合同協議通常需要包括雙方的身份信息、合同目的、約定事項、履行方式和期限等內容。以下是小編為大家整理的合同協議范本，希望能對大家起到一定的參考作用。

消防的合同（優秀18篇）篇一

1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設計說明、設計變更和國家（行業）的相關標準、規范為標準共同驗收。

2．乙方所進場的各種原材料、設備必須有出廠合格證書，試驗、化驗報告單，使用說明，檢測、檢驗報告和設備驗收標準。甲方或政府消防主管部門可以隨機抽檢原材料和設備，并有權對其進行化驗、檢測（化驗、檢測的費用由乙方承擔），不合格的材料、設備不允許進場使用和安裝。

3.工程質量必須符合《建設工程施工質量驗收統一標準》gb50300-20xx、《火災自動報警系統施工及驗收規范》gb50166-20xx、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》gb50261-20xx、《機械設備安裝工程施工及驗收規范》gb50231-20xx、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》gb50303-20xx、《室內消火栓給水滅火系統安裝工程施工工藝標準》j512-20xx及其他的國家和行業現行的相關標準、規范。

第八條進度計劃。

1.乙方于開工前十日內向甲方提供施工組織及進度計劃。

2.甲方應在送達后一周內予以批準或提出修改意見。逾期不批，視為有效。

3.乙方按甲方審批的進度計劃進行施工，并且接受甲方及消防部門的檢查和監督。

第九條工程設計變更。

1.施工中甲方要對工程設計進行變更，應提前十天以書面形式向乙方發出變更通知。乙方按照工程師發出的變更通知及有關要求進行工程變更。

2.因變更導致合同價款的增減，按實際發生進行結算，工期相應延長或縮短。工程變更價款作為追加合同價款，按工程款支付方式支付。

第十條工程調試。

1.甲、乙雙方約定的調試內容應與乙方承包的范圍一致。

2.乙方準備調試記錄，甲方根據乙方要求為調試提供必要條件。調試合格，甲方工程師在調試記錄上簽字。

3.乙方工程調試周期為個工作日，在調試工作開始前，各相關配合工種應竣工。

第十一條工程質量等級。

達到國家或消防專業質量檢驗評定部門的驗收標準及合格條件。

第十二條安全施工。

1.乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施（包括乙方自身的防火、防盜、人身、設備等），乙方在施工過程中，違反有關安全操作規程或消防條例等乙方原因導致發生的質量事故、安全事故或火災事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔有關費用及相關責任。對事故責任存在爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

2．乙方在遵守現行有關的國家和地方有關規范要求的同時，還必須執行甲方的相關要求。

第十三條工期延誤因乙方原因導致的竣工日期推遲，乙方除應按甲方要求搶工并承擔因搶工費用外，還應承擔因此而致甲方的一切損失，但對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以順延：

1.工程量變化和設計變更；

2.不可抗力；

3.非乙方原因及其它工種配合不當造成工期延誤；

4.甲方未能按合同規定提供圖紙及形式條件；

5.甲方未能按約定日期支付預付款及進度款，致使施工不能正常進行。

工期提前：無。

第十四條工程停建或緩建。

1.由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外的原因導致工程停建或緩建，致使合同不能繼續履行，乙方應妥善處理好已經完成的工程并組織人員安全撤出施工現場。

2.本合同任何一方由于臺風、地震、罷工和雙方認可的不可抗力事故而影響本合同執行時，則延遲合同義務的期限應相當于事故所影響的時間。如因不可抗力事由導致本合同不能履行或部分不能履行，則可相應免除合同相對方全部或部分合同所列義務，但當事方應在不可抗力事由發生后10日內書面告知相對方，并提交有關部門證明的文件。

第十五條隱蔽工程和中間驗收。

1.驗收部位：隱蔽工程、中間驗收項目由雙方商定。

2.驗收方法：上述部位具備驗收條件并經乙方自檢合格后書面通知甲方參加驗收。驗收合格甲方應在記錄上簽字，乙方可繼續施工；驗收不合格，乙方應修改并重新驗收，乙方應承擔以上費用，工期不順延。工程質量符合規范要求，驗收48小時后，甲方不在驗收記錄上簽字或在接到乙方通知后的48小時內甲方不參加驗收可視為甲方已經批準，乙方可繼續施工。

第十六條竣工驗收。

1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間：

2.乙方提交竣工圖的時間和份數：驗收后七日內提供貳套竣工圖紙和資料。

第十七條質量保修。

1．本工程免費質量保修期限為_________年，終身維護保養。

第3頁共6頁。

2．乙方在接到甲方維修通知后4小時內到達現場并及時處理。

3．在免費保修期內，乙方應有專人負責該項目的保修工作，定期與甲方溝通達到2次/月，以書面記錄材料為準。同時，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。

乙方聯系電話：_________乙方聯系人：_________。

4．質保金使用及返還。

4.1質量保修金在規定的質保期滿后，如無任何質量問題，甲方一次性無息付給乙方。

4.2在免費質量保修期內，出現質量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規定時間內進行維修，則視為授權甲方組織維修，并由乙方承擔所有費用和質量責任，同時甲方加收維修費用10%的勞務費。上述費用在乙方質保金中直接扣除后，乙方負責補足質保金。質保金不足以支付的，由乙方另行支付。

4.3在免費質量保修期內，出現質量問題，由于乙方原因，甲方無法同乙方取得聯系，按照上一款執行。

4.4出現質量問題后，甲方是否與乙方指定的聯系人取得聯系及聯系時間以甲方聯系記錄為準，維修項目及費用以甲方、實際施工方雙方簽字的發票為準。

4.5乙方維修人員到達現場后，必須按照甲方規定的時間、材料、工藝進行維修，對同一問題重復維修兩次以上者（含兩次），甲方有權視乙方為責任心不強，技術不過關而自行解決，費用由質保金中扣除。

1．甲方負責協調解決乙方的施工場地，并為乙方協調施工用水、用電，由乙方承擔費用。

2.負責協調處理乙方同其他施工單位之間的施工配合。

3.對乙方進入工地現場的施工人員進行甲方工地有關制度的培訓。

4．乙方在合同簽訂前向甲方提供企業資質證書、營業執照副本、法人代碼證等相關資質證明。

5．乙方必須向甲方提施工組織設計、質保服務措施等相關文件和資料，不得以任何理由隱瞞。

6.乙方應按規定向甲方提供全部工程進度計劃及相應進度統計報表。

7.乙方應保證施工現場清潔，符合甲方施工現場管理制度的有關規定。

8．乙方負責消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質保服務及提交消防驗收報告等工作。

第4頁共6頁。

9．乙方必須按照經甲方書面確認或甲方提供的施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。

10．乙方提出的變更必須經甲方書面確認后，方可組織施工，否則后果自負，如給甲方造成經濟損失的乙方應予以賠償。

11．乙方必須遵守防火設計、施工和驗收規范以及行業標準進行施工，發現違規和缺陷要主動及時向甲方報告。

12．乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗，并且要結合施工、安裝、調試、驗收等重大程序分階段做好質量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前，乙方應對整個消防系統負責。消防驗收合格后，乙方必須主動向甲方供有關消防設施安裝調試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料，切實履行交接手續并主動做好工程的后期維護保養工作。

13．工程竣工驗收合格后未移交甲方前，乙方應負責工程未交付前的成品保護工作，并應妥善保護甲方提供的設備，造成損壞的由乙方負責賠償。

第十九條違約責任、索賠。

1．甲方無正當理由未按合同約定付款，收到乙方的書面催告通知后在十日內仍未支付的，應從催告期滿之日起，向乙方支付應付款項的2‰的違約金。

2．工程未通過驗收前，甲方擅自使用造成損壞的，由甲方承擔相應責任，工程本身質量原因造成的除外。

3．工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付本工程總造價的5‰的違約金。

4．由于乙方提供的材料、設備的質量原因、乙方施工質量等原因，導致本工程在使用期間出現的質量事故、安全事故或火災事等，乙方承擔由此造成的一切損失。

5．工程未達到合同規定的質量驗收標準或未通過政府消防主管部門的驗收，乙方承擔由此給甲方造成的一切損失，同時乙方必須在甲方指定的期限內無償返工直至通過消防驗收。

6．乙方在工程竣工后七日內將竣工資料及其他與工程有關的資料交付甲方，否則每延誤一天，必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。

第二十條爭議的解決。

本合同發生爭議，雙方協商解決；協商不成，可向工程所在地人民法院起訴。

第二十一條合同的生效及終止。

1、合同自雙方簽章之日起生效。

消防的合同（優秀18篇）篇二

建設單位：

建筑名稱：

建筑地點：

施工單位：

發包人：（以下簡稱甲方）。

承包人：山東省保安器材有限公司第一分公司（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》和《山東省消防管理辦法》之規定，甲乙雙方本著各方自愿、平等、互利的原則，結合消防項目具體情況，達成協議如下：

（一）工程名稱：恩貝生物工程消防安裝項目。

（二）建筑面積：m2。

（三）系統服務范圍：

1、消防設計。

2、消防設計圖紙消防局建筑審核。

3、消防系統施工安裝。

4、消防工程檢測驗收。

5、取得消防驗收手續。

圖紙范圍內的全部消防系統材料和設備的采供、安裝、調試、報檢和驗收，為交鑰匙工程。

乙方負責為甲方設計或組織設計該項目的消防圖紙，并取得相關消防局建審手續。

按照每項完成的技術服務內容及安裝工程量，甲乙雙方按實際發生進行結算。

（二）工程結算辦法。

本工程結算方式采用《山東省安裝工程消耗量定額》08版及濱州市20xx年價目表，設備材料、品牌及單價執行由甲乙雙方按照材料進場時市場價格洽商價格；定額人工單價為55元/定額工日；取費等級按二類取費。

（三）工程撥款。

第四條雙方責任。

（一）甲方責任。

提供施工用水、電及材料、工具堆放場所。委派為現場管理代表，監督檢查工程質量、進度、負責設計圖紙的變更、工程質量驗收及其他事宜，組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。如需變更圖紙或變更已施工的，甲方應以書面通知乙方，如現場臨時變更，應在三天內補辦并簽認。

（二）乙方責任。

施工前完成施工圖設計，編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并送甲方。委派為現場管理代表，按施工安全規范做好施工質量、安全管理、防火管理，物件堆放整齊，道路暢通。負責施工所需的工具、設備、機械運輸，設置安全設施標志。乙方服從甲方的有關現場文明安全施工的管理規定，嚴格按照施工圖與說明書以及施工技術規范和操作規程進行施工，接受甲方和質監部門的監督。做好施工原始記錄，按時向甲方報送進度表，工程竣工移交資料、附件及備用件、竣工后施工和生活設施的拆除。工程移交甲方后十天內施工人員撤離。施工安裝過程中接受甲方質監部門和監理方的監督管理。

關于消防通知范文八篇。

關于消防通知匯編八篇。

關于消防整改通知書。

消防的合同（優秀18篇）篇三

委托方(以下簡稱甲方)：

服務方(以下簡稱乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》，經雙方友好協商，就甲方的消防設備委托乙方進行維護保養，達成如下協議條款，共同遵守。

1、甲方委托乙方保修服務的消防設備共有____個系統：包括：

(1)火災自動報警/消防聯動控制系統。

(2)消火栓系統。

(3)自動噴淋滅火系統。

2、消防系統的維護保養：共個月。

本協議自雙方簽字、蓋章之日起即為生效，有效期為___年__月日至__年___月日。

甲方：

1、甲方需提供消防系統的全套竣工資料，如果竣工資料不全，應提供消防平面圖或建筑結構圖，以保證乙方的維護保養工作能得到順利進行，其中包括消防水系統、電系統的系統圖及平面圖，主要消防產品資料等。在維護過程中，乙方如需原設計、施工單位提供有關資料，甲方應牽頭做好協調工作。

2、甲方應安排專職值班員24小時值班，值班員能夠正確操作設備，遇有故障情況及時通知乙方。

3、值班員對設備運行情況做好日常記錄，認真填寫故障報修單并及時報修，對重大修理項目積極組織協調。

4、甲方如進行裝修，必須事前通知乙方，不經乙方同意，裝修方不得隨意打斷、更改消防線路;移動或拆除探測器。裝修改造期間現場的'消防安全工作由甲方負責。

5、保養期間甲方應派相關人員并提供便利條件，協助乙方的工作。

乙方：

乙方承接消防系統的維護保養任務后，對該工程消防系統做到精心維護，科學檢修。

1、乙方派駐現場技術人員一名，維保的乙方人員應遵守甲方的管理制度及作息時間，充分尊重甲方的意見，與甲方密切協調配合，完成每日的維護保養工作。

2、協議生效一個月內乙方負責對甲方年有消防值班人員進行一次培訓。

3、消防值班人員如有變動，乙方隨時派專業技術人員進行培訓，詳細介紹系統的組成、日常操作、注意事項等，使每位值班人員可以正確和熟練操作設備，掌握發生火災或故障時的處理方法。

4、在對某些隱蔽工程進行維修時，乙方應盡量保護原設施，若不可避免要對原裝修進行改動，由甲乙雙方協商解決。

5、乙方應嚴格執行日常維修、定期檢修和緊急排故等維護保養工作。每次保養后，乙方應向甲方提供一份由乙方技術人員簽名的保養記錄，并由甲方主管領導或指定代表簽字確認。

6、乙方在維護保養期間負責各消防設備的清潔工作。

7、消防設備在使用過程中如有損壞乙方負責維修，如果設備嚴重損壞至無法修復需要更換時，乙方需向甲方主管部門提出，經甲方同意后再行更換，更換費用由甲方承擔，并按設備報價合理收取。

1、經雙方協商，該項工作每季度的維護保養費___元。

(大寫：元整)。

2、協議雙方簽字蓋章生效后一周內支付協議額的____%的維護費，即：元。

(大寫：元整)。

3、需維修更換的故障設備，元以下費用，由乙方承擔，包括打印紙、色帶、濾波器、二極管、三極管等維修配件;500元以上費用或非自動報警系統設備時，由甲方承擔。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

出租方：(以下簡稱“甲方”)。

承租方：(以下簡稱“乙方”)。

消防的合同（優秀18篇）篇四

發包方：(以下簡稱甲方)。

承包方：(以下簡稱乙方)。

為完成雙方商定的建筑安裝(消防)工程，明確相互權利、義務和責任，雙方本著平等互利的精神，參照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等原則，經雙方友好協商，一致同意簽訂本合同。

第一條工程概況。

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

承包方式：

第二條工程期限。

本合同所列消防工程，施工時間自年月日至年月日結束，并達到交付使用要求，在施工過程中，如遇下列因素而影響施工周期，經甲方同意，工期應酌情順延。

1、根據總包方實際工期情況并經甲方認可的延期原因。

2、因重大變更設計而影響正常工期的。

3、非人力能抗拒的自然災害。

4、因甲方未按合同撥付工程款。

第三條工程價款。

乙雙方確認。最終結算價以審計價為準。

本合同工程預算編制以上海市×××版定額及補充文件為計算依據。

第四條工程結算與支付。

合同簽訂后一周內，甲方支付乙方合同總價的30%。當安裝量完成時，甲方付款達合同總價的70%時，后停止付款，當通過上海市有關消防監督部門驗收后，甲方再支付合同總價的25%。余款留5%等一年保修期滿，一次付清。本合同工程竣工驗收后，甲方必須將雙方確定的工程尾款，在七天內解入乙方銀行帳戶，逾期付款按銀行存款利息逐日計息。

第五條工程材料。

凡工程所需各種材料品種，質量等級均應適應、符合設計要求和國家消防現行有關標準的規定，并具有出廠合格證及其它質量保證資料。若使用不合格或劣質材料，由此造成的損失，由乙方負責。

第六條施工準備。

甲方應在開工前辦妥臨時施工場地占用手續及其他前期工作，并清除施工現場的各種障礙物，具備三通一平的施工環境。

甲方在合同開工前十天將施工現場交給乙方。

甲方應具備平面布臵圖、系統圖施工及有關技術文件。

甲方應組織設計單位、施工單位進行工程圖紙會審和技術交底。

甲方應提供施工現場就近水、電臨時設施、施工人員及堆料房各一間。乙方在開工前應編好施工組織設計，并做好各項施工準備工作。

乙方在施工前對圖紙進行深化設計，根據規范要求提出書面意見，并由設計單位確認。

第七條工程管理。

甲方委托同志為本工程項目負責人，全權實施甲方現場管理職權，乙方委派同志為工程項目經理，全權負責乙方施工權限。

甲、乙雙方應共同把好質量關，嚴格按照國家標準消防規范及施工驗收規范。施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應及時以書面形式通知甲方，甲方應及時會同設計單位研究確定修改意見出具設計變更通知，乙方應按變更后的設計文件進行施工。甲方應按實際情況給予簽證，調整合同造價(開口價)或另行結算。

凡因乙方施工不符合驗收標準造成的返工，以及竣工后一年內發生的屬于乙方原因造成的質量問題，由乙方負責修復，并承擔其費用。

乙方應嚴格按照《建筑企業施工安全條例》進行施工，在施工過程中，乙方應加強安全教育，執行安全施工規則，如發生人為安全事故，由乙方負責。

本項工程要和其它工種的施工交叉進行，因此甲、乙雙方必須從整個安裝工程的施工程序，做到相互協調，不能違反程序，盲目施工。

乙方在施工前必須提供操作工人的照片、身份證復印件，配合甲方辦理上崗證、暫住證等證件，費用由乙方承擔。

乙方在施工期內必須服從總包方的現場管理制度，做到文明施工、安全生產。

第八條關于工程質量及驗收的約定。

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，不經驗收或驗收不合格不得進入下道工序，對發生質量問題要負責及時返工。

由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

工程竣工后，乙方應提供齊全相關資料文件[竣工圖，設計變更文字記錄，

施工記錄(包括隱蔽工程驗收記錄)檢驗記錄系統調試記錄，竣工報告，同時提供三套齊全相關資料文件給配合方，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后十五日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續，如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。

第九條雙方責任。

甲方：

全面履行合同，確保乙方正常施工。

工程開工前辦妥施工所涉及的各種申請、批件等手續，由乙方進行現場校驗。向乙方提供準確的施工場地、層面和部位以及圖紙。

收到乙方隱蔽工程驗收通知后的24小時內組織監理、乙方進行驗收，并督請監理辦理隱蔽工程驗收證明。

及時辦理經濟或技術簽證，按時支付工程款。

工程中因停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施或減少損失，同時賠償承包方由此造成的停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料配件積壓實際損失。

消防工程未經驗收，發包方不得擅自動用，否則由此發生的質量和其他問題由發包方承擔責任。

乙方：

全面履行合同，嚴格按照國家標準及甲方提供的施工圖紙和設計要求，精心組織施工。

遵守安全操作規程，安全組織施工。

做好施工現場建筑物管線和鄰近建筑物構筑物的保護工作，做好周圍環境工作，并按安全文明施工的規定和要求進行工程施工。

編制工程施工組織設計、進度計劃，提交甲方備審。

按要求參加開工前設計交底會和工程施工中的施工協調會。

工程竣工后一個月內提交竣工驗收資料。

第十條有關安全施工防火的約定。

甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防法》和其它相關的法規、規范。

由于乙方在施工生產過程中違反有關操作規程，消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。

第十一條違約責任。

合同簽訂后，雙方均需認真執行，如有一方違約，須向對方賠償5%的合同違約金。

因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止事宜，由此造成的經濟損失由責任方承擔。

第十二條合同的約定。

本合同所列條款如與中華人民共和國新頒法規(或工程所在地地方法規)相抵觸時，按新頒法規執行。

本合同一式肆份，正本二份，副本二份，甲、乙雙方各執兩份。

本合同自雙方簽字蓋章后生效。至工程竣工款項付清后，除保修條款外失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

消防的合同（優秀18篇）篇五

供方：

需方：

供需雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執行。商品名稱、種類、規格、品牌、單位、數量、單價、金額詳見附表。

第一條商品質量標準：所有商品均為沒有使用過的達到國家現行驗收規范要求及人防驗收標準的全新的產品。如達不到驗收要求，需方有權要求供方無條件更換或退貨。如有異議應在安裝前提出，以便合理解決。

第二條售后服務：產品在正常調試、使用過程中出現問題由供方負責維修或更換，如因使用不當或貨物轉交需方后搬運造成損壞需方負責。所有商品質保期兩年。

第三條產品品牌為“”牌，所有商品均配帶相應的檢測報告、合格證、河北省備案證及生產廠家相關資料一式四份，有特殊要求的要按驗收規范提供相應資料。

第四條交、提貨方式：

1.交貨時間：合同簽訂后供方收到預付款之日起日內。

2.交貨地點：工地。

3.運輸方式及費用負擔：汽車運輸，運費供方負擔，需方負責卸貨。

第五條合同價款及結算方式：本合同最終優惠價為元整。合同簽訂后付預付款元為質保金，質保期兩年，質保到期后一次性付清。

第六條違約責任及處理方式：本合同在執行過程中不管發生任何糾紛，雙方應友好協商解決，協商解決不了的，向原告方所在地人民法院依法提起訴訟，依法處理。

第七條本合同一式肆份，供需雙方各執兩份。

供方：需方：

法定代表人或代理人：法定代表人或代理人：

聯系電話：聯系電話：

簽訂日期：

【實用】消防安全承諾書三篇。

聘用合同實用模板。

實用借調合同。

借款合同實用范文。

消防的合同（優秀18篇）篇六

依照《中華人民共和國合同法》,結合國家和天津市有關法律、法規，經雙方充分協商一致，簽訂本合同并嚴肅履行。

1.乙方負責在合同有效期內定期對施進行檢測維修保養。

2.檢測維修保養內容包括(自行選擇)：

a.消防供配電設施。

b.火災自動報警系統。

c.自動噴水滅火系統。

d.消防供水設施。

e.室內消火栓系統。

f.?室外消火栓及消防炮系統。

g.水噴霧滅火系統。

h.細水霧滅火系統。

i.氣體滅火系統。

j.泡沫滅火系統。

k.干粉滅火系統。

l.機械排煙系統。

m.機械送風系統。

o.消防電話系統。

q.防火分隔系統。

r.安全疏散及應急照明系統。

1.檢測維修保養期間由甲方負責提供原消防設施的有關圖紙資料。

2.甲方負責系統的日常值班、巡查、建檔并認真填寫《消防控制室值班記錄》，向乙方提供詳細的故障情況記錄。

3.甲方負責提供圖紙資料不全或有誤、情況介紹不全或有誤，造成乙方檢測漏項或者失誤均由甲方負責。

4.甲方負責維護保養現場各部門的協調，并派專人協助乙方掌握、了解甲方維護保養消防系統的性能與存在問題，提供檢測、維修、保養所需水、電、氣等必要條件，并全程配合乙方確保維護保養工作順利進行。

5.乙方檢測出損壞的消防設備后，由乙方負責提供所需設備(器件)規格、型號、數量，甲方負責購買或由乙方代購，費用由甲方支付。

6.甲方應保證其各項責任的履行，由于甲方原因影響檢測、維修保養工作進行所產生的后果，由甲方承擔。

1.乙方根據提供圖紙，依據中華人民共和和國國家標準gb25201——20xx《建筑消防設施的維護管理》及天津市地方標準db12-097-1998《自動消防系統質量檢驗評定規程》中相關的規程及標準要求，在合同有效期內乙方負責系統的日常檢測維修、保養工作;定期對甲方的消防設施進行功能檢測，并提交給甲方檢測報告。

2.乙方應在合同規定的期限內，對甲方消防設施維護保養每月進行一次回訪，并填寫《建筑消防設施月檢查記錄表》保質保量地完成甲方所委托的項目。

3.乙方應對建筑消防設施進行每季度不少于一次的聯動檢查，檢查內容包括(可選擇)：

a.消防供配電設施。

b.火災自動報警系統。

c.自動噴水滅火系統。

d.消防供水設施。

e.室內消火栓系統。

f.室外消火栓及消防炮系統。

g.水噴霧滅火系統。

h.細水霧滅火系統。

i.氣體滅火系統。

j.泡沫滅火系統。

k.干粉滅火系統。

l.機械排煙系統。

m.機械送風系統。

o.消防電話系統。

q.防火分隔系統。

r.安全疏散及應急照明系統。

4.檢測維修保養期內系統如出現故障，甲方應及時通知乙方，乙方接到甲方通知后應立即到場查看測試，并及時消除故障，確保建筑消防設施正常運行。存在一般故障的，乙方必須在接到維保要求后小時內到場維護保養;存在嚴重故障的，乙方必須在接到緊急維保要求后小時內到場維護保養.。

5.乙方應保證其檢測維修保養的系統符合本合同規定的標準，因乙方原因質量達不到合同規定標準，乙方在合理的期限內無償返工。

6.凡乙方在檢測維修保養中違反有關規定而造成質量事故、財產損失、人員傷亡事故、均由乙方承擔全部責任。

7.在檢測維修保養過程中，乙方人員應遵守甲方的相關制度規定。

維修保養時間自年月日開始，至年月日結束，有效期個月。

系統檢測費rmb：元維修保養費rmb：元合同總費用共計rmb：元。

人民幣大寫：

2.合同款付款方式。

(1)合同簽訂日內，甲方支付乙方合同款的%，即rmb：元，

合同完成50%時，甲方支付乙方合同款的%，即rmb：元，合同結束后日內甲方付清余款即rmb：元。(2)其它付款方式：

3.本合同任何一方不得擅自改變，如工作量發生變化，雙方另行簽訂補充合同。

任何一方違約應按照國家有關法律規定承擔違約責任并賠償對方損失。在履行合同時雙方如發生爭議，應本著友好協商的原則解決，協商不成，可通過()方式解決。

1.天津仲裁委員會申請仲裁;2.向人民法院訴訟。

1.本合同一式份，甲乙雙方各執正本壹份，副本份。

2.本合同自雙方簽訂之日起生效。

3.與本合同有關的協議條款及附件，與本合同具有同等的效力。

合同簽訂時間：年月日。

合同簽訂地點：消防監督部門：

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人:委托代理人:。

電話：電話：傳真：傳真：

郵編：郵編：開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

消防的合同（優秀18篇）篇七

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》建設部《建筑安裝工程總分包實施辦法》經雙方協商一致，簽訂本合同并嚴格執行。

第一條：工程項目。

(1)工程名稱：德清寶豐冷藏冷凍有限公司。

(2)工程地址：禹越鎮九里港。

(3)承包工程范圍：室內電氣管線、室內給排水管道、防雷接地、雨水管、所有圖紙內包含的消防工程。

(4)實施安裝日期年月日至年月日止。

第二條：工程進度付款方式一層水電安裝結束付總工程款的20%，二層水電安裝結束后付總工程款的20%，封頂結束，竣工完成驗收合格后，甲方應支付總工程款的50%，6個月內付總工程款的10%。

第三條:計算工程款方式為29萬，所含內容外的工程量另行計算。

第四條：保證金。

合同簽定三日內，應向甲方交納一層主體封頂一次性返還。

五第五條：工程質量。

甲方根據國家質量驗收規范和評定標準進行技術交底和組織驗收(消防工程自行負責驗收，甲方不負擔任何驗收費用)，乙方按照施工圖紙和說明要求精心組織施工，保證工程質量，如工程質量不合格必須返工的人工費、材料費由乙方負責。反之如果甲方圖紙需變更引起的返工由甲方按工程量、人工費、材料費支付給乙方。

第六條：

(1)甲乙雙方人員要嚴格遵守現場各項管理制度，在甲方現場負責人統一的領導下組織施工，有計劃的材料供應，土建施工進度等工作雙方應密切配合，保證施工順利進行。

(2)乙方應加強施工人員的安全教育，對乙方的施工人員不按規范進行違規操作所引起的安全事故，違規罰款，若造成安全事故有乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。

第七條：違約責任。

(1)乙方承包工程項目，在施工過程中經驗收達不到國家驗收規范標準，不能保證工程質量，甲方有權終止合同，造成返工的損失，乙方應予賠償。

(2)合同簽到訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除本合同，如乙方單方面解除合同時，甲方因影響施工計劃造成經濟損失由乙方負責賠償。如甲方中途解除合同，應賠償乙方因此造成的經濟損失。

(3)甲方不得借故拖欠各項應付款項，如甲方拖欠應付款項，乙方有權停止施工。

第八條：附則。

(1)本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時可向當地仲裁委員會申請仲裁或向人展法院提出訴訟。

(2)本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

消防的合同（優秀18篇）篇八

20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。

合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經營，給承租方造成損失，承租方現要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。

案件審理過程中，存在兩種不同意見：

第一種意見是：本案所涉房屋未經消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規定，且不能實現合同目的，該房屋租賃合同應為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。

第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續直接導致原告不能實現合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。

筆者同意第二種意見。

根據《最高人民法院答復云南省高級人民法院關于未經消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規定必須經過消防機關驗收的，人民法院不應當以該房屋未經消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設經營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當地公安消防機構申報消防安全檢查的義務人為該企業的開辦經營者，但租賃標的物經消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。

雖然租賃房屋未經消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續，導致原告無法辦理電玩城開業前所需手續，致使原告簽訂合同的目的不能實現。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經原被告雙方協商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經濟損失。

最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發生法律效力。

消防的合同（優秀18篇）篇九

名稱：xxx

姓名：xxx

法定代表人（主要負責人）：xxx

身份證號碼：xxx

戶籍地址：xxx

甲乙雙方根據《中華人民共和國勞動合同法》（以下簡稱《勞動合同法》）和國家、省市的有關規定，遵循合法、公平、平等自愿，協商一致、誠實信用原則，訂立本合同。

一、合同的類型和期限

第一條本合同的類型為：無固定期限合同。自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起。

二、工作時間和休息休假

第二條 乙方所在崗位執行＿＿＿＿工時制。

第三條 甲方嚴格執行國家有關休息休假的規定，甲方應嚴格遵守國家有關加班的規定，確實由于生產經營需要，應當與乙方協商確定加班事宜。

三、勞動報酬

第四條 乙方的月工資為:＿＿＿＿元（其中試用期間工資為:＿＿＿＿元）。甲方每月＿＿＿日以貨幣形式足額支付乙方的工資。

第五條 甲方安排乙方延長工作時間或者在休息日、法定休假日工作的，應依法安排乙方補休或支付相應工資報酬。

四、社會保險

第六條 甲方應按國家和本市社會保險的有關規定為乙方參加社會保險。

第七條 乙方患病或非因工負傷，其病假工資、疾病救濟費和醫療待遇等按照國家和本市有關規定執行。

第八條 乙方患職業病或因工負傷的工資和工傷保險待遇按國家和本市有關規定執行。

五、勞動保護、勞動條件和職業危害防護

第九條 甲方建立健全生產工藝流程，制定操作規程、工作規范和勞動安全衛生制度及其標準。甲方對可能產生職業病危害的崗位，應當向乙方履行告知義務，并做好勞動過程中職業危害的預防工作。

第十條 甲方為乙方提供必要的勞動條件以及安全衛生的工作環境，并依照企業生產經營特點及有關規定向乙方發放勞防用品和防暑降溫用品。

第十一條 甲方應根據自身特點有計劃地對乙方進行政治思想、職業道德、業務技術、勞動安全衛生及有關規章制度的教育和培訓，提高乙方思想覺悟、職業道德水準和職業技能。

乙方應認真參加甲方組織的各項必要的教育培訓。

六、勞動合同的履行和變更

第十二條 甲方應當按照約定向乙方提供適當的工作場所、勞動條件和工作崗位，并按時向乙方支付勞動報酬。乙方應當認真履行自己的勞動職責，并親自完成本合同約定的工作任務。

第十三條 甲、乙雙方經協商一致，可以變更本合同的內容，并以書面形式確定。

七、勞動合同的解除

第十四條 經甲、乙雙方當事人協商一致，本合同可以解除。

第十五條 乙方提前三十日以書面形式通知甲方，可以解除本合同。乙方在試用期內提前三日通知甲方，可以解除本合同。

第十六條 甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：

（一） 未按照本合同約定提供勞動保護或者勞動條件的；

（二） 未支付勞動報酬的；

（三） 未依法為乙方繳納社會保險費的；

（四） 甲方的規章制度違反法律、法規的規定，損害乙方權益的；

（五）因《勞動合同法》第二十六條第一款規定的情形致使本合同無效的；

（六）法律、行政法規規定乙方可以解除本合同的其他情形。

甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫乙方勞動的，或者甲方違章

指揮、強令冒險作業危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除本合同，不需事先告知甲方。

第十七條 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：

（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；

（二）嚴重違反甲方的規章制度的；

（三）嚴重失職，營私舞弊，給甲方造成重大損害的；

（五）因《勞動合同法》第二十六條第一款第一項規定的情形致使本合同無效的；

（六）被依法追究刑事責任的。

第十八條 有下列情形之一的，甲方提前五日以書面形式通知乙方可以解除本合同：

（二）乙方不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；

（三）本合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行，經甲、乙雙方方協商，未能就變更本合同內容達成協議的。

第十九條 乙方有下列情形之一的，甲方不得依據第十八條的約定解除本合同：

（二）在甲方工作期間患職業病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的；

（三）患病或者非因工負傷，在規定的醫療期內的；

（四）女職工在產期、哺乳期的；

（五）在甲方連續工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；

（六）法律、行政法規規定的其他情形。

八、勞動合同的終止

第二十條 有下列情形之一的，本合同終止：

（一）本合同期滿的；

（二）乙方開始依法享受基本養老保險待遇的；

（三）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；

（四）甲方被依法宣告破產的；

（五）甲方被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷或者甲方決定提前解散的；

（六）法律、行政法規規定的其他情形。

九、其他

第二十一條 本合同未盡事宜，或者有關勞動標準的內容與今后國家、本市有關規定相悖的，按有關規定執行。

第二十二條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。經雙方簽字蓋章后生效。

甲方（簽章）：

乙方（簽章）：

委托代理人（簽章）：

日期：

消防的合同（優秀18篇）篇十

工程名稱：

委 托 方：

公司監制

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》、《陜西省消防條例》以及《建筑消防設施檢測技術規程(ga503—20xx)》的規定，就目前甲方建筑工程消防設施檢測，經充分協商達成如下協議。

一、檢測的內容、形式和要求：

對該工程現有的建筑消防設施進行技術檢測，并出具科學公正的檢測報告。

對該工程建筑消防設施的保養維護。

對該工程建筑消防設施的技術咨詢。

二、委托方的協作事項：

1、甲方應在乙方進入施工現場檢測時提供下列文件：

(1)消防系統安裝竣工圖、隱蔽工程記錄、工程自檢自測記錄、設備及器材的“三證”。

(2)申檢單位技術負責人、相關技術人員、施工單位等應到現場配合。

(3)在消防工程開工前甲方需通知乙方進行現場與施工單位進行技術交底。

(4)甲方應書面通知乙方進行現場檢測，檢測工期為_________天。

三、收費標準：

依據陜西省物價局經營性服務價格收費證 證號 省090823為標準。

1建筑電氣設備檢測標準按 元每平方米收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。

2 系統項目檢測列下：

1、火災自動報警系統。

2、消火栓滅火系統。

3、自動噴淋滅火系統。

4、消防給水系統。

5、消防電源。

6、正壓送風系統。

7、機械排煙及通風空調防火系統。

8、應急照明及疏散指示。

9、防火門。

10、防火卷簾及防火隔斷。

11、消防電梯。

12、消防通訊。

13、消防廣播。

14、氣體滅火系統。

15、泡沫滅火系統。

16、其它。

系統檢測費按建筑面積每平方米 元收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。

3該工程建筑消防設施的保養維護費按該工程消防設備造價的8%收取。該工程消防設備造價為 元，合計金額 元，大寫 元。

4該工程建筑消防技術咨詢按其設備造價的3%收取。該工程消防設備造價為 元，合計金額 元，大寫 。

該工程建筑消防設施檢測費總計：

大寫________________________________________。

四、該工程建筑消防設施技術檢測報告 份，所出具的報告應科學公正，乙方需對報告負責。

五、建筑消防設施檢測費支付方式：

本合同簽訂之日付合同總價款的 %，計 元

進場檢測時付總價款的 %，計 元 ，

檢測完畢，乙方出具正式書面檢測報告，甲方將余款一次結清。

六、工程檢測完畢竣工后由 消防設施檢測有限公司出具檢測報告

七、違約金：

違反本合同約定，按國家合同法的規定，承擔違約責任。

爭議的解決辦法：

在合同履行過程中如發生爭議，雙方應本著友好協商的原則解決，雙方協商不成的，經雙方商定，可采用以下方式解決：

1.因本合同所發生的爭議，申請當地仲裁委員會仲裁。

2.按司法程序解決。

八、其它(含甲乙雙方權利、義務、檢測費及其支付方式等上述條款未盡事宜)：

3.乙方只負責對該工程的已簽合同項目和現有建筑消防設施的檢測，檢測后，若現狀發生改變，乙方概不負責。

(甲方) (公章)

受 托 方：

(乙方) (公章)

簽訂地點： 省 市(縣)

簽訂日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

消防的合同（優秀18篇）篇十一

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

簽定時間：年月日。

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《中華人民共和國消防法》以及有關規定，為明確雙方在工程施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽定本合同。

第一條工程項目。

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程內容：自動報警系統、自動噴淋系統、消火栓系統及防火卷簾。

四、工程造價：萬元整(元)。

第二條施工準備。

一、甲方：協助乙方安排現場施工的用水、用電等合理要求，水、電費由甲方負責。

二、乙方：乙方協助甲方火災自動報警項目的消防建審工作，乙方應提供所需資料。組織好施工管理人員和材料、施工機具進場。

三、乙方必須注意安全施工，在施工過程中由于乙方原因所發生的一切不安全事件由乙方負責。

第三條工程期限。

根據國家工期定額和甲方使用需要。

第四條工程質量。

一、乙方必須按照甲方提供的圖紙和國家有關規范、標準及現場實際施工;。

二、乙方保證承包范圍內的工程通過當地公安消防監督部門的驗收;。

三、工程用消防設備產品需具有產品檢測報告、產品合格證。

第五條工程價款的支付與結算。

工程完工后甲方應付給乙方總工程款的%，工程通過省消防檢測中心檢驗合格后應付給乙方總工程款的%，工程通過消防驗收合格后付至總工程款的%，留%作為質保金。

第六條工程驗收。

工程竣工報當地消防監督部門驗收，乙方負責協助甲方整理有關報驗收資料。

工程在一年質保期內提供免費維保服務(人為因素除外)，質保期滿后乙方可以對本系統工程進行有償維保服務。

第七條違約責任。

一、乙方的責任：工程質量不符合規定負責賠償修理或返工，費用自理;。

二、甲方的責任：未能按合同的規定履行自己應負的責任，應賠償由此給乙方造成的損失。

第八條附則。

一、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份;。

二、本協議自雙方代表簽字蓋章后生效。未盡事宜，經雙方協商同意后可簽定補充條款，補充條款和本協議具有同等法律效應。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

消防的合同（優秀18篇）篇十二

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲、乙雙方經友好協商，在平等自愿、互利互惠的基礎上，根據國家《合同法》和有關政策法規的規定，簽訂本合同，雙方共同遵守：

一、產品名稱、型號、數量、金額：

二、質量要求和保證：乙方保證以上產品為全新未使用過的產品，產品質量符合國家標準、消防標準、行業標準，具備國家消防合格認證的消防合格標簽、產品出廠標簽、身份認證標簽，經公安部消防產品合格評定中心網站驗證，銷售渠道符合乙方身份，流向地區為 市，銷售日期距出廠日期不超過15天，產品實行三包，保修一年。

三、驗收標準、方法及期限：所交產品符合消防相關驗收標準，乙方交貨時甲方進行實際檢驗。

四、合同單價約定：本合同標的物價格為合同期限內既定價格，不因任何因素而改變。

五、運輸方式及費用承擔：乙方承擔運輸及運費，并負責交貨到甲方公司所在地。

六、交貨期限及地點：甲方給乙方下訂單后7日內，乙方送貨到甲方公司所在地。

七、貨款期限及付款方法：貨到7日內進行驗收，驗收合格后，乙方提供發票， 甲方支付貨款。

八、合同有效期： 至產品保修期結束或消防部門對該類產品其它要求。

九、違約責任：乙方所交貨物品種、規格型號、質量不符合本合同規定的，甲方有權拒收，乙方無條件更換，如因乙方交貨延期或質量不符合合同要求給甲方造成的一切損失由乙方承擔。

十、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，如有異議，雙方友好協商解決，協商不成，提交甲方所在地法院裁決。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

消防的合同（優秀18篇）篇十三

自20xx年首批合同制消防員充實到泉州各級消防中隊擔任滅火和搶險救援工作以來，合同制消防員和現役官兵一起合作完成艱巨的防火監督、滅火搶險救援工作，緩解了現行公安消防力量嚴重不足的矛盾。經過幾年的成長，合同制消防員隊伍已逐漸消防隊伍中一支重要的力量，但這種新力量的出現，給基層消防大的管理教育帶來了新的挑戰，怎樣合理調配他們，充分調動他們工作的積極性，促進合同制消防員隊伍與現役隊伍的有效配合，共同提高部隊整體的戰斗力和凝聚力，已成為基層干部亟需解決的課題。在石獅大隊駐訓期間，有幸來到有著優良傳統的合同制消防員中隊，石獅市二、三中隊交流學習，受益匪淺，現將幾點想法總結如下：

(一)人員構成成份比較復雜。從現有的合同制隊員的成份來看，有剛畢業的大學生，有在家待業的，有退伍的戰士，有做原本是生意的，濾布有正在不同行業上崗的等等，由于原本的情況不同，起點不一樣，社會閱歷不一樣，對待生活的態度也存在很大差異，因此表現出來的工作態度也不一樣。

(二)能力素質參差不齊。隊員來部隊前接受教育的程度、身體素質、個人品質都有很大的差別。有的隊員有一技之長，比如駕駛、修理等，甚至有消防員退伍的，對消防業務很熟悉，身體素質也很好，但有的同志是剛出校門的或從事過其它崗位有工作經驗的，對消防業務不熟練，但文化程度較高，因此要縮減隊員之間能力、素質的差異，很好地凝聚他們的向心力也面臨一定的困難。

(三)文化程度相對較高。由于在征招合同制消防員時，對文化程度作了要求，合同制文員隊文化程度在大專以上，合同制滅火救援隊文化程度都在高中以上，相對現役戰士來說，接受文化教育的程度高，文化素質比較好，表現出來對文字處理能力較好，計算機的運用比較熟練，理解接受能力比較強。

基于以上幾個特點，合同制消防員對待工作地態度可以歸納為以下幾種類型：

1） 熱愛工作，珍惜工作機會。大多數合同制消防員屬于這個類型，熱愛本職工作，珍惜現有的工作崗位，下隊以后，能夠安心本職工作，積極學習業務，希望在本職崗位上能有所發展。因此，在平時能夠認真遵守部隊的條令條例和各項規章制度，為部隊的建設出謀劃策，服從意識強，自我要求嚴，刻苦訓練，努力學習。這一類的合同制消防員在隊伍中能夠帶好頭，放好樣子，促進部隊的管理與發展，不需要管理者操心，即使偶爾犯點錯誤，略加說服教育就達到管理的目的，他們也會虛心接受，積極改正。

2）平平庸庸，做一天和尚撞一天鐘。部分合同制消防員來部隊前對部隊充滿了好奇感，也充滿了努力干工作的激情，但由于對消防部隊缺乏正確的認識，到消防部隊后又發現現實與想象有很大的差距，自身各方面的素質又趕不上現役官兵，這種激情逐漸消退，加之自身的意志力不強，對工作前景缺乏信心，因而表現出來的是做一天和尚撞一天鐘，工作沒有干勁。但這類合同制消防員有可塑性，在平時的工作中加以積極地引導，讓他們認識到自己的價值，幫助他們樹立信心，他們都能很快地表現出工作熱情。

3）不思進取，把消防部隊當過渡跳板。有個別合同制消防員把現有的工作作為過渡和跳板，他們大都是由于在社會上還沒有找到工作，到部隊后又不適應部隊的生活，因而，這類合同制消防員平時不思進取，工作消極怠慢，管理者要轉變他們的思想態度，使其安心部隊的生活，要花一定的精力。

合同制消防員下基層中隊后，如何幫助他們盡快適應基層中隊生活，邁好第一步？這是基層中隊帶兵人老生常談的話題，作為基層中隊帶兵人要想帶好合同制消防員，在利用部隊的條令條例和合同制消防員暫行條例來約束的同時，更加要動之以情曉之以理。

一是要從思想上入手，因為思想決定人的一切。一方面，要幫助合同制消防員消除庸俗關系的影響，堅定“成長進步不靠投機取巧而靠腳踏實地”的信念。教育他們樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。另一方面，要組織合同制消防員開展“為什么到消防部隊?來消防部隊干什么?”的討論，用談心的方式進行交流了解，因為談心是密切同志關系的“潤滑劑”，是基層中隊落實“兩個經常”的金鑰匙。合同制消防員是部隊的“新鮮血液”，搞好同合同制消防員的談心尤為重要。

二是要從平時的工作生活入手。因為平時的細節、養成直接關系到人的素質高低。一方面，要讓現役戰士起到模范帶頭作用，工作生活中要多留心，工作上不能急于求成，要手把手地教他們，生活中要真心真意關心他們，用問候溫暖他們，用行動感化他們。另一方面，要處理好言教與身教的關系，把握嚴與愛的尺度，要嚴之有理，管之有據，嚴格按條令條例管理，堅決杜絕簡單粗暴。

三是在訓練中要體貼熱心，一視同仁。合同制消防員剛下中隊，可能會出現對飲食、生活、交往、體力等情況不適應，面對緊張、單調、枯燥、疲勞的訓練生活，難免會產生孤獨、煩躁、憂慮、恐懼的心理。這時，我們就及時消除他們的心理障礙，堅持以平等的姿態進行溝通交流，充分尊重人格，保護他們的隱私，不打罵體罰侮辱合同制消防員，不因反應遲鈍就諷刺挖苦，不因犯小錯誤而一棍子打死，也不因表現突出就一時照顧。做到既鼓勵先進，更激勵后進；既善于批評，更善于幫助，使他們在民主、和睦、愉快的環境中健康成長。

合同制消防員多是關系兵，這是大家眾所周知的，也因他們的特殊性給我們的管理帶來了一定的難度。對此，就如何管理“關系兵”做一點探討。

“關系兵”也就是我們常說的有“后臺”的或者有“來頭”。主要有以下幾個特點：一是存在著一種優越感；二是依仗有關系，不服從部隊管理，管輕了不管用，重了就到“關系”那里胡說八道；三是難以堅持原則和公道。“關系兵”在關鍵時候有人寫條子、打招呼，要求給予關照，讓最基層的管理者左右為難。對此，應從以下幾點去把握：

一、堅持原則，克服怕“關系兵”的思想。無論靠山多硬，來頭多大，畢竟還是你的兵。嚴格按照軍隊的條令、條例以及合同制消防員日常行為規范去管理要求，堅持原則，一身正氣去帶領他們，而不過多地去考慮背后的關系，做到管理中有理有力。在日常管理中，讓“關系”牽著鼻子走，這就等于叫兵牽著鼻子走，這樣將會喪失領導的權威，在群眾中失去一個管理者的威信，往后的管理工作會出現不靈、不硬的現象。

二、校正對“關系”的偏見。一是要全面地看問題。“關系兵”絕大多數是積極上進、遵紀守法的，而不服從管理、搞特殊、調皮搗蛋的只是個別，絕不能千篇一律。二是要客觀地分析看待。合同制消防員想在部隊學點技術，向往一個好的崗位，不只是“關系兵”所追求的東西，應該是所有到部隊的人都向往的，不能看成是不正之風。三是要通過實質去看問題，在這些合同制消防員里很多是家里的父母把他們送到部隊來鍛煉的，他們希望通過部隊的管理能使他們的孩子得到鍛煉，因此“關系”對“關系兵”也是很嚴格的，也是講原則道理的。從這個意義上來說，管理者一定要充分發揮“關系兵”積極一面的作用，不能片面認為“關系”起到的都是消極作用。

三、加強“關系兵”疏導。一是靠“關系”，只能管一時，不能管一世，一旦失去可能會摔跤。二是靠“關系”只能解決一部分棘手問題，若出了一些大問題，“關系”照樣救不了你，更不是你永遠的救世主。所以疏導這些合同制消防員明理，引導他們走向正路，這是一個管理者的責任。在個人成長進步的道路上，要實現自己的理想，關鍵還是自身的努力和奮斗，決不能在人生的成長道路上等誰、靠誰。

合同制消防隊伍的管理者，是艱苦的，但也是值得敬佩的。要有帶著問題、帶著責任的工作態度，要有不辱使命、迎難而上的精神面貌，這樣合同制消防隊伍的前途將十分寬廣。

消防的合同（優秀18篇）篇十四

發包方：

承包方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方經友好協商，訂立本建筑工程施工合同。

第一條 工程概況

工程名稱：***圍墻設置工程

工程地點：

第二條 承包方式

包工包料。

第三條 工程承包范圍

1、甲方提供圖紙的工作內容：花式圍墻砌筑、粉刷（含基礎）、鐵藝欄桿制作、安裝、油漆。附屬所需的地面砼等障礙物破除及土方開挖、回填以及恢復工作及預算中包含的其他子項工作。

2、按圖紙設計要求；特殊要求按甲方書面通知。

3、以上工程內容包工期、包安全、包質量、包工地內外的保潔并保持與周圍業主間良好的生產生活關系。承包范圍內的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外傷害保險、突發事件搶險費用、管理費、措施費及規費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調整風險及承包人在施工過程中可能發生的一切費用已包含在總價中。

4、施工中如甲方要求增加或減少工程量的，在經甲方確認后按實結算。合同中已有項目按合同單價執行，合同中沒有的項目按定額執行。

第四條 合同工期

接甲方指令后開工，在 年 月 日前，乙方應完成全部包干工作，雨天經甲方確認可適當順延工期。

由于乙方的原因導致工程延期，承包人應承擔 1000元/天的違約金。違約金在工程款中直接扣除。

質量要求

符合國家相關規定及達到發包人的質量要求，達到合格標準。

第六條 工程價款及付款方式

1、本合同固定總價合計人民幣**元，大寫***圓整。

2、本合同暫定總價包含：承包范圍內的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外傷害保險、突發事件搶險費用、管理費、措施費及規費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調整風險及承包人在施工過程中可能發生的一切費用已包含在總價中。

3、經甲方確認的施工圖中的工程內容在實際施工中未發生的，結算時應扣除。

4、付款方式

施工至全部工程量的'50%，甲方向乙方支付至合同總價款的20%；工程竣工驗收合格后十五個工作日內，付至合同總價款的50%；結算完畢付至結算價的95%；剩余5%結算價作為質保金，于驗收合格之日起一年后如無任何質量問題一次性無息付清。

乙方應于每次付款前向甲方開具相同金額的符合甲方需求的工程款發票，乙方未開具時，甲方有權暫停支付相應的工程款，且乙方未能及時開具工程款發票導致發包人延期支付工程款的，責任由乙方自行承擔，且乙方不得因此而拒絕施工。

第七條 甲方職責

現場協調指揮：包括協助施工單位做好與小區業主的溝通、協調，協調處理綠化移植等有可能影響施工的因素。

第八條 乙方職責

1、按合同要求完成施工內容確保工程質量。服從甲方現場指揮人員的指揮，保證安全、保證質量和工期。乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，依法辦理相關保險，承擔一切安全措施費用；施工過程中發生的一切安全事故，所造成的一切后果及損失由乙方承擔。

2、乙方及所屬人員發生任何傷亡事故與甲方無關，由乙方自行承擔一切責任；如因乙方原因導致甲方和第三方人身、財產損失，乙方應及時予以賠償。必要時甲方可將乙方應承擔的上述賠償金額從應付工程款中直接扣除。

3、施工過程中，乙方必須文明施工，保持現場施工整潔，做到現場施工整潔，如乙方不服從管理，甲方有權要求承包人整改，延誤工期責任由乙方承擔；在甲方書面通知7天內建筑垃圾若未及時清理，甲方有權另請施工單位清理，其發生的費用直接從工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的違約金。

4、在質保期內因質量問題乙方在一周內不能及時進行維修的，甲方有權另行安排其他施工隊伍修理，所需費用直接在質保金中扣除。如質保金不足以支付的，甲方有權向乙方追償。

5、材料供應管理：工程材料由乙方自購，材料質量必須到達相關標準要求，且材質必須得到甲方的確認，如因材料不合格承包人應承擔相關責任及損失（包括工期延誤責任）。

6、乙方應負責已完成工程的保護工作，在工程竣工驗收完成并移交甲方前，乙方應妥善做好看護工作。

第九條 違約責任

1、本工程應達到甲方要求的質量標準，如工程竣工驗收不合格的，甲方將終止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并應另行承擔因此給發包人造成的全部損失。

2、乙方應按照合同約定的工期如期完工，逾期超過七天的，甲方有權單方面終止本合同，乙方除無權取得任何款項外，還須向甲方支付合同總價款20%的違約金，因此給甲方造成損失的，還應據實賠償損失。

3、乙方未能按合同要求完成施工內容或不服從甲方安排，甲方有權單方面終止本合同，清退乙方所有人員，并向乙方追索相應的損失。

4、在施工過程中，若發生重大人身傷亡事故，不但由乙方承擔一切責任，還須向甲方支付付每傷亡人次10000元的違約金，且甲方有權單方面解除本合同，因合同解除產生的一切責任及損失均由乙方承擔。

第十條 廉潔條款

承包人被發現以任何形式之商業賄賂予發包人員工，如“回扣”、“招待”、“娛樂”、“購房”、“就業”、“國內或國外旅游”、“饋贈”、“購物折扣”，及其他一切對本公司職工和其家屬物資上任何形式受益者，皆視為商業賄賂，如發生這種情況，發包人有權單方面終止雙方之間的合同，凍結所有應付款項，如情節嚴重或者涉及刑事，則發包人提交相關司法部門依法處理。

第十一條 其它約定

1、如發生與本合同有關的爭議，無法通過協商途徑解決的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起訴訟。

2、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章起生效，工程竣工并驗收合格結清工程款后自行終止。

3、本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執貳份，具同等法律效力。

甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）

甲方代表： 乙方代表：

日期： 日期：

消防的合同（優秀18篇）篇十五

甲方：

乙方：

乙方承包甲方消防噴淋管道安裝內容包括：管道安裝、噴頭安裝，管道刷面漆、試壓。不含修洞、開洞，消防箱安裝消防栓、填充套管、吊洞，具體按以下幾點實行：

1、乙方必須按規范，按圖紙施工，確保消防驗收合格。

2、施工過程中必須做到安全施工，不違規作業，聽從現場施工人員安排，不得浪費材料。

3、甲方負責施工所需機具、工具、勞保、住宿。

4.人工費：甲方以乙方所安裝管道每米20元付給乙方，總量以現場實際長度為準。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方：

乙方：

消防的合同（優秀18篇）篇十六

第一條：

1.編制目的：

為加強消防安全管理，預防火災，減少火災危害。

2.編制依據：

根據《中華人民共和國消防法》編制本制度。

3.適用范圍：

本制度適用于各賓館及全體員工。

第二條：各人員應當遵守消防安全法律、法規，貫徹預防為主、防消結合的消防工作方針，履行消防安全責任，保障消防安全。

第三條：第一負責人是該單位的消防安全責任人，對消防安全工作全面負責。

第四條：各人員應當落實班組消防安全責任制和崗位消防安全責任制。明確班組和崗位消防安全職責，確定班組，崗位的消防安全責任人。

第五條：各人員消防安全責任人應當履行下列消防安全職責：

1.貫徹執行消防法規、保障消防安全符合規定，掌握消防安全情況;。

2.將消防工作與管理等活動統籌安排，執行賓館年度消防工作計劃;。

4.組織人員積極參與公司組織的應急疏散和實戰滅火演練。

第六條：落實下列消防安全管理工作：

1.擬訂年度消防工作計劃，組織實施日常消防安全管理工作。

2.組織制訂或修訂消防安全管理制度，并檢查督促落實。

3.組織實施防火檢查和火災隱患整改工作。

4.擬訂消防安全工作的資金投入和組織保障方案。

5.組織實施對公司所有的消防設施、滅火器材和消防安全標志的維修保養，確保完好有效。

組織管理公司義務消防隊。

第七條：將容易發生火災，且一旦發生火災可能嚴重危及人身和財產安全以及對消防安全有重大影響的部位確定為重點部位，應根據上述情況確的重點部位，并設置明顯防火標志，實行嚴格管理。

第八條：動火管理。禁止在具有火災，爆炸危險的場所用火;因特殊情況需要進行動火作業的，應分別落實監護人在確認無火災、爆炸危險后方可動火作業。動火人員應當尊守消防安全規定，并落實相應的消防安全措施。

第九條：保障防火責任區域內的疏散通道，安全出口暢通，保持防火門、防火卷簾，消防安全疏散指示標志，應急照明、消防廣播等設施處于正常狀態。

第十條：對易燃易爆危險物品的使用、儲存、運輸或銷毀應遵守國家相關規定，實行嚴格的消防安全管理。

第四章防火檢查。

第十一條：重點部位由保衛巡邏人員每小時一次巡查，重點部位由所在的部室、確定人員每日一次巡查，公司每周組織一次大檢查，巡查、檢查的內容包括：

1.用火，2.用電有無違章情況。

3.消防設施、器材和消防安全標8.志是否在位、完整;。

4.常閉式防火門是否處于關閉狀態，10.防火卷簾下是否堆放物品影響使用;。

5.消防安全重點部位的人員在崗情況;。

6.消防車通道、消防水源情況;。

7.滅火器材配置情況;。

第五章火險隱患整改。

第十二條：對下列違反消防安全規定的行為，責令有關人員當場改正并督促落實：

1.違章使用，儲存易燃易爆危險物品的;。

2.違章動火作業或者在具有火災、爆炸危險的場所吸煙等違反禁令的;。

3.遮擋，鎖閉安全出口，占用、堆放物品影響疏散通道的;。

4.消防栓、滅火器材被遮擋影響使用或被挪作他用的;。

5.常閉式消防門處于開啟狀態、防火卷簾下堆放物品影響使用的;。

6.消防設施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的。

第十三條：對不能當場整改的火險隱患，保衛科應及時下發《火險隱患整改通知書》限期整改，并定期復查。

第十四條：應建立健全消防安全檔案，并能全面詳實地反映賓館消防工作的基本情況，根據情況變化及時更新，統一保管，備查。

第十五條：消防檔案包括以下內容：

1.賓館基本概況和消防安全重點部位情況。

2.消防管理組織體系和各級消防安全負責人。

4.消防設備、設施、器材的分布情況。

6.滅火預案。

第七章獎懲。

第十六條：將消防安全工作納入月獎、風險金、年終考核的內容。對消防安全工作成績突出的，予以表彰獎勵。對未依法履行消防安全職責或者違反消防安全制度的行為，根據消防安全分項制度條款予以罰款、警告、降職、撤職、直至追究刑事責任。

必備抵押借款合同。

【必備】合作合同九篇。

【必備】運輸合同八篇。

消防的合同（優秀18篇）篇十七

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

第一條：工程概況

工程名稱：中凱辦公樓

工程地點：貞豐縣永豐大道

承包范圍：消防栓系統及管道安裝

承包方式：包工包料

開、竣工日期：本合同簽訂的3天內進場施工，竣工日期為進場施工后的15天內(即20xx年月日)。

合同價款：本合同采用干包制，共計人民幣：玖萬肆仟元(94000.00元)整。

第二條：本合同文件使用語言和選用標準及法律。合同語言：漢語選用標準、規范：建筑安裝行業標準和消防工程施工規范。適用法律、法規：《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》。

第三條：甲方工作

甲方提供具備開工條件施工場地的'水、電給乙方施工。

第四條：乙方責任

施工場地防護工作的要求：(1)嚴禁材料亂堆亂放;(2)嚴禁在工地上大小便;(3)嚴禁垃圾亂倒;(4)嚴禁違章操作;(5)嚴禁外來人員進入。符合施工場地規定的要求;嚴格遵守工地的一切規章制度和操作規范，對違反或經教育不改的人員進行處罰或開除。乙方必須注意施工安全，若發生安全事故，全部由乙方自行負責，甲方不負任何責任。

乙方要保護建筑物結構及相應管線和設備的設施，不準在施工中亂打洞和開槽，必須先作出可行的保護和防范措施。

第五條：檢查和返工

若因材質、設備、施工工藝等方面的原因不合格，乙方負全責。

第六條：質量評定部門名稱：以消防部門驗收合格為準。

第七條：工程款支付方式：(現金或支票)材料進場當天甲方支付乙方伍萬元整，剩余待消防部門驗收合格并合到消防部門驗收合格證后一次性付清(本合同不含稅金)。

第八條：違約方應承擔以下責任：

違約的處理：本合同簽訂后，雙方須共同遵守，若出現違約，受損方以通過法律程序追究違約方的法律責任，并根據實際受損程度向違約方索賠一切經濟損失和追討違約金，若工程驗收不合格，造成的返工及一切損失，由乙方全部負責，直至經消防部門驗收合格為止。

第九條：生效與終止：本合同經雙方簽字或蓋章后生效，至乙方完成全部合同內容并經消防部門驗收全格止和取得消防部門出具的合格證時，本合同終止。

合同份數：本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

消防的合同（優秀18篇）篇十八

甲方（需方）：

乙方（供方）：

根據中華人民共和國經濟合同法和有關政策規定，經雙方協商一致簽訂本合同。

一、品名、規格、數量、價格、交（提）貨日期

二、質量標準：按消防部門要求。

三、驗收方法：貨送到甲方指定地點由甲方人員驗收。

四、結算方式及期限：甲方自收到貨驗收合格后直接把貨款付給乙方。

五、運輸方式：由乙方負責。

六、費用承擔：由乙方承擔。

七、違約責任：

1、乙方所提供的消防器材必須是經公安消防機構認可的產品

2、乙方無條件把關合同中消防器材本身的質量保證。

3、乙方對上述消防器材確保維修期內免費上門檢修維保，確保 產品設備的正常使用（保修期為一年）對甲方的報故或訴求必 須及時上門服務。

4、乙方對所承諾的技術標準或充灌標準必須明確在標簽上如實填寫。

附注：

1、本合同依法簽訂，即具有法律效力，雙方必須全面履行，任何一方都不得

擅自變更或解除，因需要變更或解除時，應經雙方協商一致，依法另立協議。

2、本合同正本二份，雙方各持一份。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________