施工合同的簽訂是雙方達成共識和協作的重要前提，為工程項目的順利進行提供了法律依據。在撰寫施工合同之前，請務必查看相關法律法規和行業規定，以保證合同的合法性和有效性。

施工承攬合同（通用22篇）篇一

甲方（房主）：

乙方（施工方）：

上述各方經平等自愿協商，簽訂本合同以共同遵守。

一、工作內容。

房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容，并滿足規范和甲方要求。

二、工程價款與支付方式。

1、工程價款：

2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。

三、甲乙雙方義務與權利。

1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。

3、工程質量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規范進行施工，如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，并責令其返工，直到符合要求為止。

4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方%的`保證金。

5、工程安全：相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發生任何意外事故，均由乙方自行負責。

6、工程進度：乙方根據甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。

7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系，通過正當方式解決。

8、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。

四、其它。

1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。

3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

甲方：___。

乙方：___。

___年___月___日。

施工承攬合同（通用22篇）篇二

依照《中華人民共和國勞動法、民法典、建筑法》為依據，參照有關文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協商簽訂施工合同如下：

一、工程名稱：

二、施工地點：

三、結構形式：

五、資質要求：三級以上資質，簽訂合同時，將資質復印件留給甲方存檔備查。

六、質量要求：合格。

七、開工日期：__________年__________月__________日

竣工日期：__________年__________月__________日

八、材料要求：

所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗單。

九、付款方式：

1、乙方全部墊付工程款。

2、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。

3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價款50%。

4、經質檢站、監理，甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款17%。

5、保質金3%，質保期為12個月，在質保期內如出現質量問題，甲方通知乙方并約定時間進行維修，如乙方不能按時進行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除，質保期滿后按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。

6、每竣工一棟初檢合格結一棟，聯合檢查全部合格結清工程款。

十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。

十一、施工期間因個別情況與業主發生爭執，由物業單位協調處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

十二、在施工過程中，保證小區道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現象發生，乙方自行與業主調解。

十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

十四、安全生產，文明施工。

1、施工嚴格執行安全生產操作規范，施工前須對上崗人進行安全生產，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。

2、施工期間發生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。

3、進場的各種設備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現場清潔。

十五、違約：

1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現場或停工，如違約甲方有權拒付工程款。

2、不許轉包他人，如發生發現有轉包現象出現，甲方有權終止合同，所發生的費用由乙方承擔。

十六、施工現場三通一平，由甲方協調，費用由乙方承擔。

十七、合同未盡事宜，雙方共同協商解決。

十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。

十九、本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方：__________乙方：__________。

電話：__________電話：__________。

__________年__________月__________日。

施工承攬合同（通用22篇）篇三

甲方:。

乙方:。

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程的有關事宜，達成如下條款：

一、工程施工地點及房屋情況。

1.施工地點：小區號樓單元室。

2.住房結構：鋼筋混凝土結構;房型：二室二廳一廚一衛，建筑面積：。

二、雙方權利義務。

1.乙方應加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應采取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產、生命健康、安全等事故發生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

三、質量和工期要求。

2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

3.乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。

4.甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

5.房屋裝修竣工后，甲方發現存在質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

四、違約責任。

由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。

五、爭議解決辦法。

1.發生合同爭議時，雙方應友好協商。

2.如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

六、附則。

1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份，雙方簽字后生效。

2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

乙方簽字：

施工承攬合同（通用22篇）篇四

從工程承攬的基本內涵來看,施工企業在工程承攬中應注意很多問題,施工承攬。

合同。

是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的施工承攬合同范文，感謝您的閱讀。

甲方：

乙方：

甲、乙雙方就甲乙有關建房事項，經充分協商，達成如下協議：

一、甲乙擬在建房八間六層，占地面積為米×米(詳見設計圖紙，已交付乙方)，該建筑工程以下簡稱該工程。

二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算，付款方式為：基礎建齊付%計元(大寫：)，一層建齊付%計元(大寫：)，二至三層建齊付%計元(大寫：)，四至五層建齊付%計元(大寫：)，結頂付%計元(大寫：)，內粉付%計元(大寫：)，外粉付%計元(大寫：)，完工付總款的%，驗收合格后，付總建筑面積的%，計元(大寫：)，其余款在二年內付清。

三、承攬方式：甲方提供建材，乙方按照甲方的設計圖紙和要求，規范施工。此工程采取包工不包料的形式，甲方負責施工所需的建筑材料，乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘等。

四、房屋結構為柱基圈梁，一層為框架，二至六層為磚混結構，

建筑內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天，乙方須在承攬期限內完成施工任務，并驗收交付給甲方。

本合同自簽訂之日起計算。

五、乙方責任。

1、乙方嚴格按圖紙及建筑規范進行施工。

2、未經甲方及設計人員的同意，不得隨意改變圖紙及施工計劃。

3、施工中做到墻體橫平豎直，砂槳飽滿，不留過夜灰，減少落地灰。

4、模板達到平整、垂直。

5，鋼筋制作、綁扎、焊接要規范，主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接，避雷裝置必須焊接。

6、內外墻粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。

7、一切施工嚴格按照國家施工規范要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期后，方可進行下一工序。

8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。

9、如果甲方村料不合格，乙方可以拒絕使用。

10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。

11、由于乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。

六、安全責任：

1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育，防止事故的發生。

2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備，發現問題及時處理。

3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責，甲方概不負責任。

七、若一方不完全履行本合同規定，均視為違約，違約金為該工程承攬總額的百分之三十。

八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同，且放棄本合同的全部權利。

九、本合同經甲、乙雙方充分協商，完全同意后，自簽字時起效，對雙方具有同等法律效力。

十、此協議一式五份，甲方三份，乙方一份，公證人一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方：

法定代表人：

地址：

乙方：

法定代表人：

地址：

甲乙雙方本著平等互利的原則，經友好協商，就乙方為甲方提供合作事宜，達成如下合同。

一、施工項目的設計和要求，請見附件(一)，乙方應保證所有項目設計施工均必須符合國家或行業的標準。

二、施工費用的工程，安裝的單價為元。預計安裝的數量為53個。實際工程總價款=實際安裝的數量*單價。

三、制作期與質保期。

1.乙方應在年月日前按本合同要求完成的安裝工作，并經甲方驗收確認。

2.的質保期為項目完成并經甲方簽收確認后的壹年(壹年按365天計算)。

3.質保期內如損壞，乙方應在接到甲方通知后個工作日內為甲方完成維修。如因維修不及時，則每逾期一日應按甲方實際工程總價款的%作為延遲履行違約金。

4.質保期后，乙方仍然應當依照上述標準為甲方提供維修服務，但在維修后，甲方需向乙方支付一定的材料及維修費用(應略低于市場價格)。

四、合作內容。

1.乙方將為甲方的的提供施工服務。

2.乙方必須遵循甲方對開工、完工、緩工、趕工等有關工期、速度等事項的指示及安排，并不得以任何形式轉包。如乙方存在轉包行為，則甲方有權單方面解除本合同，并要求乙方按實際工程總價款的50%的標準支付違約金。

3.施工前，乙方應當運用專業技能，現場對具體施工地點進行評估，以判斷施工點能否進行本合同項目施工。

4.施工完成后，必須經甲方現場負責人驗收并簽字確認。如經甲方驗收不合格，包括但不限于施工評估不準確導致施工錯誤、工程質量、安裝合理性等，則乙方應當根據甲方要求進行整改并應承擔所導致的甲方或第三方全部經濟損失。

5.項目經整改后仍未達到甲方要求，則甲方有權終止合同，并有權拒付剩余施工款，乙方對甲方因此所遭受的損失應進行賠償。

6.乙方保證施工的質量及其義務：

(1)現場評估設計方案。

1)施工設計必須結構合理，安全牢固，符合安全指標，鋼結構焊接。

(如有)要符合標準;。

2)電路部分必須由有資質的電工進行布線，必須使用國家標準電線及電器開關等;。

3)美工方面要對甲方提供的圖片等宣傳資料準確印刷，裝裱整齊(如有)。

4)燈箱效果的圖片要保證其明亮度，并應滿足甲方長時間的需求。

(2)現場施工。

1)乙方應在現場施工前進行必要的施工評估提出專業性意見，如認為不可進行項目施工，則應拒絕甲方要求，如違反此規定，則對因此所造成的甲方或第三方損失，乙方應承擔全部賠償責任(甲方不采納乙方建議，強行要求施工的除外)。

2)乙方施工現場，應放臵安全提示設備。如因沒有放臵，導致任一方人身或財產損失，乙方應承擔全部賠償責任。

3)施工完畢后，乙方應對施工現場進行衛生清潔。如因施工現場衛生環境原因包括但不限于物業因其處罰。乙方應承擔因此發生的相關費用。

7.如因乙方施工質量問題導致甲方或任何第三方造成損失，則乙方應當承擔全部賠償責任。

五、費用結算。

1.甲方在項目最終驗收通過后十個工作日內，將根據實際工程完成情況向乙方支付全部工程價款。

2.乙方實際安裝的數量，依照甲方負責人現場簽字的《施工驗收單》為最終確認標準。

3.甲方將在收到乙方開具實際應付工程總價款的服務業發票后，向乙方支付相應款項。

4.乙方收款信息。

1)乙方收款賬戶：

2)賬號：

3)開戶銀行：

六、聲明。

1.甲乙雙方均為依法成立、合法存續且經營記錄良好的有限責任公司。

2.本合同已經簽署及生效，構成對雙方合法有效的約束力。

3.乙方應具有本合同規定施工項目所必要的資質，包括但不限于技術力量、施工經驗。

七、違約責任。

乙方如延遲完工或最終經甲方驗收不合格，則乙方應當按實際工程總價%/日的標準向甲方支付違約金，直至甲方驗收合格后最終完工。對因此造成的甲方損失應進行賠償，包括但不限于裝修費用、場地租金、站點服務人員工資等。

八、法律適用及糾紛解決。

1.本合同的訂立、效力、解釋、執行、修改、終止及其爭議的解決均適用中國法律，受中國法律管轄。

2.甲乙雙方因履行本合同產生的任何糾紛和爭議，應盡量協商解決;協商無法解決的，任何一方有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

九、其他。

1.其他未盡事宜，由雙方協商解決。

2.未經雙方書面同意，任何一方不得對本合同進行修改。

3.本合同經雙方授權代表簽字并加蓋公章后生效。

4.本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

5.本合同的附件、補充合同為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方：定貨人：簽訂地點：

乙方：承攬人：簽訂時間：年月日。

第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限。

第二條技術標準、質量要求：按國家標準gb12955—20xx《防火門》執行。

第三條承攬人對質量負責的期限及條件：滿足設計規范和現行消防驗收要求。

第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：甲方人提供技術資料、圖紙。

第五條承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法：由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。

第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：承攬人直接完成。

第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。

第八條結算方式及期限：甲方定貨人簽合同時預付總貨款98%，余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。

第九條甲方訂貨人：簽合同時前交98%定金。

第十條甲方人解除承攬合同應及時通知承攬人。

第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十二條違約責任：由違約方承擔。

第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第二種方式解決：

(一)提交仲裁委員會仲裁：

(二)依法向人民法院起訴。

第十四條其他約定事項：此合同價格包含五金配料、包運輸費用，包含防火門漆，但不包含(增值稅發票)。

第十五條本承攬合同一式兩份，甲乙雙方簽字后，各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

施工承攬合同（通用22篇）篇五

甲方：家住：身份證號：

乙方：家住：身份證號：

甲方在老房基地建房一幢，以包工形式發包給乙方施工，現雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成合同條款如下：

一、項目規格建筑一層平房，共計7間。

磚木結構，高米，寬米，長約米，前沿為現澆。

二、承包方式采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。

乙方提供勞務、建筑技術、架板、鋼模板、腳手架、施工工具及生產生活的一切用具等。

(所有施工用具，甲方一切不提供)。

三、承建項目乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。

墻面粉水泥砂漿、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

四、承包價格建筑面積每平米人工費330元，不封沿口。

工程期限年月日開至年月日完工。

五、付款方式地基、圈梁打好后付現金元，主體工程完成后付現金元，完工后扣除叁仟元為工程質量保險金，其余完工后現金一次付清。

六、雙方責任甲方負責水電供給確保原材料及時進場。

乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便甲方迅速籌備。

乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，不得偷工減料。

(1)、乙方在砌磚時，平整度垂直度誤差不大于0.8，混泥土結構偏差不大于0.5，內墻粉刷誤差不大于0.2，外墻瓷磚不大于0.1，地板磚誤差為0.(2)、木工在施工期間，不能出現誤差，如有誤差或損料，全部由乙方承擔。

七、質量要求乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

八、注意安全乙方進入施工現場，要確保施工人員的人身安全，對腳手架牢牢把關，電、機械要專人操作，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。

文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

甲方對乙方要求的安全設施及材料應該及時提供。

九、工期要求從合同簽訂之日起計算，乙方必須在個月內竣工并交付甲方驗收，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。

十、其它其它未盡事宜，由雙方你協商解決本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：乙方簽字(章)：

施工承攬合同（通用22篇）篇六

委托單位（甲方）。

承攬單位（乙方）。

為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況。

1.工程名稱：__________________________________.

2.工程地點：__________________________________.

3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

（1）承包人包工、包料；

（2）承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料；

（3）承包人包工、發包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

（1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份；

（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。

6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整（附報價清單）。

二、施工時間。

工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作。

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

四、乙方工作。

1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5.對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準。

1.按照合同規定的`質量要求，圖紙作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下：

付款時間。

付款百分比。

金額。

七、違約責任：

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。

八、質保期。

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

九、其他：

1、本合同一式份，

2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒（公）證的，自辦理鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

委托方（甲方）。

承攬單位（乙方）。

代表人：

代表人：

簽約日期：

簽約日期：

施工承攬合同（通用22篇）篇七

為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《_____》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況。

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點：__________________________________。

3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

(1)承包人包工、包料;。

(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;。

(3)承包人包工、發包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;。

(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).

6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。

二、施工時間。

工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作。

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

四、乙方工作。

1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準。

1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下表：

付款時間。

付款百分比。

金額。

合同簽訂后開工前二至五天。

50%。

施工完成交付驗收后兩日內。

40%。

竣工驗收一個月后。

10%。

七、違約責任：

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

乙方負責并承擔責任。

八、質保期。

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

九、其他：

1、本合同一式份，

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州_____委員會申請_____。

甲方：___________。

乙方：___________。

____年_____月_____日。

施工承攬合同（通用22篇）篇八

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。

建設單位：

工程名稱：

一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。

二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部.

三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。

七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。

十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。

十三、本協議雙方簽字蓋章后生效。

未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：

乙方：

簽定日期：

施工承攬合同（通用22篇）篇九

甲方（房主）：

乙方（施工方）：

上述各方經平等自愿協商，簽訂本合同以共同遵守。

房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容，并滿足規范和甲方要求。

1、工程價款：

2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。

1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。

3、工程質量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規范進行施工，如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，并責令其返工，直到符合要求為止。

4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方%的保證金。

5、工程安全：相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發生任何意外事故，均由乙方自行負責。

6、工程進度：乙方根據甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。

7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系，通過正當方式解決。

8、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。

1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。

3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

甲方：___。

乙方：___。

___年___月___日。

施工承攬合同（通用22篇）篇十

委托方（甲方）：

承包方（乙方）：

根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定，結合工程的具體情況，經雙方充分協商，簽訂本合同。

1、工程名稱：閉路監控系統供貨及安裝工程。

2、交貨及安裝工程地點：

3、承包方式和承包范圍：本工程以包工包料、包質量、包工期、包風險、包設計（設計方案以甲方認可為準）的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設計方案、系統功能、設備材料，承包整個系統的設備供應及安裝和調試，并包通過有關技防辦部門的驗收。（設計方案以甲方認可為準）。

（一）系統總造價。

1、本監控系統含稅總造價為人民幣xxx。

2、整個系統必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求，以甲方審定的設計、施工方案為標準，在此基礎上價格不再作任何調整（甲方要求增加的工程除外）。

（二）工程款支付。

甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款：

1、簽訂合同之日起x日內甲方付總工程款的x%；

2、工程全部完工，測試成功即付總工程款的x%；

3、通過甲方及有關部門初驗驗收合格，并且系統無故障運行一個月后，再付總工程款的x%。

1、本合同簽訂后，乙方于xx年x月x日進場，到x年x月x日止，xx完成安裝調試（以通過用戶及甲方代表驗收合格為準）。

2、在履約過程中，因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。

1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規范進行施工。

2、乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方認可的設計方案的規定，否則，甲方有權要求乙方更換，有關費用由乙方承擔。

3、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經甲方書面認可，方可采購進場安裝。

1、本監控系統保修期為?一?年，自工程完工并通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如系統發現故障，乙方必須在接到甲方通知之日起?24小時內派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用。

年限。

材料費。

維護服務費。

第一年。

免

免

第二、三年。

收取材料成本費。

20xx元/年。

2、保修期屆滿后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。

3、保修期屆滿后，甲乙雙方另簽訂技術維護協議，乙方應對系統提供優惠的有償技術維護。

施工承攬合同（通用22篇）篇十一

甲方：

乙方：

甲、乙雙方就甲乙有關建房事項，經充分協商，達成如下協議：

一、甲乙擬在建房八間六層，占地面積為米×米(詳見設計圖紙，已交付乙方)，該建筑工程以下簡稱該工程。

二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算，付款方式為：基礎建齊付%計元(大寫：)，一層建齊付%計元(大寫：)，二至三層建齊付%計元(大寫：)，四至五層建齊付%計元(大寫：)，結頂付%計元(大寫：)，內粉付%計元(大寫：)，外粉付%計元(大寫：)，完工付總款的%，驗收合格后，付總建筑面積的%，計元(大寫：)，其余款在二年內付清。

施工承攬合同（通用22篇）篇十二

甲方：家住：身份證號：乙方：家住：身份證號：甲方在老房基地建房一幢，以包工形式發包給乙方施工，現雙方在平等互利、協商一致的基礎上達成合同條款如下：

一、項目規格。

建筑一層平房，共計7間。磚木結構，高米，寬米，長約米，前沿為現澆。

二、承包方式。

采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、架板、鋼模板、腳手架、施工工具及生產生活的一切用具等。(所有施工用具，甲方一切不提供)。

三、承建項目。

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、防震柱及權梁、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻后硬沿墻面粉水泥砂漿、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

四、承包價格。

建筑面積每平米人工費330元，不封沿口。工程期限年月。

日開至年月日完工。

五、付款方式。

地基、圈梁打好后付現金元，主體工程完成后付現金元，完工后扣除叁仟元為工程質量保險金，其余完工后現金一次付清。

六、雙方責任。

甲方負責水電供給確保原材料及時進場。乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便甲方迅速籌備。乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，不得偷工減料。

(1)、乙方在砌磚時，平整度垂直度誤差不大于0.8cm，混泥土結構偏差不大于0.5cm，內墻粉刷誤差不大于0.2cm，外墻瓷磚不大于0.1cm，地板磚誤差為0.

(2)、木工在施工期間，不能出現誤差，如有誤差或損料，全部由乙方承擔。

七、質量要求。

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

八、注意安全。

乙方進入施工現場，要確保施工人員的人身安全，對腳手架牢牢把關，電、機械要專人操作，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。甲方對乙方要求的安全設施及材料應該及時提供。

九、工期要求。

從合同簽訂之日起計算，乙方必須在個月內竣工并交付甲方驗收，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。

十、其它。

其它未盡事宜，由雙方你協商解決。

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：

乙方簽字(章)：

20xx年八月三十一日。

施工承攬合同（通用22篇）篇十三

發包人：

承攬人：

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：

一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容()等。

二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。

三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。

六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。

七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。

八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。

九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。

施工承攬合同（通用22篇）篇十四

第二條技術標準、質量要求：按國家標準gb12955—20xx《防火門》執行。

第三條承攬人對質量負責的期限及條件：滿足設計規范和現行消防驗收要求。

第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：甲方人提供技術資料、圖紙。

第五條承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法：由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。

第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：承攬人直接完成。

第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。

第八條結算方式及期限：甲方定貨人簽合同時預付總貨款98%，余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。

第九條甲方訂貨人：簽合同時前交98%定金。第十條甲方人解除承攬合同應及時通知承攬人。

第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十二條違約責任：由違約方承擔。

第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第二種方式解決：

(一)提交仲裁委員會仲裁：

(二)依法向人民法院起訴。

第十四條其他約定事項：此合同價格包含五金配料、包運輸費用，包含防火門漆，但不包含(增值稅發票)。

第十五條本承攬合同一式兩份，甲乙雙方簽字后，各執一份。

甲方：乙方：年月日：

施工承攬合同（通用22篇）篇十五

發建房主方(甲)：地址：電話：手機：

身份證號碼：

承攬建筑方(乙)：地址：電話：手機：

身份證號碼：

甲方委托乙方承建農村居民住宅樓一幢(內墻粉刷、地磚、所有外墻三面墻磚;主體建筑：一層架空，二層、三層現澆，屋架、構造柱以及圈梁現澆等。)，為明確乙方在承攬建筑甲方樓房的權利和義務，根據《中華人民合同法》、《中華人民建筑法》等的有關規定，結合本工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信的原則，確保建房過程中堅持安全、優質、高效、低耗的原則，現經雙方充分協商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。

1、乙方在施工過程中，要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責任人由此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任一概與甲方無關，如施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理，并支付一切保險費用，此費用已包含在工程造價中。

2、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須要對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質量。

二、施工要求：

1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑，承包范圍中含土建工程的一切工作。

2、甲方負責提供飲用的茶水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、砂子、水源、鋼材等建筑材料。

3、乙方盡量避免在下雨天施工，以免影響房屋的質量。

4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安全施工由甲方負責。

5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用已包含在工程造價內。

6、所有的乙方人員吃飯、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

三、工程質量：

1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。

2、乙方砌筑施工時應保證質量。使用前必須把磚頭澆水濕潤，砂漿的飽滿度必須要達到要求，采用“三個一”砌筑法，即一塊磚、一鏟灰、一擠揉。

3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄，返工修改后仍不能達到約定使用條件的乙方應當承擔工程質量違約責任，賠償相應的材料款和人工給甲方，在工程結算時進行扣除。

4、房屋建成后，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的人工及材料等費用，一并賠償甲方由此造成的損失。

四、工期延誤：

無正當理由，乙方不能延誤施工，由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：

1、因停電或下雨等造成停工;。

2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;。

3、甲方同意給予順延的其它情況。

五、工程造價：

1、全部工程造價合計人民幣作價格調整。

2、澆筑樓層砼時，甲方不再支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同。

六、建房工期：

建房工期為天，自年月日起，個日歷天。附今年春節前，主體結構包括屋面工程必須封頂，屋面瓦必須要蓋好。

七、付款方式：

開工付款(基礎圈梁澆筑結束)后付元;主體結構封頂屋面瓦蓋好付元;工程竣工驗收合格后付元，一年質保金元(竣工驗收滿一年后支付)。

八、違約責任和爭議的解決辦法：

1、工程質量達到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方嚴重違約，甲方有權解除合同，辭退乙方，并只需支付按照已完成的工程量人工費的50%給乙方。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款的辦法規定，按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。

九、合同的生效與終止：

1、本合同一式叁份，甲乙雙方當事人各執一份，公證一份;。

2、本合同自簽訂之日起生效;。

3、在工程竣工驗收合格后，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。

十、其它：

以上合同，雙方必須共同遵守，如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。

甲方簽字(蓋章)：乙方簽字(蓋章)：

見證方簽字(蓋章)：

施工承攬合同（通用22篇）篇十六

根據《民法典》和《建筑法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。

建設單位：________________________。

工程名稱：________________________。

一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。

二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。

三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。

七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。

十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。

十三、本協議雙方簽蓋章后生效。

未盡事宜，雙方協商解決。

施工承攬合同（通用22篇）篇十七

甲方：

乙方：

甲、乙雙方就甲乙有關建房事項，經充分協商，達成如下協議：

一、甲乙擬在建房八間六層，占地面積為米×米(詳見設計圖紙，已交付乙方)，該建筑工程以下簡稱該工程。

二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算，付款方式為：基礎建齊付%計元(大寫：)，一層建齊付%計元(大寫：)，二至三層建齊付%計元(大寫：)，四至五層建齊付%計元(大寫：)，結頂付%計元(大寫：)，內粉付%計元(大寫：)，外粉付%計元(大寫：)，完工付總款的%，驗收合格后，付總建筑面積的%，計元(大寫：)，其余款在二年內付清。

三、承攬方式：甲方提供建材，乙方按照甲方的設計圖紙和要求，規范施工。此工程采取包工不包料的形式，甲方負責施工所需的建筑材料，乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘等。

四、房屋結構為柱基圈梁，一層為框架，二至六層為磚混結構，建筑內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天，乙方須在承攬期限內完成施工任務，并驗收交付給甲方。

本合同自簽訂之日起計算。

五、乙方責任。

1、乙方嚴格按圖紙及建筑規范進行施工。

2、未經甲方及設計人員的同意，不得隨意改變圖紙及施工計劃。

3、施工中做到墻體橫平豎直，砂槳飽滿，不留過夜灰，減少落地灰。

4、模板達到平整、垂直。

5，鋼筋制作、綁扎、焊接要規范，主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接，避雷裝置必須焊接。

6、內外墻粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。

7、一切施工嚴格按照國家施工規范要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期后，方可進行下一工序。

8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。

9、如果甲方村料不合格，乙方可以拒絕使用。

10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。

11、由于乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。

六、安全責任：

1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育，防止事故的發生。

2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備，發現問題及時處理。

3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責，甲方概不負責任。

七、若一方不完全履行本合同規定，均視為違約，違約金為該工程承攬總額的百分之三十。

八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同，且放棄本合同的全部權利。

九、本合同經甲、乙雙方充分協商，完全同意后，自簽字時起效，對雙方具有同等法律效力。

十、此協議一式五份，甲方三份，乙方一份，公證人一份。

甲方簽字：

乙方簽字：

公證人簽字：二00年月日。

施工承攬合同（通用22篇）篇十八

三、承攬方式：甲方提供建材，乙方按照甲方的設計圖紙和要求，規范施工。此工程采取包工不包料的形式，甲方負責施工所需的建筑材料，乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘等。

四、房屋結構為柱基圈梁，一層為框架，二至六層為磚混結構，建筑內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天，乙方須在承攬期限內完成施工任務，并驗收交付給甲方。

本合同自簽訂之日起計算。

五、乙方責任。

1、乙方嚴格按圖紙及建筑規范進行施工。

2、未經甲方及設計人員的同意，不得隨意改變圖紙及施工計劃。

3、施工中做到墻體橫平豎直，砂槳飽滿，不留過夜灰，減少落地灰。

4、模板達到平整、垂直。

5，鋼筋制作、綁扎、焊接要規范，主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接，避雷裝置必須焊接。

6、內外墻粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。

7、一切施工嚴格按照國家施工規范要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期后，方可進行下一工序。

8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。

9、如果甲方村料不合格，乙方可以拒絕使用。

10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。

11、由于乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。

六、安全責任：

1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育，防止事故的發生。

2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備，發現問題及時處理。

3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責，甲方概不負責任。

七、若一方不完全履行本合同規定，均視為違約，違約金為該工程承攬總額的百分之三十。

八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同，且放棄本合同的全部權利。

九、本合同經甲、乙雙方充分協商，完全同意后，自簽字時起效，對雙方具有同等法律效力。

十、此協議一式五份，甲方三份，乙方一份，公證人一份。

甲方簽字：

乙方簽字：

公證人簽字：二00年月日。

合同編號：甲方：定貨人：簽訂地點：乙方：承攬人：簽訂時間：年月日。

第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限。

第二條技術標準、質量要求：按國家標準gb12955—20xx《防火門》執行。

第三條承攬人對質量負責的期限及條件：滿足設計規范和現行消防驗收要求。

第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：甲方人提供技術資料、圖紙。

第五條承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法：由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。

第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：承攬人直接完成。

第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。

第八條結算方式及期限：甲方定貨人簽合同時預付總貨款98%，余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。

第九條甲方訂貨人：簽合同時前交98%定金。第十條甲方人解除承攬合同應及時通知承攬人。

第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十二條違約責任：由違約方承擔。

第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第二種方式解決：

(一)提交仲裁委員會仲裁：

(二)依法向人民法院起訴。

第十四條其他約定事項：此合同價格包含五金配料、包運輸費用，包含防火門漆，但不包含(增值稅發票)。

第十五條本承攬合同一式兩份，甲乙雙方簽字后，各執一份。

甲方：乙方：年月日：

共

2

頁，當前第。

2

頁

1

2

施工承攬合同（通用22篇）篇十九

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國民法典》和《建筑法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。

建設單位：

工程名稱：

一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。

二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部.

三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。

七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。

八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。

十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。

十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。

十三、本協議雙方簽字蓋章后生效。

未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：

乙方：

簽定日期：

施工承攬合同（通用22篇）篇二十

建筑工程承包合同是發包方（建筑單位）和承包方（施工單位、勘察設計單位）為完成某建筑工程而確立相互權利義務關系的協議。國際工程承包合同一般具有以下法律特點：

１．具有國際性。主要表現在兩個方面：一是合同的當事人是屬于不同國家或地區的公司、法人；二是承包人須在外國履行其全部或大部分合同義務，即合同的履行地是在承包人所屬國以外的其它國家或地區，故涉及到復雜的法律適用問題。

２．需要巨額資金，故合同標的常常很大，交易中通常都需要各種各樣的銀行擔保。

３．履約期長。

４．風險較大。為減少風險，合同中除預訂有貨幣條款和不可抗力條款外，通常還含有價格調整條款、艱難情勢條款等。

對外建筑工程承包合同可以分為總承包合同、分包合同、固定總價合同和成本加酬金合同等。以下列舉的是一個總承包合同：

第一章一般條款。

定義和釋義。

１．１在本合同中，除按上下文另具意義者外，下列詞語應解釋如下：

“業主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其權利合法繼承人，但不包括業主的受讓人，經承包人同意者除外。

“承包人”指標書已被業主接受的某個或某些人、商行或公司，包括其他人代表，繼承人和業經認可的受讓人。

“工程師”指第二章中所指定的工程師，或由業主隨時任命且書面通知承包人以代替指定工程師履行合同職責的其它工程師。

“工程師代表”指任何常駐工程技術人員、監理工程師，或由業主或工程師隨時任命的履行本合同第二條規定職責的任何工程現場監督，其權限上工程師書面通告承包人。

“工程”包括永久性工程和臨建工程。

“合同”指合同條款、技術規范、圖紙、標價的建筑工程清單、單價和價格表（如果有），還可指標書、接受證書以及承包協議（如已完成）。

“合同價格”指在接受證書中確定的數額，可按本合同以下條款規定增減。

“建筑設備”指工程施工和維修中或有關施工和維修所需的全部設備或物品，不論任何性質，但不包括旨在構成或正在構成永久性工程某一部分的材料或其它物品。

“臨建工程”指工程施工或維修或有關工程施工或維修所需的各種臨時工程。

“永久性工程”指按合同將施工和維修的永久工程。

“技術規范”指在標書或任何標書更改中提及的規范，或由工程師隨時可能增加或書面同意增加的部分。

“圖紙”指技術規范中規定的圖紙，經工程師書面同意對此種圖紙所作的任何更改，以及可由工程師隨時提供或書面認同的其他圖紙。

“工地”指工程師設計的永久性或臨建工程施工所需的土地及其他場地，包括地面、地下、在之上或通過部分，以及由業主所提供的用作臨時儲存或其它目的的其它土地或場所，只要能按合同明文規定構成工地的組成部分。

“業經認可”指已經經書面認可，包括過后對口頭認可的書面確認，“認可”指書面認可，包括上述規定在內。

１．２按合同上下文所需，單數含義的單詞也可據有復數的含義，反過來也是一樣。

１．３合同條款的標題和邊注不得視為合同的一部分，不得用于考慮解釋條款或合同。

１．４“費用”一詞應視為含工地上或以外發生的間接費用。

工程師及工程師代表。

２．１工程師必須按合同明文規定，履行作決斷、頒發證書和發出指令等職責。如業主簽發的工程師任命書中規定其某些職責的履行得經業主專門認可，其要件應在本合同第二部分予以規定。

２．２工程師可隨時書面授權其代表代行其任何職權，但必須將所有此種授權書的副本提交給承包人和業主。在授權范圍內，工程師代表給承包人的.任何書面指令或認可（僅限于此）對承包人和業主具有與工程師的指令或認可同樣的效力。以下規定屬于例外：

工程師代表對任何工程或材料的不予否認，不得影響工程師此后否認以及命令拆毀、移動或拆除此種工程或材料的權力。

若承包人對工程師代表的任何決定不滿意，其有權將此決定提交工程師確認、取消或更改。

轉讓和分包。

３．未經業主事前書面同意，承包人不得將合同或其任何部分，或合同所規定或依合同而產生的任何收益轉讓，向承包人的開戶銀行支付按本合同規定到期或即將到期的款項除外。

４．承包人不得轉包整個工程。除非合同另有規定，未經工程師事前書面同意，承包人也不得分包工程的任何部分，但工程師不得無故不同意分包，一旦同意分包，此種同意不得免去承包人所承擔的任何合同所規定的責任或義務，他必須對任何分包人、其代表人、雇員或工人的行為、不履行和過失負完全責任，如同這些行為、不履行或過失是承包人、其代理人、雇員或工人所為。以計件方式提供勞力不得視為是本條所規定的分包。

合同文件。

５．１以下要件得在合同第二部分規定：

用以起草合同文件的語言；

合同適用哪個國家的法律以及用哪個國家的法律解釋合同。

如果文件用一種以上語言作成，用以解釋合同的語言也必須在第二部分中規定，且將被定為“主體語言”。

５．２除合同中另有規定外，合同第一、二部分的條款規定優于其它任何構成合同的文件的規定。以上述規定為準，構成合同的數個文件可視為能互相解釋，如意思含糊或不一致時，由工程師解釋和處理，并由此向承包人發出指令。如工程師認為，服從此種指令會使承包人發生額外費用，而此種費用是承包人由于上述意思含糊或不一致而按理無法預見的，工程師應予以證明，業主必須支付相應的額外款額以補償此種費用。

６．１圖紙由工程師獨自保管，但須向承包人免費提供兩份副本，承包人所需的其余副本由他自己制作并承擔費用。合同履行后，承包人須將全部合同圖紙歸還工程師。

６．２承包人必須將按上述規定所提交的一份圖紙副本留在工地，讓工程師及其代理，或工程師書面授權的任何其它人在所有合理的時間內查閱使用。

６．３如工程師不在適當時間內再提供圖紙或命令，包括指示、指令或認可，工程計劃或進展便可能被延誤或中斷時，承包人必須書面通知工程師。通知書中應詳細說明所需的圖紙或命令，所需原因和時間，以及如果不及時提供而可能造成的任何延誤和中斷。

施工承攬合同（通用22篇）篇二十一

建設單位：_________(以下簡稱發包方)。

施工單位：_________(以下簡稱施工方)。

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建筑面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限(開工、竣工時間)。

第六條：工程質量標準。

第七條：承包形式及材料設備供應。

第八條：發包方義務：

1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到“三通一平”;。

辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行)。

2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，

負責監督工程質量。

4.按協議負責按期撥款。

5.……。

第九條：承包方義務。

乙方負責：

1.按協議分工負責材料供應。

2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

4.竣工后，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

6.……。

第十條：違約責任及獎勵條款。

第十一條：其他協助條款。

第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、

______各一份。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

發包方：(蓋章)承包方：(蓋章)。

法定代表人：_____法定代表人：______。

地址：________地址：_________。

開戶銀行：______開戶銀行：_______。

帳號：________帳號：_________。

簽約日期：____年__月__日

施工承攬合同（通用22篇）篇二十二

即建筑安裝工程承包合同，簽訂的主要目的是為了明確責任，分工協作，共同完成國家建設項目的設計任務。那么承攬施工合同是怎樣的呢?以下是本站小編整理的承攬施工合同，歡迎參考閱讀。

甲方：

法定代表人：

地址：

乙方：

法定代表人：

地址：

甲乙雙方本著平等互利的原則，經友好協商，就乙方為甲方提供合作事宜，達成如下合同。

一、施工項目的設計和要求，請見附件(一)，乙方應保證所有項目設計施工均必須符合國家或行業的標準。

二、施工費用的工程，安裝的單價為元。預計安裝的數量為53個。實際工程總價款=實際安裝的數量*單價。

三、制作期與質保期。

1.乙方應在年月日前按本合同要求完成的安裝工作，并經甲方驗收確認。

2.的質保期為項目完成并經甲方簽收確認后的壹年(壹年按365天計算)。

3.質保期內如損壞，乙方應在接到甲方通知后個工作日內為甲方完成維修。如因維修不及時，則每逾期一日應按甲方實際工程總價款的%作為延遲履行違約金。

4.質保期后，乙方仍然應當依照上述標準為甲方提供維修服務，但在維修后，甲方需向乙方支付一定的材料及維修費用(應略低于市場價格)。

四、合作內容。

1.乙方將為甲方的的提供施工服務。

2.乙方必須遵循甲方對開工、完工、緩工、趕工等有關工期、速度等事項的指示及安排，并不得以任何形式轉包。如乙方存在轉包行為，則甲方有權單方面解除本合同，并要求乙方按實際工程總價款的50%的標準支付違約金。

3.施工前，乙方應當運用專業技能，現場對具體施工地點進行評估，以判斷施工點能否進行本合同項目施工。

4.施工完成后，必須經甲方現場負責人驗收并簽字確認。如經甲方驗收不合格，包括但不限于施工評估不準確導致施工錯誤、工程質量、安裝合理性等，則乙方應當根據甲方要求進行整改并應承擔所導致的甲方或第三方全部經濟損失。

5.項目經整改后仍未達到甲方要求，則甲方有權終止合同，并有權拒付剩余施工款，乙方對甲方因此所遭受的損失應進行賠償。

6.乙方保證施工的質量及其義務：

(1)現場評估設計方案。

1)施工設計必須結構合理，安全牢固，符合安全指標，鋼結構焊(如有)要符合標準;。

2)電路部分必須由有資質的電工進行布線，必須使用國家標準電線及電器開關等;。

3)美工方面要對甲方提供的圖片等宣傳資料準確印刷，裝裱整齊(如有)。

4)燈箱效果的圖片要保證其明亮度，并應滿足甲方長時間的需求。

(2)現場施工。

1)乙方應在現場施工前進行必要的施工評估提出專業性意見，如認為不可進行項目施工，則應拒絕甲方要求，如違反此規定，則對因此所造成的甲方或第三方損失，乙方應承擔全部賠償責任(甲方不采納乙方建議，強行要求施工的除外)。

2)乙方施工現場，應放臵安全提示設備。如因沒有放臵，導致任一方人身或財產損失，乙方應承擔全部賠償責任。

3)施工完畢后，乙方應對施工現場進行衛生清潔。如因施工現場衛生環境原因包括但不限于物業因其處罰。乙方應承擔因此發生的相關費用。

7.如因乙方施工質量問題導致甲方或任何第三方造成損失，則乙方應當承擔全部賠償責任。

五、費用結算。

1.甲方在項目最終驗收通過后十個工作日內，將根據實際工程完成情況向乙方支付全部工程價款。

2.乙方實際安裝的數量，依照甲方負責人現場簽字的《施工驗收單》為最終確認標準。

3.甲方將在收到乙方開具實際應付工程總價款的服務業發票后，向乙方支付相應款項。

4.乙方收款信息。

1)乙方收款賬戶：

2)賬號：

3)開戶銀行：

六、聲明。

1.甲乙雙方均為依法成立、合法存續且經營記錄良好的有限責任公司。

2.本合同已經簽署及生效，構成對雙方合法有效的約束力。

3.乙方應具有本合同規定施工項目所必要的資質，包括但不限于技術力量、施工經驗。

七、違約責任。

乙方如延遲完工或最終經甲方驗收不合格，則乙方應當按實際工程總價%/日的標準向甲方支付違約金，直至甲方驗收合格后最終完工。對因此造成的甲方損失應進行賠償，包括但不限于裝修費用、場地租金、站點服務人員工資等。

八、法律適用及糾紛解決。

1.本合同的訂立、效力、解釋、執行、修改、終止及其爭議的解決均適用中國法律，受中國法律管轄。

2.甲乙雙方因履行本合同產生的任何糾紛和爭議，應盡量協商解決;協商無法解決的，任何一方有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

九、其他。

1.其他未盡事宜，由雙方協商解決。

2.未經雙方書面同意，任何一方不得對本合同進行修改。

3.本合同經雙方授權代表簽字并加蓋公章后生效。

4.本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

5.本合同的附件、補充合同為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

授權代表：授權代表：

年月日年月日。

甲方：

乙方：

甲、乙雙方就甲乙有關建房事項，經充分協商，達成如下協議：

一、甲乙擬在建房八間六層，占地面積為米×米(詳見設計圖紙，已交付乙方)，該建筑工程以下簡稱該工程。

二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算，付款方式為：基礎建齊付%計元(大寫：)，一層建齊付%計元(大寫：)，二至三層建齊付%計元(大寫：)，四至五層建齊付%計元(大寫：)，結頂付%計元(大寫：)，內粉付%計元(大寫：)，外粉付%計元(大寫：)，完工付總款的%，驗收合格后，付總建筑面積的%，計元(大寫：)，其余款在二年內付清。

共

2

頁，當前第。

1

頁

1

2