隨著人們法律意識的加強,越來越多的人通過合同來調和民事關系,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。合同的格式和要求是什么樣的呢?下面是我給大家整理的合同范本,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。
附件與合同篇一
合同編號:0001
借款人:(以下簡稱甲方)
身份證號:
住所地:
聯系電話:
貸款人:(以下簡稱乙方)
身份證號:
住所地:
聯系電話:
第一條借款金額與期限
合同雙方經過協商,約定乙方向甲方出借人民幣元(大寫人民幣:)。
借款期限為個月,自年月日起至年月日止。
第二條借款用途
甲方將借入的資金用于。未經乙方事先書面同事,甲方不得隨意變更資金使用用途。
第三條利率與利息
1.本合同借款利率為%/年。
2.本合同借款自資金借出之日起計息,按(季/月)結息,結息日為滿1季度的當天。
第四條還款方式
1、經協商一致,甲乙雙方選擇以下第種還款方式:
(1)甲方分期償還借款:
(2)本合同借款期限屆滿后,甲方在七個工作日內一次性償還借款。
2.乙方指定以下銀行賬號為收款賬號并保證其真實有效。借款期限屆滿以后七個工作日內,甲方將本合同借款(或者分期還款金額)匯入該賬號。
開戶行:
開戶名:
賬號:
3.甲方提前還款的,應當提前十個工作日書面通知乙方,借款利息則按照實際借款期限計算。
第五條借款展期
甲方不能按期歸還本合同項下借款,需要展期時,應在借款期限屆滿前十個工作日內向乙方提出書面申請,經乙方審查同意,簽訂借款展期協議。
第六條貸款的擔保
甲乙雙方選擇履行本條第款。
1.本合同借款無擔保;
2.本合借款的擔保方式為,由乙方與擔保人就本合同的具體擔保事項簽訂擔保合同,作為本合同附件。
第七條甲方保證
1.甲方具有簽訂和履行本合同所必需的民事權利能力和行為能力,能獨立承擔民事責任。
2.甲方提供的與本貸款有關的一切文件、報表及陳述均是合法、真實、準確、完整的。
第八條甲方義務
1.甲方應按合同約定清償貸款本金和利息。
2.借款期間,甲方發生任何影響其經濟能力的事件(包括但不限于重大經濟糾紛、民事糾紛、財務狀況惡化等),可能影響乙方權益時,甲方應至少提前三十個日歷日書面通知乙方,并且落實借款清償責任,或者提前清償,或者提供乙方認可的擔保。
3.甲方應當接受乙方監督。如乙方要求,甲方應當提供真實反映借款使用情況的證明文件。
4.未經乙方事先書面同意,甲方不得以任何方式轉移或變相轉移本合同的債務責任。
5.甲方轉讓、處分其重大資產的全部或大部分,應至少提前三十個日歷日書面通知乙方,并且落實借款清償責任,或者提前清償貸款,或者提供乙方認可的擔保。
6.借款期間,甲方變更其住所、電話等信息時,應在變更后七個日歷日內書面通知乙方。
第九條乙方義務
1.乙方應當依照合同約定,按時足額出借資金給甲方。
2.乙方應當按照合同約定的利率和期限收取利息。甲方提前還款的,乙方在接到甲方的書面通知后,應當同意。
第十條違約責任
1.本合同生效后,未按照合同約定履行義務的,應當承擔相應的違約責任。
2.出現下列情形的,乙方有權要求甲方立即償還借款、利息及其他費用,且乙方要求甲方償還前述款項之日即為本合同借款期限屆滿之日。
(1)甲方沒有按期償還借款及利息,經乙方書面催告后,仍未償還的;
(2)甲方涉及重大經濟糾紛、財務狀況惡化等;
(3)甲方未能按本合同約定的用途使用貸款的;
(4)甲方發生危及、損害或可能危及、損害乙方權益的重大事件。
3.甲方不能按時支付利息的,乙方有權按照未付利息每日千分之計算,要求甲方支付違約金;甲方逾期未清償借款本金的,乙方有權按照借款本金每日千分之____計算,要求甲方支付違約金。
第十一條爭議解決
本合同未盡事宜以及履行本合同所產生的爭議,由甲乙雙方協商解決;協商
不成的,爭議由北京市海淀區人民法院管轄。
第十二條合同的生效、變更與解除
1、本合同自雙方法定代表人簽字,并加蓋公司公章之日起生效。
2、合同生效后,除本合同已有約定的外,甲乙任何一方均不得擅自變更或解除本合同;如確需變更或解除本合同,應經甲乙雙方協商一致,并達成書面協議。
第十三條其他
1、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行達成書面協議,作為本合同附件。本合同的任何附件、修改或補充均構成本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份。
甲方(簽字):
日期:
簽訂地點:北京市海淀區乙方(簽字):日期:
附件與合同篇二
附件一:房屋建筑工程質量保修書
附件二:承包人提供的材料和工程設備一覽表
附件三:發包人提供的材料和工程設備一覽表
附件四:建設工程廉政責任書
二:保函書
附件一:承包人履約保函
附件二:發包人預付款擔保
附件三:發包人支付保函
一、合同協議書
編號:發包人(全稱):法定代表人:法定注冊地址:承包人(全稱)法定代表人:法定注冊地址:
發包人為建設(以下簡稱“本工程”),已接受承包人提出的承擔本工程的施工、竣工、交付并維修其任何缺陷的投標。依照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方共同達成并訂立如下協議。
一、工程概況
工程名稱:標段
工程地點:工程內容:群體工程應附“承包人承攬工程項目一覽表”(附件2)
工程立項批準文號:資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:詳細承包范圍見第七章“技術標準和要求”。
三、合同工期
計劃開工日期:年月日
計劃竣工日期:年月日
工期總日歷天數天,自監理人發出的開工通知中載明的開工日期起算。
四、質量標準
工程質量標準:合格
五、合同形式
本合同采用合同形式。
六、簽約合同價
七、承包人項目經理:
姓名:;職稱:;身份證號:;建造師執業資格證書號:;建造師注冊證書號:。建造師執業印章號:。
安全生產考核合格證書號:。
八、合同文件的組成
下列文件共同構成合同文件:
1、本協議書;
2、中標通知書;
3、投標函及投標函附錄;
4、專用合同條款;
5、通用合同條款;
6、技術標準和要求;
7、圖紙;
8、已標價工程量清單;
9、其他合同文件。
上述文件互相補充和解釋,如有不明確或不一致之處,以合同約定次序在先者為準。
九、本協議書中有關詞語定義與合同條款中的定義相同。
十、承包人承諾按照合同約定進行施工、竣工、交付并在缺陷責任期內對工程缺陷承擔維修責任。
份,其中一份在合同報送建設行政主管部門備案時留存。
十三、合同未盡事宜,雙方另行簽訂補充協議,但不得背離本協議第八條所約定的合同文件的實質性內容。補充協議是合同文件的組成部分。
發包人:(蓋單位章)承包人:(蓋單位章)法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)年月日年月日
簽約地點:
房屋建筑工程質量保修書
發包人:承包人:發包人、承包人根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》,經協商一致,對(工程名稱)簽訂保修書。
一、工程保修范圍和內容
承包人在保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程保修責任。
保修責任范圍包括地基基礎工程、主體結構工程,屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏,供熱與供冷系統,電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容,雙方約定如下:。
二、保修期
雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定,在正常使用條件下約定本工程的保修期如下:
2、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏為5年;
3、電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為2年;
4、供熱與供冷系統為2個采暖期、供冷期;
5、住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為2年
6、其他項目保修期限約定如下:
三、保修責任
1、屬于責任范圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委托他人修理。保修費用從質量保修金內扣除。
2、發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現
場搶修。非承包人施工質量引起的事故,搶修費用由發包人承擔。
3、對于涉及結構安全的質量問題,應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定,立即向當地建設行政主管部門報告,采取安全防范措施;由原設計人或者具有相應資質等級的設計人提出保修方案,承包人實施保修。
4、質量保修完成后,由發包人組織驗收。
5、在保修期內,由于工程質量缺陷或因保修不及時造成財產、人身損害,由承包人承擔賠償責任。
6、在國家規定的工程合理使用期限內,承包人確保地基基礎工程和主體結構的質量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的,承包人應承擔賠償責任。
四、保修費用
1、保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
2、本工程雙方約定承包人向發包人支付工程質量保修金金額為工程竣工結算價款的3%,質量保證金銀行利率為:
3、發包人在質量保修期滿驗收合格后一個月內支付,質量保證金不計息。
五、其他
雙方約定的其他工程保修責任事項:。
本工程保修書,由施工合同發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
發包人:(公章)承包人:(公章)法定地址:法定地址:法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)電話:電話:傳真:傳真:電子郵箱:電子郵箱:開戶銀行:開戶銀行:帳號:帳號:郵政編碼:郵政編碼:
附件與合同篇三
×地聯邦首都里德街100號
電傳:____
傳真____
×××銀行,代理行
紐約100015,紐約市華爾街
電傳:____
傳真____
(銀行名稱)
------
_____
_____
電傳:____
傳真____
各行:(銀行名稱)
____
____
電傳:____
傳真____
附錄2
本票格式
本票____美元
19__,__
×××公司謹此無條件地允諾,根據____的指示,于19__年__月__日在____以美利堅合眾國的法定貨幣支付____的數額。
出具人放棄與本合同有關的等待、提示、要求付款,作成拒絕承兌證書和通知的義務。
×××公司
簽字人:____
職務:____
附錄3
借款人證明書格式
根據1982條3月29日借款合同第8.1條(1)項(以下簡稱“合同”)規定,對×××公司(以下簡稱“借款人”)提供本金總額為5000萬美元的貸款,借款人證明:
(1)附件1至____是借款人的章程以及下列文件真實而正確的副本:借款人為授權簽署和提交合同而作出的所有決議和其它決定,借款人為簽署和提交有關本合同以及借款人履行在本合同項下義務所有其它文件,所有上述文件和決定具有完全的效力。
(2)附件____至____是證明合同第9.1條(4)項的文件真實而正確的副本。
(3)代表借款人簽署本合同或代表借款人簽署與本借款合同有關的任何其它文件(除證明書以外)的各人的姓名、職務以及簽名式樣宣布如下,上述各人在該日任職并得到正式授權。
姓名和職務簽名式樣
附件與合同篇四
標準個人借款合同范本
[標準借款合同范本
身份證號碼:
_________________________
乙方(貸款人):_____________________
身份證號碼:_________________________
甲乙雙方就下列事宜達成一致意見,簽訂本合同。
一、乙方貸給甲方人民幣(大寫)_____________________,于_____________________前交付甲方。
六、本合同自_____________________生效。本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方(簽字、蓋章):_____________________
合同簽訂日期______________
附件與合同篇五
×××公司,借款人
地聯邦首都里德街100號電傳:____傳真____
銀行,代理行
紐約100015,紐約市華爾街電傳:____傳真____
(銀行名稱)------__________
電傳:____傳真____
各行:(銀行名稱)
------
________
電傳:____傳真____
附錄2
本票格式
本票
____美元19__,__
公司謹此無條件地允諾,根據____的指示,于19__年__月__
日在____以美利堅合眾國的法定貨幣支付____的數額。
出具人放棄與本合同有關的等待、提示、要求付款,作成拒絕承兌證書和通知的義務。
公司
簽字人:____職務:____
附錄3
借款人證明書格式
根據1982條3月29日借款合同第8.1條(1)項(以下簡稱“合同”)規定,對×××公司(以下簡稱“借款人”)提供本金總額為5000萬美元的貸款,借款人證明:
(1)附件1至____是借款人的章程以及下列文件真實而正確的副本:借款人為授權簽署和提交合同而作出的所有決議和其它決定,借款人為簽署和提交有關本合同以及借款人履行在本合同項下義務所有其它文件,所有上述文件和決定具有完全的效力。
(2)附件____至____是證明合同第9.1條(4)項的文件真實而正確的副本。
(3)代表借款人簽署本合同或代表借款人簽署與本借款合同有關的任何其它文件(除證明書以外)的各人的姓名、職務以及簽名式樣宣布如下,上述各人在該日任職并得到正式授權。
(4)除非借款人在貸款支付之前通知代理行本合同有任何變化,否則,代理行和各行得在貸款支付之日(包括該日在內)得始終繼續信賴本證書,如同本證書每一次都在當日作出并提交。
本證書已于19××年×月×日簽署,以資證明。
公司
簽名:____
(名字和職務以印刷體定)
附錄4
借款人的律師意見書
19××年×月×日
及本合同規定為銀行的若干其它銀行和金融機構轉交:
紐約100015,紐約市華爾街×××銀行(作為代理行)敬啟者:
作為×××公司(借款人)的律師,我已經審查了關于1982年3月29日借款合同(簡稱合同)的下列文件的原件或經證明或認定的令我滿意的副本。合同規定向借款人提供總額為5000萬美元的貸款(以下簡稱貸款)。
1.借款合同,
2.根據本合同提交的作為合同附錄2的本票格式(以下簡稱票據),以及3.其它我認為作為意見書的根據所必需或適當的其它文件;本意見書所表示意見限于根據×地法律及其政治分支機構產生的問題,我并不想對根據其它管轄地法律產生的任何問題發表意見。
本文所使用的全部術語,其定義見于合同,在此不另作定義。根據前述事項,我的意見如下:1.借款人是根據×地法律正式成立并有效存在的公司,并有權擁有自己的財產,從事目前從事的營業并進行借款合同中規定的交易。
2.借款人已經采取了為授權簽署和提交合同和由其簽署與提交的有關合同的其它文件,履行其在本合同和票據項下的義務以及進行合同中規定的交易所必需的一切活動。
3.合同已由借款人正式簽署并提交,票據在借款人正式簽署和提交后均構成借款人合法、有效和有約束力的義務。根據其各該條款,可對借款人執行,但須依照適用于破產、無力償還、改組及類似法律的規定。
4.為批準貸款所必需的或合同或票據的有效性或對借款人的執行所規定的任何種類的政府授權和行動均已得到或履行,具有完全的效力,并繼續保持完全有效。
5.沒有發生或沒有繼續存在任何違約事件,或由于發出通知或時間屆滿,或由于兩者而可能構成違約事件,或借款人作為一方當事人的合同中包含有對所借款項或提供信貸的義務或保證,而在貸款時并沒有發生違約事件。
6.借款人或作為借款人的任何子公司作為一方當事人的任何合同的條款,不要借款人或任何子公司的債權人同意或批準,或向其通知本合同或票據的簽署或提交,或本合同或票據項下義務的履行,或本合同預定的交易的進行。上述簽署、提交、履行和進行不會違反任何對借款人或任何子公司或其財產適用的判決、命令、法律法規或條例或構成不履行行為。
7.目前沒有尚未結案的,或據我所知,也沒有或將提起的訴訟或審理程序,此類訴訟案件或審理程序,一旦敗訴可能對借款人以及子公司的綜合財務狀況有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據項下義務的能力,或影響本合同或票據的有效性或強制執行力。
8.除了在本公司第10.6條但書所指的留置權類型,借款人對其財產擁有完好的和可以出售的所有權,財產上沒有一切留置權和其他抵押權。借款人在本合同和票據項下的義務與其所借款項或發放信貸的所有其它義務,至少應該按平等比例排列次序。
9.本合同和票據的簽署和提交,免于繳納任何(包括,但不限于,)由×地或×地任何政治分支機構或稅務機關征收的任何印花稅或登記稅款及其它費用。不需要從合同或票據項下的借款人的任何付款中依法扣繳任何性質的稅款。
10.無論借款人或是財產均無權以主權或其它事由就本合同有關的任何訴訟
或審理程序享有不受管轄,在判決前后不受扣押或執行的豁免權。
11.根據×地法律,借款人有權并已根據本合同合法、正當、有效和不可撤銷地接受紐約州法院以及美國紐約南區聯邦地方法院管轄。
12.合同當事人選擇紐約州法律作為管轄法律是合法、有效和有約束力的。
律師365
除非是或在我通知代理行本意見書有任何變化前,你和你的顧問可以從本日起到貸款支付之時(包括該日在內)的所有時間內信賴本意見書,如同本意見書每次都在當日作出并提交。
____謹上。
附錄5
代理行及各行特聘的當地律師意見書格式
19××年×月×日
及本合同規定為銀行的若干其它銀行和金額機構轉交××銀行
紐約100015,紐約市華爾街×××銀行(作為代理行)敬啟者:
我們作為您關于1982年3月29日借款合同的專門律師。該合同規定向×××公司(借款人)提供本金總額為5000萬美元的貸款。這里使用的在合同中作出定義而不在本文定義的所有術語具有其在合同中賦予的意義。
作為專門聘請律師,我們已經審查了下列文件的原件或經證明或認定的令我們滿意的副本:
1.借款合同;
相關的紐約法律事宜的紐約律師意見書。經你們允許,我們已經假定所審查的所有文件上的簽名是真實的。
我們對我們的意見書陳述的事宜是就我們所知,未作專門調查,而信賴與上述事宜有關的人的律師意見書。
根據前述事項,我們的意見如下:1.借款人是根據×地法律正式成立并正在有效存在的公司,有權從事合同規定的交易,而且就我們所知,有權擁有其財產并從事其目前從事的營業。
2.借款人已采取了為授權簽署和提交合同和由其簽署與提交的有關本合同的其它文件,履行其在本合同和票據項下的義務以及進行合同中所規定的交易所必需的一切活動。
3.本合同已經借款人正式簽署和提交,票據在借款人正在簽署和提交后均構成借款人合法、有效和有約束力的義務。根據其各自條款可以對借款人執行。但須依照適用于破產、無力償付、改組及類似法律的規定。
4.為批準貸款所必需的,或合同或票據的有效性或對借款人的執行所規定的任何種類的政府授權和行動均已得到或履行,具有完全的效力,并繼續保持完全有效。
5.本合同和票據的簽署和提交免于繳納由×地或×地任何政治分支機構或稅務機關征收的任何印花稅款或登記稅款及其它費用,不需要從合同或票據項下借款人的任何付款中依法扣交任何性的稅款。
6.無論借款人或是其財產均無權以主權或其它事由就本合同有關的任何訴訟或審理程序享有不受管轄,在判決前后不受扣押或執行的豁免權。
7.根據×地法律,借款人有權并已根據本合同,合法、正當、有效和不可撤銷地接受紐約州法院以及美國紐約南區聯邦地方法院管轄。
8.合同當事人選擇紐約州法律作為管轄法律是合法、有效和有約束力的。除非是或在我們貸款支付之時或之前通知代理人本意見書有任何變化之前,你們可以從本日起到貸款支付之日(包括該日在內)的所有時間內信賴本意見書,如同本意見書每次都在當日作出并提交。
____謹上
附錄6
代理人及各行特聘的紐約律師意見書格式
19××年×月×日
----
----
及本合同規定為銀行的若干其它銀行和