施工合同的履行要求雙方按照約定的內容和規定的工序、工藝進行建設,確保工程的質量和進度。請注意,這些范文僅供參考,具體合同起草還需根據實際情況和法律要求進行。
工程施工合同補充協議格式(專業16篇)篇一
身份證號碼:_________。
承包方(以下稱乙方):_________。
身份證號碼:_________。
依據《_____》及相關法律、法規,結合________省有關規定及本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于《________》(合同編號________,以下簡稱原合同)甲乙雙方就其中未盡事宜經充分協商,達成一致,形成本補充協議。
1、工程名稱:
2、工程地點:
5、工程范圍。
計劃竣工日期:____年____月____日。
工期總日歷天數:____天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的.工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。
1、暫估合同價款為____________萬元(人民幣大寫:____________。?暫估合同價款=綜合單價_________暫估工程量(綜合單價和暫估工程量見工程量附件)。
2、付款方式:按原合同相關條款執行。
補充協議所列工程量為暫估工程量,工程量計算規則以經甲方確認的實際工程量為準,按原合同計量條款執行。
嚴格按照原施工合同執行。因工程質量問題造成的一切損失由乙方完全負責。
乙方對承包范圍工程質量負有完全責任,并嚴格依照施工圖設計、設計變更、圖紙會審等設計文件要求施工。甲方將按此及現場情況進行施工監督管理。
1、對本協議的訂立、履行、解釋、效力和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
2、本協議是原合同的組成部分,與原合同具有同等法律效力。本協議與原合同相抵之處,以本協議為準。
3、凡因本協議的簽訂、履行而發生的或與本協議有關的一切爭議,雙方應友好協商解決;協商不成的,向工程所在地的人民法院提起訴訟。
本合同自_________________________生效。
本合同一式____份,均具有同等法律效力,發包人執____份,承包人執____份。
發包人:_________(公章)。
法定代表人或其委托代理人:_________(簽字)。
組織機構代碼:_________。
地址:_________。
xx編碼:_________。
電話:_________。
傳真:_________。
電子信箱:_________。
開戶銀行:_________。
賬號:_________。
承包人:_________(公章)。
法定代表人或其委托代理人:_________(簽字)。
組織機構代碼:_________。
地址:_________。
xx編碼:_________。
電話:_________。
傳真:_________。
電子信箱:_________。
開戶銀行:_________。
賬號:_________。
工程施工合同補充協議格式(專業16篇)篇二
為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建筑施工工程合同》基礎上,按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定,并結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下,簽定本工程施工合同補充協議。
一、工程概況。
1、工程名稱:______________。
2、工程地址:______________。
3、建筑面積:______________。
4、結構類型:_________________底層為框架結構、地上61層為磚混結構。
5、設計單位:______________。
6、監理單位:______________。
二.工程內容及承包范圍。
1、外墻面磚改為外墻漆。
2、客廳推拉門取消。
3、本工程為滿七層,結構找坡。
4、樓梯踏步為水泥砂漿面清光。
5、外墻40_____40深灰色柵格取消。
6、廚房與陽臺之間門帶窗(mc-2324)取消,陽臺改為封閉式廚房。
7、其余均按原圖施工。
三、合同工期(本協議中所列日期均為日歷天數記)
1、開、竣工日期
1.1開工日期:_________________年__________月__________;竣工日期:_________________年__________月__________日;總工期__________天(含法定節假日)以《建設工程竣工報告》所載日期為準。
四、付款方式。
本工程按建筑面積一次性包干,__________元/平方米;在施工過程中,如按甲方要求另增加工程量的,按雙方協商價計算;本工程為墊款主體二層,二層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的30%支付給乙方,主體五層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的15%支付給乙方,主體七層完工,甲方按合同總價的20%支付給乙方,內、外裝修完工甲方按合同總價的20%支付給乙方,其余款待工程驗收合格后一個月內支付給乙方的12%,滯留3%作保質、保修金,等到保質、保修期到后一次性付清。
五.合同生效與終止、爭議處理。
1、除正常質量保修外,甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務后,本合同即告終止。
2、本補充協議一式陸份(其中正本貳份),甲乙雙方各執正本壹份、副本貳份。
3、本補充協議系《安順市普定縣雙龍苑商住樓工程施工合同》的非實質性補充,若二者不一致處,以本補充協議為準。
4、本協議在履行過程中發生爭議,由雙方協商解決,協商解決不成提交成都市仲裁委員會。
5、本補充協議自雙方簽訂之日起5日內生效。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)。
電話:_________________電話:_________________。
傳真:_________________傳真:_________________。
銀行賬號銀行賬號:_________________。
年月日年月日。
工程施工合同補充協議格式(專業16篇)篇三
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況工程名稱:工程地點:工程內容:
二、工程承包范圍:
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期??⒐と掌冢篲_______年____月____日;合同工期總日歷天數為____天。
四、質量標準:合格,爭創優良。
五、合同價款:_____萬元(主體工程預算價)。
六、執行中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局制定的建設工程施工合同中《通用條款》相關規定。
七、發包人工作。
1、圖紙發包人在承包人進場前一周內提供蓋章生效施工圖三套。
2、動工前提供施工所需的水、電,管、線接至施工現場50之內。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應。
八、承包人工作。
1、進場后一周內提交施工組織設計,逐月提供建設計劃報表。
2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發包人承擔費用。
3、負責。
1、2機組之間施工隔墻構筑和拆除,運行機組保護棚架的搭設和拆除。發包人承擔費用。
九、材料風險提示:對于采購材料和工程設備的義務與責。
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場,并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的,或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的,按照發包人違約的約定辦理。所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結算。材料價格按經發包人同意的實際發生的市場價格、運雜費、采購保管費結算。
十、質量和驗收風險提示:工程質量未符合標準的歸責。
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
二、合同價款及支付。
1、按設計預算單價作為合同單價結算基數。
2、人工費補貼:按實際計量的人工工日數,發包人每工日補貼10元。
六、質量保修金風險提示:保修責任的起算。
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
七、違約、索賠、爭議風險提示:明確違約責任。
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。
1、本合同經雙方簽字生效后,雙方都必須嚴格遵守執行,任何一方違反合同條款,給對方造成損失的,責任方應按民法典規定標準進行賠償。
2、若甲方在整體工程驗收合格后,未將款項付清給乙方,乙方有權停止供水。
3、雙方如發生糾紛,通過協商未達成協議的,由_____人民法院進行裁決。十。
八、本合同經雙方簽字生效,工程質量保修金結算后失效。十。
九、未盡事宜,雙方另行協商。二。
工程施工合同補充協議格式(專業16篇)篇四
建設單位:(簡稱甲方)。
施工單位:(簡稱乙方)。
甲方現有鋼結構廠房工程,委托乙方負責進行施工,為了明確分工、互相協助、保質保量,按期完成施工任務,經雙方協商,簽訂如下合同:
第一條、工程名稱:
第二條、工程地點:
第三條、工程概況:廠房面積約。
第四條、工程承包形式及施工依據:
1、承包形式:制作、安裝廠房鋼結構。
2、承包范圍:
鋼構部分:廠房鋼結構部份的制作與安裝。含預埋件、鋼柱、鋼梁、屋墻面檀條和彩鋼瓦等。
3、施工依據:按甲方要求(施工圖紙,工程技術聯系單,有關規范為準,材料型號、規格以圖紙和工程預算表)為準。
第五條、材料必須是國有正規大廠的國標材,并附來材質檢報告。工程質量:按甲方要求滿足圖紙和有關施工規范要求,工程質量達到合格標準。
第六條、工期:工程工期為天。如遇雨天、停電等不可抗拒因素影響的情況,或由甲方原因造成延誤的情況,則按實際天數工期順延。
第七條、工程造價:
1、工程造價:
a、鋼構為屋面驗收元/m2。
b、配套設施根據報價單按實際結算(不含稅)。
2、工程項目若有增加時雙方再確認增加工程造價。
第八條、付款方式:
合同簽訂后甲方按乙方的工程進度進行付款,完工驗收合格后留總工程款5%作為質保金,在工程驗收后壹個月內付清。
第九條、施工:
2、甲方無償提供現場安裝施工用水電。進入工地的道路和廠房地面由甲方負責平整好供乙方運輸車輛進入。
3、甲方任命駐工地代表為乙方任命駐工地代表為任命的駐工地代表分別代表各方簽發有關工程聯系單、簽證單、結算單等及辦理工程相關事宜。
第十條、驗收:
1、驗收依據:以簽訂合同時甲方提供的施工圖紙及施工變更通知、國家現行規范標準為依據。
2、工程質量等級合格。
3、甲方應在本項目鋼結構工程完工一星期內組織驗收。
第十一條、保修時間及內容:本廠房鋼結構保修期為年,自驗收合格后起計。保修期內因乙方施工原因引起該廠房的質量問題,乙方負責返工修理,如系自然災害(如地震、臺風等)或人為破壞不屬于乙方負責而引起的質量問題和損壞相應責任由甲方自行負責。
第十二條、法律責任。
1、在施工過程中,因甲方原因致乙方造成損失由甲方負責,乙方因違反安全制度和操作規程所造成事故由乙方負責。
2、乙方必須按照合同規定的時間進行施工,保證按時完成任務,保質保量。如因乙方延誤工時出現質量問題,所造成的損失由乙方負責。
3、合同依法成立,具有法律約束力,合同發生糾紛時,甲乙雙方應本著實事求是的精神及時協商解決。如協商不成,任何一方可向合同管理機關申請或仲裁,及向人民法院起訴。
第十三條、本合同一式二份,雙方各執一份,如有未盡事宜,雙方共同協商后再另行補充。
甲方(蓋章)乙方:(蓋章)。
代表簽字:代表簽字:
工程施工合同補充協議格式(專業16篇)篇五
尊敬的審判長,審判員:
作為本案被告特別授權委托代理人,經認真研究本案相關事實,證據及有關法規,我們認為本案爭議焦點有三:1保險合同是否有效2貨損原因3是否屬保險責任范圍原告在保險合同中并無可保利益,因此保險合同無效。此外,貨損一不屬自然災害,二非保險責任范圍內的意外事故所致,充分的證據表明系因承運人的過失或托運人過錯導致。亦即:因綁扎不當及包裝不當所致。依相關保單,保險條款及法規,不屬保險責任范圍,屬于保險除外責任。依法保險人不負保險賠償責任。茲提出如下代理意見供合議庭參考:
為便于合議庭客觀公正審理案件,茲歸納本案基本事實如下:
20__年11月1日原告向被告投保國內水路,陸路貨物運輸綜合險,保險標的為:“吊車200噸”。被保險人為原告(原告證據1)。11月2日原告將中國*一冶金建設公司的7200型履帶吊車運送至濟*鋼廠。
11月3日貨運抵目的地后,經貨,運雙方派員查看,發現吊車臂桿磨損,并簽發一份“貨物運輸簽收單”。(原告舉證附件三會簽紀錄第6行提及此簽收單)確認因運輸綁扎等原因貨物有以下部件磨損(被告證據1)。
11月7日,貨主,承運人,日本供方及進口商四方經現場勘驗,確認有21處磨損。其中副臂頭桿和臂桿主弦管嚴重磨損報廢。另七根腹桿嚴重磨損需修復。其余部分需油柒修補。同時確認:在運輸中出現磨損(原告證據3)。
20__年6月托運人收到原告賠償款人民幣130,722元(原告證據8)。
一本案保險合同因原告對保險標的無保險利益而無效。
本案投保人是承運人,承運人對運輸中的貨物并不具有法律上承認的保險利益,不能投保貨運險;貨運險性質上屬財產保險,其保險標的為運輸過程中貨物的毀損或滅失引起的財產及其相關利益。承運人對該運輸中的財產及其相關利益,并無法律上承認的利益。但承運人對其承運的貨物負有保管,照料之責,對由于貨損造成的損失對貨方負有賠償之責,而責任保險是指以被保險人對第三者依法應負的賠償責任為保險標的的保險(保險法第50條)。因而可以投保貨運責任險。
原告作為承運人本應投保貨運責任險,卻向保險人投保一般貨運險,并以自已作為被保險人。其事先明知只能代貨主投保。在其與貨主訂立的汽車運輸協議第8條約定接受貨方委托,代辦貨物保險。且事先已向貨主收取了保險費24000元。由于承運人對運輸中的貨物的財產及其相關利益不具有保險利益,因此原告對本案保險標的不具有法律上承認的利益,依保險法第12條相關規定,本案保險合同無效。
保險法第12條規定:投保人對保險標的應當具有保險利益。投保人對保險標的不具有保險利益的,保險合同無效。保險利益是指投保人對保險標的具有的法律上承認的利益。
就貨運險而言,貨主(買賣雙方)作為貨物所有權人,當然對貨物的財產及與財產權有關的其他權益具有保險利益。而承運人僅對貨運中對第三者的責任具有保險利益,對貨物本身的財產權并不具有保險利益。因此承運人對貨運險不具有保險利益而本案保險合同屬貨運險而非貨運責任險。因此。保險合同依法無效。
假設承運人是為貨主代辦保險,那么被保險人是貨主而非承運人,承運人仍無權依據保險合同向保險人主張賠償。只能由貨主自已依保險合同向保險人主張保險理賠。由于貨損原因是承運人的過失所致,而運輸合同約定:在運輸途中,設備如有損壞,由承運人全權負責(原告證據2)。此外,相關的法規亦明確規定,雖然貨主可依保險合同向保險人主張賠償,但保險人理賠后可依法向承運人行使代位追償權。承運人最終仍應承擔損失賠償責任。而若被保險人已經從第三者取得損害賠償的,保險人賠償保險金時,可以相應扣減被保險人從第三者已經取得的賠償金額(保險法第45條)。因此,無論原告是否為貨主代辦保險,也無論保險合同是否有效,承運人均不能通過貨運險保障自已的風險責任。承運人應當代辦保險,同時自已應向保險人投保貨運責任險,才能為自已依法依約應承擔的賠償責任提供相應的保險保障。
二本案貨損原因是因為承運人綁扎不當及因為包裝不當。
綁扎不當及包裝不當兩者均系保險除外責任,保險人依法不承擔保險賠償責任。此節事實有下述相關證據證實。(1)20__年11月3日承運人與貨主簽定的:貨物運輸簽收單確認:因綁扎等原因(被告證據1);(2)11月7日之會簽紀錄承認會簽了:貨物運輸簽收單。確認:發現7200吊車臂桿在運輸中出現磨損;發現7200吊車全車臂桿中有13節臂桿共存在21處運輸過程中造成的磨損(原告證據3);(3)12月30日貨主致函原告稱:因你公司之故,造成運輸貨物破損。(原告證據5);(4)20__年11月12日原告致函被告承認:在運輸過程中造成貨物損壞。(原告證據6);(5)20__年2月4日原告致進口商函承認:發現7200履帶式起重機臂桿在運輸過程中出現了多處磨損。(原告證據8);上述五方面的證據相互印證證實,運輸過程中發生了貨損,貨損發生于運輸期間;貨損的原因是因為綁扎不當及包裝不當。該貨損原因不是保單約定的保險責任范圍,而是屬于保險除外責任。
綁扎不當顯然屬承運人責任。查公路貨物運輸合同實施細則第11條:承運人責任:貨物要捆扎牢固,苫蓋嚴密。汽車貨物運輸規則第五十九條搬運裝卸作業完成后,貨物需綁扎苫蓋篷-布的,搬運裝卸人員必須將篷-布苫蓋嚴密并綁扎牢固;而保單約定的保險條款第四條規定:被保險人的過失所致貨損屬保險除外責任。本案原告既是承運人又是被保險人。
包裝不當則屬于托運人責任。合同法第156條和第306條明確規定:托運人應當按照約定的方式包裝貨物。應當按照通用的方式包裝應當采取足以保護標的物的包裝方式。對此公路貨物運輸合同實施細則第11條及汽車運輸規則第35條亦有相似規定。而包裝不當屬于保險條款第4條3款明確列明的保險除外責任。
三本案貨損不屬于保險責任范圍。
保單約定的保險條款為:1994年國內水路,陸(鐵)路貨物運輸保險條款.規定:承保因受保險責任范圍內的自然災害或意外事故所造成的損失。質言之,保險人承擔保險責任的前提條件有二:一是保險責任范圍內的;二是因該范圍內的自然災害或意外事故。并非任何損失均屬保險責任范圍。
本案保險條款之綜合險與國際貨運險中的一切險不同,后者被保險人僅需證明貨物因外來原因導致損壞即可,前者舉證責任屬索賠方,亦即,原告首先負有證明貨損原因是因保險責任范圍內的自然災害或意外事故所致之舉證責任。僅證明貨物受損并不足夠。迄今原告并未舉出任何證據證明貨損系由于列明風險所致。反之,有充分的證據證實貨損系由于承運人的原因,亦即因綁扎不當所致。
該保險之基本險中包括列明的五種情形,并不包括本案之在運輸過程中受損的情況。只有當貨損是由于此種列明風險之一所致時,保險人才應依約承擔保險責任;而綜合險列明的四種情形亦不在其列。同理只有在貨損是由于此種列明的四種情況之一者,保險人才應承擔保險責任。反之,除外條款明確規定:由于包裝不善,由于被保險人的過失所致的貨損,屬保險除外責任。
本案貨損不是因自然災害所致,此點屬不爭之論。貨損也非屬保險責任范圍內的意外事故所致,。反之,充分的證據證實貨損的原因是由于承運人綁扎不當及包裝不當。而包裝不當及綁扎不當無論是托運人過錯還是承運人過失均是保單條款明確約定的保險除外責任。而除外責任除非另有相反約定,保險人不承擔保險責任。
綜上所述:原被告之間簽訂的保險合同因原告對保險標的不具有法律上承認的保險利益而無效。即便原告是代托運人辦理保險,因貨損原因是由于承運人的過失及包裝不當所致,既不是基本險也非綜合險承保范圍,且屬保險除外責任,當然不屬保險責任范圍。托運人已經從貨損責任人處取得賠償,依法保險人不再承擔保險賠償責任。基于上述事實和理由,敬請合議庭依法駁回原告的全部訴訟請求。
-----公司。
特別授權委托代理人:
工程施工合同補充協議格式(專業16篇)篇六
_____(以下簡稱“業主”)。
____(以下簡稱“監理工程師”)。
__年__月__日。
鑒于業主欲請監理工程師履行某些服務,即___并已接受監理工程師為履行該類服務所提出的建議書。
茲就以下事項達成本協議:
l本協議書中的措辭和用語應與下文提及的“服務協議書條件”中分別賦予它們的義相同。
2下列文件應被認為是組成本協議書的一部分,并應被作為其一部分進行閱讀和理解,即:
(a)中標函;。
(b)協議書附錄;。
(d)附件,即:
3考慮到下文提及的業主對監理工程師的支付,監理工程師在此同意業主的要求,遵照本協議書的規定履行服務。
4業主在此同意按本協議書規定的期限和方式,向監理工程師支付根據協議書規定應付的款項,以此作為履行服務的報酬。謹于前文所書明之年月日,由立約雙方根據有關的法律簽署本協議書。
特此證明。
由____在場的情況下。
業主的合法代表簽名:
監理工程師的合法代表簽名:
單位蓋章:
單位蓋章:
聯系人:
聯系人:
地址:
地址:
工程施工合同補充協議格式(專業16篇)篇七
發包人:
法定代表人:
承包人:
法定代表人:
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
二、工程承包范圍:
三、合同工期。
開工日期:______年____月____日;
竣工日期:______年____月____日;
合同工期總日歷天數為____天。
四、質量標準:合格,爭創優良。
五、合同價款:_____萬元(主體工程預算價)。
六、執行中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局制定的建設工程施工合同中《通用條款》相關規定。
七、發包人工作。
1、圖紙發包人在承包人進場前一周內提供蓋章生效施工圖三套。
2、動工前提供施工所需的水、電,管、線接至施工現場50m之內。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應。
八、承包人工作。
1、進場后一周內提交施工組織設計,逐月提供建設計劃報表。
2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發包人承擔費用。
3、負責1#、2#機組之間施工隔墻構筑和拆除,運行機組保護棚架的搭設和拆除。發包人承擔費用。
九、材料。
所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結算。材料價格按經發包人同意的實際發生的市場價格、運雜費、采購保管費結算。
十、質量和驗收。
中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結束后,必須作隱蔽工程驗收,廠房舊屋頂拆除結束后,作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。
十一、安全施工。
承包人按水利水電工程安全施工規程施工,安全事故按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔責任和所發生的費用。
十二、合同價款及支付。
1、按設計預算單價作為合同單價結算基數。
2、人工費補貼:按實際計量的人工工日數,發包人每工日補貼10元。
3、材料費價差:按實際計量計算材料用量,計算實際發生價扣除預算價,等于材料價差,計算材料價差金額及其稅金,由發包人支付承包人。機械用油差也參照此規定執行。
十三、工程預付款。
合同簽訂后,發包人支付伍萬元工程預付款給承我人,用作進場人員調進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預付款在第一臺機組完工結算時扣回。
十四、進度工程款支付。
每月25日進度工程計量。承包人憑發包人月計量簽證報送月工程量結算申報表,發包人在次月5日前支付90%進度款給承包人。
十五、完工結算。
完工驗收合格后,發包人頒發工程移交證書給承包人,承包人報送工程完工結算申請書,發包在一月內審批支付到完工結算造價97%的尚金額給承包人。
十六、質量保修金。
完工結算總價的3%扣作工程質量保修金,保修期___年。保修期滿后半月內結算保修金。
十七、違約、索賠、爭議。
1、本合同經雙方簽字生效后,雙方都必須嚴格遵守執行,任何一方違反合同條款,給對方造成損失的,責任方應按民法典規定標準進行賠償。
2、若甲方在整體工程驗收合格后,未將款項付清給乙方,乙方有權停止供水。
3、雙方如發生糾紛,通過協商未達成協議的,由____人民法院進行裁決。
十八、本合同經雙方簽字生效,工程質量保修金結算后失效。
十九、未盡事宜,雙方另行協商。
二十、本合同一式____份,雙方各執____份。
發包人:
住所:
代表:
電話:
______年____月____日。
承包人:
住所:
代表:
電話:
______年____月____日。
工程施工合同補充協議格式(專業16篇)篇八
勞動合同補充協議書要怎樣寫才能保證雙方利益?以下由文書幫小編提供涉外勞動技術服務合同模板閱讀參考。
根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》及相關規定,甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上簽訂勞動合同補充條款,以明確雙方當事人的權利和義務,并共同遵守。
1、經甲、乙雙方協商一致,乙方同意甲方根據經營需要或乙方自身的能力及表現,調整乙方具體工作部門和崗位及勞動報酬。乙方如不同意的,甲乙雙方簽訂的勞動合同自然終止,雙方不承擔違約及經濟補償、賠償責任。
2、甲方與乙方協商一致后確定乙方月工資為人民幣 元(其中月基本工資為人民幣 元,基本工資作為計算加班工資、其他假期工資以及社保等核算的基數?;竟べY之上的`報酬,為崗位及綜合能力所體現的回報,一崗一定,不作為其它保險福利的依據),試用期工資為 元,上述工資均為稅前工資。
3、保密義務:甲方的銷售信息、采購信息、人事財務信息、管理制度(包括工作規范、業務流程等)、客戶信息等經營信息,以及甲方注有“保密”的資訊等,均屬甲方商業秘密,未經甲方同意,不得泄露他人及本公司無關人員。
4、雙方約定的其他事項
4.1乙方接受甲方出資引進、培訓或者提供其他特殊待遇,甲、乙雙方簽訂專項培訓協議約定各自的權利和義務,該協議作為勞動合同的補充。
4.2勞動合同生效后,乙方未按甲方規定的時間提供辦理錄用和社會保險手續的有關資料、證明的,甲方可視作不符合錄用條件解除本合同或視作乙方主動放棄其應享有的保險福利待遇。
4.3勞動合同期間,甲方發現乙方提供了得以受聘于甲方的虛假資料,可以立即解除本合同。
5、其他:本合同補充條款如與國家法律、法規相悖時,以國家法律、法規為準。
甲方蓋章: 乙方簽字:
簽訂日期 年 月 日 簽訂日期 年 月 日
工程施工合同補充協議格式(專業16篇)篇九
為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建筑施工工程合同》基礎上,按照《民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定,并結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下,簽定本工程施工合同補充協議。
一、工程概況
1、工程名稱:________
2.工程地址:________
3.建筑面積:________
4.結構類型:底層為框架結構、地上6+1層為磚混結構。
5.設計單位:________
6.監理單位:________
二.工程內容及承包范圍
1.外墻面磚改為外墻漆
2.客廳推拉門取消
3.本工程為滿七層,結構找坡
4.樓梯踏步為水泥砂漿面清光
5.外墻40×40深灰色柵格取消
6.廚房與陽臺之間門帶窗(mc-2324)取消,陽臺改為封閉式廚房。
7.其余均按原圖施工
三.合同工期(本協議中所列日期均為日歷天數記)
1.開、竣工日期
1.1開工日期:____年____月____;竣工日期:____年____月____日;總工期____天(含法定節假日)以《建設工程竣工報告》所載日期為準。
四.付款方式
本工程按建筑面積一次性包干,____元/平方米;在施工過程中,如按甲方要求另增加工程量的,按雙方協商價計算;本工程為墊款主體二層,二層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的30%支付給乙方,主體五層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的15%支付給乙方,主體七層完工,甲方按合同總價的20%支付給乙方,內、外裝修完工甲方按合同總價的20%支付給乙方,其余款待工程驗收合格后一個月內支付給乙方的12%,滯留3%作保質、保修金,等到保質、保修期到后一次性付清。
五.合同生效與終止、爭議處理
1.除正常質量保修外,甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務后,本合同即告終止。
2.本補充協議一式陸份(其中正本貳份),甲乙雙方各執正本壹份、副本貳份。
3.本補充協議系《安順市普定縣雙龍苑商住樓工程施工合同》的非實質性補充,若二者不一致處,以本補充協議為準。
4.本協議在履行過程中發生爭議,由雙方協商解決,協商解決不成提交成都市仲裁委員會。
5.本補充協議自雙方簽訂之日起5日內生效。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
法定代表人:法定代表人:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
銀行賬號銀行賬號:
簽定合同代表:簽定合同代表:
年月日年月日
工程施工合同補充協議格式(專業16篇)篇十
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的'原則,經充分協商,就甲方和乙方簽訂的《天然氣安裝工程施工合同》達成以下補充協議:
合同第四條原內容:“承包方式及材料供應:本工程由乙方包工包料統一管理。乙方須按照施工圖設計要求進行材料采購,各種材料必須有出廠合格證和相關質量檢驗報告,并經甲方現場代表及監理認可后方能使用。施工機械、機具及輔料乙方自行解決,費用由乙方承擔。”經甲乙雙方協商一致,更改為:
(1)本工程由乙方包工不包料方式承包,本工程所有材料按照施工圖設計要求由甲方進行材料采購,各種材料必須有出廠合格證和相關質量檢驗報告,并經監理認可后方能使用。
(2)施工機械、機具及輔料乙方自行解決,費用由乙方承擔。
甲方:
乙方:
負責人:
現場代表:
乙方代表:
年月日年月日。
文檔為doc格式。
工程施工合同補充協議格式(專業16篇)篇十一
在生活中,協議在生活中的使用越來越廣泛,簽訂協議能夠最大程度的保障自己的合法權利。那么協議的格式,你掌握了嗎下面是小編為大家整理的工程施工合同補充標準協議書,僅供參考,大家一起來看看吧。
發包人:________
承包人:________
為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,在《________工程施工合同》基礎上,按照《民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定,并結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下,簽定本工程施工合同補充協議。
一、工程概況
1、工程名稱:________
2.工程地址:________
3.建筑面積:________
4.結構類型:底層為框架結構、地上6+1層為磚混結構。
5.設計單位:________
6.監理單位:________
二.工程內容及承包范圍
1.外墻面磚改為外墻漆
2.客廳推拉門取消
3.本工程為滿七層,結構找坡
4.樓梯踏步為水泥砂漿面清光
5.外墻40×40深灰色柵格取消
6.廚房與陽臺之間門帶窗(mc-2324)取消,陽臺改為封閉式廚房。
7.其余均按原圖施工
三.合同工期(本協議中所列日期均為日歷天數記)
1.開、竣工日期
1.1開工日期:________年____月____;竣工日期:________年____月____日;總工期____天(含法定節假日)以《建設工程竣工報告》所載日期為準。
四.付款方式
本工程按建筑面積一次性包干,____元/平方米;在施工過程中,如按甲方要求另增加工程量的,按雙方協商價計算;本工程為墊款主體二層,二層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的30%支付給乙方,主體五層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的15%支付給乙方,主體七層完工,甲方按合同總價的.20%支付給乙方,內、外裝修完工甲方按合同總價的20%支付給乙方,其余款待工程驗收合格后一個月內支付給乙方的12%,滯留3%作保質、保修金,等到保質、保修期到后一次性付清。
五.合同生效與終止、爭議處理
1.除正常質量保修外,甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務后,本合同即告終止。
2.本補充協議一式陸份(其中正本貳份),甲乙雙方各執正本壹份、副本貳份。
3.本補充協議系《安順市普定縣雙龍苑商住樓工程施工合同》的非實質性補充,若二者不一致處,以本補充協議為準。
4.本協議在履行過程中發生爭議,由雙方協商解決,協商解決不成提交成都市仲裁委員會。
5.本補充協議自雙方簽訂之日起____日內生效。
甲方:__________(蓋章)乙方:__________(蓋章)
法定代表人:法定代表人:__________
電話:__________電話:__________
傳真:__________傳真:__________
開戶銀行:__________開戶銀行:__________
銀行賬號銀行賬號:__________
簽定合同代表:__________簽定合同代表:__________
_______年____月____日_______年____月____日
工程施工合同補充協議格式(專業16篇)篇十二
協議書有廣義和狹義之分。廣義的協議書是指社會集團或個人處理各種社會關系、事務時常用的`“契約”類文書,以下是“工程施工合同補充協議書范本”希望能夠幫助的到您!
發 包 人:________
承 包 人:________
為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建筑施工工程合同》基礎上,按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定,并結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下,簽定本工程施工合同補充協議。
1、工程名稱:________
2.工程地址:________
3.建筑面積:________
4.結構類型:底層為框架結構、地上6+1層為磚混結構。
5.設計單位:________
6.監理單位: ________
1. 外墻面磚改為外墻漆
2. 客廳推拉門取消
3. 本工程為滿七層,結構找坡
4. 樓梯踏步為水泥砂漿面清光
5. 外墻40 × 40 深灰色柵格取消
6. 廚房與陽臺之間門帶窗(mc-2324)取消,陽臺改為封閉式廚房。
7. 其余均按原圖施工
1.開、竣工日期
1.1開工日期:____年____月____;竣工日期:____年____月____日;總工期____天(含法定節假日)以《建設工程竣工報告》所載日期為準。
本工程按建筑面積一次性包干,____元/平方米;在施工過程中,如按甲方要求另增加工程量的,按雙方協商價計算;本工程為墊款主體二層,二層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的30%支付給乙方,主體五層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的15%支付給乙方,主體七層完工,甲方按合同總價的20%支付給乙方,內、外裝修完工甲方按合同總價的20%支付給乙方,其余款待工程驗收合格后一個月內支付給乙方的12%,滯留3%作保質、保修金,等到保質、保修期到后一次性付清。
1. 除正常質量保修外,甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務后,本合同即告終止。
2. 本補充協議一式陸份(其中正本貳份),甲乙雙方各執正本壹份、副本貳份。
3. 本補充協議系《安順市普定縣雙龍苑商住樓工程施工合同》的非實質性補充,若二者不一致處,以本補充協議為準。
4. 本協議在履行過程中發生爭議,由雙方協商解決,協商解決不成提交成都市仲裁委員會。
5. 本補充協議自雙方簽訂之日起5日內生效。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行賬號 銀行賬號:
簽定合同代表: 簽定合同代表:
年 月 日 年 月 日
工程施工合同補充協議格式(專業16篇)篇十三
依據相關規定、條例,遵循平等自愿的原則,經甲乙雙方共同協商,就________________、________河等河道整治工程項目承包事宜達成一致意見,簽訂本合同,共同遵守。
一、工程名稱:____________________工程。
二、工程地址:________市鹿________區____鎮。
三、承包方式:勞務承包,按綜合單價以圖紙尺寸計算承包費用。
五、承包單價及計量方式:
1、擋土墻及a型結構底板采取綜合單價方式,施工費單價135元,單價中包含機械進出場費用、周轉材料、機具設備、小型耗材、鋼筋制作及安裝、自拌混凝土及澆筑等與施工相關的費用,合同期內單價不做調整。
六、工程工期:____日歷天。
七、甲乙雙方職責:
甲方職責:
1、負責提供營業執照、外出經商管理證明等必需的資質文件以及中標人員資格文件。提供公司質量、安全管理體系文件。
2、協助乙方完成施工報審報批及備案手續。
3、根據建設單位要求必要時派員協助乙方工作。
4、負責在溫州設立工程賬戶便于乙方結算。
5、監督管理乙方開展各項施工生產活動。
乙方職責:
1、負責組織人員、材料、設備進行施工生產,負責現場的施工管理等相關事宜。
2、負責編制施工方案,完善施工過程控制資料及質量保證資料。
3、按流程組織隱蔽工程驗收、中間驗收、完工驗收及結算事宜。
4、協調當地關系,保證施工生產的順利進行。
5、在甲方領導下對本工程的進度、質量、安全工作進行全面管理。
八、付款方式:
工程款結算采取按月結算方式,甲方在收到建設單位撥付的月工程進度款后____日內支付乙方工程款,支付金額為建設單位下撥進度款的96%,其余4%作為管理費用甲方收取。甲方總管理費用的最高限額為中標金額的4%,若工程造價達不到中標金額,則按照實際完成造價的.4%計取。甲方收取的費用中,2%為甲方駐溫州分公司的管理費用,另外2%為材料發票稅金及外經證使用等費用,甲方收取此項費用后,材料發票由甲方開具,乙方不再提供材料發票等完稅證明材料。
九、其他未盡事宜,雙方另行協商解決。
十、此合同一式叁份,甲方兩份,乙方壹份,自雙方簽字之日起生效,工程結束款項付清后自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日________年____月____日。
工程施工合同補充協議格式(專業16篇)篇十四
發包方(甲方):
承包方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程實際,為明確雙方的責任、權利和義務,經甲乙雙方協商一致訂立本合同。
第一條工程概況。
工程名稱:北高營舊村改造#樓地基處理cfg樁。
工程地點:石家莊北高營村內。
承包范圍及內容:cfg樁成孔、成樁,樁檢測,挖電梯井及集水坑,清理樁頭及樁間土并運至指定位臵(不含外運),鋪碎石褥墊層。
第二條質量標準。
按國家標準施工合格。
第三條承包方式。
包工包料。
第四條工程期限和工期順延。
工程期限:打樁有效工期20天。
工期順延:施工中如遇下列情況經甲方同意后可順延工期:
a.因不可抗力的影響;。
b.設計變更、修改而增加的工作量,使乙方工程進度無法按照原計劃進行;。
c.因氣候因素而造成停工;。
d.因場地周圍協調關系而造成停工;。
e.因甲方原因準備工作沒有做好而造成停工;。
f.非乙方原因的停電、停水造成停工;。
g.因不可預見障礙物須處理造成的工期延長;。
h.甲方代表簽字同意給予順延的其他情況。
第五條工程承包價款。
#樓共計立方米,按單價元/立方米,工程款為元(大寫:)。
付款方式:工程完工經驗收合格、資料齊全后30日內一次付清。
第六條甲方責任及義務。
(一)協助解決乙方人員的住宿場所;。
(三)協調施工期間出現的問題,辦理工程簽證及結算手續提供正規有效的施工圖紙;。
(四)負責“三通一平”工作,清除一切影響施工的地上地下管線、障礙等雜物。
第七條乙方責任及義務。
(三)施工期間對危險區域設立警戒線,確保第三者的安全;。
(四)完工后提供作業范圍內的技術資料;。
(五)電費由乙方負擔;。
(六)按甲方圖紙及要求施工。因乙方施工質量所引起的一切損失由乙方承擔;。
(七)乙方對工程的保修期限為設計文件規定的合理使用年限;。
(八)不得將該工程分包、轉包,甲方一經發現,有權單方終止合同,由此造成的所有經濟損失均由乙方承擔。
第八條材料機具供應。
乙方自備。
第九條合同有效期限。
本合同自雙方簽字蓋章后生效。在全部工程竣工、辦完交工驗收、確認工程款結清后失效。
第十條本合同一式4份,甲、乙雙方各執2份。未盡事宜,雙方友好協商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程施工合同補充協議格式(專業16篇)篇十五
鑒于:
來,雙方能夠認真履行協議各項義務,信守承諾,取得了良好的效果。雙方一致同意繼續履行原合同,同時為了進一步加強合作,現雙方本著優勢互補、互利互惠的原則,經友好協商,就《********合同》中未盡事項及需特別說明的事項特訂立以下補充協議。
合同內容補充說明:
原合同第n條第m款所述xxxxxxxx(原合同描述文字),特對其中xxxxxx(原合同描述中的修訂要點)補充說明如下:
一、修訂點一;
二、修訂點二;
三、······。
本協議生效后,即成為原合同不可分割的組成部分,與其具有同等的法律效力。
甲方(公章):
法定代表人或授權代理人(簽字):
日期: 年 月 日
乙方(公章):
法定代表人或授權代理人(簽字):
日期: 年 月 日
甲方:__________(以下簡稱甲方)
乙方:__________(以下簡稱乙方)
本協議生效:
本協議生效后,即成為《_______________合同/協議》不可分割的組成部分,與《_______________合同/協議》具有同等的法律效力。除本協議中明確所作修改的條款之外,原協議的其余部分應完全繼續有效。
開戶銀行:________開戶銀行:________
銀行帳號:________銀行帳號:________
通訊地址:________通訊地址:________
聯系人:________聯系人:________
聯系電話:________聯系電話:________
傳真:________傳真:________
工程施工合同補充協議格式(專業16篇)篇十六
甲方:
乙方:
乙方工號:
為了維護甲、乙雙方的利益,確保甲方的經營活動的正常開展,本著平等自愿,協商一致的原則,簽訂如下補充協議:
一、甲方在錄用乙方后,同時為其解決戶口的問題,乙方必須為甲方服務兩年。
二、乙方因本人原因不能為甲方服務_____年的,須按每月________元賠償金計算,有一個月算一個月,逐月累計,向甲方作出賠償。
三、甲方為提高公司員工的業務水平,根據乙方的實際工作崗位給予相應的業務培訓,凡甲方給乙方相應業務培訓的,乙方必須根據本人所在的崗位,為甲方服務一定期限。如:_______________。
四、乙方因本人原因不能達到服務期的,一年的須按每月__________元賠償金計,二年的須按每月_________元賠償金計,三年的須按每月_____賠償金計,有一個月算一個月,逐月累計,向甲方做出賠償。
五、本補充協議作為勞動合同的附件,與《勞動合同》同時生效。
六、本補充協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,經雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_________________________。
法人代表委托人:_______________。
日期:_________________________
乙方:_________________________。
身份證:_______________________。
日期:_________________________