乙方投產前_個工作日內到位，遲到一天則拖延生產發貨一天。

(二)乙方的責任。

1.甲方提供給乙方用于委托生產目的的原料、輔料和包裝材料應屬甲方所有。

2.乙方應每月定期提供原料、輔料和包裝材料儲存總量的報告，包括生產過程中在制品和再制品的數量，以方便甲方的財務統計。

3.乙方應使用甲方提供的質量標準和檢驗方法來確定原料、輔料和包裝材料是否符合標準的要求。

三方代加工合同（精選20篇）篇七

甲方：(定作方)。

地址:。

法定代表人:。

營業執照證號:。

地址:。

法定代表人:。

營業執照證號:。

合同編號：合同簽訂地：

乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。

一、本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品并送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。

二、本合同所指加工之零部件見下表:。

甲方企業物料代碼產品品名、規格單位單價備注。

1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。

2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、加工零部件的技術標準(包括質量要求)：

備注。

四、加工零部件價格及加工費的確定：

1.乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。

因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執行。

2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。

3.加工費計算方法：

(1)對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。

(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五、加工訂貨：

1.甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

(2)電話通知訂貨。

但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2.因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》，乙方確認后回傳。

(2)電話通知更改。

但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3.如甲方通知取消訂單：

(1)訂貨當天通知取消的，訂單取消。

(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，并將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力范圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：

3.如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。

4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。

送貨時應包裝完整，標識明確，規格統一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

5.甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。

6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。

乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、雙方就合同產品所需模具，約定如下：

1.圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。

2.模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔;。

3.模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4.模具的使用、維修、保養及費用承擔：由乙方承擔;。

5.模具的知識產權：甲方所有;。

6.模具的所有權：甲方所有。

八、知識產權保護。

1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。

九、產品技術、質量標準與控制。

1.合同生效后日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：

甲方：

乙方：

授權代表：

授權代表：

日期：____年____月____日

日期：_____年_____月____日

三方代加工合同（精選20篇）篇八

1.甲方應向乙方提供原料、輔料、包裝材料、中間產品和成品的質量標準及檢驗方法，必要時作出技術支持。

2.甲方有責任和義務指導幫助乙方進行委托生產品種的試產、工藝驗證，并協助制定適宜乙方使用的崗位操作sop，以確保續后順利生產。

3.甲方可派符合資質要求的人員在委托生產期間進駐乙方工廠。甲方的駐廠代表有權參與委托生產過程的質量檢查和技術指導。

(二)乙方的責任。

1.乙方出廠的成品必須符合甲方提供的質量標準規定，應向甲方提供每批產品的檢驗報告書，并負責保存完整的批生產記錄以及中間產品、成品的檢驗記錄。

2.乙方指定質量專員按相關管理規程審核放行產品。

3.乙方應對負責每個委托生產品種的前三批產品，進行效期內的長期留樣觀察和穩定性檢驗，定期向甲方報告產品穩定性觀察情況。

4.乙方對后續生產的每批產品進行留樣，或同時負責產品的留樣觀察和檢驗。

5.乙方應對生產過程中發生的偏差及其調查處理情況及時如實地向甲方駐廠代表報告。如發生重大偏差，甲乙雙方應共同參與調查處理，解決問題。

(三)質量協議。

甲乙雙方在本委托生產協議達成的基礎上，另行簽訂關于委托方與受托方約定的質量協議，具體的承責細則及其質量責任按質量協議執行。

三方代加工合同（精選20篇）篇九

????委托方與加工方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

(1)委托方希望根據下列條件委托加工方_____茶產品，有關產品訂單將按本協議規定向加工方發出。

(2)加工方希望根據下列條件為委托方加工_____產品，有關產品將按本協議規定完成。

(3)委托方為____產品之唯一商標持有人及享有有關產品專利權。

(4)委托方必須提前10天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。

(5)加工方在收悉訂單后，必須在一個星期內以傳真書面向委托方確認訂單。

(6)除非雙方經過同意，否則在訂單被加工方確定接納后，委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。

(7)委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。

(8)加工方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。

原材料及包裝材料安排。

(9)原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質量檢驗工作由委托方委派代表全權負責。

加工費。

(11)委托方將負責產品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。

(12)委托方負責提供合適的原材料及包裝材料，并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料，委托方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。

技術及工藝。

(13)成品各項理化指標由委托方提供(見附件一)，加工方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由委托方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質控制。加工方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質指標要求，加工方對產品質量即沒有任何責任。產品其它質量責任則由委托方承擔，除非：

a產品含有非配方所含的其他物質;。

b產品內含有玻璃、青鐵、砂子等異物;。

付款條件。

(14)首次加工費，委托方在產品生產完成10日后全數匯至加工方的銀行戶頭。

(15)加工方必須在委托方付款之后三個工作天內向委托方開具增值稅發票。

有關知識產權、專利及商標的侵權責任。

(16)非經委托方書面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產品代加工商。

雙方責任。

(17)加工方根據委托方確認的配方及工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成委托方的加工任務指標，委托方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產，委托方將負全部責任。

協議終止。

(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。食品委托加工合同范文。

(19)如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。

(20)協議終止后，委托方必須于協議終止后五個工作天之內提走所有屬于委托方之剩余的產品，原材料及包裝材料，否則加工方有權自行處理有關物料。

協議期限。

(21)本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經雙方協商同意，可以補充協方方式延長協議期限。

委托方加工方。

代表人簽字：代表人簽字：

代表人姓名：代表人姓名：

____有限公司(蓋章)：____有限公司(蓋章)：食品委托加工合同范文。

____年__月__日____年__月__日。

三方代加工合同（精選20篇）篇十

訂立合同雙方：

承攬人：______________________________。

定作人：______________________________。

定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

編號：________________________。

名稱：________________________。

規格：________________________。

單位：________________________。

數量：________________________。

備注：________________________。

第二條加工成品質量要求。

（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）。

編號。

名稱。

規格。

單位。

數量。

備注。

第三條原材料的.提供辦法及規格、數量、質量。

（1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

第四條技術資料、圖紙提供辦法。

（1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人；定作人應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。）

第五條價款或酬金。

（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）。

第六條驗收標準和方法。

（1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量）監督檢驗機構提供檢驗證明。）。

第七條交貨的時間和地點。

（1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議；并按協議執行。2.交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔。

_____________________________。

第十條結算方式及期限。

第十一條其他。

（如：1.根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）。

第十二條承攬人的違約責任。

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作人償付違約金_____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作人的違約責任。

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養費后，退還給定作人；變賣定作物所得少于報酬和保管、保養費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此。

而多支出的費用。

第十四條不可抗力。

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理。

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自______年_____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份；合同副本一式_____份，交________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

定作人：（蓋章）________________。

代表人：（蓋章）________________。

地址：__________________________。

電話：__________________________。

開戶銀行：______________________。

賬號：__________________________。

承攬人：（蓋章）________________。

代表人：（蓋章）________________。

地址：__________________________。

電話：__________________________。

開戶銀行：______________________。

賬號：__________________________。

____________年_______月_____日。

三方代加工合同（精選20篇）篇十一

委托方：（以下簡稱甲方）。

生產方：（以下簡稱乙方）。

經雙方充分協商，在互利互惠的基礎上，就甲方委托乙方加工生產產品事宜，達成以下協議：

1、產品品名：以《委托加工合作訂貨單》為準。

2、產品規格為：以《委托加工合作訂貨單》為準。

3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。

1、乙方提供工商營業執照復印件及生產、衛生許可證復印件給甲方，授權甲方在本協議范圍內的產品使用。首次加工生產的產品需在叁萬元以上方提供以上三證，并甲方一次性支付預付金拾萬元。

2、甲方在乙方生產加工之產品外包裝及說明書，必須符合國家標簽法等有關規定，若有違規行為，后果自負；并視為甲方違反合同，乙方有權拒絕生產。加工產品包裝上標注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產（生產分裝）。

3、甲方須向乙方提供合法經營證明（營業執照）及商標受理證明。

4、以單為準。除以上產品外其他產品乙方概不負責。

5、若非乙方加工的產品，冒用乙方證件的行為，追究其法律責任，并沒收預付金。

1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作，產品質量符合國家相關的標準規定。

2、乙方僅是甲方委托加工產品生產過程的一個制造、灌裝以及包裝的工序。只承擔生產分裝產品品質行為的企業，不承擔甲方一切銷售行為及債權債務的責任！

3、若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產品變質、損壞，乙方不承擔責任。

1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有、相關責任由甲方負責，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。

2、包裝材料交付地點為乙方工廠倉庫，物流運輸費用由甲方負責。

3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場。

甲方在與乙方確認加工生產訂單、簽訂《委托加工合作訂貨單》之同時，乙方從預付款中扣取該訂單費用總額。每次生產訂單金額如超過預付金余額，須補足款項乙方才進行生產。

1、當雙方簽訂本協議后，雙方將以此協議作為基礎，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單，由乙方負責人確認后才視為合格的訂貨合同，不合格的訂貨合同不受本協議條款約束。

2、交付地點為甲方指定地點，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。

3、交貨時間：在包材、款項到位的情況下15個工作日。

1、甲方對貨物的驗收方法依據甲方和乙方商議認可的質量文件為依據。

2、甲方對貨物的驗收期限為收到貨物之日當天內完成。

3、甲方認為貨物有不良現象時，可向乙方提出異議。

4、提出異議期限為驗收貨物即日起算一周內書面向乙方提出，乙方在一周內給予處理答復，超過期限視為驗收合格。

甲方：乙方：

日期：日期：

三方代加工合同（精選20篇）篇十二

一、加工產品內容：

包裝要求：___________________。

包裝要求：___________________。

包裝要求：___________________。

產品總價為人民幣_________元(大寫：__________________元)。

二、交貨日期：_________年_________月_________日

四、加工價格：

1、本訂單批次加工費用為人民幣_________元(大寫：__________________元)。

五、驗收標準及檢驗方式：

2、合格率要求：_________%合格

甲方(簽章)：___________________

乙方(簽章)：___________________

_______年_______月_______日

三方代加工合同（精選20篇）篇十三

定作方（以下簡稱甲方）：

承攬方（以下簡稱乙方）：

供料方（以下簡稱丙方）：

甲方委托乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經三方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。：

一、工程項目名稱：

二、施工地點：

三、工程量：

四、工程總額及付款方式：

1、工程總額：

2、付款方式：

3、甲方支付完畢工程款項，擁有制品所有權。

五、工程期限：

1、合同簽定次日起核算，7個工作日。

六、乙方工作：

1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。

2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。

七、甲方工作：

1、保證如合同約定支付乙方工程款項。

2、乙方進入現場施工時，施工場地應具備施工條件。

3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。

4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。

1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的，如果不符合規定，甲方聲明同意利用的，應當按質論價，甲乙丙三方再次協商定價。

2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。

九、驗收：

1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。

2、廣告制作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收（效果圖僅作為視覺參考，不做為驗收標準）。

3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢，自檢合格后上交工程驗收單，由甲乙雙方進行驗收。

4、甲方在驗收過程中對質量如有意見，須在驗收單中說明，經雙方現場勘察，確有質量問題的，乙方進行后期整改。

5、工程驗收單支付甲方時，甲方應在接收單手續上簽字或蓋章，收到工程驗收單三日內，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格。

十、保修：

1、甲方如發現制品損壞應及時通知乙方，乙方在12小時內到達現場進行制品檢修，通報維修情況。24小時內保證制品的正常使用。

十一、安全責任：

1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。

2、施工過程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失，乙方承擔完全責任。

3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責任。

十二、合同變更：

1、合同內容及條款的變更，需雙方代理另立合同附件，簽章有效。

2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時，以合同變更后的附件為依準。

十三、違約責任：

1、乙方因自身原因，不能在施工期內完成工程，逾期一天扣罰工程總額1%。

2、甲方如不能如期支付工程款項，逾期一天扣罰工程總額1%。

3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。

4、在甲方逾期未付應付款項時，乙方擁有制品所有權。

5、如一方未經對方同意而違反約定，另一方可不再履行合同，造成的損失由違約方賠償。

6、在雙方發生糾紛時協商解決，協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。

十四、附件：

1、雙方公司經營執照（加蓋公章）。

2、工程項目預算，施工圖及效果圖。

十四、合同成立和生效。

1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。

2、附件及補充協議具有同等法律效力。

3、本合同一式2份，雙方各持1份。

十五、其他。

本合同若有未盡事宜的，經甲乙雙方或甲乙丙三方協商后可另行簽訂補充協議，經有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分，具有同等效力。若補充協議與本合同有沖突的，以后補充協議為準。若協商不成的，則適用《中華人民共和國民法典》及其解釋的規定。

（以下無正文）。

甲方：

委托代理人：

地址：

電話：

開戶銀行：

賬號：

_________年____月____日。

乙方：

委托代理人：

地址：

電話：

開戶銀行：

賬號：

_________年____月____日。

丙方：

委托代理人：

地址：

電話：

開戶銀行：

賬號：

_________年____月____日。

三方代加工合同（精選20篇）篇十四

承攬方(乙方)：______________。

品名。

規格。

單位。

數量。

加工費。

單價。

金額。

定作方供應原材料：

原材料。

規格。

單位。

數量。

日期

成品單位耗用量。

1.技術資料、圖紙提供辦法：______________________________________________。

2.產品檢驗標準和方法：__________________________________________________。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。

4.貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：_______________。

乙方(蓋章)：_______________。

三方代加工合同（精選20篇）篇十五

委托方：（以下簡稱“甲方”）被委托方：（以下簡稱“乙方”）因甲方施工需要，經甲方洞渣委托乙方進行碎石加工。乙方愿意按甲方要求組織加工，經雙方友好協商，達成如下協議，供甲、乙雙方共同遵守：

一、工程名稱及地點：

項目名稱：

地點：

二、甲方履行職責：

1、負責提供碎石成品存儲場，負責提供生產設備安裝場地及住宿場所，負責安裝1臺500千va變壓器。

2、安裝視頻監控，對碎石加工和堆料進行監督。

三、乙方履行職責。

1、乙方自行建設及安裝碎石加工設備，并承擔一切費用。

2、負責加工設備的租賃、運輸、安裝、調試等一切工作并承擔相應的費用。

3、乙方的生產能力和生產規格（含機制砂）應滿足甲方的要求。乙方須保證生產能力不小于800m/天，每月生產量不少于1600m。需保證洞渣堆積場所的洞渣存儲量不大于20xxm。

4、負責成品碎石按甲方要求合理有序堆放及成品碎石料出333。

場裝車工作。負責做好防洪、防資措施。

5、配合甲方做好碎石結算工作。

6、負責做好環境保護工作，不產生污水、粉塵等污染。

7、負責做好安全防護措施，保證安全生產，并做好地方協調工作。

四、違約責任。

1、乙方的生產能力如不能滿足合同約定的要求，甲方有權解除合同，乙方應賠償甲方的經濟損失。

2、因乙方管理不善給予甲方造成的損失，乙方應賠償甲方的經濟損失。

3、如因乙方自身原因導致無法加工或無故拖延工期，甲方有權解除合同，并扣留所有加工設備以補償甲方損失，乙方無條件退場。

4、如發現外賣甲方有權按每立方罰款1000元處罰，罰款從承包人加工費中扣除。

5、甲方隧道洞渣都要給乙方加工碎石，加工數量大約28萬m左右。

6、生產期間如發生安全事故由乙方負責并承擔相應的費用。

乙方出現上述條款一項違約，甲方均有權解除合同并要求乙方賠償甲方的損失，乙方應無條件接受。

五、計量、計價與支付：

1、碎石成品按每立方米1.48噸計量。

2、碎石及成品價格按28元/m，乙方不提供正式發票、管理費，不負責加工稅收等一切其它費用。機制沙成品價格按元/m，石粉成品價格按8元/m。本單價采用綜合單價（單價包含碎石加工所產生的一切費用）。

3、乙方所有加工的碎石和石粉及其他附屬產品所有權歸甲方。

4、計價與支付按每月實際生產量的90%給予支付，其余10%等工程竣工后三個月內無息一次性結算。

六、爭議解決方式：

雙方在履行合同時發生爭議，可以自行和解，任何一方不愿和解或和解不成的，雙方約定向甲方公司所在地法院訴訟解決。

七、合同終止：

1、雙方履行完合同全部義務，加工款項支付完畢，本合同即告終止。

2、本合同壹式三份，具有同等效力，由甲方執二份，乙方執一份。

雙方簽字后生效。

甲方：乙方：

簽字日期：簽字日期：

三方代加工合同（精選20篇）篇十六

甲方（委托方）：乙方（承制方）：

廠址：廠址：

電話：電話：

甲方經辦人：乙方經辦人：

經友好協商，甲乙雙方在平等互利的基礎上達成如下協議：

1、甲方因工作需要，委托乙方加工。

2、按加工程序乙方先打樣，甲方提供樣品鞋/色卡/制做重點。

3、打樣通過后，乙方報價，甲方在時效內簽回單價。

4、單價確認后，甲乙雙方敲定材料備齊日/交貨期，甲方下給加工訂單。

5、乙方在簽收甲方提供的材料時，務必嚴格落實抽查或全點手續，一旦乙方簽字認可，則視同數量準確，訂單以外領料須扣除加工費用（按甲方采購單價）。

6、甲方派品檢人員駐乙方工廠監控品質，乙方須全力配合。

7、乙方經辦人必須重視首件確認，沒有首件確認不準量產。

8、乙方在開始生產時及生產過程中，甲方須安排生產經理、品管經理、前段品管主任、后段品管主任或其它中高層干部之其中1人至少2次到乙方工廠進行技術教工及品管督查。

9、甲方須提供書面的生產制做重點/品質要求事項/量產通知書/生產指令單。

10、甲方按雙方約定的付款方式支付加工款。

11、乙方因本身原因延期交貨，或出現品質異狀導致甲方直接經濟損失與誤工損失時，須100%承擔損失責任。

12、乙方在生產過程中遇到突發異狀時，不可盲目生產，未征得甲方同意而導致的一切后果由乙方承擔。

1型體或款號：

2甲方制令號：

3顏色：

4總雙數：

6甲方材料備齊日：

7交貨完成日：

8付款方式：

9送貨方式：

10其它：

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

2、自雙方簽字蓋章后即生效，具法律依據。

3、其它未盡事宜雙方另行補充（雙方經辦人簽認）。

甲方（委托方）：乙方（承制方）：

經辦人簽字：經辦人簽字：

上級主管確認：上級主管確認：

蓋章：蓋章：

簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

三方代加工合同（精選20篇）篇十七

一、雙方交換企業資信材料，且必須真實、有效，否則，由此帶來的損失由違約方承擔，浴室柜貼牌加工合同范本。

1.營業執照(副本)復印件;

2.工業生產許可證復印件;

3.食品衛生許可證復印件;

4.稅務登記證(副本)復印件;

5.企業法人年度檢驗情況復印件;

6.組織機構代碼證(副本)復印件;

7.商標受理書(注冊證)復印件;

8.企業質量管理體系證書復印件;

二、協議范圍

1.甲方委托乙方貼牌生產_____________________牌系列產品，采用甲方的品牌標識;乙方應確保這些產品是不侵犯任何第三方知識產權和合法權益的合格產品。甲方授權乙方印制的專用件(指含有“甲方產品”商標字樣或其他甲方產品專用的圖案、標識、銘牌、說明書、包裝物等)，乙方應妥善保管，決不允許流失給第三方，如發生流失給第三方現象，甲方有權按商標法相關之規定追究乙方的法律責任。

2.甲方利用自身的營銷網絡開發市嘗銷售貼牌產品;乙方利用其技術、設備、人力等資源生產制造符合甲方要求并經甲方認可的貼牌產品。

3.貼牌產品完全由甲方銷售，乙方不負責銷售，乙方不得將甲方委托生產的貼牌產品轉賣給任何第三方。

4.雙方合作期滿后或終止合作后，乙方不得以任何形式再生產或銷售有甲方品牌標識的產品，乙方若違反規定，甲方有權乙方按銷售所得的____倍進行賠償。

5.甲方有權派人員監督貼牌產品的原料、生產過程、產品質量等，乙方應予以全力配合與協助。

三、產品名稱、型號、價格(rmb)產品名稱(乙方)產品型號(乙方)價格、備注。后續產品價格以乙方報價經甲方確認的價格為準。產品價格應包含內外包裝、標貼等相關包裝費用(不含增值稅發票)，具體承擔情況見產品價格表。

四、交(提)貨地點、時間及費用

1.乙方直接送貨到甲方指定倉庫或雙方協定的交貨點，單價含運費;

2.乙方嚴格按訂購計劃單中規定的數量和日期準時交貨;乙方在裝車或交付托運后須在2小時內以電話或傳真的形式通知甲方發貨情況及預計到貨時間、地點，以便甲方及時提貨，合同范本《浴室柜貼牌加工合同范本》。

五、產品包裝與防護要求

2.乙方提供的產品包裝應達到甲方認可的包裝要求，有足夠的強度，以便適應運輸的要求。

六、提出交貨、質量異常及期限交貨數量和時間以訂購計劃單為準;乙方接到訂購計劃單后若有異議，應在接到訂購計劃單24小時內以書面形式通知甲方，否則視為乙方接受甲方訂單;對于不能及時供貨，造成甲方損失的，乙方應當承擔相應的賠償責任。

七、價格與結算方式

2.雙方確定貨款結算方式為：月結30天，例：20xx年3月1日至20xx年3月31日的貨款，甲方在次月月底前結清。

八、質量要求

3.乙方應保證其所提供的產品符合相關環保要求;

4.有必要時，經雙方確認，可采取封樣的方式來確定上述條款未能確定的產品要求。

九、品牌管理

2.雙方合作期滿后，乙方即無權以任何方式使用任何帶有甲方標識的產品。一旦發現，甲方有權要求乙方承擔賠償責任。

十、售后服務

2.貼牌產品本身出現重大質量事故的，由乙方承擔由此產生的相關責任和費用，如：訴訟費、律師費、責任賠付費及法律責任等。

十二、合同的終止與解除

十三、解決合同糾紛的方式甲乙雙方在履行本合同時發生的一切爭議均應通過雙方友好協商解決，協商不成，則按《中華人民共和國合同法》，由合同簽約地人民法院訴訟解決。

十四、其他約定

2.未經甲方書面同意，乙方不得將甲方已經與乙方訂立采購產品合同或服務這一情況進行廣告宣傳或公之于眾，也不多在廣告中使用甲方或甲方任何客戶的名稱。

5.合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同;本合同如有未盡事宜，經雙方共同協商作出補充，補充規定與合同具有同等效力。

十五、合同有效期

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效;合同有效期為 年(以合同簽訂日起計算)。

甲方： 乙方：

單位名稱(章)： 單位名稱(章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

三方代加工合同（精選20篇）篇十八

甲方：

乙方：

甲方為乙方加工某種機械，經雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守。

品名、規格（長，寬，高cm）、單位、數量、備注。

第二條加工成品質量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于xx年xx月xx日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款：按核定價格單計算款x元。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元（大寫元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任。

一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任。

一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金。

三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

三方代加工合同（精選20篇）篇十九

供方：（以下簡稱甲方）。

需方：（以下簡稱乙方）。

一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間。

二、質量標準：符合國標、省標及南京供電局和圖紙設計要求。質保期一年，保修期內除用戶及施工單位自身原因外，免費包修抱換，。質保期滿后，終生服務。

三、交貨地點、方式：供方負責送貨至需方工地現場。

四、運輸方式及到達站港和費用負擔：供方免費送貨至需方工地。

五、包裝標準、包裝物的供應與回收：簡易包裝無回收。

六、驗收標準、方法及提出異議期限：按gb7251—20xx國標。

七、隨機備品、配件、工具數量及供應方法：隨機含產品說明書及相關圖紙、資料和合格證。

八、交貨期：合同生效后5個工作日交貨。

九、結算方式及期限：貨款到付款。

九、違約責任：按《中華人民共和國合同法》執行。

十一、解決合同糾紛方式：可雙方協商解決，協商不成可向合同簽約法院起訴。

十二、本合同自蓋章簽字起生效。

三方代加工合同（精選20篇）篇二十

乙方：

一、工程名稱：油罐制作。

1、加工方式，清加工不含打水（含氧氣焊條）。

2、加工內容，油罐主體工程，內管道安裝，油漆粉刷（隨主體粉刷一遍）。

二、工程造價：

1、油罐主體工程900元每噸。

2、內管道安裝10元每米。

3、油漆粉刷共計12000元。

三、付款方式：

1、乙方工具人員進入工地甲方支付乙方30000元設備添置費。

2、乙方每個油罐主體竣工，甲方支付乙方已俊工程款的95%，經打水試漏后，甲方將剩余工程款一次性支付。

3、乙方每安裝一個罐的內管道經打壓試驗后，一次性將工程款支付給乙方。

4、油漆粉刷費用，跟隨油罐主體每罐一清。

5、甲方工程款，嚴格按照約定支付，如因工程款不到位，造成誤工，甲方支付乙方相應的費用。

四、雙方義務：

1、甲方提供水電住宿及一切施工便利條件。

2、甲方所有工程材料應及時到位，如因甲方材料不到位造成的誤工甲方支付乙方相應的費用。

3、甲方及時提供技術資料并向乙方明確施工技術質量安全等要求。

4、乙方嚴格按照甲方現場管理施工，保證按期完成工程。

5、乙方嚴格按照甲方提供的技術要求施工。

6、在施工過程中因施工造成的安全問題，由乙方自行負責。

五、補充約定：

甲方：

乙方：