合同協(xié)議是一種明確雙方權益和義務的法律文書，可減少交易風險并維護雙方的利益。需要合同協(xié)議的朋友們可以在下面找到一些通用的模板，希望對您有所幫助。

消防預埋合同大全（20篇）篇一

名稱：xxx

姓名：xxx

法定代表人（主要負責人）：xxx

身份證號碼：xxx

戶籍地址：xxx

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》（以下簡稱《勞動合同法》）和國家、省市的有關規(guī)定，遵循合法、公平、平等自愿，協(xié)商一致、誠實信用原則，訂立本合同。

一、合同的類型和期限

第一條本合同的類型為：無固定期限合同。自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起。

二、工作時間和休息休假

第二條 乙方所在崗位執(zhí)行＿＿＿＿工時制。

第三條 甲方嚴格執(zhí)行國家有關休息休假的規(guī)定，甲方應嚴格遵守國家有關加班的規(guī)定，確實由于生產經(jīng)營需要，應當與乙方協(xié)商確定加班事宜。

三、勞動報酬

第四條 乙方的月工資為:＿＿＿＿元（其中試用期間工資為:＿＿＿＿元）。甲方每月＿＿＿日以貨幣形式足額支付乙方的工資。

第五條 甲方安排乙方延長工作時間或者在休息日、法定休假日工作的，應依法安排乙方補休或支付相應工資報酬。

四、社會保險

第六條 甲方應按國家和本市社會保險的有關規(guī)定為乙方參加社會保險。

第七條 乙方患病或非因工負傷，其病假工資、疾病救濟費和醫(yī)療待遇等按照國家和本市有關規(guī)定執(zhí)行。

第八條 乙方患職業(yè)病或因工負傷的工資和工傷保險待遇按國家和本市有關規(guī)定執(zhí)行。

五、勞動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護

第九條 甲方建立健全生產工藝流程，制定操作規(guī)程、工作規(guī)范和勞動安全衛(wèi)生制度及其標準。甲方對可能產生職業(yè)病危害的崗位，應當向乙方履行告知義務，并做好勞動過程中職業(yè)危害的預防工作。

第十條 甲方為乙方提供必要的勞動條件以及安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，并依照企業(yè)生產經(jīng)營特點及有關規(guī)定向乙方發(fā)放勞防用品和防暑降溫用品。

第十一條 甲方應根據(jù)自身特點有計劃地對乙方進行政治思想、職業(yè)道德、業(yè)務技術、勞動安全衛(wèi)生及有關規(guī)章制度的教育和培訓，提高乙方思想覺悟、職業(yè)道德水準和職業(yè)技能。

乙方應認真參加甲方組織的各項必要的教育培訓。

六、勞動合同的履行和變更

第十二條 甲方應當按照約定向乙方提供適當?shù)墓ぷ鲌鏊趧訔l件和工作崗位，并按時向乙方支付勞動報酬。乙方應當認真履行自己的勞動職責，并親自完成本合同約定的工作任務。

第十三條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更本合同的內容，并以書面形式確定。

七、勞動合同的解除

第十四條 經(jīng)甲、乙雙方當事人協(xié)商一致，本合同可以解除。

第十五條 乙方提前三十日以書面形式通知甲方，可以解除本合同。乙方在試用期內提前三日通知甲方，可以解除本合同。

第十六條 甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：

（一） 未按照本合同約定提供勞動保護或者勞動條件的；

（二） 未支付勞動報酬的；

（三） 未依法為乙方繳納社會保險費的；

（四） 甲方的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害乙方權益的；

（五）因《勞動合同法》第二十六條第一款規(guī)定的情形致使本合同無效的；

（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定乙方可以解除本合同的其他情形。

甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫乙方勞動的，或者甲方違章

指揮、強令冒險作業(yè)危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除本合同，不需事先告知甲方。

第十七條 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：

（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；

（二）嚴重違反甲方的規(guī)章制度的；

（三）嚴重失職，營私舞弊，給甲方造成重大損害的；

（五）因《勞動合同法》第二十六條第一款第一項規(guī)定的情形致使本合同無效的；

（六）被依法追究刑事責任的。

第十八條 有下列情形之一的，甲方提前五日以書面形式通知乙方可以解除本合同：

（二）乙方不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；

（三）本合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行，經(jīng)甲、乙雙方方協(xié)商，未能就變更本合同內容達成協(xié)議的。

第十九條 乙方有下列情形之一的，甲方不得依據(jù)第十八條的約定解除本合同：

（二）在甲方工作期間患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的；

（三）患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內的；

（四）女職工在產期、哺乳期的；

（五）在甲方連續(xù)工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；

（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

八、勞動合同的終止

第二十條 有下列情形之一的，本合同終止：

（一）本合同期滿的；

（二）乙方開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇的；

（三）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；

（四）甲方被依法宣告破產的；

（五）甲方被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉、撤銷或者甲方?jīng)Q定提前解散的；

（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

九、其他

第二十一條 本合同未盡事宜，或者有關勞動標準的內容與今后國家、本市有關規(guī)定相悖的，按有關規(guī)定執(zhí)行。

第二十二條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

甲方（簽章）：

乙方（簽章）：

委托代理人（簽章）：

日期：

消防預埋合同大全（20篇）篇二

甲方：

乙方：

為確保國家人民生命財產的安全，企業(yè)按照xx市xx區(qū)發(fā)展和改革委員會文件，西發(fā)改委[20xx]50號文件《xx區(qū)開展安全生產大檢查工作實施方案》的通知，對照文件的要求和目標抓落實，層層把好關，預防或減少火災事故的發(fā)生，承租雙方特簽訂安全消防合同。

一、甲方要根據(jù)國家《消防監(jiān)督程序》規(guī)定，督促承租方做好消防安全落實工作。

二、定期開展防火安全的檢查工作，及時清除火險隱患，經(jīng)常性進行防火安全自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。

三、乙方要配備消防器材設備，并做好保養(yǎng)工作，定期進行質量檢維修，定時換藥。

四、乙方在經(jīng)營生活中應時時注意用電安全，做到人離火滅，人走斷電源，加強對易燃易爆物品的管理，清理好一切消防通道。

五、乙方存在火險隱患，未按照甲方提出整改意見進行整改，甲方根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰條例》報請有關部門追究其事故責任，釀成火災事故的依法追究乙方的法律責任和賠償甲方一切經(jīng)濟損失。

六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方經(jīng)簽字后即產生法律效律。

七、本合同有效期為甲乙雙方所簽房屋租賃經(jīng)營合同終止之日止。

甲方：乙方：

合同編號：__________________。

甲方：________________________。

住所：________________________。

法定代表人：__________________。

項目聯(lián)系人：__________________。

聯(lián)系方式：____________________。

通訊地址：____________________。

電話：________________________。

傳真：________________________。

電子信箱：____________________。

乙方：________________________。

住所：________________________。

法定代表人：__________________。

項目聯(lián)系人：__________________。

聯(lián)系方式：____________________。

通訊地址：____________________。

電話：________________________。

傳真：________________________。

電子信箱：____________________。

消防預埋合同大全（20篇）篇三

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，在平等自愿、互利互惠的基礎上，根據(jù)國家《合同法》和有關政策法規(guī)的規(guī)定，簽訂本合同，雙方共同遵守：

一、產品名稱、型號、數(shù)量、金額：

二、質量要求和保證：乙方保證以上產品為全新未使用過的產品，產品質量符合國家標準、消防標準、行業(yè)標準，具備國家消防合格認證的消防合格標簽、產品出廠標簽、身份認證標簽，經(jīng)公安部消防產品合格評定中心網(wǎng)站驗證，銷售渠道符合乙方身份，流向地區(qū)為 市，銷售日期距出廠日期不超過15天，產品實行三包，保修一年。

三、驗收標準、方法及期限：所交產品符合消防相關驗收標準，乙方交貨時甲方進行實際檢驗。

四、合同單價約定：本合同標的物價格為合同期限內既定價格，不因任何因素而改變。

五、運輸方式及費用承擔：乙方承擔運輸及運費，并負責交貨到甲方公司所在地。

六、交貨期限及地點：甲方給乙方下訂單后7日內，乙方送貨到甲方公司所在地。

七、貨款期限及付款方法：貨到7日內進行驗收，驗收合格后，乙方提供發(fā)票， 甲方支付貨款。

八、合同有效期： 至產品保修期結束或消防部門對該類產品其它要求。

九、違約責任：乙方所交貨物品種、規(guī)格型號、質量不符合本合同規(guī)定的，甲方有權拒收，乙方無條件更換，如因乙方交貨延期或質量不符合合同要求給甲方造成的一切損失由乙方承擔。

十、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，如有異議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，提交甲方所在地法院裁決。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

消防預埋合同大全（20篇）篇四

發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：

簽定時間：年月日。

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《中華人民共和國消防法》以及有關規(guī)定，為明確雙方在工程施工過程中的權利、義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽定本合同。

第一條工程項目。

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程內容：自動報警系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)及防火卷簾。

四、工程造價：萬元整(元)。

第二條施工準備。

一、甲方：協(xié)助乙方安排現(xiàn)場施工的用水、用電等合理要求，水、電費由甲方負責。

二、乙方：乙方協(xié)助甲方火災自動報警項目的消防建審工作，乙方應提供所需資料。組織好施工管理人員和材料、施工機具進場。

三、乙方必須注意安全施工，在施工過程中由于乙方原因所發(fā)生的一切不安全事件由乙方負責。

第三條工程期限。

根據(jù)國家工期定額和甲方使用需要。

第四條工程質量。

一、乙方必須按照甲方提供的圖紙和國家有關規(guī)范、標準及現(xiàn)場實際施工;。

二、乙方保證承包范圍內的工程通過當?shù)毓蚕辣O(jiān)督部門的驗收;。

三、工程用消防設備產品需具有產品檢測報告、產品合格證。

第五條工程價款的支付與結算。

工程完工后甲方應付給乙方總工程款的%，工程通過省消防檢測中心檢驗合格后應付給乙方總工程款的%，工程通過消防驗收合格后付至總工程款的%，留%作為質保金。

第六條工程驗收。

工程竣工報當?shù)叵辣O(jiān)督部門驗收，乙方負責協(xié)助甲方整理有關報驗收資料。

工程在一年質保期內提供免費維保服務(人為因素除外)，質保期滿后乙方可以對本系統(tǒng)工程進行有償維保服務。

第七條違約責任。

一、乙方的責任：工程質量不符合規(guī)定負責賠償修理或返工，費用自理;。

二、甲方的責任：未能按合同的規(guī)定履行自己應負的責任，應賠償由此給乙方造成的損失。

第八條附則。

一、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份;。

二、本協(xié)議自雙方代表簽字蓋章后生效。未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意后可簽定補充條款，補充條款和本協(xié)議具有同等法律效應。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

消防預埋合同大全（20篇）篇五

工程名稱：

委 托 方：

公司監(jiān)制

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》、《陜西省消防條例》以及《建筑消防設施檢測技術規(guī)程(ga503—20xx)》的規(guī)定，就目前甲方建筑工程消防設施檢測，經(jīng)充分協(xié)商達成如下協(xié)議。

一、檢測的內容、形式和要求：

對該工程現(xiàn)有的建筑消防設施進行技術檢測，并出具科學公正的檢測報告。

對該工程建筑消防設施的保養(yǎng)維護。

對該工程建筑消防設施的技術咨詢。

二、委托方的協(xié)作事項：

1、甲方應在乙方進入施工現(xiàn)場檢測時提供下列文件：

(1)消防系統(tǒng)安裝竣工圖、隱蔽工程記錄、工程自檢自測記錄、設備及器材的“三證”。

(2)申檢單位技術負責人、相關技術人員、施工單位等應到現(xiàn)場配合。

(3)在消防工程開工前甲方需通知乙方進行現(xiàn)場與施工單位進行技術交底。

(4)甲方應書面通知乙方進行現(xiàn)場檢測，檢測工期為_________天。

三、收費標準：

依據(jù)陜西省物價局經(jīng)營性服務價格收費證 證號 省090823為標準。

1建筑電氣設備檢測標準按 元每平方米收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。

2 系統(tǒng)項目檢測列下：

1、火災自動報警系統(tǒng)。

2、消火栓滅火系統(tǒng)。

3、自動噴淋滅火系統(tǒng)。

4、消防給水系統(tǒng)。

5、消防電源。

6、正壓送風系統(tǒng)。

7、機械排煙及通風空調防火系統(tǒng)。

8、應急照明及疏散指示。

9、防火門。

10、防火卷簾及防火隔斷。

11、消防電梯。

12、消防通訊。

13、消防廣播。

14、氣體滅火系統(tǒng)。

15、泡沫滅火系統(tǒng)。

16、其它。

系統(tǒng)檢測費按建筑面積每平方米 元收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。

3該工程建筑消防設施的保養(yǎng)維護費按該工程消防設備造價的8%收取。該工程消防設備造價為 元，合計金額 元，大寫 元。

4該工程建筑消防技術咨詢按其設備造價的3%收取。該工程消防設備造價為 元，合計金額 元，大寫 。

該工程建筑消防設施檢測費總計：

大寫________________________________________。

四、該工程建筑消防設施技術檢測報告 份，所出具的報告應科學公正，乙方需對報告負責。

五、建筑消防設施檢測費支付方式：

本合同簽訂之日付合同總價款的 %，計 元

進場檢測時付總價款的 %，計 元 ，

檢測完畢，乙方出具正式書面檢測報告，甲方將余款一次結清。

六、工程檢測完畢竣工后由 消防設施檢測有限公司出具檢測報告

七、違約金：

違反本合同約定，按國家合同法的規(guī)定，承擔違約責任。

爭議的解決辦法：

在合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應本著友好協(xié)商的原則解決，雙方協(xié)商不成的，經(jīng)雙方商定，可采用以下方式解決：

1.因本合同所發(fā)生的爭議，申請當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。

2.按司法程序解決。

八、其它(含甲乙雙方權利、義務、檢測費及其支付方式等上述條款未盡事宜)：

3.乙方只負責對該工程的已簽合同項目和現(xiàn)有建筑消防設施的檢測，檢測后，若現(xiàn)狀發(fā)生改變，乙方概不負責。

(甲方) (公章)

受 托 方：

(乙方) (公章)

簽訂地點： 省 市(縣)

簽訂日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

消防預埋合同大全（20篇）篇六

甲方（需方）：

乙方（供方）：

根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法和有關政策規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同。

一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交（提）貨日期

二、質量標準：按消防部門要求。

三、驗收方法：貨送到甲方指定地點由甲方人員驗收。

四、結算方式及期限：甲方自收到貨驗收合格后直接把貨款付給乙方。

五、運輸方式：由乙方負責。

六、費用承擔：由乙方承擔。

七、違約責任：

1、乙方所提供的消防器材必須是經(jīng)公安消防機構認可的產品

2、乙方無條件把關合同中消防器材本身的質量保證。

3、乙方對上述消防器材確保維修期內免費上門檢修維保，確保 產品設備的正常使用（保修期為一年）對甲方的報故或訴求必 須及時上門服務。

4、乙方對所承諾的技術標準或充灌標準必須明確在標簽上如實填寫。

附注：

1、本合同依法簽訂，即具有法律效力，雙方必須全面履行，任何一方都不得

擅自變更或解除，因需要變更或解除時，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，依法另立協(xié)議。

2、本合同正本二份，雙方各持一份。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

消防預埋合同大全（20篇）篇七

甲方：

乙方：

乙方承包甲方消防噴淋管道安裝內容包括：管道安裝、噴頭安裝，管道刷面漆、試壓。不含修洞、開洞，消防箱安裝消防栓、填充套管、吊洞，具體按以下幾點實行：

1、乙方必須按規(guī)范，按圖紙施工，確保消防驗收合格。

2、施工過程中必須做到安全施工，不違規(guī)作業(yè)，聽從現(xiàn)場施工人員安排，不得浪費材料。

3、甲方負責施工所需機具、工具、勞保、住宿。

4.人工費：甲方以乙方所安裝管道每米20元付給乙方，總量以現(xiàn)場實際長度為準。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方：

乙方：

消防預埋合同大全（20篇）篇八

20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。

合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經(jīng)營，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。

案件審理過程中，存在兩種不同意見：

第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規(guī)定，且不能實現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。

第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導致原告不能實現(xiàn)合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。

筆者同意第二種意見。

根據(jù)《最高人民法院答復云南省高級人民法院關于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機關驗收的，人民法院不應當以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當?shù)毓蚕罊C構申報消防安全檢查的義務人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標的物經(jīng)消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。

雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟損失。

最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。

消防預埋合同大全（20篇）篇九

供方：

需方：

供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。商品名稱、種類、規(guī)格、品牌、單位、數(shù)量、單價、金額詳見附表。

第一條商品質量標準：所有商品均為沒有使用過的達到國家現(xiàn)行驗收規(guī)范要求及人防驗收標準的全新的產品。如達不到驗收要求，需方有權要求供方無條件更換或退貨。如有異議應在安裝前提出，以便合理解決。

第二條售后服務：產品在正常調試、使用過程中出現(xiàn)問題由供方負責維修或更換，如因使用不當或貨物轉交需方后搬運造成損壞需方負責。所有商品質保期兩年。

第三條產品品牌為“”牌，所有商品均配帶相應的檢測報告、合格證、河北省備案證及生產廠家相關資料一式四份，有特殊要求的要按驗收規(guī)范提供相應資料。

第四條交、提貨方式：

1.交貨時間：合同簽訂后供方收到預付款之日起日內。

2.交貨地點：工地。

3.運輸方式及費用負擔：汽車運輸，運費供方負擔，需方負責卸貨。

第五條合同價款及結算方式：本合同最終優(yōu)惠價為元整。合同簽訂后付預付款元為質保金，質保期兩年，質保到期后一次性付清。

第六條違約責任及處理方式：本合同在執(zhí)行過程中不管發(fā)生任何糾紛，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商解決不了的，向原告方所在地人民法院依法提起訴訟，依法處理。

第七條本合同一式肆份，供需雙方各執(zhí)兩份。

供方：需方：

法定代表人或代理人：法定代表人或代理人：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

簽訂日期：

【實用】消防安全承諾書三篇。

聘用合同實用模板。

實用借調合同。

借款合同實用范文。

消防預埋合同大全（20篇）篇十

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，在平等自愿、互利互惠的基礎上，根據(jù)國家《合同法》和有關政策法規(guī)的規(guī)定，簽訂本合同，雙方共同遵守：

一、產品名稱、型號、數(shù)量、金額：

二、質量要求和保證：乙方保證以上產品為全新未使用過的產品，產品質量符合國家標準、消防標準、行業(yè)標準，具備國家消防合格認證的消防合格標簽、產品出廠標簽、身份認證標簽，經(jīng)公安部消防產品合格評定中心網(wǎng)站驗證，銷售渠道符合乙方身份，流向地區(qū)為市，銷售日期距出廠日期不超過15天，產品實行三包，保修一年。

三、驗收標準、方法及期限：所交產品符合消防相關驗收標準，乙方交貨時甲方進行實際檢驗。

四、合同單價約定：本合同標的物價格為合同期限內既定價格，不因任何因素而改變。

五、運輸方式及費用承擔：乙方承擔運輸及運費，并負責交貨到甲方公司所在地。

六、交貨期限及地點：甲方給乙方下訂單后7日內，乙方送貨到甲方公司所在地。

七、貨款期限及付款方法：貨到7日內進行驗收，驗收合格后，乙方提供發(fā)票，甲方支付貨款。

八、合同有效期：至產品保修期結束或消防部門對該類產品其它要求。

九、違約責任：乙方所交貨物品種、規(guī)格型號、質量不符合本合同規(guī)定的，甲方有權拒收，乙方無條件更換，如因乙方交貨延期或質量不符合合同要求給甲方造成的一切損失由乙方承擔。

十、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，如有異議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，提交甲方所在地法院裁決。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。

關于消防通知匯編八篇。

消防預埋合同大全（20篇）篇十一

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

一、工程概況：

工程名稱：___________。

工程地點：___________。

二、工程承包范圍：

1、消防栓系統(tǒng)。

2、自動噴淋系統(tǒng)。

3、自動報警系統(tǒng);。

以上內容以施工圖設計及預算范圍為準，承包方的施工內容包括以上各系統(tǒng)的安裝，設備安裝及調試。

三、合同工期:。

開工日期:以發(fā)包方通知的正式進場施工時間為開工日。

四、質量標準:。

工程質量標準:合格。

承包人必須嚴格按施工圖紙(含設計變更通知)等技術資料及現(xiàn)行國家、本地區(qū)有關施工技術規(guī)范、規(guī)程組織施工,工程竣工后,按施工圖及以上規(guī)范和標準進行驗收。

五、合同價款。

合同價款為：___________。如在施工中因發(fā)生設計圖紙變更或工作聯(lián)系單，依據(jù)變更單增減工程價款。

組成本合同的文件包括：

2、本合同專用條款。

3、本合同通用條款。

4、標準、規(guī)范及有關技術文件。

5、施工圖紙。

雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協(xié)議書中有關詞語含議與本協(xié)議的其他組成文本中分別賦予它們的定義相同。

八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

九、合同生效。

合同簽訂地點：______________________。

本合同雙方約定經(jīng)雙方法定代表人簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________。

____年____月____日。

乙方(公章)：_________。

____年____月____日。

消防預埋合同大全（20篇）篇十二

發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。

承包方：（以下簡稱乙方）。

按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，甲方同意將衡陽盛世豪廷消防工程承包給乙方施工，從報建到驗收合格發(fā)證。為明確雙方在施工過程中的權力、義務和經(jīng)濟責任，特簽訂本合同。

第一條：工程概括；

1．工程名稱：工程項目xxx棟及地下室。

2．工程地點：

3．承包方式：按實際建筑面積總承包，每平方米單價元，總建筑面積約萬平方米，總工程造價約萬元。

4．工程內容：1.室內消防栓系統(tǒng)；2.自動噴淋系統(tǒng)；3.自動火災報警系統(tǒng)；4.排煙系統(tǒng)、消防加壓系統(tǒng)；5.室外消防栓系統(tǒng)；6.乙級防火門及消防卷簾，消防施工圖中的一切內容。

5．消防報建費用乙方負責。

第二條：合同價款及承包形式；

1．合同總造價：按該項目實際建筑面積包干，每平方米元，總造價為萬元。乙方負責開具稅務正式發(fā)票，稅金由乙方承擔。

2．本工程經(jīng)甲、乙雙方商定，同意采用按平方米合同價款包干的承包方式。

3．如該項目未按建筑圖施工，加層影響消防工程驗收，消防支隊所交罰款，由甲方承擔法律及經(jīng)濟責任。

4．該項目加層部分工程造價按實際建筑面積計算。

第三條：付款方式；

1．本合同簽訂后，由乙方辦理報建手續(xù)，即前期預埋工程。甲方支付乙方工程款%，即萬元。

2．該項目主體竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安裝設備進場。甲方向乙方支付該工程項目進度款%，即萬元。

3．工程施工完成總工程量70%時，甲方再向乙方支付工程進度款%，即萬元。

4．本消防工程施工完畢，經(jīng)有關部門檢測驗收合格并取得合格證后15日內甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%質保金，一年滿后支付）。

消防安裝工程施工合同書消防安裝工程施工合同書。

第四條：施工日期；

本合同簽訂后20xx年月日開工，工程工期20xx年月日完工并組織驗收，總工期天。確保項目順利交付。如因乙方原因影響甲方開業(yè)，由乙方承擔一切損失及違約責任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延誤，則工期順延。

第五條：設備及材料供應方式；

1.本工程所需要設備及材料經(jīng)雙方協(xié)商同意，均由乙方負責供應。

2．乙方提供的材料設備，必須符合國家消防產品質量驗收標準，并具有合格證書。因產品質量不符合驗收標準而發(fā)生的工程質量事故或造成返工損失，均由乙方負責。

第六條：工程質量及驗收交工；

1.工程質量應全部達到設計要求和符合消防規(guī)范及消防工程驗收標準。

2．隱蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工現(xiàn)場進行檢查，辦理隱蔽工程的相關手續(xù)。如發(fā)生一切質量問題，乙方負責。

3．本合同生效后，甲方應組織圖紙會審、技術交底會議，并及時向乙方提供施工圖紙四套。

4．工程竣工后，由乙方提供工程竣工驗收資料，明確完工日期。乙方組織工程驗收，甲方協(xié)助辦理相關手續(xù)。

5．工程竣工交驗后，工程保修按國家有關規(guī)定辦理，確保本工程質量保修期一年。

第七條：雙方職責；

（一）甲方職責；

1．派駐工地代表，對工程進度、質量進行監(jiān)督，檢查隱蔽工程。協(xié)調中間交工及工程驗收簽證。向乙方提供用水、用電，確保大型機械使用方便。負責提供材料、設備及工具存放室。

2．根據(jù)合同規(guī)定和要求，按時辦理撥款和結算，將每筆工程進度款付至乙方指定的賬戶上。

3．如建筑設計變更，加層造成消防驗收不合格，需重新報建驗收，所增加費用和消防部門處罰的責任由甲方承擔。

4．協(xié)助乙方會同監(jiān)理方組織施工圖技術交底和圖紙會審工作。

5．因不可抗力的因素造成的工期延誤，協(xié)助乙方同監(jiān)理方辦理工期順延簽證。

6．在工程竣工交付時，如甲方因資金造成工程不能按時交付，甲方愿以在建工程的房子以當時的市場價格按九折抵足乙方工程款。

（二）乙方職責；

1．施工前，及時做好各項施工準備工作，辦理好消防報批手續(xù)。

2．按合同規(guī)定，做好材料和設備的采購、供應及管理工作。

3．嚴格按照設計圖和消防規(guī)范進行施工，確保工程質量和施工工期。

4．已安裝的設備，在工程未投入使用前做好保管工作。

5．及時提交竣工驗收資料，乙方負責通過當?shù)叵啦块T的驗收，并取得消防達標文件及驗收合格證書，否則不予結算。

6．在合同規(guī)定的保修期內，對屬于乙方負責的工程質量問題負責無償修理，并對項目消防工程進行不定期的維修工作，確保消防設備的正常運行。因甲方使用管理不當，如斷電，水、油滲透造成設備損壞，甲方應負擔設備款由乙方維修。

7．嚴格遵守甲方頒布的有關規(guī)章制度，服從甲方的統(tǒng)一安排和指揮。

8．工程竣工后，甲方辦理與乙方的結算事宜，乙方應義務培訓甲方有關消防管理、值班人員，使其基本掌握系統(tǒng)的維護、操作和保修工作。

第八條：雙方約定的合同各項條款，在本合同實施過程中遵照執(zhí)行，如發(fā)生爭議，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

第九條：施工過程中的一切安全事故均由乙方負責，甲方不負任何責任。

本合同一式六份，甲、乙雙方各執(zhí)三份。

本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

本合同雙方簽字蓋章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。

甲方乙方。

法定代表人法定代表人。

委托代理人委托代理人。

日期20xx年月日

消防預埋合同大全（20篇）篇十三

經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條：產品的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

116415.00元）2、產品的技術標準（包括質量要求）,按下列第（1）項執(zhí)行：

（1）以上產品均按照國家標準執(zhí)行，乙方提供產品的出廠檢驗報告、合格證等。

證明。

（2）乙方保證以上產品均能夠通過鐵嶺市消防部門驗收。第二條：產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、交貨地點。

1、產品的交貨單位：華能鐵嶺風力發(fā)電有限公司平頂堡風電場升壓站。2、交貨方法，按下列第(1)項執(zhí)行：

（1）由乙方免費送貨到甲方平頂堡風電場（平頂堡鎮(zhèn)小紅石村）。第三條：對產品提出異議時間和辦法。

1、經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后合同生效，雙方按照合同約定履行責任。合同。

一式8份，正本2份，副本6份。甲方1份正本5份副本，乙方1份正本1份副本。

甲方：（簽字）乙方：（簽字）。

（蓋章）（蓋章）。

甲方：華能鐵嶺風力發(fā)電有限公司安全監(jiān)察室乙方：鐵嶺市銀州區(qū)嘉合消防器材商店。

簽訂時間：二〇一一年七月。

消防預埋合同大全（20篇）篇十四

甲方：

乙方：

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》和《江蘇省消防條例》等規(guī)定，結合具體情況，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議，共同遵守：

一、檢測工程名稱：

二、檢測項目：

乙方負責下列第項建筑消防設施的檢測技術服務，消防設施安裝合同。

1、火災自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)；

2、消火栓給水系統(tǒng)；

3、自動噴水滅火系統(tǒng)；

4、泡沫滅火系統(tǒng)；

5、氣體滅火系統(tǒng)；

6、防排煙系統(tǒng)；

7、防火分隔設施；

8、火災應急照明及疏散指示標志；

9、其他建筑消防設施：

三、檢測依據(jù)：

《建筑消防設施技術檢驗規(guī)程》（db32/186）。

四、甲方的權利、義務：

1、有權核查乙方檢測機構資質證書和現(xiàn)場檢測人員執(zhí)業(yè)資格證書。

2、向乙方提供下列資料：消防系統(tǒng)安裝竣工圖、隱蔽工程記錄、工程自檢自測記錄、系統(tǒng)運行（值班）記錄、通過消防設計審核或備案的證明文件和消防設計圖紙。

3、乙方到場檢測時，應提供必要的協(xié)助。

五、乙方的權利、義務：

1、具備消防設施檢測的相應資質、資格，依照法律法規(guī)、技術標準和執(zhí)業(yè)準則，開展建筑消防設施檢測技術服務活動，對檢測質量負責。

2、根據(jù)檢測對象的具體情況，擬定具體的檢測方案，明確項目負責人，至少指定2名以上執(zhí)業(yè)人員負責實施。執(zhí)業(yè)人員檢測時應當認真如實填寫檢測記錄。

3、通過建筑消防設施檢測信息管理系統(tǒng)出具真實、規(guī)范的檢測報告，并由經(jīng)辦人、項目負責人和技術負責人簽名，并加蓋檢測機構印章。

4、及時向甲方出具檢測報告或問題反饋意見書。

5、不得轉包、分包消防設施檢測技術服務項目。

六、檢測費用及支付方式、期限：

七、違約責任：

1、對乙方不按規(guī)定履行義務，在檢測中弄虛作假或嚴重不負責任的'，或轉包、分包消防設施檢測技術服務項目的，甲方有權解除檢測合同。

2、乙方未能依照技術標準和執(zhí)業(yè)準則，導致檢測質量問題的，承擔相應的法律責任。

八、解決合同糾紛的方式：

本合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，采用下列方式中的解決。

1、由仲裁機關仲裁；

2、向法院起訴。

九、雙方協(xié)商的其他事項：

十、合同份數(shù)：

本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方（蓋章）：年月日。

乙方（蓋章）：年月日。

消防預埋合同大全（20篇）篇十五

甲方：(以下簡稱甲方)。

乙方：(以下簡稱乙方)。

為保證工程名稱消防系統(tǒng)持續(xù)可靠運行，經(jīng)甲方名稱與施工單位協(xié)商，由乙方承擔甲方消防系統(tǒng)維護工作。乙方將按照國家相關規(guī)范要求向甲方提供優(yōu)質的服務，確保該系統(tǒng)的正常運行。為明確雙方的權利與義務等各項事宜，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商簽訂此合同。

1.1工程名稱：

1.2工程地點：

1.3維護范圍：火災自動及聯(lián)動系統(tǒng)、室內消火栓系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)、水泵房和屋頂水箱。

1.4合同價款：_____元。(小寫：_____元)。

1.5合同期限：壹年。

2.1甲方責任：

2.1.1甲方應依法設立消防專職領導，成立專職消防組織，建立消防預案。

2.1.2甲方指定經(jīng)過消防培訓的專人對消防設施進行管理，采用正確的方法對消防設施進行自檢和操作，并填寫系統(tǒng)運行和控制器日檢登記表。

2.1.3甲方對臨時故障或突發(fā)事件應及時負責組織人員進行應急處理，并將情況及時通知乙方，以便乙方及時安排應急維修。

2.1.4對于由于甲方未按規(guī)定程序操作和自然災害等不可抗力因素造成的損壞，以及由于甲方管理不善造成設備丟失、線路損壞，雖費用不在本維護范圍內，乙方為確保系統(tǒng)正常運行，可在甲方確認額外費用后先行維護，甲方應確保維護此項維護工作結束一周內將費用支付乙方。

2.1.5甲方應指定專人進行報修和配合乙方維護期間的工作，保證維護工作順利進行。

2.1.6甲方應定期舉行消防演習，提高全體員工消防意識。

2.2乙方責任。

2.2.1乙方負責甲方的消防系統(tǒng)維護工作，對合同內系統(tǒng)出現(xiàn)的問題，乙方負責維修。由于地震、水災、戰(zhàn)爭等不可抗拒的`因素造成的損壞不在本合同范圍內。

2.2.2乙方對維護保養(yǎng)質量負責，在維護過程中嚴格遵守遵照國家有關規(guī)范標準和甲方有關管理制度和安全規(guī)程進行操作。

2.2.3乙方須在接到甲方通知后48小時內趕到現(xiàn)場，設備齊全后48小時完成維護、維修工作。

2.2.4乙方在完成每次維護工作后，應向甲方提供維護情況報告并保證數(shù)據(jù)準確，維護工作完成后，應由甲方負責人驗收簽字認可，合同期滿向甲方提供合同期內消防維護工程工作總結(包括合同期內消防系統(tǒng)維護情況和合同末期消防系統(tǒng)的運行狀況)。

2.2.5定期派人員到現(xiàn)場進行系統(tǒng)檢查進行維護工作，如甲方消防監(jiān)控值班人員更換后，乙方對消防設施操作人員進行培訓考核。

3.1每季度對甲方值班人員所記錄的系統(tǒng)運行情況和控制器日檢登記作詳細，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

3.2每季度對火災控制器進行功能試驗。

3.3每季度消火栓系統(tǒng)進行功能測試。

3.4每季度對消防水池、水箱給水設備檢查一次，對消防水泵進行運轉。

3.5每季度對消防水泵接合器的接口及附件進行檢查，保證其完好。

3.6每季度對消火栓栓口進行外觀檢查。

3.7每季度對管網(wǎng)及閥門、水流指示器、濕式閥、壓力開關、壓力表、止回閥等進行外觀檢查，確保表面無銹蝕，保護涂層完好，銘牌清晰，手動操作裝置鉛封等完好。

3.8每半年對模塊、控制模塊等測試。

3.9每半年試驗水泵、控制器備電及切換電源測試。

3.10每半年各個探測器的自診斷及歷史記錄。

3.11每年對水源、電源的供水、供電能力進行一次測定。

_____________________。

4.1甲方違約是指甲方在合同規(guī)定的付款日期內未按合同支付維護費用超過三個月后乙方有權單方面停止維護工作，并向乙方支付不超過合同總價20%的違約金。

4.2乙方違約是指：

4.2.1未按合同規(guī)定的時間提供消防設施維護服務。

4.2.2乙方提供維修服務時，質量未達到合同規(guī)定相關要求。

4.2.3乙方在提供維修服務時，不按操作規(guī)程和甲方各項管理制度要求進行給甲方造成損失。

4.2.4乙方違約時，甲方可在20天內通知乙方支付不超過合同總價20%的違約罰金。

5.1主要指風、水、地震等自然災害的影響，由于不可抗力不能履行合同時，雙方由此產生損失，不得提出索賠要求。

5.2由于不可抗力使合同無法如約履行時，經(jīng)雙方協(xié)商允許修改合同。

5.3當一方遇不可抗力事故，應立即報告上級主管部門并立即通知對方，積極組織搶險救災。

6.1甲方在7天內按合同價的50%支付乙方維護費(大寫)。維護期半年后按合同價的30%支付乙方維護費(大寫:整)。合同期滿后10日內支付剩余的20%維護費(大寫：整)。

6.2下列情況更換設備或設備附件，甲方應支付設備或設備附件的購置費：

6.2.1更換元器件：

如個別小型元器件損壞需更換，不屬于常規(guī)維修范圍內的乙方能夠處理的不收人工費，提出更換清單向甲方報出更換器件價格及預算。

6.2.2較大設備、設施損壞更換應屬大范疇。如：電氣線路更換、感溫電纜更換、管道管路閥門、水泵、水泵結合器設備等。乙方向甲方報出清單價格、人工費等。乙方做出大修預算，另行簽訂大修合同。

6.2.3系統(tǒng)更新。

按消防規(guī)程和規(guī)定，一般五年以上設備(個別設備或短或長一些)應淘汰更新、乙方向甲方提出建議，按新建或大修工程報出預算，另行簽訂合同。

7.1雙方發(fā)生爭論，由當事雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，按國家有關法律、法規(guī)執(zhí)行。

8.1本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。(以下無正文)。

發(fā)包人(公章)：

承包人(公章)：

_____年_____月_____日。

消防預埋合同大全（20篇）篇十六

發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)。

承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)。

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

一、工程概況：

工程名稱：

工程地點：

二、工程承包范圍：

1、消防栓系統(tǒng)。

2、自動噴淋系統(tǒng)。

3、自動報警系統(tǒng);。

以上內容以施工圖設計及預算范圍為準，承包方的施工內容包括以上各系統(tǒng)的安裝，設備安裝及調試。

三、合同工期:。

開工日期:以發(fā)包方通知的正式進場施工時間為開工日。

四、質量標準:。

工程質量標準:合格。

承包人必須嚴格按施工圖紙(含設計變更通知)等技術資料及現(xiàn)行國家、本地區(qū)有關施工技術規(guī)范、規(guī)程組織施工,工程竣工后,按施工圖及以上規(guī)范和標準進行驗收。

五、合同價款。

合同價款為：。如在施工中因發(fā)生設計圖紙變更或工作聯(lián)系單，依據(jù)變更單增減工程價款。

組成本合同的文件包括：

2、本合同專用條款。

3、本合同通用條款。

4、標準、規(guī)范及有關技術文件。

5、施工圖紙。

雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協(xié)議書中有關詞語含議與本協(xié)議的其他組成文本中分別賦予它們的定義相同。

八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

九、合同生效。

合同簽訂時間:年月日。

合同簽訂地點:。

本合同雙方約定經(jīng)雙方法定代表人簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

消防預埋合同大全（20篇）篇十七

工程名稱:

工程地點:

施工單位:

地點:

簽訂日期:年月日

消防系統(tǒng)工程

安裝及服務合同

合同號：

簽約地：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，合同雙方授權代表經(jīng)友好協(xié)商，達成如下內容，以資雙方共同遵守。

第1條定義

除非本合同上下文中另行規(guī)定，下列詞語各有如下定義：

1.1“甲方”指：銀座集團股份有限公司聊城銀座商城

1.2“乙方”指：浙江諸安建筑集團有限公司

1.3“總包方”指：由甲方確定的土建總承包方。

1.4“合同”指由甲方和乙方（以下簡稱“雙方”）簽署的合同協(xié)議。

1.5“合同貨物”是指本合同項下的設備、備件和材料及有關的工程技術資料。

1.6“合同價格”是指在乙方已經(jīng)在事實上充分履行了其合同義務后，甲方根據(jù)合同規(guī)定支付給乙方的價款。該價款不受價格波動的影響。

1.7“技術服務”是指乙方為完成合同設備，在甲方工程中提供專業(yè)系統(tǒng)的設計、裝配、檢驗、調試、操作、維修、培訓等方面所需實施的一系列規(guī)范標準的技術活動。

1.8“技術培訓”是指乙方在合同設備的裝配、檢驗、調試、操作、維修等方面給予甲方的技術服務和技術培訓（人員培訓）。

1.9“驗收”是指合同設備達到規(guī)定的保證指標之后，甲方對合同設備及其系統(tǒng)使用功能的接受。

1.10“保證期”是指自驗收之日起乙方對合同設備安全和穩(wěn)定的運行給予的保證，保證期內乙方負責糾正或清除合同設備出現(xiàn)的缺陷，詳見第10條。

第2條合同范圍

2.1設計、安裝、調試

本合同乙方有責任根據(jù)甲方同意并且認可的功能深化設計清單(如合同附件一所示)向甲方提供符合國家或者國際質量認證標準的產品。乙方向甲方發(fā)出的設計變更、工作計劃及工作聯(lián)系單，應以書面文件形式提供。對于乙方提交的書面文件，甲方應該予以簽收，并在簽收乙方提交的書面文件后，最遲7個工作日內予以書面反饋意見，否則應視為甲方認同。

2.2工期

開工日期：20xx年_6月_20_日，竣工日期：20xx年_7月_31_日

2.3驗收

乙方所負責供應的材料交付現(xiàn)場后，雙方應當在3個工作日內對相關材料進行驗收。

在系統(tǒng)完成安裝和調試后20個工作日內，甲方負責對有關設備和系統(tǒng)進行終驗。若30天內不組織終驗，視為驗收合格。

2.4甲方的`權利和義務

甲方有權對乙方的工作提出書面要求和意見,并要求乙方在職責范圍內予以執(zhí)行,有權監(jiān)督和檢查乙方的工作品質和工作進度。

甲方有權要求乙方撤換甲方認為不合格的工作人員。

按合同規(guī)定支付設備款。派專人負責協(xié)調處理乙方與第三方承包商在施工過程中產生的工作界面和交叉施工等問題。

甲方應在本項目現(xiàn)場提供或者協(xié)調其他承包商向乙方提供合適的場所，供乙方存放送抵現(xiàn)場的材料。

2.5乙方的權利和義務

乙方應忠實地履行本合同所規(guī)定的乙方的工作內容，并執(zhí)行甲方的書面指示。乙方施工時應接受監(jiān)理的監(jiān)督，接受甲方的現(xiàn)場管理、安全管理與協(xié)調。

乙方提交給甲方的資料的規(guī)格須符合檔案管理的要求，用紙規(guī)格為a4及其整倍數(shù)。

乙方有權按合同規(guī)定要求甲方支付工程款項。

乙方有責任遵守甲方制定的規(guī)章制度和條例等。

乙方對其履行職責時的疏忽或失職行為（如材料缺陷、運輸損耗等）承擔責任，負責免費修改直到滿足合同和國標驗收標準為止。因此造成工程逾期交付的承擔違約責任。

乙方負責免費對工程進行設計，如在施工過程中由于乙方原因需更改或重新設

計，乙方應及時以書面形式通知甲方并無償進行設計，設計結果經(jīng)甲方確認后繼續(xù)施工，因此造成工程逾期交付的，乙方應承擔違約責任及因此給甲方造成的直接經(jīng)濟損失。在任何情況下乙方不負擔特殊的、意外的或間接性的損害責任。

乙方要配合甲方進行消防驗收各項工作，直至驗收合格。乙方負責報消防檢測工作，甲方提供配合。

第3條合同價款

3.1、合同價款全部為人民幣。乙方承擔的各子系統(tǒng)價款如下：

3.1.1工程總價款為：5000000.00元；（預算價）大寫（人民幣）：伍佰萬元整。

3.1.2合同價款包含材料供應、運輸、保險和稅金等一切與材料交付有關的費用。

3.1.2按下列約定編制并確認工程結算價：

甲方根據(jù)審核后的價格確認及支付工程款。決算時按照甲方和審計確認的實際發(fā)生工程量按實結算，材料單價按合同所附雙方確認的價格單價執(zhí)行，未在附件材料清單中出現(xiàn)過的單價按照甲方確認增補時并書面確認的單價為準。

本合同計價組成包括：

1）、材料費；

2）、稅金；

3）、運保費；

4)、安裝費；

5)、相關協(xié)調配合費用

3.2、工程竣工并驗收合格后，由乙方編制工程結算書。甲方收到乙方完整的結算書后，在審計完成后14個工作日內對結算價格做出書面確認。

第4條合同價款支付

4.1、乙方提供設備的付款方式：

簽訂合同10日內，甲方向乙方支付合同總額的30%；材料全部送到指定位置后，甲方組織相關人員對所供管線材料進行驗收，驗收合格后乙方方可施工，施工完畢并經(jīng)甲方驗收合格后10日內，甲方向乙方支付至合同總額的60%；工程審計完后付至審計確認工程總額的95%。留審計額的5%作為質保金，質保期滿后，若無質量問題，甲方一次性無息付清給乙方。乙方應在第二次付款時提供給甲方符合稅法要求的發(fā)票；結算審計后，應該按審定值扣除已開票金額，開具剩余金額發(fā)票。

第五條、質量與驗收

5.1乙方在竣工后十日內向甲方提供消防設施施工技術檔案，甲方在十日內組織驗收。

5.2消防設施安裝質量以通過建筑自動消防技術檢測并經(jīng)公安消防部門竣工驗收合格為標準。

消防預埋合同大全（20篇）篇十八

施工單位：________________。

合同編號：________________。

____年____月____日。

建設單位：____（簡稱甲方）。

地址：

施工單位：____（簡稱乙方）。

地址：____________。

茲有工程，經(jīng)過投標、議標、決定由乙方施工。根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則。經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽定本合同。

第一條：工程地點。

第二條：工程內容。

第三條：承包方式。

第四條：工程價款及調整。

1.工程價款。

2．發(fā)生以下情況之一經(jīng)雙方協(xié)商同意后可做調整：

（1）甲方代表確認的工程量增減；

（2）甲方代表確認的設計變更或工程洽商；

（3）工程造價管理部門公布的價格調整；

（4）甲方原因造成的乙方窩工損失或其他得有關損失；

（5）合同條款以外得其他增減或調整；

第五條：付款方式。

第六條：合同工期。

1.雙方商定總工期為____天。

開工日期：____年____月____日

竣工日期：____年____月____日

2.如遇下列情況，經(jīng)甲方代表簽證后，工程可以順延。

（1）甲方不能按合同約定提供開工條件，

（2）工程量變化和設計變更；

（3）非乙方原因得超過4個小時以上時；停水停電停氣。

（4）工程款未按時支付；

（5）不可抗力（如地震臺風火災等）。

3．由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。

4.乙方如無正當理由拖延工期，每超過一天罰款元反之每提前一天獎勵元。但獎罰累計不超過總造價得2%。

第七條：工程質量要求：

第八條：材料設備：

第九條：工程施工前后雙方的工作和有關責任。

1.甲方：

（2）負責解決施工場地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求；

（3）按時支付工程款項；

（4）協(xié)調施工現(xiàn)場內各交叉作業(yè)施工單位之間的.關系及施工次序，保證乙方順利施工；

（5）組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；

（6）組織施工現(xiàn)場的隱蔽工程變更工程的驗收和簽證工作；

（7）負責本工程涉及有關部門的聯(lián)系和協(xié)調工作；

（8）組織工程竣工驗收工作。

2.乙方：

（1）做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況；

（2）做好施工安全防范措施，確保施工安全；

（3）負責做好材料、設備的采購和保管工作；

（5）參加工程竣工驗收工作。

第十條：保修。

保修期限：工程竣工驗收合格及甲方在驗收證書簽字之日起計算，按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。本工程保修期為____個月。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章簽字）：

負責人簽字：負責人簽字：

年月日年月日。

消防預埋合同大全（20篇）篇十九

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，在平等自愿、互利互惠的基礎上，根據(jù)國家《合同法》和有關政策法規(guī)的規(guī)定，簽訂本合同，雙方共同遵守：

一、產品名稱、型號、數(shù)量、金額：

二、質量要求和保證：乙方保證以上產品為全新未使用過的產品，產品質量符合國家標準、消防標準、行業(yè)標準，具備國家消防合格認證的消防合格標簽、產品出廠標簽、身份認證標簽，經(jīng)公安部消防產品合格評定中心網(wǎng)站驗證，銷售渠道符合乙方身份，流向地區(qū)為市，銷售日期距出廠日期不超過15天，產品實行三包，保修一年。

三、驗收標準、方法及期限：所交產品符合消防相關驗收標準，乙方交貨時甲方進行實際檢驗。

四、合同單價約定：本合同標的物價格為合同期限內既定價格，不因任何因素而改變。

五、運輸方式及費用承擔：乙方承擔運輸及運費，并負責交貨到甲方公司所在地。

六、交貨期限及地點：甲方給乙方下訂單后7日內，乙方送貨到甲方公司所在地。

七、貨款期限及付款方法：貨到7日內進行驗收，驗收合格后，乙方提供發(fā)票，甲方支付貨款。

八、合同有效期：至產品保修期結束或消防部門對該類產品其它要求。

九、違約責任：乙方所交貨物品種、規(guī)格型號、質量不符合本合同規(guī)定的，甲方有權拒收，乙方無條件更換，如因乙方交貨延期或質量不符合合同要求給甲方造成的一切損失由乙方承擔。

十、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，如有異議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，提交甲方所在地法院裁決。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。

消防預埋合同大全（20篇）篇二十

甲方：

乙方：

乙方承包甲方消防噴淋管道安裝內容包括：管道安裝、噴頭安裝，管道刷面漆、試壓。不含修洞、開洞，消防箱安裝消防栓、填充套管、吊洞，具體按以下幾點實行：

1、乙方必須按規(guī)范，按圖紙施工，確保消防驗收合格。

2、施工過程中必須做到安全施工，不違規(guī)作業(yè)，聽從現(xiàn)場施工人員安排，不得浪費材料。

3、甲方負責施工所需機具、工具、勞保、住宿。

4.人工費：甲方以乙方所安裝管道每米20元付給乙方，總量以現(xiàn)場實際長度為準。

5、具體付款方式：前期按每月安裝進度量的80%付款，所有管道安裝完成及試壓后付足總款的90%，消防驗收合格后，15日內付清總款給乙方。

6、需要修改處，必須在乙方為施工前提出，并下達更改通知書，如乙方已安裝，更改部分由甲方負責。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：