施工合同的簽訂是確保建筑工程項目順利進行的重要步驟。為了幫助大家更好地理解施工合同的要點，小編為大家準備了一些典型案例分析。

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇一

甲方(委托人):合同編號：

乙方(施工方):簽訂日期：

一、裝飾施工地點：

二、根據國家有關法律規定，明確雙方的權利義務，特簽定以下協議，以便共同遵守。

三、

1、工程總價：

2、裝修內容：

四、關于工程付款方式的約定：

1、自本合同雙方簽字生效后，甲方應付給乙方工程預付款人民幣(60%)即人民幣元整，工程施工到油漆工進場時，甲方付乙方工程總造價人民幣即_元整。質量保修一年。

2、本合同生效后，甲方按以上付款約定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤，一切后果由甲方負責。

3、乙方工程結束后、甲方如在2日內不驗收、乙方自行驗收、甲方應以承認。

1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需要簽訂由甲方需承擔變更產生的施工人工費用協議。如因乙方原因造成返工的，由乙方承擔責任，工期不變。

2、凡私自與工人商定更改施工內容引起的一切后果，由甲方負責，給乙方造成的損失甲方還應賠償。

3、因不可抗拒因素造成的施工延誤，甲乙雙方協商解決。

4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必須按照預算要求，先付款后，乙方再施工。

六、違約責任：

1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的，應進行補償。

2、甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工，每逾期一天，按工程總價款的10%支付違約金。

3、甲方未辦理任何手續，需要乙方拆改原有建筑手續結構及設備管線，乙方有權拒絕施工。

七、合同的終止：

1、本合同解除或本合同履行完畢，本合同即自行終止。

八、合同的生效：

1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。

2、補充合同與本合同有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。

九、解決合同糾紛方式：

本合同履行期間，雙方發生爭議，雙方協商解決，協商不成時，雙方同意由仲裁委員會進行了仲裁，若未達成，仲裁協議交當地法院裁決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇二

發包方：(以下簡稱甲方)。

承包方：(以下簡稱乙方)。

甲方在攔汊養魚，需筑壩，現就筑攔河壩工程承包達成如下協議：

一、雙方已實地查看，整體攔河壩長米，高米，壩頂部寬米，前期為倒土筑壩，后期為壩兩邊漿砌混泥土?；炷嗤良s方，土方方。

二、雙方約定混泥土每方按元計，土方每方按元計，總價按萬元包干。

三、施工期限____年____月至____月。

四、工程質量特別是隱蔽工程必須有甲方現場監督。

五、甲方先行墊付挖機油費，土石方工程完工后，支付費用____萬元，余款待工程完工驗收合格后支付。

六、違約責任：甲方未按期付款，工期后延，并賠償乙方直按損失;乙方未按期完工(不可抗力除外)，乙方賠償甲方損失____萬元。

七、未盡事宜按《民法典》規定辦理。

八，本協議一式二份，具有同等法律效力，雙方各執一份，簽字后即生效。

甲方簽章：

乙方簽字：

________年____月____日。

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇三

場隊。

二、工程性質。

包工包料。

三、工程造價。

自本合同簽訂之日起，至________年____月____日前全部完工。

五、付款方式。

架設10線路700米，導線采用g-50型。

七、雙方的權利和義務。

1.甲方有權派監理人員對工程質量進行監理，乙方必須接受甲方監理人員的現場技術監理，對不符合質量的施工路段及時進行返工。

2.甲方做好各項協調工作，保證乙方能順利的施工。

3.乙方施工所用的材料廠必須符合電力規范要求。

4.乙方要牢固樹立安全意識，切實加強安全生產管理，凡施工中出現的安全責任事故均由乙方承擔。

八、違約責任。

1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然災害外)，每延長一天罰款元。

2.工程完工后，經驗收不合格的路段及保修期內出現質量問題的路段，由乙方無條件修復或返工。

3.工程經驗收合格后，按甲乙雙方約定時間，甲方必須按時向乙方支付工程余款，否則乙方將終止向甲方該工程供電，所造成的一切后果由甲方自行承擔。

九、其它。

1.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

2.本合同自雙方蓋章，簽字之日起生效，具有法律效力。

甲方(簽章)：_____。

乙方(簽章)：_____。

________年____月____日________年____月____日。

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇四

發包方：山東濰坊科技學院（以下簡稱甲方）。

承包方：山東華浩電力工程有限公司（以下簡稱乙方）。

甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：

第一條工程概況。

工程名稱：教授新村箱變工程。

工程地點：科技學院教授新村。

工程內容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#樓室外電力高低壓施工，包工包料；教授新村1250kva箱變及低壓設備的安裝，調試；教授新村1250kva箱變及低壓分接箱之間的電纜的采購及敷設及連接，電纜井的砌筑；低壓分接箱至樓內表箱之間的低壓電纜采購及連接；1250kva箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其余材料采購有乙方購買。

承包形式：總承包，包工包料，交鑰匙工程。

（不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線。

工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等）。

第二條工程總價。

合同總價為（rmb）：100萬元整含稅（大寫壹佰萬元整），以最終決算價格結算。

第三條付款方式。

2、設備進廠甲方應支付工程款50%（人民幣）50,0000元整(大寫伍拾萬元整)3、工程驗收通電合格后30天內付款10%(人民幣)10,0000元整(大寫壹拾萬元整)。

4、雙方蓋章后合同開始生效。

第四條合同范圍。

1、合同范圍為配電房內的`設備。（詳細內容見合同附件）。

3、本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成所有工程手續。

第五條甲方職責。

1、在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。

5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。

第六條乙方職責。

1、向供電局申請用電手續至業主送電完成；2、變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電；3、協助甲方向供電公司申請10kv外線施工的手續；4、自柜體到廠日起履行保固條款；5、開具本合同價上的工程發票。

第七條技術規范。

按甲方提供的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。

第八條工程日期

1、本合同項簽訂后75天經甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。

第九條解約。

第十條。

合同編號：

2、乙方未能履行本合同各項規定，經甲方訂為無法完成任務，經函告七日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。

保固條款。

自柜體到廠日起一年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復;乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生，所造成的經濟法律責任由乙方負責；若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用；乙方提供終身有償維修。

任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。

本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：

委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：

單位地址：單位地址：

賬號：賬號：

合同簽訂時間：合同簽訂時間：

費用計算表。

建設單位：

其他項目費用。

措施項目費用。

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇五

甲方：xxx公司。

乙方：xxx公司。

經甲乙雙方共同協商，就xxx公司職工住宅小區配電房安裝工程達成如下協議，為了明確甲、乙雙方各自的權利、責任義務，根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建設安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲、乙雙方協商，達成以下條款，以資共同遵守。

一、工程名稱：xxx公司職工住宅小區配電房安裝工程。

二、工程地點：xxxxx。

三、工程范圍：xxx公司職工住宅小區配電房安裝工程施工設計圖所有工程范圍。

四、工程價款及工程結算：

乙方的報價是根據甲方提供的工程量清單和部分設計圖紙進行的報價，合同總價為人民幣：xx。工程結算以施工圖工程量為基礎，根據最終完成的工程量及單價進行結算。

根據甲乙雙方商定，乙方在x年x月x日開始施工，x。

年x月x日前完成配電房所有機、電（含接地網）設備安裝及調試工作。在乙方安裝過程中，如遇不可抗拒自然因素，工期順延。如非乙方原因造成工期延誤，則相應責任方按照每月x元人民幣為標準賠償乙方人員誤工費。

六、付款方式：

（1）工程預付款：

在本合同簽訂后x天內，甲方按合同總價的x%支付工程預付款，便于乙方組織生產、生活設施及人員進場。

（2）工程進度款：

按進度實際完成工程量（甲方派出現場人員驗收合格）和合同單價支付工程款，并按照比例扣去工程預付款，留足x%的保修金后支付。保留金在工程竣工驗收未發現質量事故并通過相關部門驗收后甲方一次性結算付清給乙方。

七、雙方責任：

甲方：

1、提供技術資料一套（或現場口頭交待乙方），并組織乙方進行施工現場及技術交底。

2、甲方提供乙方在施工現場的施工用電（有需要時）。乙方：

1、嚴格按設計施工圖紙及有關電力安裝規程、規范及甲乙雙方簽訂的技術協議進行施工，不得隨意更改設計，若出現責任事故其責任及經濟損失一切由乙方負責。

2、乙方在施工期間，做好安全生產、文明施工，尊重單位駐派人員，并處理好與各施工單位的關系。

4、乙方不得將工程分包或轉包給其他單位施工。

八、質量驗收：

1、乙方在配電房機、電（接地網）設備的安裝過程中，嚴格按照設計圖紙要求和有關規范、標準進行施工，確保工程質量達到設計圖紙和標準要求。

2、設備安裝單元質量檢查、驗收的簽證單，作為工程款結算支付的依據。

3、由乙方自行采購的設備材料，必須保證質量可靠、進貨渠道正常，配置合理,主要零部件必須提供生產及相關廠家的合格證及相關資料并備案。堅決杜絕使用不合格的材料。

4、全部工程完工后保證相關部門驗收一次通過并出具其蓋有公章的驗收合格證明；否則由此耽誤的工期損失由乙方賠償給甲方。

九、安全管理：

1、乙方必須認真貫徹國家的有關安全生產法規，牢固樹立安全生產，責任重于泰山的高度責任感，建立完善的安全管理機構，嚴格執行安全技術操作規程，加強安全管理工作，強化安全技術措施的實施，并接受甲方和有關安檢部門的監督和檢查。

2、加強施工現場對特殊工種人員的安全管理工作，堅持持證上崗；以提高全體施工人員的安全意識，保證施工現場安全。

3、設置必要的安全設施和配備防護用品，對于危險地段，設置必要的警示標志、安全哨和防護設施。

負責，甲方不給予經濟補償。由于乙方的原因造成對第三者的傷害和其他損失，均由乙方負責賠償，甲方不承擔任何責任。

十、違約、仲裁：

1、甲、乙各方不得無正當理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方違約，對方有權按《經濟合同法》和《建設安裝工程承包合同條例》追究其經濟責任，違約方必須賠償對方經濟損失。違約金按工程承包總價5%進行處罰。

2、甲、乙雙方在執行合同過程中發生糾紛時，雙方友好協商解決，當不能協商時，可在甲方當地，按法律有關程序執行，其發生的費用由違約方承擔。

十一、其他：

1、下列文件均作為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

1）設備安裝工程單元質量評定表、記錄表。

2）設計變更通知等技術文件。

2、乙方必須對現場的施工人員進行人身保險，保險費由乙方自行承擔。

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇六

甲方(委托人):合同編號：

乙方(施工方):簽訂日期：

1、工程總價：

2、裝修內容：

1、自本合同雙方簽字生效后，甲方應付給乙方工程預付款人民幣(60%)即人民幣元整，工程施工到油漆工進場時，甲方付乙方工程總造價人民幣即_元整。質量保修一年。

2、本合同生效后，甲方按以上付款約定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤，一切后果由甲方負責。

3、乙方工程結束后、甲方如在2日內不驗收、乙方自行驗收、甲方應以承認。

1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需要簽訂由甲方需承擔變更產生的施工人工費用協議。如因乙方原因造成返工的，由乙方承擔責任，工期不變。

2、凡私自與工人商定更改施工內容引起的一切后果，由甲方負責，給乙方造成的損失甲方還應賠償。

3、因不可抗拒因素造成的施工延誤，甲乙雙方協商解決。

4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必須按照預算要求，先付款后，乙方再施工。

1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的，應進行補償。

2、甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工，每逾期一天，按工程總價款的10%支付違約金。

3、甲方未辦理任何手續，需要乙方拆改原有建筑手續結構及設備管線，乙方有權拒絕施工。

1、本合同解除或本合同履行完畢，本合同即自行終止。

1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。

2、補充合同與本合同有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。

本合同履行期間，雙方發生爭議，雙方協商解決，協商不成時，雙方同意由仲裁委員會進行了仲裁，若未達成，仲裁協議交當地法院裁決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇七

甲方：

乙方：

甲方以包工不包料的方式將鼓樓廣場____樓屋面、衛生間及地下車庫部分防水工程委托乙方組織施工，為了明確雙方責任，組合本工程具體情況，經協商一致簽訂合同，并共同遵守。

____樓屋面采用____卷材防水(____層);衛生間、地下車庫地面采用聚氨酯防水涂料____mm厚，分三遍成活;地下室外墻為聚氨酯卷材____mm厚(____層)。包括所有材料水平、垂直運輸、施工、清理、蓄水試驗、放水等全過程。

屋面為____元/m2;衛生間及地下室地面為____元/m2;地下室外墻為____元/m2(含人工、稅及安全、意外傷害等各種風險費用)。

_________年____月____日到_________年____月____日，總工期_____天。

1、甲方按乙方的實際工程進度每月____日付完成工程量的____%工程款，待驗收合格后付清余款。

2、工程數量按實際施工面積結算。

1、乙方在工程開工和驗收之前，應向甲方提供完整的技術資料。

2、質量標準應達到國家有關驗收規范要求，防水層必須粘結牢固，接縫密實、四周及管道、下水口等周圍應密封嚴實，在24小時蓄水條件下，無滲漏現象。

3、工程按合同完成后，如質量驗收不符合標準，乙方必須返工修理直至符合要求，并承擔返修的一切費用，由此造成的損失，由乙方全額賠償。

1、開工前、乙方應做好本工種工人的`安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。

2、嚴格按照防水工程施工技術操作規程中的安全注意事項進行施工。否則出現安全事故，概由乙方負責。

3、遵守工地規章制度，服從甲方現場管理人員的指揮及上級有關部門的監督管理。

4、如遇雨季施工，必須注意邊坡穩定性，教育工人隨時注意邊坡;如乙方忽略此工作造成施工人員或第三者傷亡，一切費用均由乙方自行負責。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇八

根據甲乙雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守。

甲方租用乙方鉆機兩臺，用于_______________________，乙方根據甲方要求及施工設計圖紙進行施工，保證質量、包安全按期完成甲方分配的成x任務。

1.乙方進場前，做好場地的三通一平；

3.協助解決工人住宿。

1.根據施工要求，保證質量、包安全，按甲方要求的工期完成鉆孔；

2.做好施工原始記錄；

3.按照甲方的進度計劃施工，服從甲方駐工地代表的管理；

4.嚴格把好質量關，如因乙方施工原因造成工程質量不合格，乙方必須返工，費用自理；

5.嚴格按照操作規程進行作業，確保施工安全，如發生安全事故，乙方負責解決，費用由乙方承擔。

按照現行有關規范要求及施工設計圖施工。

1.成x按元米計價，按實際完成工作量結算。該單價不含稅，乙方只向甲方開具收據。成x用的泥粉及套管由乙方負責承擔費用。鉆孔穿導墻和舊樁基礎時，給予補償，補償原則為：甲方與業主協商后，其補償金額的全部支付給乙方。

2.乙方全部鉆機進場開鉆后，甲方按每臺鉆機________元支付預付款。

3.錨桿施工進度達到50%時，甲方再按乙方已經完成工作量的________%支付進度款。

4.工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的________%，但此時應扣除已經支付的款項。尾款在________個月內結清。

5.乙方不負責施工用的水、電費用，但水、電表由乙方提供并按甲方的要求安裝。

6.未盡事宜，雙方協商解決。

本合同自簽訂之日起生效，至工程結清款項之日失效。

本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。

甲方（簽章）：_________。

乙方（簽章）：_________。

________年____月____日。

________年____月____日。

簽訂地點：_____________。

簽訂地點_____________。

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇九

發包方：(以下簡稱甲方)。

承包方：(以下簡稱乙方)。

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關的法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本附屬工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程名稱：

二、技術標準：按照現行國家施工驗收規范執行。

三、工程內容：等內容。

四、承包形式：包工包料雙包工程。

五、甲方職責：

(1)負責解決施工所需的臨時占用土地、料場等問題;。

(2)協助解決與周邊群眾發生的糾紛關系;。

(3)解決好工程所需的水電問題(水電費由乙方承擔)。

六、乙方職責：

(1)聽從甲方管理人員的指揮，接受監理工程師的現場監督檢查;。

(2)嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執行施工。

(3)嚴格執行國家現行施工驗收規范，保質保量完成任務;。

(5)在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。

七、結算方式：工程竣工驗收后，甲乙雙方現場實收工程量，依據《四川省建設工程工程量清單計價定額》20xx定額，結合市場材料價格及人工工資標準調整辦理竣工結算。

八、付款方式：分四年到位(不計資金利息)。其中20xx年撥付工程款的42.5%;20xx年12月30日前撥付28.5%;20xx年12月30日前撥付21.5%;剩余的7.5%視甲方情況撥付，但最遲在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息，由甲方按月支付給乙方。

九、合同爭議的解決：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商或調解不成的，可依法向人民法院起訴。

十、合同生效：本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，雙方自訂立之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇十

隨著法律知識的普及,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同書怎么寫？下面小編給大家分享工程施工合同書篇，希望能夠幫助大家!

簽訂合同雙方：

建設單位：以下簡稱甲方：

施工單位：以下簡稱乙方。

為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方相互創造條件，搞好配合工作，按時保質保量地完成國家的基本建設任務，經甲乙雙方充分協商，特簽定本合同，以便共同遵守。

第一條、總則。

一、工程名稱：

二、國家(或各部委、或省、自治區、市政府、計委、建委等有關單位)對工程的批準投資計劃、工程項目表，、申請建筑許可執照，計劃任務書，初步設計、總概算等文件號。

四、工程地點：

五、工程范圍：本合同全部工程建筑安裝面積共計平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表)。

六、工程造價：本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表)。

第二條、工程期限。

本合同全部工程年月日開工至年月日竣工(各單項工程、中間交工工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)。

在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：

一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;。

二、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者;。

三、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所供材料，以及設備不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。

第三條、施工準備。

一、甲方在開工前應辦妥征地拆遷：申請領取建筑執照;清除施工場地范圍影響施工的原有管線、綠化等障礙物;解決施工用地(包括材料、構件的碓房和中轉場地，搭建大型臨時設施場地);解決施工用水源、電源和運輸道路的接通;應于年月日向乙方提供工程設計圖紙份;組織設計、施工單位進行工程交底。

二、乙方在開工前應組織有關人員學習和熟悉圖紙，參與設計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整，施工地區的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。

第四條、物資供應。

一、本合同全部所需材料按下列()項供應方式辦理。

1、特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應。

2、統配部管材料由乙方負責辦理申請、定貨、調劑使用。

特殊材料及統配部管的機電產品由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應。

3、包工不包料工程，全部材料由甲方采購供應到現場或指定的加工地點：

二、成套設備和非標準設備，由家反負責辦理申請、定貨及加工、引進成套設備在交付前，甲方應負責商品檢驗。在施工現場加工的非標準設備，家反可委托有條件的乙方加工。

三、工程所需材料如因供應部門的規格品種或材質不能滿足工程所需要求，必須以其他規格品種代替或加工處理時，應事先取得原單位和甲乙雙方的同意，在辦理有關手續后實行，由于代用或加工而發生的量差、價差及加工費，由負責供應之一方負擔。

四、凡應附有合格證明的材料，在進入施工現場時必須驗證，如無證明，須經試驗合格方準使用，其試驗費應由負責供應之一方負擔。

五、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格質量不符合要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，由甲方負擔。

第五條、工程款結算。

一、本合同全部工程造價的結算方式，按下列第()項辦理：

1.以施工圖預算加增減變更預算進行結算;。

3.按標準施工圖單方造價包干，包干范圍以外的費用另按有關規定調整包干造價;。

4.包工不包料，按工程預算定額或人工費包干辦法結算;。

二、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在日內按工程造價總數元的百分之一次撥給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應審查乙方提供的完成工作量統計月(季)報表，并據此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前，可預留工程總造價的百分之的尾款，待工程竣工驗收后全部付清。(基本建設投資撥款該貸款后，貸款辦法按主管部門的規定辦理)。不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定辦理。

第六條、施工與設計變更。

一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求工程達到合格標準。

3、在施工中如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。

三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，材料、構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。

四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄;重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面同志甲方和設計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽工程驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，并應作好記錄，甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時，檢查結果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。

五、在組織施工過程中，如遇特殊情況甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時，因此所增加的各項施工費用，應由甲方負責。在組織施工前，甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續。

第七條、竣工驗收、結算與保修。

一、乙方在單項工程竣工前日，應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前同志乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收，其間所發售的管理費和各項損失均由甲方負擔，并償付逾期違約金，違約金計算辦法：

二、竣工工程經檢驗合格，從驗收之日起天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不能按期接管，致使乙方驗收工程發生損失，應由甲方負擔。

三、本項工程中之單項工程如需單獨移交甲方，以便由另一施工單位進行施工，在移交時甲乙應辦理中間驗收手續，作為竣工工程驗收之依據。

四、在進行地竣工工程驗收中，如發現不合格需返工或修理補做的部分，雙反讓在驗收時應儀定修補措施和期限，甲乙雙方在規定期限內完成，完成后經驗收合格再行移交，因此而發生的各項費用由乙方承擔。由于修理或返工造成逾期移交的，償付逾期違約金。

五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可作減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。

六、竣工工程驗收以國家頒發的施工驗收規范，質量檢驗標準及施工圖為依據，在進行竣工施工驗收時，乙方應向甲方提供以下條件：

1.增減工程變更的有關手續和其他洽談記錄;。

2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;。

3.提供竣工圖的工程，如工程變更不大，施工單位應盡量在原施工圖加以注明，提交甲方存檔。工程變更較大的，由甲方自繪或委托設計單位繪制竣工圖。

七、一反在單項工程竣工驗收天內，應將竣工工程結算件送達甲方進行審定，甲方接到竣工結算件后應在天內審定完畢，如期未審定完或未提出異議，即視同同意結算，建設銀行據以撥款。

八、工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質量保修一年，采暖工程保修第一個采暖工程保修第一個采暖期。在保修期間，確因施工責任造成的屋面漏水、漏氣、堵塞等質量事故，應由乙方負責修理，并負擔全部修理費用。

第八條、獎勵、懲罰與仲裁。

一、乙方在保證工程質量的前提下提出修改設計的合理化建議，經甲方和原設計單位同意方可施工，由此而節約的工程投資，百分之歸乙方，百分之歸設計單位。

二、由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工，以竣工驗收合格日期計算，每逾期一天，應按該工程的項算造價(包工不包料工程按預算人工費計算)，由乙方償付給甲方萬分之的違約金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付給乙方萬分之的獎勵。獎金由甲方收益開支或從甲方節約的投資中支付。如甲方確無獎金來源，可不實行獎罰條款，乙方應從全局出發，不因此推遲交工。

三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。

四、施工合同由各級建設銀行監督執行。施工中的經濟糾紛，應本著實事求是的原則，協商解決，如雙方協商不成時，根據一方當事人的請求，可以提交有管轄權的工商行政管理部門仲裁。

第九條、工程負責人和工傷事故。

一、甲方派同志為駐現場負責人，乙方派同志為現場施工負責人，共同履行本合同的各項規定，對工程進度，工程質量進行監督，檢查隱蔽工程，辦理中間交工驗收手續及其他事宜。

二、乙方有負責教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責，乙方不得因此影響工程進度。

第十條、合同份數及有效期。

一、本合同一式份。其中正本兩份，甲乙各執一份;副本一式份，報送甲乙殺的主管部門、工商行政管理機關和建設銀行各一份存留備案。

二、本合同自雙方簽定之日生效，在本合同全部竣工驗收并結清尾款后失效。

第十一條、附則。

一、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定儀定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。

二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程協議書，在簽訂本合同后，與本合同抵觸之處，以本合同為準。

第十二條、合同附件。

一、工程項目一覽表。

二、全部施工圖紙。

三、施工圖預算表。

四、甲方負責供應材料、設備一覽表。

五、國家(或省、自治區、市政府、計委、建委等有關單位)對工程的批準投資計劃、計劃任務書等份文件。

第十三條、其他條款：

建設單位(甲方)：施工單位(乙方)：

(蓋章)(蓋章)。

法定代表人：法定代表人：

授權代表(簽字)：授權代表(簽字)：

年月日年月日。

甲方：

身份證號：

電話：

乙方：

身份證號：

電話：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國消防法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等自愿公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就消防工程事宜協商一致，簽訂本合同。

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容：消防系統。

4、工程工期：_____月_____日至_____年_____月_____日。

二、承包方式：包工包料。

三、工程造價：

四、工程質量及評定標準。

1、質量要求：合格工程并符合消防設計要求。

2、評定標準：按國家和甘肅現行質量評定標準和施工技術驗收規范執行。

3、安全生產必須符合國家安全施工規范的要求，防止事故發生。

4、材料及設備品牌必須采用消防部門認可的合格產品、規格、型號、產地、質量等級并且符合消防要求，以保證工程質量。

五、付款方式。

1、合同簽訂當天，甲方支付乙方合同款。

六、雙方責任及義務。

1、甲方責任。

（1）按合同付款方式提供合同書所規定的全部費用。

（2）指定專人負責系統工程項目建設的協調工作，免費為乙方施工提供存放器材的房間及施工電源和施工用水。

（3）負責系統工程項目的組織及驗收。（甲方內部驗收）。

（4）甲方負責現場設備安裝位置的供電，確認布線路、管道等設施的協調工作。

2、乙方責任。

（1）負責系統設計、安裝、調試、開通試運行的全部工作。開通試運行后向甲方交付系統竣工資料和全套系統的技術資料，按時向甲方交付一個符合技術規范驗收合格的系統。

（2）乙方在施期間，乙方施工人員及設施發生意外事故，造成的傷亡和損失均由乙方全權負責，與甲方無關。

（3）乙方工程如不符合消防驗收規范需要返工，所造成的一切損失由乙方承擔，在施工期間因甲方造成的損失應由甲方承擔，在工程完工后由甲方造成的人為損壞由甲方全權負責。

（4）工程驗收：按照消防部門意見，由乙方配合，甲方負責驗收。

（5）負責對甲方的系統使用和維護人員的技術培訓。

（6）自系統開通運行之日起，乙方提供對系統及系統設備免費保修工作（質量責任限于產品本身的修理、更換或維護，不包括其他人為破壞因素或使用不當造成的損壞，人為不可抗拒因素除外），壹年后提供優惠服務，系統出現故障后，乙方將在24小時內響應，對一般故障在一天內予以解決，并對設備實行終身維修和系統長期售后技術支持。

七、所有權與風險轉移。

在甲方支付全部貨款前，貨物的所有權歸乙方所有，如甲方未能按合同約定的付款期限履行付款義務的，乙方有權以任何方式將貨物收回，甲方須承擔因違約而給乙方造成的經濟損失，包括但不限違約金，收回貨物的運輸及其他費用等。

八、履行期限和方式。

1、乙方在合同簽定后，在甲方規定期限內，將設備運抵現場。

2、在組織施工過程中，如遇下列情況，需順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限。

（1）因不可抗力被迫停工時。

（2）因甲方提出變更計劃而不能施工時。

（3）因甲方原因不能按期提供合同規定之相應條件時。

九、系統工程項目延誤責任。

1、由于甲方原因，致使工程不能按期開工或影響進度造成的責任和經濟損失由甲方承擔，工期應按拖延天數順延。

2、由于乙方的原因，使工程不能按期交付驗收合格的系統造成的損應由乙方負擔。

十、違約責任和仲裁。

1、甲、乙雙方任何一方違約，需向對方償付違約金，違約金總額不超過合同總額的5%。

2、工程合同發生糾紛時，甲、乙雙方應及時協商解決，以期實現友好合作的目的，協商有分歧時，可提請仲裁機關解決。

3、本合同自簽定蓋章之日生效，任何一方不得擅自修改或終止，需要修改或終止時，應經雙方協調同意，簽具修訂撤消合同的協議書，未盡事宜，雙方友好協商解決。

4、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

甲方（公章）：_________。

乙方（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________。

法定代表人（簽字）：_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

發包方：_______________(以下簡稱甲方)。

承包方：_______________(以下簡稱乙方)。

一、甲方責任。

1、負責三通一平，場地須保證樁機作業的條件及順利進出場。

2、乙周邊關系的處理及因樁機施工造成的周邊居民的損壞由甲方處理，乙方概不負責.

3、派施工員一名參與現場質量管理及數量簽證，并負責放樣及抽鑒工作。

4、施壓由甲方負責，協調各相關單位之間和周邊的關系。

二、乙方責任。

1、乙方根據地質資料及現場出現異常，應及時通知監理及甲方等待處理。

2、施工作業時聽從甲方指揮，按時填寫記錄，并保證施工安全。

3、乙方工程完工后，負責向申方提供現場打樁記錄。

三、工程款的支付。

1、此工程為包工包料，打樁單價c-300215;75a樁，單價為____________元/米，如需配送8米以下(含8米)短樁，按實際配置的短樁工程量加10%的短樁費，此單價不含樁尖，不含稅，不開發票。

2、如需送樁，只計取送樁費____________元/米計算。

3、冒樁計算：如超過1米，歸乙方負責。如未超過，則由甲方負責。

4、進場付10萬元，打完20米付清80%，樁打完全部付清。

5、樁基驗收的檢測費由甲方負擔，乙方協助施壓、測壓。

6、如因甲方原因造成工地停工，超過三天，則由甲方負責工人的生活費和工資____________元/天。

四、解決合同糾紛的方式。

甲、乙雙方在履行合同時發生的糾紛，雙方可通過協商或協調解決，協商或協調不成的，向仲裁部門申請仲裁或向人民法院起訴。

五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

六、本合同甲、乙雙方簽字生效。

甲方：_______________。

電話：_______________。

乙方：_______________。

電話：_______________。

________年____月____日。

________年____月____日。

（以下簡稱甲方）發包方：

（以下簡稱乙方）承包方：

一、甲方責任。

1、負責三通一平，場地須保證樁機作業的條件及順利進出場。

2、乙周邊關系的處理及因樁機施工造成的周邊居民的損壞由甲方處理，乙方概不負責．。

3、派施工員一名參與現場質量管理及數量簽證，并負責放樣及抽鑒工作。

4、施壓由甲方負責，協調各相關單位之間和周邊的關系。

二、乙方責任。

1、乙方根據地質資料及現場出現異常，應及時通知監理及甲方等待處理。

2、施工作業時聽從甲方指揮，按時填寫記錄，并保證施工安全。

3、乙方工程完工后，負責向申方提供現場打樁記錄。

三、工程款的支付。

1、此工程為包工包料，打樁單價c-300215;75a樁，單價為元米，如需配送8米以下（含8米）短樁，按實際配置的短樁工程量加10%的短樁費，此單價不含樁尖，不含稅，不開發票。

2、如需送樁，只計取送樁費30元米計算。

3、冒樁計算：如超過1米，歸乙方負責。如未超過，則由甲方負責。

4、進場付10萬元，打完20米付清80%，樁打完全部付清。

5、樁基驗收的檢測費由甲方負擔，乙方協助施壓、測壓。

6、如因甲方原因造成工地停工，超過三天，則由甲方負責工人的生活費和工資500元天。

四、解決合同糾紛的方式甲、乙雙方在履行合同時發生的糾紛，雙方可通過協商或協調解決，協商或協調不成的，向仲裁部門申請仲裁或向人民法院起訴。

五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

六、本合同甲、乙雙方簽字生效。

甲方：電話：

乙方：電話：________年____月____日。

發包方：

(以下簡稱甲方)。

承包方：

(以下簡稱乙方)。

甲方將架設10電力線路工程承包給乙方，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守：

__場隊。

二、工程性質。

包工包料。

三、工程造價。

自本合同簽訂之日起，至________年____月____日前全部完工。

五、付款方式。

架設10線路700米，導線采用g-50型。

七、雙方的權利和義務。

1.甲方有權派監理人員對工程質量進行監理，乙方必須接受甲方監理人員的現場技術監理，對不符合質量的施工路段及時進行返工。

2.甲方做好各項協調工作，保證乙方能順利的施工。

3.乙方施工所用的材料廠必須符合電力規范要求。

4.乙方要牢固樹立安全意識，切實加強安全生產管理，凡施工中出現的安全責任事故均由乙方承擔。

八.違約責任。

1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然災害外)，每延長一天罰款元。

2.工程完工后，經驗收不合格的路段及保修期內出現質量問題的路段，由乙方無條件修復或返工。

3.工程經驗收合格后，按甲乙雙方約定時間，甲方必須按時向乙方支付工程余款，否則乙方將終止向甲方該工程供電，所造成的一切后果由甲方自行承擔。

九.其它。

1.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

2.本合同自雙方蓋章，簽字之日起生效，具有法律效力。

甲方(簽章)：

乙方(簽章)：

________年____月____日________年____月____日。

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇十一

發包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

1、工程概況。

(一)工程名稱：

(二)工程地點：

2、工程承包范圍。

安全維護及整改。

3、合同工期30天。

4、工程造價。

工程造價為：元整。

5、質量標準。

5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)：

5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。

5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。

6、承包方式。

按本合同第2條“承包范圍”所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

7、工程計價。

7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[20xx]406號《建設工程工程量清單計價規范》(gb50500-20xx),《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設工程計價辦法》,20xx《湖南省修繕定額》、20xx《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、20xx《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。

7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[20xx]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。

7.3具體工程量以甲方簽證單為準。

8、工期。

有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。

8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

9、工程款的支付。

9.1工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。

9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。

10、違約責任。

10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。

10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

11、安全生產和文明施工。

認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

12、爭議的解決。

本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

13、其他。

乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇十二

乙方：(以下簡稱乙方)。

根據《民法典》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。

一、工程名稱：

地點：.

二、承包方式。

五、付款方式。

六、總工期要求個工作日。

七、甲方責任。

1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。

八、乙方責任。

1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。

建筑工程申請認證!財富值雙倍檢索優先專屬展現同行交流。

2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款元。

九、工程質量、安全及保修。

1.乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。

3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修一年。

十、爭議及解決辦法。

未盡事宜，甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議：

第一種解決方式：雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;。

第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方：乙方：

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇十三

發包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

根據《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

(一)工程名稱：

(二)工程地點：

安全維護及整改。

3、合同工期30天。

4、工程造價。

工程造價為：元整。

5、質量標準。

5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)：

5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。

5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。

6、承包方式。

按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

7、工程計價。

7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[20__]406號《建設工程工程量清單計價規范》(gb50500-20__),《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設工程計價辦法》,20__《湖南省修繕定額》、20__《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、20__《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。

7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[20__]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。

7.3具體工程量以甲方簽證單為準。

8、工期。

有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。

8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

9、工程款的支付。

9.1工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。

9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。

10、違約責任。

10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。

10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

11、安全生產和文明施工。

認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

12、爭議的解決。

本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

13、其他。

乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇十四

發包方：(以下簡稱甲方)。

承包方：(以下簡稱乙方)。

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其相關的法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本附屬工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程名稱：

二、技術標準：按照現行國家施工驗收規范執行。

三、工程內容：等內容。

四、承包形式：包工包料雙包工程。

五、甲方職責：

(1)負責解決施工所需的臨時占用土地、料場等問題;。

(2)協助解決與周邊群眾發生的糾紛關系;。

(3)解決好工程所需的水電問題(水電費由乙方承擔)。

六、乙方職責：

(1)聽從甲方管理人員的指揮，接受監理工程師的現場監督檢查;。

(2)嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執行施工。

(3)嚴格執行國家現行施工驗收規范，保質保量完成任務;。

(5)在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。

七、結算方式：

工程竣工驗收后，甲乙雙方現場實收工程量，依據《xx省建設工程工程量清單計價定額》20xx定額，結合市場材料價格及人工工資標準調整辦理竣工結算。

八、付款方式：

分四年到位(不計資金利息)。其中20xx年撥付工程款的42.5%;20xx年12月30日前撥付28.5%;20xx年12月30日前撥付21.5%;剩余的7.5%視甲方情況撥付，但最遲在20xx年12月30日前付清全部工程款。

如逾期未付清，則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息，由甲方按月支付給乙方。

九、合同爭議的解決：

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商或調解不成的，可依法向人民法院起訴。

十、合同生效：

本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，雙方自訂立之日起生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

訂立日期：

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇十五

根據《中華人民共和國合同法》和建筑安裝工程承包合同條例及有關規定，結合工程的具體情況，簽訂本合同。

第一條工程項目。

（一）工程名稱：_________。

（二）工程地點：_________。

（三）工程內容：_________層棟，建筑面積_________平方米，其它_________。

（四）承包范圍：按甲方提供的工程施工圖紙規定內容：_________。

（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必須另簽合同。

（六）承包方式：_________。

第二條工程造價（預算或概算）。

人民幣大寫：_________萬元，其中土建_________萬元，安裝_________萬元。

工程造價在乙方編出工程預算書送達甲方三十天內審復，逾期視作同意，并按審定的預算造價為調整合同造價。

第三條工期。

（一）按定標規定工期為_________天（日歷天），自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工驗收止。實際開工期以甲方辦妥本合同第七條規定的建設批文，辦妥城監標牌，送達乙方之日起天內起計，并以雙方現場管理代表簽字為準。

（二）開工前_________天，在具備施工條件下乙方向甲方發出開工通知書，每個單項工程工期的起止日期為_________。在履約過程中，根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經甲、乙雙方簽證認可后調整，以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。

第四條工程質量標準和保修期。

（一）工程質量標準按國家現行施工規范驗收規范_________。

（二）工程保修按建設部有關規定執行，保修期為一年，其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。

第五條材料設備供應。

（一）工程所需：材料及設備由_________方采購供應至_________場地（倉庫）。

（二）工程所需：材料及設備_________由方采購供應至_________場地（倉庫）。

（三）材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。

（四）工程材料和設備差價的處理辦法：_________。

（五）施工中，由于工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方需按材料設備的實際采購價格，回收全部不適用的材料和設備，或經乙方同意，由甲方給予適當的補償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。

第六條工程款支付和結算。

（一）甲方將工程款按本條款規定劃入乙方帳戶：_________；帳號：_________。

（二）根據中國人民建設銀行有關規定，甲方在合同生效后天內，按以下規定額度向乙方預付備料款：

1、建筑工程按當年計劃工作量35％；

2、安裝工程（包括設備安裝，水電安裝）按當年計劃工作量（扣除設備價值）的40％；

3、_________。

（三）工程款支付方式：

1、工程進度達到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）進度款；當工程進度累計超過50％時，每次按當月完成工程工作量的_________％付（收）款。

2、工程累計進度達到_________％時，按合同工程量付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％，其余工程進度款由備料款抵充，余額_________％待驗收后結算，_________萬元待保修期滿后_________天內付清。每次付款期限均在乙方提交工程進度表或竣工結算文件給甲方和經辦的銀行審查后_________天內支付，如到期未提出書面異議，則視作同意，乙方可根據建設銀行審定的數額，請求辦理支付進度款或結算款。

第七條雙方責任。

（一）甲方責任：

1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續。提供本工程建設、等有關部門的批文復印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”，接水、電源，同時向乙方提供施工圖紙_________份，機電設備安裝圖_________份及有關資料_________份，地質勘探報告_________份，（其中包括竣工用圖_________套）。

2、開工前_________天完成由甲乙方和設計方參加的施工圖會審。

3、審核乙方編制的工程預算計劃，并在接到預算之日起的三十天內（特殊工程六十天內）回復乙方，以此審定的工程預算為調整合同造價，作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據。

4、對乙方在施工時發現設計錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知的天內會同設計方進行處理并簽證。因此而發生的增加費用（包括停工、返工、窩工、人員和機械調遷、材料配件積壓的實際損失）由甲方承擔，并調整合同造價。

5、委派_________為現場管理代表，監督檢查工程質量、進度，負責設計圖紙的變更，工程期間的質量驗收及其他事宜。

6、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。

7、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。

8、在竣工驗收后的保修期內，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。

（二）乙方責任：

1、收圖后，在開工前_________天內完成施工圖會審，在_________天內編制工程預算送甲方審查，編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并送甲方。

2、按施工安全規范做好施工質量、安全管理，指定安全、防火責任人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方及有關部門。

相關的合同范本·施工分包合同·房屋建筑裝修施工合同·鋼結構施工合同·家裝施工合同·施工監理合同·油漆施工合同·維修施工合同·廣告牌施工合同·景觀施工合同3、委派_________為現場管理代表，須持有與工程項目相適應的資格證書，負責施工期間的施工質量、安全等問題。

4、做好施工原始記錄。每月（季）度施工計劃和完工報表，如不按時報送，甲方不予支付工程進度款。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。

住所：_________住所：_________。

甲方代表（簽字）：_________乙方代表（簽字）：_________。

電話：_________電話：_________。

傳真：_________傳真：_________。

郵政編碼：_________郵政編碼：_________。

簽訂地點：_________簽訂地點：_________。

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇十六

發包方：_____(以下簡稱;甲方;)與承包方：_____(以下簡稱;乙方;)為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執行。

第一章合同背景。

第一條施工地點位于_____市_____區_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱;該房屋;)。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。

第二條甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。

第二章施工單位資格。

第三條乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

第四條本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。

(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。

第六條施工內容和做法說明如下(不夠可附頁)：

(二)的《裝修施工圖》確定。

第四章材料、設備和價款。

第七條施工使用的材料和設備見作為本合同附件。

(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件。

(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件。

(五)的《人工費報價單》。

第八條至。

第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用。

第九條該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。

第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委托價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。

第十條乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：

(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用;。

(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。

第十一條乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

第十二條乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。乙方違反前兩款規定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。

第十三條甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認后生效。

第十四條至。

第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用。

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇十七

1.1工程名稱：_____________；工程地點：____________________；承包范圍：_________；金額：_________。

1.2工期：

（1）開工日期：在合同簽訂生效后，根據甲方施工現場進度來確定。

（2）竣工日期：通過_______________有關職能部門驗收，正常交付使用的日期。

1.3質量等級：嚴格按照____________標準圖集要求制作和安裝，符合國家及_______________的規定，達到優良標準。

1.4合同價款：包干總造價為人民幣：_________元；大寫：________________元整（含裝車、運輸、二次搬運、安裝費及專項上繳費用及稅金）。

1.5承包方式：本工程采取包門制作、包安裝、包驗收、包工程造價，包工期、包質量、包安全等的大包干形式并通過_____辦驗收等全部手續，并承擔一切費用。

1.6按規定由乙方繳納的各種稅費及其他費用均已包含在本工程造價內，由乙方向有關部門和單位支付。

第二條合同文件組成及解釋順序。

2.1協議條款：_____________________________________。

2.2工程實物量和設備材料清單、型號、數量、單價、金額。

2.3洽談、變更等明確雙方權利義務的記要、協議。

2.4標準、規范和其它有關技術資料、技術要求。

2.5國家法律、法規、部門條例及與合同有關的_________市政府部門的文件。

第三條圖紙本工程施工所需全部圖紙由乙方提供，并向甲方提供四套圖紙。

第四條甲方駐工地代表甲方委派專人為駐工地代表，監督檢查工程質量、進度及其它事宜，若甲方代表易人，須提前通知乙方，其后任必須全面繼續承擔前任應負的責任。

第五條乙方駐工地代表。

5.1乙方任命的駐工地總負責人或總代表，應書面通知甲方及監理公司，甲方或監理公司給予的任何書面指示將視為已經有效地給予乙方。若乙方代表易人，須提前七天通知甲方及監理公司，其后任必須繼續承擔前任應負的責任。

5.2甲方代表行使合同約定的權利，履行合同約定的職責。乙方的要求、通知，均以書面形式由乙方代表簽字后遞交監理公司及甲方代表，監理公司或甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

第六條甲方權利義務。

第九條款進行履行。

6.2甲方須在地下室底板完成前一個月，通知乙方安排門制作、安裝，在計劃時間內甲方可根據施工進度，要求乙方派人到現場，協商進場施工的配合問題。

6.3甲方有權對乙方現場安裝施工的衛生、質量、安全進行監督和管理。

6.4甲方須向乙方提供安裝施工用的水、電及現場可提供的臨時配合設備支撐材料等。

6.5現場施工協調由甲方負責。

6.6甲方須向乙方提供地下室報批圖壹份；完工后，由乙方通知有關單位驗收門，甲方派人參加。

6.7甲方須按乙方提供的技術交底資料委托土建施工單位在剪力墻扎筋時預留門安裝的所需的門洞。

第七條乙方權利義務。

7.1乙方須按甲方的工程所需，向甲方提供現場施工有關技術交底資料及施工圖紙。

7.2乙方應在甲方有效通知期內進場配合施工，如因場地或環境條件不具備的，必須通知甲方，并做出協商處理。

7.3如因設計單位和主管部門的要求，甲方提出合同產品數量、型號須調整或變更，且符合規范的，乙方按實際情況積極配合甲方，給予協商辦理補充協議。

7.4乙方有義務向甲方施工現場提供有關安裝施工配合的技術指導服務。

7.5乙方進場施工，須遵守甲方現場的衛生、安全和文明施工管理規定，如有因違反規定造成的工程、財產損失和人身傷害的責任事故，一切責任及其發生的費用由乙方承擔。

7.6乙方須按甲方審定的施工方案進行施工，門工作吊環由乙方提供具體要求和做法，由甲方在施工中預埋或委托土建方安裝。

7.7乙方須確保門的安裝一次性通過辦的驗收，并協助甲方辦理工程驗收的有關工作。

7.8乙方應按照與甲方協商一致的施工計劃及甲方的要求進行施工，確保按期完工。

7.9乙方應做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通。

7.10施工中發生的一切安全事故，除甲方人員自身責任外，均由乙方承擔全部責任，并立即報告甲方和建設主管部門。

7.11工程竣工后清理現場，做到工完場清。

第八條工程質量等級執行國家及_________辦規定的技術標準，質量達到優良。

第九條合同價款調整。

（1）甲方代表確認的設計變更、修改和施工現場簽證。

（2）甲方代表簽認的工程量的增減。

9.2上述情況發生后，由乙方編制調整預（結）算書送甲方審核后，確定合同價款的增減。結算價款在本通用版合同.1條款列明有的按條款執行，條款中沒有列明的按_________省辦文件進行結算。

第十條工程款支付。

10.1合同簽訂后，甲方在乙方進場前二個月向其發出生產通知書，甲方即支付合同總額的10％給乙方作為備料款。

10.2在乙方進場完成安裝門框后的三個工作日內，甲方支付到合同總額的40％給乙方作為工程進度款。

10.3在乙方進場完成安裝門扇后的三個工作日內，甲方支付到合同總額的80％給乙方作為工程進度款。

10.4經辦驗收合格后的三個工作日內，甲方支付到合同總額的_____％給乙方，乙方同時提交地下室門驗收合格證。

10.5余款_________％待保修期滿后____日內支付。

10.6乙方在每次要求支付合同款時（條款。

10.2、

10.3、

10.

4）應先向甲方提出書面付款申請。

第十一條材料、設備供應本工程全部材料、設備由乙方自行采購，供應至本工程工地現場。

第十二條設計變更1。

2.3由乙方施工質量問題導致修改或變更而發生的費用，均由乙方負擔，工期不予順延。

第十三條竣工驗收1。

3.2竣工日期為門安裝完畢并通過_________辦等有關部門竣工驗收合格的簽認日期。

第十四條竣工結算乙方在向甲方遞交竣工驗收報告時，應同時向甲方提交全套竣工資料三套和竣工結算報告、完整的結算資料，甲方審定后的結算書作為結算工程款的有效依據。

第十五條保修1。

5.1保修期限：以工程竣工驗收合格起計為________年。1。

5.4保修費用：由乙方支付。1。

5.5保修期間，乙方應在接到甲方通知后即派人修理。

第十六條違約1。

6.3賠償經濟損失的范圍：

（1）甲方代表不按合同約定履行自己的各項義務、發生其它使合同無法履行的行為而導致乙方經濟損失。

6.4損失的計算方法：實際直接損失加實際間接損失。1。

6.7甲方違約責任：甲方未能按照合同的規定履行義務，出現以下情況的，其損失由甲方承擔，工期順延。

（1）不按期提供施工場地、接通水、電源。

（2）圖紙變更未及時在乙方施工前一個月送給乙方。

（3）不按工期支付工程款。

（4）因工程設計變更，使已完成的工程拆改。

（5）逾期組織驗收。

（6）不按商定的施工計劃進行通知。

第十條進行付款，如超過付款期限，乙方的交貨日期順延，超過一個月不付款，乙方有權拆回原交貨物，一切責任由甲方負責。

（8）其它甲方原因造成的。1。

6.8乙方違約責任：乙方不按本合同的規定履行義務，出現以下情形的，其損失由乙方承擔，工期不得順延，并承擔由此給甲方造成的一切損失。

（1）不按甲方有效通知的要求及時進場配合施工，造成甲方其它項目及總的工期延誤的，每延誤一天向甲方支付_________元違約金，造成自身工期的延誤不予順延。

（2）不能確保門的驗收一次性通過，而使得本項目的驗收工作受阻，并導致本工程總工期延誤，則需承擔由此引致的甲方的一切損失。

（3）在無特殊原因、甲方施工條件允許、設備條件完善條件下，乙方不按計劃或協議期限交貨或安裝的，乙方每延期一天，交納_________元違約金給甲方。

第十七條安全生產1。

7.1乙方應按安全施工有關規定，采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全和。

第三者的安全，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和發生的費用。1。

7.2若發生重大人身傷亡事故及財產損失，乙方應嚴格按規定立即報告建設主管部門并通知甲方代表。甲方為搶救提供必要條件，由責任方承擔全部經濟及法律責任。

第十八條合同的生效與終止1。

8.2本合同在執行過程中未盡事宜，經雙方協商后可另行簽訂補充協議或按《民法典》的有關條款規定執行。

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇十八

發包人：（以下簡稱甲方）。

承包人：（以下簡稱乙方）。

為了確保場鎮居民生產生活安全并消除安全隱患，加快城鄉綜合治理建設，特維修場鎮河堤。為了確保河堤堡砍工程質量，依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規，遵循平等自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就該工程施工有關事項協商一致，特訂立本合同。

1.修建一條長米（底寬米、頂寬米、平均高度為米）的河堤堡砍。

2.沿新修河堤擴寬街道。

3.增加工程由甲、乙雙方現場指定，并由雙方施工現場管理人員簽字認定。

三、

合同工期。

開工日期：年月日

竣工日期：年月日

四、工程造價及付款方式。

1.該工程采用清單報價的方式，由甲、乙雙方根據當地建材市場行情、人工工價共同核定單價，并排現場工作施工代表計量簽字作為本工程決算預計（項目報價清單附后）。

2.雙方協商河堤元/每立方米，挖方元/立方米，填方元/立方米，工程量按照完工后實際驗收方量為準。

3.稅費按照國家相關稅收規定，由乙方交稅，除此甲方不支付任何費用。

4.該工程甲方驗收合格后，甲方在十日內按照工程造價的90%支付給乙方工程款。余10%作為工程質量保證金。半年后，經甲方檢查無質量問題再兌現，或以此款進行修復。另特殊情況雙方協商約定付款時間。

五、質量要求。

該工程必須（開取塊石修建，墻面均勾縫水泥抹平）按照甲方要求嚴格施工。如果發生質量及安全問題，均由乙方負責，返工維修及承擔安全事故責任，以確保工程質量及安全施工。

六、安全工作。

乙方在施工中必須大力宣傳安全常識，加強安全工作防護設備，財產、物資安全管理。按照安全操作規定施工。對在施工中出現的財產、人生安全事故，甲方概不負責。

七、違約責任。

甲、乙雙方如違約，依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規劃分責任。

八、其它。

未盡事宜，甲、乙雙方可協商解決，并用補充合同為附件與本合同具有同等效力。本合同自甲、乙雙方簽字生效。合同一式三分。

甲方：

乙方：

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇十九

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

第一條、工程項目：

3.工程范圍及內容：綜合布線工程。

乙方具體負責：

(1)綜合布線工程中的配管、配槽、穿線、底盒安裝。

第二條、工程期限：

1.開工日期：

2.完工日期：

第三條、工程計價方式：

本工程采用竣工圖定額計價法。采用20xx年《建筑與建筑群綜合布線系統預算定額》、《通信建設工程價款結算辦法》、《通信建設工程施工機械臺班費用定額》、《通信建設工程費用及預算定額的使用說明》。

按照《通信建設工程費用及預算定額的使用說明》的規定，本工程為通信線路工程二類工程，相應取費標準按照二類工程計取。

工程決算以竣工圖為準。該工程的工程造價以竣工決算為基礎，工程取費標準由審計部門依照定額確認，工程最終造價以審計部門認定為準。工程最終審定的審減率超過8%，則超出部分由乙方承擔審計費用。(審計費標準為審減額的4%計取)。

第四條、承包工程付款方式：

1.合同簽訂后，在乙方進入工地施工之日起10日，甲方先向乙方發放工程造價經審計審定后的部分工程款。

10日內向乙方支付所報進度款的70%。

3.系統工程結束,竣工并調試驗收合格后，工程造價經審計審定后,甲方向乙方支付到合同款總額的95%。

4.甲方留乙方工程款的5%作為質保金,調試并竣工驗收合格一年后如未有質量問題,甲方向乙方支付全部余款。

小工程施工合同書小工程施工合同書（優秀20篇）篇二十

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》及其它有關法律、法規，結合本工程實際情況和甲方施工任務的要求，遵循“平等、自愿、誠信”的原則，建立勞動合作關系。經雙方充分協商，一致同意簽訂本合同，須共同遵循。

第一條工作內容及造價：

甲方要求在西山寺指定的地點打一口井，直徑為300毫米，深度為160米，鋼套管直徑為273毫米，水泵為大廠品牌泵，水泵出水方量每小時不小于五立方米，下泵鋼管直徑為寸半鋼管，水泵房及檢查井由乙方承建，房子尺寸不小于2.4米-2.4米-2.8米，檢查井深1.6米，直徑為1米。泵房需要的磚由甲方提供，其余材料由乙方購買、水泵房配電柜及下泵電攬線由乙方購買，泵房含散水、屋頂防水、室內抹灰、磚鋪地)，變壓器到泵房的電纜線由甲方提供。乙方將水房外水管壓至甲方指定的水井位置，深度不小于1.5米，為50毫米塑料管。

第二條工程款。

總工程造價為玖萬元，工程完工驗收合格后甲方給施工單位兩萬元，剩余款年底前付至捌萬伍仟元。其余款至保修期滿后付清。

第三條施工工期。

農歷五月底前完成。每推遲一天罰100元。

第四條工程要求。

(一)甲方：乙方所用材料必須經甲方驗收合格后方可使用，打井深度按實結算，每米按500元計算，不足部分給予扣除。

(二)乙方對本合同勞動工程分包范圍內的工程質量向甲方負責，嚴格按照施工驗收規范、有關技術要求精心組織施工，確保工程質量達到原定的標準;投入足夠的人力、物力。保證工期;乙方發生的各種經濟上糾紛、違法亂紀事件由乙方自行解決，并承擔相關的責任，負責教育勞務人員遵紀守法“文明施工、安全生產，嚴禁違章作業和盲目蠻干”確保施工安全，杜絕傷亡事故發生。

凡造成人員傷亡或機械設備損壞、丟失等一切安全事故，其全部責任由乙方自行承擔。

第五條工程驗收及保修。

乙方應確保所完成工程質量符合質量驗收標準要求。乙方確保所打水井出水量大小，因地質原因或未打出水造成的經濟損失由乙方承擔，甲方不予負責，工程保修期一年。

第六條其他。

(一)乙方與任何第三方簽訂的經濟及其他協議等均與甲方無關，如果發生爭議，甲方不承擔任何責任，由此給甲方造成的損失，甲方有權向乙方追償。

(二)本合同竣工結算后自動終止。

(三)本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方：(蓋章)乙方：(簽名)。

----年--月--日身份證號碼：