在市場經濟中，買賣活動通過供求關系調整價格，促進資源的配置和經濟的發展。以下是小編為大家收集的買賣案例分析，從中可以學到一些有用的經驗和教訓。

貨物的買賣合同（專業24篇）篇一

甲方：(需方)。

乙方：(供方)。

甲乙雙方依據《民法典》及有關法律、法規的規定，本著平等互利的原則，經雙方友好協商就鋁型材供應達成以下協議，雙方共同遵照執行。

一、產品內容：

（1）產品名稱：堅美牌鋁材。

（2）表面處理：素材、粉末噴涂、氟碳噴涂。

（4）合金狀態：6063-5,高精級；6063-6,高精級。

（5）訂單數量：約400噸。

（6）工程名：

二、產品價格、結算方式。

（2）包裝方式：按廠統一紙包裝，重量約60177;5g。

（3）交貨地點：甲方生產工廠。

（4）計算重量方式：實磅計重。

（5）以上報價含稅含運費，合金狀態為6063-5，6063-6價格在原價基礎上另加500元噸，特殊金屬和特殊表面處理價格面議。

三、交貨時間：

（1）合同簽訂后，收到甲方第一批訂貨單后在現有模具情況下約15天交貨，（法定的不可抗力情況除外），后批的訂單約20天交貨。

（2）如果乙方原因不能按期交貨，乙方還應承擔甲方的相應損失。

（3）如果乙方不能按期交貨，是甲方貨款不到位的原因，乙方不負責任。

四、付款方式：

（1）合同簽訂后甲方支付乙方合同總額的20％定金，訂單完成后，每車（12噸內）貨到工地后十五天內支付該車貨款，訂金在最后一車貨款中扣除，甲方不按照約定付款，乙方有權停止發貨。

（2）付款方式：電匯或支票。

五、產品質量標準：

六、相關事宜：

（1）乙方按甲方的訂貨單進行生產（訂單甲方必須以書面形式通知乙方）乙方不得擅自改動，否則由乙方負責。由于甲方原因下錯單，或其它原因，責任由甲方負責。如需退貨的，須經乙方同意，退貨價格按回收當天“南海靈通”a00相應鋁錠的七折執行（不含包裝物）。

（3）在有模具情況下，若乙方超出25天仍未能完成交貨，乙方需按該批貨的貨款的3‰天的罰金付予甲方。

（1）項退貨價格處理。

（5）甲方如發現材料質量問題，需在收到貨后三天內反饋給乙方，乙方對有質量問題的產品包退、包換和賠償有關損失。

（6）對甲方委托乙方加工生產的任何模具和產品，如果涉及侵犯任何第三人的專利、知識產權及發生經濟糾紛等與乙方無關，由甲方自行處理，并承擔全部經濟責任和法律責任，同時賠償由此帶來乙方的各項損失。

七、鋁材運輸、貯存、使用及保養注意事項：

1、鋁材運輸、貯存、使用過程中應在承載車周邊墊放軟物、輕拿輕放，避免碰、撞上鋁材。

2、貯存時應注意存放在xx、干燥的室內，需露天堆放的，必須將外層包裝物全部拆除。如鋁材遭淋雨、雪，應立即拆除所有包裝物并將鋁材單支分隔開。

3、安裝使用時，鋁材連墻處應進行防腐處理，須避免被石灰、水泥、沙漿等強酸、強堿材料污染；不得使用高粒度和遇光照易分解的薄膜或包裝物包裹、捆扎鋁材，以免腐蝕鋁材表面。

4、清洗鋁材時，請使用柔布，用自來水或5%的中性肥皂水擦洗，禁止使用強腐蝕性溶劑二甲苯、丙酮等清洗和使用鋼絲球刷洗。如違反以上注意事項，造成本乙方品出現表面質量問題（包括但不限于變形、凹凸、變色、斑跡、劃痕、水印、脫膜、粉化等）均不屬于乙方承諾的產品質量責任范圍。

八、其它：

（1）本合同生效后，雙方必須嚴格履行，如其中一方出現違約情況，另一方有權終止合同，所造成的損失由違約方承擔。

（2）本合同未盡事宜，雙方協商解決，也可簽定補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

（3）本合同有效期至。

（4）本合同一式叁份，甲方壹份、乙方兩份，具有同等法律效力，簽字或蓋章后生效。

甲方：乙方：

簽名：簽名：____日期：日期

貨物的買賣合同（專業24篇）篇二

法定代表人：______________________________。

法定代表人：______________________________。

經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致，達成本合同各條款，共同履行：

第一條貨物名稱：____________________。

第二條產地：____________________。

第三條數量：____________________。

第四條商標：____________________。

第五條價格：____________________。

第六條包裝：____________________。

第七條付款方式：______________________________（以時間為條件）。

第八條運輸：________________________________________（是否要保險）。

第九條定金：________________________________________（不得超過總金額的20%）。

第十條應附的'單據。

賣方向買方提供：

1．提貨單；

2．發票（vat）；

3．使用說明書；

4．保修單；

5．其他單據。

第十一條裝運通知：__________________________________________________（用傳真方式？）。

第十二條其他條款：__________________________________________________（保密？）。

第十三條供貨時間：______________________________（與付款聯系？）。

第十四條違約金：________________________________________（延期費？）。

第十六條不可抗力：________________________________________（水災地區？）。

第十七條合同爭議的解決：______________________________（約定法院管轄？）。

第十八條本合同于_______年_____月_____日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執一份，買賣雙方簽字或蓋章生效。

買方：_____________________。

代理人：___________________。

賣方：_____________________。

代理人：___________________。

簽約日期：_____年___月___日

貨物的買賣合同（專業24篇）篇三

供方：(簡稱供方)。

需方：(簡稱需方)。

第一條產品名稱、商標、型號、金額、供貨時間：住宅煙氣集中排放系統，

第二條質量要求、技術標準：按皖20xxj112標準驗收，供方對質量負責，供方將質保書、合格證隨貨提供給需方。(包括營業執照、安全生產許可證、稅務登記證、組織代碼機構證等)。

第三條交(提)貨地點、方式：供方送貨到需方工地。(江東大道東側與印山路南側交叉口)。

第四條運輸方式及到達站(港)和費用負擔：由供方負擔。

第五條交貨期限：本合同生效后十天進場安裝。

第七條結算方式及期限：供方以實際安裝數量經施工員、質檢員簽字確認為結算依據，并向需方開具稅務發票。

第八條付款方式：安裝到頂后經驗收付75%貨款，余款待甲方驗收后一個月內付清。

第九條雙方責任。

1、買方免費提供上樓吊運和少量鋼筋料頭及提供符合相應標準預留孔位。

2、賣方免費安裝就位(不吊模不灌縫)。

3、需方須提供安裝工人的住宿等生活條件。

第十條違約責任：

3、如供方未按合同履行，需方有權通知供方解除合同;。

4、需方如未按約付款，應向供方支付逾期付款違約金，違約金每日按應付款的萬分之一計算。

第十一條爭議解決方式：

1、雙方協商解決;。

2、協商不成由需方所在地人民法院解決。

本合同一式肆份，供需方各壹份，公司財務、項目財務各壹份。供方:需方:。

法定代表人:法定代表人:。

委托代理人:委托代理人:。

貨物的買賣合同（專業24篇）篇四

法定代表人：____________職務：____________。

賣方：____________________________________。

法定代表人：____________職務：____________。

xx和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：

第一條品名、規格、數量及單價。

第三條原產國別及制造廠商。

第四條裝運港。

第五條目的港。

第六條裝運期。

分運：

轉運：

第七條包裝。

所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。

第八條嘜頭。

賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、"此端向上"、"小心輕放"、"保持干燥"等字樣及下列嘜頭：

第九條保險。

在cif條款下：

由賣方出資按110%發票金額投保。

在cfr條款下：裝運后由xx投保。

第十條付款條件。

在裝運期前30天，通過銀行開立由xx支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的____%，計.該信用證在銀行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。

a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明"運費已付"、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸運輸公司。

b.商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數量、毛重和凈重。

d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。

xx已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

xx.裝運后即刻發給xx的已裝運通知電報/電傳附本一份。

xx在cif條款下。

1.全套按發票金額110%投保的保險費。

2.賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件(xx除外)一份寄給xx，兩份寄目的港____________運輸公司。

3.銀行在收到合同中規定的、由雙方簽署的驗收證明后，在____天內，承付合同金額的百分之________，金額為。

4.按本合同第15條和18條，規定xx在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

5.所有發生在xx國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在xx國境外的銀行費用應由____方承擔。

第十一條裝運條件。

1.賣方必須在裝運前40天向xx通知預訂的船只及其運輸路線，供xx確認。

2.賣方必須在裝運前20天通知xx預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。

3.賣方必須在裝船完畢后48小時內，以電報/電傳方式向xx通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。

4.如果任一單件貨物的重量達到或超過噸，長米，寬米，賣方須在裝船期前50天向xx提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便xx安排內陸運輸。

5.在cfr條款下：如果由于賣方未及時按11條第(3)款執行，以致xx未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

第十二條技術文件。

1.下述全套英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

a.基礎設計圖。

b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。

c.易磨損件的制造圖紙和說明書。

d.零配件目錄。

xx安裝、操作和維修說明書。

2.此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向xx或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術文件，否則，xx有權拒開信用證或付貨款。

第十三條保質條款。

賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。

第十四條檢驗。

1.賣方/制造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證明書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物質量、規格、性能和數量的最后依據，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量說明書內。

2.在貨物抵達目的地港之后，xx須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，并簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，xx在貨物抵達目的港后____天內有權拒收貨物，向賣方索賠。

3.如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，xx將安排商檢局檢驗，并有權依據檢驗證書向賣方索賠。

4.如果由于某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，xx應電告賣方延長商檢期____天。

第十五條索賠。

1.若賣方對貨物與合同規定不符，且xx在本合同第13條、第14條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在征得xx同意后，須按下列之一種或幾種索賠：

a.同意xx退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還xx，并承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其他必要費用。

b.按照貨物質量低劣程度、損壞程度和xx蒙受損失金額將貨物貶值。

c.用符合合同規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔xx所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質期須相應延長。

2.若賣方在收到xx上述索賠書后一個月之內未予答復，則視為賣方接受索賠。

第十六條不可抗力。

1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。

2.受阻方應在不可抗力發生和終止時盡快電告另一方，并在事故發生后14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

3.不可抗力事件持續超過120天，另一方有權用掛號航空寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。

第十七條仲裁。

由于執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決，如果不能解決，按下述第項仲裁：

1.提交中國北京中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其程序仲裁。

2.提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。

仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。仲裁費用敗訴一方承擔，仲裁機構另有裁定者除外。

仲裁期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其他條款。

第十八條延期和罰款。

如賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，xx應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期10星期，xx有權撤消合同，盡管撤消了合同，賣方仍須向xx立即支付規定罰款。

第十九條附加條款。

本合同由雙方于年月日在________國________市用____文簽署，正本一式份，買賣雙方各執份，合同以下述款為生效方式：

1.立即生效。

2.合同簽署后____天內，由雙方交換確認書后生效。

簽名：____________。

賣方：

簽名：____________。

署日期：年月日

貨物的買賣合同（專業24篇）篇五

經供需雙方協商，本著自愿及平等、互惠互利的原則，訂立本合同。

1、商品明細（應注明產品的牌號或商標）：

2、質量，按下列第（x）項執行：

（1）按照國家食品安全、國家食品衛生標準執行。

（2）按雙方商定要求執行，具體為：____________（應具體約定產品質量要求）。

1、數量：________。

2、計量單位和方法：__________。

3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：____________。

_________（應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。）。

1、交貨時間：_______。

2、交貨地點：_______。

3、運輸方式：_______（注明由誰負責代辦運輸）。

1、驗收時間：_______。

2、驗收方式：______（如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例）。

3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。第六條價格與貨款支付：

1、單價：____；總價：_________（明確幣種及大寫）。

2、貨款支付：

貨款的支付時間：____________；貨款的.支付方式：_____________。

1、需方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后__日內向供方提出書面異議；在托收承付期間，需方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。需方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知供方的，視為貨物合乎規定。

2、需方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

3、供方在接到需方書面異議后，應在日內負責處理并通知需方處理情況，否則，即視為默認需方提出的異議和處理意見。

1、需方中途退貨的，應向供方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2、需方未按合同約定的時間的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向供方方支付違約金。

3、需方自提產品未按供方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向供方支付逾期提貨的違約金。

4、需方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給供方造成的損失。

5、需方如錯填到貨的地點、接貨人，或對供方提出錯誤異議，應承擔供方因此所受到的實際損失。

1、供方不能交貨的，向需方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2、供方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如需方同意利用，應按質論價；需方不能利用的，應根據具體情況，由供方負責包換，并承擔調換或退貨而支付的實際費用。

3、供方因貨物包裝不符合合同規定，須重新包裝的，供方負責重新包裝，并承擔因此支出的費用。需方不要求重新包裝而要求賠償損失的，供方應賠償需方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由供方負責賠償。

4、供方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向需方支付逾期交貨的違約金，并賠償需方因此所遭受的損失。如逾期超過__2_日，需方有權終止合同并可就遭受的損失向供方索賠。

5、供方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，需方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因需方保管不善而發生的損失，均應由供方承擔。

6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，供方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔需方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7、供方提前交貨的，需方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，需方可拒絕提貨。供方逾期交貨的，供方應在發貨前與需方協商，需方仍需要貨物的，供方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；需方不再需要貨物的，應在接到供方通知后__日內通知供方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意供方發貨。

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后__日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交當地仲裁委員會或當地法院。

1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

4、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。5本合同一式兩份，雙方各執一份。

需方：______（蓋章）。

供方：______（蓋章）。

簽訂日期：

貨物的買賣合同（專業24篇）篇六

供方：

需方：

根據中華人民共和國《種子法》、《民法典》及有關規定，為了明確農作物種子供、需雙方的權利和義務，維護雙方的共同利益，經雙方友好協商，簽訂本合同。

一、需方向供方訂購以下品種、數量、質量和價格的種子：

二、供方對以上種子出具農作物種子檢驗證書（標明種子實際質量指標）供需方復檢，需方收到貨后15天內，對發芽率、凈度、水分三項指標復檢完畢，純度在收貨后該作物的第一個生產周期內復檢完畢，發現問題應及時通知供方，逾期視為種子合格。

三、調運種子前，供方要按需方要求，出具種子經營許可證復印件、發貨時需方與供方對每批種子共同取樣，分別封存，以備種子復檢和鑒定，樣品保存至該批種子于生產收獲結束。

四、供、需雙方必須按合同規定的時間、數量等供貨、付款，如有變化，供、需雙方另行協商達成補充合同，否則，視一方為違約，違約方要賠償守約方違約金額10%經濟損失費。

五、所需供品，乙方根據當地生態類型進行合理布局，若由于越區種植造成的損失，由乙方承擔。

六、如種子質量達不到合同要求，由甲方負責賠償相應損失。

七、本合同未盡事宜，經雙方協商一致可在合同外增加補充條款，增補條款屬于合同的組成部分。

八、本合同自簽訂之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方（簽字蓋章）：

乙方（簽字蓋章）：

________年____月____日。

貨物的買賣合同（專業24篇）篇七

立契約書人_________________實業有限公司(以下簡稱甲方)__________陶瓷有限公司(以下簡稱乙方)，雙方茲就買賣茶具事宜，訂立本件契約，條款如下：

一、買賣標的：

____________________。(樣式、規格另行列表)

二、價金：

_________組人民幣__________元整，__________每組__________元整，合計__________元整。

三、送貨地點：

甲方公司所在地或其所指定的地點。

四、送貨日期：

乙方應于某后一個月內按甲方指定的地點、組數如期送達。如有遲延，應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金，乙方不得有異議。

五、清償費用：

原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在__________市__________縣兩界內，按實際里程數每公里__________元酌收運送費用。

六、甲方或其指定受領之人世間于某第一條的茶具后，應即時驗收。____________________如有瑕疵，應于某后七天內以書面通知乙方更換，逾期乙方不負瑕疵擔保責任。

七、甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。

八、本契約一式二份，甲乙雙方各執一份為憑。

買方(甲方)：________________

公司地址：____________________

代表人：______________________

住址：________________________

身份證統一號碼：______________

營業執照號碼：________________

賣方(乙方)：________________

公司地址：____________________

代表人：______________________

住址：________________________

身份證統一號碼：______________

營業執照號碼：________________

__________年_______月_______日

貨物的買賣合同（專業24篇）篇八

出賣人：_________________(以下簡稱甲方)

買受人：______________(以下簡稱乙方)

茲為_______貨物欠款買賣，經雙方締結合同如下：

第一條甲方愿將_______貨_______件賣與乙方，約定_______年_______月_______日交付清楚。

第二條貨價議定每件人民幣______________元整(或依照交貨日交貨地的市價為標準)。

第三條乙方應自交貨日起算_______日內支付貨價與甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。

第四條甲方如屆交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時，于_______日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣合同，但須接到通知日起算_______日內答復逾期即視為承認延期。

第五條甲方如屆期不交貨又未經依前條約定通知乙方時，乙方可限相當日期催交貨，倘逾期仍不交時，乙方可解除合同。

第六條如因天災地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的，可以延緩至不能交貨原因消除后___日內交付。

第七條乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。

第八條乙方逾交款日期不為交款的，甲方可以定相當期限催告交款，并請求自約定交款日期起算至交款日止，按每百元日折計算遲延利息。

第九條甲方所交付的貨品，如有不合規格或品質惡劣或數量短少時，甲方應負補充或交換或減少價金的義務。

第十條乙方發現貨晶有瑕疵時，應即通知甲方并限期請求甲方履行前條的義務，倘甲方不履行義務時，乙方除可解除合同外并可請求損害賠償，甲方無異議。

第十一條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：

(一)提交______________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十二條其他約定事項：____________________________

本合一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

貨物的買賣合同（專業24篇）篇九

合同編號：

簽約日期： 簽約地點：

賣方（簽章） ： 地址： 電話： 傳真： 電子郵箱 ：

買方（簽章）： 地址 ： 電話 ： 傳真 ： 電子郵箱：

買賣雙方在平等、互利原則上，經充分協商一致，由賣方出售，買方購進下列貨物，并按下列條款履行：

第一條．品名、規格： 單位： 數量： 單價： 總價： 總金額：

第二條． 原產國別和生產廠：

第三條． 包裝：

須用堅固的'木箱或紙箱包裝。以宜于長途海運／郵寄／空運及適應氣候的變化。并具備良好的防潮抗震能力。

由于包裝不良而引起的貨物損傷或由于防護措施不善而引起貨物損失，賣方應賠償由此而造成的全部損失費用。

包裝箱內應附有完整的維修保養、操作使用說明書。

第四條．裝運標記：

賣方應在每個貨箱上用不褪色油漆標明箱號、毛重、凈重、尺寸、合同號、目的港、收貨人編號并書以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣和裝運：。

第五條：交貨條件：

fob/cfr/cif/ ，。 除非另有規定“fob”，“cfr”和“cif”均應依照國際商會制定的《國際貿易術語解釋通則》（incoterms1990）辦理。

第六條． 裝運日期：

第七條． 裝運港口：

第八條． 卸貨港口：

第九條． 保險：

當交貨條件為fob或cfr時，應由買方負責投保。 當交貨條件為cif時，應由賣方按發票金額％投保 險；附加險： 。

第十條．支付條件： （1） 信用證（l/c）支付方式：

買方收到賣方交貨通知后，應在交貨日前天，由________ 銀行開出以賣方為受益人的不可撤銷/可撤銷信用證。信用證于裝運日期后 天內有效。

該信用證適用ucp500/ucp600/的規定 （2）托收（d/p或d/a）支付：

a、貨物裝運后，賣方出具以買方為付款人的即期跟單匯票（d/p），連同裝運單據，通過賣方所在地銀行和買方銀行交給買方進行托收。

b、貨物裝運后，賣方出具以買方為付款人的承兌跟單匯票（d/a），匯付款期限為 后 ，按即期承兌交單（d/a 日）方式，通過買方所在地銀行和買方________ 銀行交給買方進行承兌，買方承兌后，向買方轉交裝運單據，買方按匯票期限到期支付貨款。

（3）匯付（t/t或m/t）：

買方在收到賣方依本合同第十一條規定提交的裝運單據后 日內，以電匯/信匯方式支付貨款。

（4）直接付款：

買方收到賣方裝運單據后天內，以航郵向賣方支付貨款。

第十一條．單據：

（1） 賣方按照以下不同運輸方式向買方提供相應單據： a、海運：

全套清潔海運提單，標明“運費付訖”/“運費預付”，作成空白背書并加注目的港________ 公司。

b、空運：

空運提單副本一份，標明“運費付訖”/“運費預付”，寄交買方。

（2）商業發票一式五份，標明合同號和貨運嘜頭（若貨運嘜頭多于一個，發票需單獨開列），發票根據有關合同詳細填寫。

（7）貨物裝運后立即用電報／信件通知買方。

第十二條． 裝運條件： （1）fob條款：

a、a、由買方負責按照合同規定的交貨日期租船訂艙。

辦理租船訂艙事宜。

b、賣方應在合同規定的裝運日期前天，用電報／信件將合同號、品名、數量、價值、箱號、毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買方，以便買方租船訂艙。

c、買方應在裝船期前 日通知賣方船名、預計裝船日期、合同號，以便賣方安排裝運，要求賣方與船方代理保持密切聯系。

d、如果有必要改變裝運船只或者其到達日期，買方或其運輸代理應及時通知賣方。

e、如果船只不能在賣方通知的船期后 日內到達裝運港，買方應承擔從第 日起發生的貨物倉儲保管費用和此期間的貨物保險費用。

f、若載運船舶如期抵達裝運港，賣方因備貨未妥而影響裝船，則空艙費和滯期費均由賣方承擔。

g、貨物越過船舷之前，一切費用和風險由賣方承擔；貨物越過船舷之后，一切費用和風險屬買方。

（2）cfr和cif條款：

賣方于本合同第六條規定的裝運日期前天，以電報／信件把交貨預定期、合同號、品名、發票金額等通知買方。貨物交辦發運，賣方即刻以電報／信件將合同號、品名、發票金額、交辦日期通知買方，以便買方及時投保。

第十三條．允許/不允許部分裝運或轉運。

第十四條．賣方有權在 ％數量內溢裝或短裝。

第十五條．質量保證：

賣方保證：所供貨物，其質量、規格和工藝符合本合同所作的說明，標明商標的貨物包裝為新的和未經使用的。保證期為自貨到目的港卸貨完畢之日起12個月。在質量保證期內，凡因設計、制造工藝和所有材料而產生的缺陷，賣方應自負費用進行修理或更換貨物。

第十六條．檢驗：

在貨物運抵最終目的地后，買方有權向向貨物檢驗機構申請對貨物進行檢驗。檢驗機構為中華人民共和國進出口商品檢驗局。

第十七條. 索賠：

自貨到目的港起天內，經發現貨物質量、規格、數量、重量、包裝、安全或衛生條件與合同規定不符者，除應由保險公司或船方承擔的部分外，買方可憑前條規定的檢驗機構所出具的商品檢驗證書，有權要求更換或索賠。賣方應在收到索賠要求后天內回復買方。

貨到目的港起12個月內，使用過程中由于材料質量和工藝問題而出現的損傷，買方應當立即以書面形式通知賣方并出具前條規定的檢驗機構開列的檢驗證書，提出索賠，賣方應當承擔違約責任。賣方應在收到索賠要求后天內回復買方。

第十八條． 不可抗力：

（1）在貨物制造和裝運過程中，由于不可抗力的原因（如戰爭、嚴重火災、水災、臺風和地震或其他由雙方認可的事件）致使延期交貨或不能交貨，賣方概不負責。賣方于不可抗力事件發生后，應立即通知買方并在事發 天內，以航空郵件將事故發生所在地當局簽發的證書寄交買方以作證據。

（2）在此情況下，買賣雙方應當根據具體情況確定合同是否能夠繼續履行以及賣方是否仍有責任采取必要措施促使盡快交貨。

（3）不可抗力事故發生后超過 天而合同尚未履行完畢，買方有權解除合同。

第十九條．合同延期和罰款：

除本合同十八條所述不可抗力原因外，賣方若不能按合同規定如期交貨，應當提前 通知買方，買方可同意延期交貨，且可以同時相應減少議定的貨款支付金額，并通知付款銀行相應減少議定的支付金額。該減少的部分作為合同延期履行的違約金，但違約金數額不得超過遲交貨物總額的5％。賣方若逾期10個星期仍不能交貨，買方有權解除合同，且有權要求賣方如期支付上述違約金。

第二十條．合同爭議的解決方式：

凡涉及本合同或因執行本合同而發生的一切爭議，應通過友好協商解決，如果協商不能解決，則可提交中國-西安仲裁委員會根據該會的仲裁規則和程序進行仲裁。仲裁將在西安進行，仲裁裁決是終局的，對雙方都有約束力。仲裁費用由仲裁庭決定具體承擔。

第二十一條．附加條款： （1）法律適用： 本合同之簽訂地、或發生爭議時貨物所在地在中華人民共和國境內或被訴人為中國法人時，適用中華人民共和國法律，除此規定外，適用《聯合國國際貨物銷售公約》/ 。

（2）本合同一式兩份，自雙方之日起生效，雙方各執一份，具有同等法律效力。

（3）本合同為中英文兩種文本，兩種文本具有同等效力。但兩種文本若有差異，以中文為準。

賣方： 買方：

（簽字）（簽字）

貨物的買賣合同（專業24篇）篇十

賣方(全稱)(甲方)

買方(全稱)(乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，為規范干粉砂漿購銷行為，保護供需雙方的合法權益，明確雙方責任，保證工程建設正常進行，經甲、乙雙方友好協商，一致同意訂立本合同，以便共同遵守。

交貨地點：(工程地址)，運距km。

備注：各種規格產品的單價：按常州市工程造價信息資料當月建筑工程材料預算指導價執行。

累計供貨金額達60萬元以上付款結算金額的70%，如春節前貨款未達60萬元，付已結算金額的70%，供貨結束質量達標3個月內結清尾款。

按江蘇省工程建設標準《預拌砂漿技術規程》執行。

產品執行標準：雙方另有約定的按約定。

本合同履行過程中如遇國家有關技術、規范、標準有變動的，按照新的標準執行。

1、乙方的貨物簽收人員為現場保管員。

2、乙方保證甲方為本合同所涉及工程項目預拌砂漿的供貨方，出現第二方供相同品種貨物，甲方有權利停止供貨并要求乙方從甲方停供之日起15日內付清已經結算的全部款項。

3、乙方收到甲方散裝罐基礎圖后，選擇安全位置按圖紙要求七天內完成基座，保證貨物到達散裝罐現場必經道路的暢通;散裝罐進場后離場前甲乙雙方做進退兩次完好性檢驗，遇到人為損壞乙方應按照雙方交接驗收計價清單承擔經濟損失。

4、甲方所供材料噸位以每車過磅計量為準。

5、在使用甲方所供的貨物過程中如發現質量問題，乙方應在收到貨物三日內通知甲方，且不再動用該批有質量異議的貨物，由甲方負責處理或調換。對有質量爭議貨物雙方聯合取樣由主張方委托雙方認可的第三方質檢部門檢測確認。連續出現質量問題乙方有權終止合同，選擇第二供應商，賣方提供產品試塊，如檢測后未達標，由此造成的一切損失均由賣方承擔。

6、甲方供應散裝砂漿應及時向乙方提供散裝罐放置基礎圖紙并適時免費提供散裝罐，正常使用中料罐發生故障，甲方接到通知白天三小時內派員搶修，逾期甲方承擔乙方相應經濟損失。

1、甲方違約責任：

(1)甲方所供的貨物不符合雙方約定標準(經有關質檢部門檢驗認定)，甲方應無條件退貨并承擔乙方由此產生的損失，因乙方摻入其他材料引起產品質量下降由乙方負責。

(2)出現甲方供貨不及時拖延乙方工期，停工待料甲方以人民幣計算20__元/天支付違約金給乙方。如拖延乙方工期達三天，乙方有權停止付款并單方面終止合同，并向乙方賠償相應的經濟損失。

2、乙方責任：

(1)乙方在使用甲方所供的產品過程中應嚴格根據相關施工規范且不摻入其他材料;如因此影響工程質量甲方不承擔任何責任;需要供貨必須提前一天知會甲方，否則甲方不承擔拖延工期損失。

(2)乙方不能按本合同按時足額給付甲方貨款，甲方可停止供貨并單方面終止合同，乙方向甲方結清余款。

本合同若產生糾紛，雙方協商解決，若協商不成，雙方均有權向原告所在人民法院訴訟解決。

由法定代表人或其他委托代理人簽字蓋章生效。

甲方：__________

乙方：__________

______年______月______日

貨物的買賣合同（專業24篇）篇十一

本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：

第一條：品名、規格、數量及單價

第二條：合同總值

第三條：原產國別及制造廠商

第四條：裝運港

第五條：目的港

第六條：裝運期

分運：

轉運：

第七條：包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途內陸運輸，防潮，防濕，防震，防銹，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。

第八條：嘜頭

賣給方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、

第九條：保險

在條款下：

由賣方出資按110%發票金額投保。

在條款下：裝運后由買方投保。

第十條：付款條件

(1)買方在裝運期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值________%，計________。該信用證在中國銀行________行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。

(2)全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明。

(3)商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

(4裝箱單一式四份，注明每包貨物數量，毛重和凈重。

(5)由制造廠家出具并由賣立簽字的品質證明書一式三份。

(6)已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

貨物的買賣合同（專業24篇）篇十二

簽訂時間：20__年____________月____________日根據中華人民共和國合同法的規定，經雙方共同協商簽訂本合同，以茲共同信守。

一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間

二、交貨時間：20__年____________月____________日前，由于交貨時間原因產生港雜費等費用由供方承擔。

三、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限：按國際標準，如因質量等問題引起的外商索賠由供方負責及承擔全部損失，以外商出具的索賠書為準。

四、包裝要求：內外包裝必須適合陸運和海運，如因包裝引起的貨物破損致使外商索賠，供方賠償需方全部實際損失。

五、運輸方式及費用負擔：由供方運送至需方指定港口，費用由供方承擔.

六、驗收標準、方法：按國際標準，由需方抽驗貨。

七、結算方式及期限：需方在結匯后憑供方增值稅發票90天內付款

八、違約責任：按合同法處理。

九、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件：無。

十、解決合同糾紛的確方式：本合同如有異議，由雙方共同協商解決，協商不成，向簽訂地法院提出上訴。

十一、其他約定事項：本合同依法簽訂，雙方必須全面履行，任何一方都不得私自變更或解除，因故需要變更或解除時，應雙方協商一致，依法另立協議。以上條款未盡事宜，雙方協商解決。十二、本合同一式兩份，供需雙方各執一份。

供方____________需方____________

單位: ____________單位: ____________

地址：____________地址:____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

委托代理人：____________委托代理人：____________

電話：___電話：___

開戶銀行：____________

貨物的買賣合同（專業24篇）篇十三

買方：____________(下稱甲方)賣方：____________(下稱乙方)。

電子郵箱：__________電子郵箱：__________。

甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

1.名稱、品種、規格：

____________(應注明產品的牌號或_____)。

2.質量，按下列第()項執行：

(1)按照_______標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

(3)按雙方商定要求執行，具體為：

_____________(應具體約定產品質量要求)。

1.數量：________。

2.計量單位和方法：__________。

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。

_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

1.交貨時間：_______。

2.交貨地點：_______。

3.運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。

4.保險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投_____種)。

5.與買賣相關的單證的轉移：___________。

1.驗收時間：_______。

2.驗收方式：

______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

第六條價格與貨款支付：

1.單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付：

貨款的支付時間：____________;。

貨款的支付方式：____________;。

運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。

3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7.其它約定：_____________。

1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

8.其它：_______________。

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國xx貿易_____委員會深圳分會，按照申請_____時該會實行的_____規則進行_____。_____裁決是終局的，對雙方均有約束力。

xxx。

xxx。

xxx。

1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

4.合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

5.雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

6.本合同正本一式___份，雙方各執___份;合同副本一式__份，分送______等單位。

甲方:____________乙方：____________。

受權代表：(簽字)______受權代表：(簽字)_______。

委托代理人：(簽字)_____。

本合同于____年____月____日訂立于____(地點)。

貨物的買賣合同（專業24篇）篇十四

上訴人（原審被告）：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。

法定代表人：某某 職務：董事長。

被上訴人（原審原告）：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。

原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

負責人：某某，經理。

上訴請求：

1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ）某某民初字第1000號民事判決，發回重審；或駁回被上訴人的訴訟請求；或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ） 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。

（一）該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。

（二）該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項并無直接因果關系。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意？該判決認定的事實顯含糊其辭。

（三）該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。

上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。

本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20xx年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。

本案案情復雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那么，法院應當主持調解，并在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢？對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求！謝謝！

此致

某某市中級人民法院

上訴人： 某某建設集團有限公司

20年 月日

貨物的買賣合同（專業24篇）篇十五

賣方：_______________________。

本合同由買方和賣方共同簽署，買方同意購買且賣方同意出售下列商品并遵守所列各項條款。

1.描述。

2.原產國和制造商名稱。

________________________________________。

3.包裝。

包裝在結實的新木箱或紙箱里，適合遠距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化，能防護野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。

買方將對由于包裝不適當造成的任何貨物損壞、缺失和由此產生的費用負責;也對由于不充分或不適當的包裝和保護措施所引起的銹蝕負責。隨箱應裝運一整套有關的服務和操作說明。

4.嘜頭。

5.裝船時間。

6.裝貨港。

7.目的港。

8.保險。

在cif條款下，由賣方辦理以買方為受益人的保險額為發票金額110%的一切險。

9.付款。

在信用證付款條件下：買方在合同簽訂后14天內，將開出一個由北京銀行為付款行，以賣方為受益人，全部發貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票(金額為發票金額的100%)以及在條款10中所列裝運文件時即有效。付款將由開證行在被提示上述匯票和文件時通過電匯或航空匯款向賣方付出，此信用證在裝船期后的15日內有效。

10.文件。

(1)提單/空運單：

a)在海運條件下：

3份原始海運提單，注明：“運費先付(cif和c&f)”、合同號、嘜頭、空白背書，并寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。

b)在空運條件下：

一份原始和一份復印的空運單，注明“運費先付(cif和c&f)”、合同號、嘜頭，指定給買方。

(2)5份正本發票，注明：合同號、嘜頭(在多于一個嘜頭時，發票應分開打印)，按照相關合同寫出明細。

(3)由廠商/供貨商確認的2份正本和2份復印的裝箱單，注明：重量、裝箱件數和相應發票的日期。

(4)2份由廠商/供貨商確認的質量、數量說明書。

(5)1份發給買方通知發貨詳情的傳真的復印件。除此之外，賣方將在發貨后7天內，將整套上述文件用空郵的方式直接寄給買方。

(6)在cif條款下，1份正本保險單或保險憑證以及2份復印件，按發票金額的110%保全險(allrisks)。

(7)如果必要的話，一份由政府出具的出口許可證復印件。

(8)一份正本、兩份復印的原產地證明。

(9)文件的數量和內容一定是完整和正確的。如果由于賣方沒有提供上述的文件造成買方不能及時清關和提貨，全部損失由賣方負擔。買方的姓名和完整的地址和電話號碼必須打印在提單或空運單上，否則，賣方將負擔由此造成的損失。

以上所有文件的拷貝件要寄給：喀土穆和北京辦公室。

11.裝運。

在cfr/cif條款下：

a.賣方負責將貨物在裝運期限內從裝運港運到目的港。不允許轉船。一旦發生轉船，由此產生的所有費用和風險全部由賣方承擔。不允許倉面裝載。裝載貨物的船只不允許懸掛買方不能接受的國家的國旗。貨船船齡不能超過15年。

b.如果貨物用空運/包裹方式郵遞，賣方將于條款5所列裝船期前30天，用傳真通知買方條款12(1)內容。賣方在發運貨物以后當即按條款12(2)規定通知買方，以使買方安排保險和及時辦理清關手續。

12.裝船通知。

(1)賣方為了以下目的(a、b、c)將于合同條款5中列明的裝船日期前40天，用傳真通知買方合同號、品名、數量、價值、箱數、毛重、尺寸和在裝運港就緒的日期。如果任何一箱的總量超過9公噸、尺寸范圍達到或者超過12米長，2.7米寬，3米高，賣方需要在裝運前50天通知買方這些數據。如果有易燃和危險物品需要標明。

a.在條款9中的l/c付款條件下，開出一個信用證。

b.為了使買方在收到上述通知時能安排好其國內運輸，如果重量和尺寸超過此條款(1)中的規定時，買方將要求采取措施以適合買方進行內陸運輸。

c.如果賣方沒有履行上述規定，全部損失由賣方承擔。

(2)賣方在完成貨物裝運后，立即用傳真通知買方合同號、商品、數量、箱數、發票價值、毛重、船名、開船日期、提單號(海運時)或空運單、航班號以及估計到貨日期等等。如果有易燃或危險品，應將其明細一起標明。由于賣方沒及時通知造成買方沒有及時辦理保險和清單事宜，全部損失由賣方負責。

14.質量保證。

賣方保證其產品是用最好的材料、先進的技術制造、全新且沒有使用過，完全符合本合同的質量、性能和規格要求，與技術手冊相一致。質保期從貨物到達目的港后算18個月，或由雙方代表簽字后的驗收合格證明有效后算12個月。

15.檢驗。

(1)在交貨以前，制造方將按條款10(4)的要求，對貨物的質量、規格、性能和數量/重量做一準確、全面的檢驗，并出具證明書，證明該商品與合同條款相符。這些證明將形成交給付款議付的文件的不可分割的一部分，但是不被認為是最終結果。制造方試運行的結果和細節必須作為質量證明的附件出現。

(2)當商品到達現場以后，買方將申請蘇丹商品檢驗局對商品的質量、規格、數量/重量作一個初步檢驗，并作出檢驗報告，如果商檢局發現有規格和數量或者兩者都不符的地方，除非責任是保險公司或運輸公司的，買方將在商品現場檢驗之后30天以內有權拒收商品或向賣方索賠。

(3)如果商品的'質量和規格與合同不符，或在條款14所列的質量保證期內，由于任何原因被證實有缺陷，包括潛在缺陷或使用了不合格的材料，買方將安排由商檢局進行檢驗，并有權向賣方索賠。

16.索賠。

在貨物到達目的地后90天內，除非保險公司或船主負有責任，如果發現有質量、規格或數量有與合同條款不符之處，買方將有權進行索賠，更換貨物或索賠損失、所有的費用(如商檢費、運還和運回替換貨物、保險費、倉儲和裝卸費用等)將由賣方承擔。對于質量，賣方將保證：從貨物到達目的地后的18個月內，如果由于該設備由內在缺陷、制造材料不合格或做工低劣，買方將立即書面通知賣方。

檢驗證明將作為索賠的基礎。賣方對于買方的索賠，有責任迅速排除缺陷(全部或部分更換商品或根據損壞的程度降價)。如果有必要，將由賣方承擔費用買方自行排除缺陷，如果賣方在收到前述索賠一個月內不能回答買方，索賠將被認為已被賣方接受。

17.不可抗力。

對于在生產過程或裝船或轉船過程中發生的不可抗力(如戰爭、嚴重火災、水災、臺風和地震或其他由雙方認可的事件)引起的延誤船期或不能交貨，賣方將不負任何責任。賣方將迅速通知買方上述發生的一切，并在從那以后的14日之內空郵一份由主管政府部門出具的事故證明書。

在這種情況下，賣方仍然有責任采取必要的措施盡快運輸貨物。如果事故持續超過10周，買方有權取消合同。

18.遲交貨和罰款。

如果賣方沒有按合同要求及時交貨，除非是合同款17的不可抗力引起的，買方在賣方同意付罰金(經付款行從貨款中扣除)的條件下同意延遲交貨，罰款總數不超過交貨全部金額的10%，每延遲交貨1天罰貨款的1%。如果超過合同交貨期10天后賣方仍不能交貨，買方有權取消合同，不管合同是否被取消，賣方仍要不推遲地交納前述罰款。

19.仲裁。

與此合同有關的所有爭端及其執行將通過談判友好地解決，如果不能協商解決，案例將提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據其公布的仲裁規則進行仲裁，仲裁將在北京進行，仲裁委員會的決定是終局性的，并對雙方都具有約束力，雙方既不能訴諸法庭，也不能向其他機構要求修改決定，仲裁費由敗訴的一方承擔。

20.合同的生效。

合同從雙方簽字日期起生效。

21.售后服務。

賣方要提供補口材料和售后服務。

22.特殊條款。

茲證明本合同由買賣雙方共同簽署，雙方各保留一份正本。

本合同的附件都將被視為合同的不可分割的一部分并與合同具有同樣的效力。

買方：_____________________。

_______年_______月_______日。

賣方：_____________________。

_______年_______月_______日。

貨物的買賣合同（專業24篇）篇十六

甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

甲方將下列貨物賣與乙方：名稱規格或型號品牌生產商數量

雙方約定的價格條款是：____________________________

本合同總價款為人民幣______________________萬元。

交貨時間為：

每批次交貨數量的限制是：__________________________

雙方確定的交貨地點為________市________路________號；

運費由乙方承擔，但是已經合并計算入本合同的貨物單價中。

雙方約定的質量標準是：_______

甲方：_____________

乙方：_____________

貨物的買賣合同（專業24篇）篇十七

買方：____________________________________(以下簡稱甲方)。

地址：郵編：____________電話：____________。

賣方：____________________________________(以下簡稱乙方)。

地址：郵編：____________電話：____________。

經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致，達成本協議各條款，共同履行：

第一條貨物名稱：____________________。

第二條產地：____________________。

第三條數量：____________________。

第四條商標：____________________。

第六條包裝：____________________。

第七條付款條件：簽訂合同后買方于7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。

第八條裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內予以裝船，若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規定，賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額____%計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。

第九條保證金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內，向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執行本合同，其保證金買方予以沒收。

第十條應附的單據：賣方向買方提供：

1.全套清潔提貨單;。

2.一式四份經簽字的商業發票;。

3.原產地證明書;。

4.裝箱單;。

5.為出口________所需的其他主要單據。

第十一條裝船通知：賣方在規定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方，買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

第十二條其他條款：質量、數量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行，若要求提供所需的其他證件，其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。

第十三條裝船時間：

第十四條裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日、節假日外，每艙口進貨為________立方(噸)。

第十五條延期費/慢裝卸罰款：對于________載重噸船來說，每天________u.s.d.。

第十六條不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時，則延遲合同的期限應相當于事故所影響的時間。

第十七條合同爭議的解決：

第十八條本合同于____年____月____日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執一份，買賣雙方簽字生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

貨物的買賣合同（專業24篇）篇十八

買賣雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執行。

第一條商品名稱、種類、規格、單位、數量

____________________________________

第二條商品質量標準商品質量標準可選擇下列第____項作標準：

1.附商品樣本，作為合同附件。

2.商品質量，按照________標準執行。副品不得超過____%。

3.商品質量由雙方議定。

第三條商品單價及合同總金額

1.商品定價，買賣雙方同意按________定價執行。如因原料、材料、生產條件發生變化，需變動價格時，應經買賣雙方協商。否則，造成損失由違約方承擔經濟責任。

2.單價和合同總金額：_________________________。

第四條包裝方式及包裝品處理__________________________________________。

按照各種商品的不同，規定各種包裝方式、包裝材料及規格。包裝品以隨貨出售為原則;凡須退還對方的包裝品，應按鐵路規定，訂明回空方法及時間，或另作規定。

第五條交貨方式

1.交貨時間：__________________。

2.交貨地點：_______________________________________。

3.運輸方式：_______________________________________。

第六條驗收方法___________________________。

按照交貨地點與時間，根據不同商品種類，規定驗收的處理方法。

第七條預付貨款根據不同商品，決定是否預付貨款及金額。

第八條付款日期及結算方式______________。

第九條運輸及保險__________________。

根據實際情況，需委托對方代辦運輸手續者，應于合同中訂明。為保證貨物途中的安全，代辦運輸單位應根據具體情況代為投保運輸險。

第十條運輸費用負擔_______________________。

第十一條違約責任

1.買方延付貨款或付款后賣方無貨。使對方造成損失，應償付對方此批貨款總價____%的違約金。

2.賣方如提前或延期交貨或交貨不足數量者，賣方應償付買方此批貨款總值____%的違約金。買方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應按償付賣方此批貨款總值____%的違約金。任意一方如提出增減合同數量，變動交貨時間，應提前通知對方，征得同意，否則應承擔經濟責任。

3.賣方所發貨品有不合規格、質量或霉爛等情況，買方有權拒絕付款如已付款，應訂明退款退貨辦法，但須先行辦理收貨手續，并代為保管和立即通知賣方，因此所發生的一切費用損失，由賣方負責，如經賣方要求代為處理，并須負責迅速處理，以免造成更大損失，其處理方法由雙方協商決定。

4.上述約定的違約金不足以彌補對方損失的，違約方應賠償由此給對方造成的全部損失。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

第十二條當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，并在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。

第十四條合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，并互相換文或另訂合同，方為有效。

買方：蓋章_________________

法定代表人：蓋章___________

開戶銀行及帳號：_______________

__________年________月_______日

賣方：蓋章_________________

法定代表人：蓋章___________

開戶銀行及帳號：_______________

__________年________月_______日

五

甲方：_________

乙方：_________

為規范甲乙雙方在買賣合作過程中的廉潔行為，保證雙方合作的公平、公正性，特訂立本協議，供雙方遵守執行。

一、甲乙雙方的責任

一嚴格遵守國家有關法律、法規及相關政策;

二嚴格執行雙方確定的合同、協議及承諾等，按合同辦事;

三雙方如發現任何一方在業務活動中有違規、違法行為的，應及時提醒對方，情節嚴重的，應向相關部門舉報。

二、雙方責任

甲乙雙方在買賣合作過程中任何一方不準向對方任何人員索要或接受回扣、禮金、物品和好處費、感謝費等。

三、違約責任

甲乙雙方如有違反以上條款的，按照管理權限給予處理，涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任;甲乙雙方如有任何一方給對方造成經濟損失的，應予以賠償;并且甲方作為買方有權保留對乙方結算和產品質量持懷疑態度的權利。

四、本責任書經雙方簽字蓋章后立即生效，雙方合作期間有效;雙方合作期滿，結清款項后失效。

五、本協議一式兩份，雙方各執一份，均具同等法律效力。

甲方蓋章_________

乙方蓋章_________

簽約代表簽字_________

簽約代表簽字_________

_________年____月____日

_________年____月____日

貨物的買賣合同（專業24篇）篇十九

供方：______。

需方：______。

供需雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執行。

第一條商品名稱、種類、規格、單位、數量：

第二條商品質量標準。

商品質量標準可選擇下列第__項作標準：

1、附商品樣本，作為合同附件。

2、商品質量，按照____標準執行。（副品不得超過__%）。

3、商品質量由雙方議定。

第三條商品單價及合同總金額。

1、商品定價，供需雙方同意按____定價執行。如因原料、材料、生產條件發生變化，需變動價格時，應經供需雙方協商。否則，造成損失由違約方承擔經濟責任。

2、單價和合同總金額：_________。

第四條包裝方式及包裝品處理_______。

（按照各種商品的不同，規定各種包裝方式、包裝材料及規格。

供方：______。

需方：______。

貨物的買賣合同（專業24篇）篇二十

買方：____________（下稱甲方）

地址：____________電話：____________

賣方：____________（下稱乙方）

地址：____________電話：____________

甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

第一條名稱、品種、規格和質量

1、名稱____________

品種____________

規格____________

2、質量，按下列第( )項執行：

(1)按照_______標準執行

(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本，樣本作為合同的附件

（應注明樣本封存及保管方式）。

(3)按雙方商定要求執行，具體為：

_________________________

（應具體約定產品質量要求）。

第二條數量和計量單位、計量方法

1、數量：________。

2、計量單位和方法：_______________________。

3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：

____________________________________________________________________。

第三條包裝方式和包裝品的處理：

(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

第四條交貨方式：

1、交貨時間：_______。

2、交貨地點：_________________。

3、運輸方式：___________________

(注明由誰負責代辦運輸)。

4、.保險：___________________________

(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

5、與買賣相關的單證的轉移：___________。

第五條驗收：

1、驗收時間：___________________。

2、驗收方式：

_______________________________。

(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

3、驗收如發生爭議，由_________檢驗機構按__________檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

第六條價格與貨款支付：

1、單價：__________；總價：_________

（明確幣種及大寫）。

2、貨款支付：貨款的支付時間：__________________；貨款的支付方式：______________；運雜費和其它費用的支付時間及方式：_______________。 3、預付貨款：_________________________。 (根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條提出異議的時間和方法：

1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議；在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

2、乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條甲方違約責任：

1、甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___％違約金。

2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金；如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4、甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

5、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

6、甲方如錯填收貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7、其它約定：__________________________

_________________________________。

第九條乙方的違約責任：

1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___％的違約金。

2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3、乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

4、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

5、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

6、貨物錯發的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7、其它：____________________________。

第十條爭議解決：

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，應______________________________。

（此處約定管轄法院或仲裁機構）

第十一條附加條款：

1.__________________。

2.__________________。

3.__________________。

第十二條其它事項：

1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

2、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

3、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

4、本合同一式___份，雙方各執___份。

甲方:_________乙方：_________

法定代表人：（簽字）____法定代表人：（簽字）_____

本合同于____年____月____日

訂立于____（地點）。

貨物的買賣合同（專業24篇）篇二十一

第六條價格與貨款支付：

1.單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付：

貨款的支付時間：____________;。

貨款的支付方式：____________;。

運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。

3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條提出異議的時間和方法：

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條甲方違約責任：1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。7.其它約定：

第九條乙方的違約責任：

1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

8.其它：_______________。

第十條不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條爭議解決：凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交華南國際經濟貿易仲裁委員會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

第十二條附加條款：

第十三條其它事項：

1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。4.合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

5.雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

6.本合同正本一式___份，雙方各執___份;合同副本一式__份，分送______等單位。

甲方:______乙方：________。

受權代表：(簽字)______受權代表：(簽字)_______。

本合同于____年____月____日訂立于____(地點)。

貨物。

范文三。

買方：美國科威有限公司(下稱甲方)。

賣方：河北強久自行車配件有限公司(下稱乙方)。

甲乙雙方經過協商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

第一條產品的名稱、品種、規格和質量。

1.產品的名稱：強久自行車qj-20xx32。

2.產品的技術標準(包括質量要求)，按(1)執行。

(1)按照標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本，樣本作為合同的附件。

(3)按雙方商定要求執行，具體為：____(應具體約定產品質量要求)。

第二條產品的數量和計量單位、計量方法。

1.產品的數量：200。

2.計量單位、計量方法：輛。

第三條產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點。

1.產品的交貨單位：河北強久自行車配件有限公司。

2.交貨方法，按下列第(2)項執行：

(1)甲方送貨。

(2)乙方代運。

(3)買受人自提自運。

3.運輸方式：公路運輸。

4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)：強久自行車公司*號庫房。

5.交貨日期：20xx年12月05日

第四條：包裝方式和包裝品的處理。

包裝方式：

第五條產品的價格與貨款的結算。

1.單價：57美元;總價：11400美元。

2.貨款支付：

(1)貨款的支付時間：____;。

(2)貨款的支付方式：_______;。

(3)運雜費和其他費用的支付時間及方式________：。

3.預付貨款：________。

第六條對產品提出異議的時間和辦法。

1.甲方在驗收中，如發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，

應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后_10__天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

2.甲方未按規定期限提出書面異議的，視為所交產品符合合同規定。

3.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

4.甲方在接到買受人書面異議后，應在_10_天內負責處理，否則，即視為默認買受人提出的異議和處理意見。

第七條甲方的違約責任。

1.甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款10%的違約金。

3.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

4.甲方如錯填到貨地點或接貨或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。

第八條乙方的違約責任。

1.乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的__10_%的違約金。

2.乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，如果買受人同意利用，應當按質論價;如果買受人不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。出賣人不能修理或者不能調換的，按不能交貨處理。

3.乙方因產品包裝不符合合同規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之__1.5__計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過____日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交貨的產品、多交的產品和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的產品，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因買受人保管不善而發生的損失，應當由乙方承擔。

6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后____日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

第九條不可抗力。

當事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通通不能履行或不能完全履行的理由，并應在7天內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十條合同爭議的解決方式。

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_2_種方式解決：

1.仲裁委員會仲裁;。

2.依法向人民法院起訴。

本合同自20xx年12月05日起生效，合同履行期內，當事人雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，雙方各執一份;合同副本一式2份，分送銀行等單位各留存一份。

甲方：美國科威有限公司(章)法定代表人：委托代理人：

地址：

開戶銀行：

帳號：

電話：

郵編：

乙方：河北強久自行車配件有限公司(章)法定代表人：委托代理人：地址：

開戶銀行：

帳號：

電話：

郵編：

共

2

頁，當前第。

2

頁

1

2

貨物的買賣合同（專業24篇）篇二十二

甲方：(需方)

乙方：(供方)

甲乙雙方依據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，本著平等互利的原則，經雙方友好協商就鋁型材供應達成以下協議，雙方共同遵照執行。

一、產品內容：

（1）產品名稱：

（2）表面處理：

（4）合金狀態：

（5）訂單數量：

（6）工程名：

二、產品價格、結算方式

（2）包裝方式：

（3）交貨地點：

（4）計算重量方式：實磅計重。

（5）以上報價含稅含運費，合金狀態為6063-5，6063-6價格在原價基礎上另加500元噸，特殊金屬和特殊表面處理價格面議。

三、交貨時間：

（1） 合同簽訂后，收到甲方第一批訂貨單后在現有模具情況下約15天交貨，（法定的不可抗力情況除外），后批的訂單約20天交貨。

（2）如果乙方原因不能按期交貨，乙方還應承擔甲方的相應損失。

（3）如果乙方不能按期交貨，是甲方貨款不到位的原因，乙方不負責任。

四、付款方式：

（1）合同簽訂后甲方支付乙方合同總額的20％定金，訂單完成后，每車（12噸內）貨到工地后十五天內支付該車貨款，訂金在最后一車貨款中扣除，甲方不按照約定付款，乙方有權停止發貨。

（2）付款方式：電匯或支票。

六、相關事宜：

（1）乙方按甲方的訂貨單進行生產（訂單甲方必須以書面形式通知乙方）乙方不得擅自改動，否則由乙方負責。由于甲方原因下錯單，或其它原因，責任由甲方負責。如需退貨的，須經乙方同意，退貨價格按回收當天“南海靈通”a00相應鋁錠的七折執行（不含包裝物）。

（3）在有模具情況下，若乙方超出25天仍未能完成交貨，乙方需按該批貨的貨款的3%天的罰金付予甲方。

（1）項退貨價格處理。

（5）甲方如發現材料質量問題，需在收到貨后三天內反饋給乙方，乙方對有質量問題的產品包退、包換和賠償有關損失。

（6）對甲方委托乙方加工生產的任何模具和產品，如果涉及侵犯任何第三人的專利、知識產權及發生經濟糾紛等與乙方無關，由甲方自行處理，并承擔全部經濟責任和法律責任，同時賠償由此帶來乙方的各項損失。

七、鋁材運輸、貯存、使用及保養注意事項：

1、鋁材運輸、貯存、使用過程中應在承載車周邊墊放軟物、輕拿輕放，避免碰、撞上鋁材。

2、貯存時應注意存放在xx、干燥的室內，需露天堆放的，必須將外層包裝物全部拆除。如鋁材遭淋雨、雪，應立即拆除所有包裝物并將鋁材單支分隔開。

3、安裝使用時，鋁材連墻處應進行防腐處理，須避免被石灰、水泥、沙漿等強酸、強堿材料污染；不得使用高粒度和遇光照易分解的薄膜或包裝物包裹、捆扎鋁材，以免腐蝕鋁材表面。

4、清洗鋁材時，請使用柔布，用自來水或5%的中性肥皂水擦洗，禁止使用強腐蝕性溶劑二甲苯、丙酮等清洗和使用鋼絲球刷洗。如違反以上注意事項，造成本乙方品出現表面質量問題（包括但不限于變形、凹凸、變色、斑跡、劃痕、水印、脫膜、粉化等）均不屬于乙方承諾的產品質量責任范圍。

八、其它：

（1）本合同生效后，雙方必須嚴格履行，如其中一方出現違約情況，另一方有權終止合同，所造成的損失由違約方承擔。

（2）本合同未盡事宜，雙方協商解決，也可簽定補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

（3）本合同有效期至。

（4）本合同一式叁份，甲方壹份、乙方兩份，具有同等法律效力，簽字或蓋章后生效。

甲方： 乙方：

簽名： 簽名：

日期： 日期

貨物的買賣合同（專業24篇）篇二十三

根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規的規定，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就商品進貨購銷事宜協商訂立本合同。

一、訂購商品。

1、商品的種類、品名、品牌、規格、生產廠廠名及廠址、等級、質量標準、包裝要求、計量單位及單價等詳見本合同《附件》：

商品價款。

名稱。

商標。

規格。

型號。

生產廠家。

計量單位。

數量質量要求。

包裝要求單價總價。

合計人民幣金額大寫：

其他事項：

2、甲乙雙方在本合同簽訂時，應當提供營業執照、稅務登記證等自身主體資格的證明。甲方同時提交有關商品生產、代理、批發或進口許可等有關附隨文件，其購買價格有權保密，乙方不得以此拒絕接收相關文件。

3、上述商品價格已經雙方確認，如因原材料價格、生產經營成本、市場供求關系等變化導致合同期內商品價格變化，要求價格變動一方應當提前15個工作日通知對方，經對方書面確認后方可調價。價格變動自確認之日起生效，適用于確認之日后的新訂單。

4、乙方對本合同中所列商品特別指定原料或樣式等專門條件時，需在簽訂本合同的同時向甲方提交指示說明書或樣式說明書。

5、甲方所提供商品的外包裝應當符合中華人民共和國相關法律法規的規定，用中文標明產品名稱、生產廠廠名與廠址、規格、等級、采用的產品標準、質量檢驗合格證明、使用說明、生產日期和安全使用期或者失效期、警示標志及其它說明等。商品應當使用正規條形碼，以便于pos機識別;無條形碼的商品應當在《附件》其他事項中說明，同時向乙方購買內部條形碼貼于商品外包裝上。

6、甲方應當保證其所提供商品的質量符合本合同或訂單約定的質量標準;甲方提供有關商品質量說明的，應當符合該說明的質量要求。質量要求不明確的，按照國家標準、行業標準履行;無國家標準、行業標準的，按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。

二、委托代理人。

1、甲方指派為委托代理人;乙方指派為委托代理人。

2、本合同甲乙雙方委托代理人在其主管的業務環節中所簽署的各種文件、單據，作為雙方簽訂、履行合同的有效憑證。

3、雙方如變更或撤換委托代理人，應當以書面形式提前7個工作日通知對方，委派和撤換委托代理人的通知書作為本合同附件。

三、訂貨。

1、乙方向甲方訂貨，應當提前3個工作日或個工作日發出訂單，雙方約定的訂單形式為：

1傳真2訂貨合同3其他____________。

2、訂單應當明確商品的名稱、生產廠廠名和廠址、規格、計量單位、品牌、質量、產地、數量、單價、交貨時間、交貨地點等具體內容。

3、甲方收到訂單后應當在2個工作日內對能否接受訂單予以明確答復，答復形式同訂單形式一致;不予答復的，視為不接受訂單。如答復中對訂單具體內容有修改的，乙方應當在2個工作日內表示是否接受，乙方不接受則視為訂單無效;乙方不予答復的，視為接受修改的訂單。

4、訂單及訂單答復以電子網絡為傳輸載體的，應當發送至本合同指定的網址或電子郵箱;以傳真、訂貨合同等書面文字為載體的，應當加蓋訂貨單位公章或代理人簽字，方為有效。

四、交貨及驗收。

1、甲方應當將訂單列明的商品，按照約定的時間、運輸方式交付到乙方指定地點。

2、乙方應當妥善安排工作人員在到貨后12小時內按照訂單對商品的種類、規格、產地、數量、包裝等進行初步驗收，并出具收貨憑證;如商品不符合本合同及訂單要求的，可以拒絕接收。對于特殊情況下無法在12小時內驗收完畢的，應當出具收貨待驗收憑證，同時告知驗收完畢的具體時間。

3、乙方對于已經驗收的商品發現存在內在質量問題，應當在質量保證期內提出，無質量保證期的在收貨后發現質量問題24個月內提出，否則視為商品質量符合約定。供應商知道或者應當知道所提供商品不符合約定的，不受前述提出異議時間的限制。

質量異議應當以書面形式向甲方提出，甲方應當在收到異議后的10個工作日內予以書面答復，否則視為認可。

五、商品促銷。

1、乙方可以根據企業經營戰略制定商品促銷計劃，以加速商品的周轉和銷售。

2、甲方可以根據自身產品狀況，有選擇地參加促銷活動，同時向乙方支付促銷服務費用或者給予商品價格優惠。

3、雙方應當就促銷方式、促銷期間、乙方所提供的服務內容、甲方支付的服務費用及支付辦法等具體事宜，另行簽訂《促銷服務協議》。

六、商品退換。

1、雙方在確定商品價格時，應當對商品退換、損耗問題予以充分考慮。甲方選擇的退換貨類型為_____：

2、在選擇有條件退換貨的前提下，為了保持乙方合理庫存，且有利于商品周轉，雙方同意：

在第____種條件時甲方同意更換商品：

1殘、次品2其他____。

在第____種條件時，甲方接受乙方退貨：

1殘、次品2產品存在質量問題3其他。

對于存在保質期、有效期的商品，乙方應當在保質期、有效期尚存1/3的期限內提出退換貨特殊商品另行約定。

3、乙方退換貨應當向甲方發出書面退換貨通知，甲方應當于收到通知后5個工作日或個工作日內對所退換商品進行核實并書面確認，15個工作日或個工作日內負責更換或者收回所清退商品。逾期不答復或書面確認后未在15個工作日或個工作日內負責更換或者收回所清退商品的，乙方有權自行處置該商品，并在對帳結算時予以扣除。

七、對帳與結算。

1、雙方確認的結算方式為_____：1扣率結算方式2貨款和有關費用收取分開結算的方式。

2、采用第1條第1、2種方式結算的，雙方應當在本合同中明確對帳及結算周期。

1按照商品的'銷售周期，甲乙雙方確認的對帳周期為：每月_____次，具體對帳日期為每月日。對帳日前3個工作日，甲方應當按照進貨、銷售、退貨等清單載明的數量及數額向乙方提供《商品對帳單》，乙方持相關單據進行核對，核對無誤后簽字確認;無故不確認的，視為認可《商品對帳單》的內容。

2雙方確認的結算周期為：

a10日b15日c30日d45日e60日。

3、如因商品種類不同，確定的對帳周期、結算周期不同，可就具體商品的對帳周期、結算周期或者其他的對帳、結算辦法另行制作本協議附件或在《附件》中列明。

4、乙方應當盡力建立順利、便捷、無障礙的結算機制。結算期滿后，甲方可持《商品對帳單》及增值稅發票要求乙方足額支付貨款。

5、雙方確定的付款方式為：1現金2轉賬支票3電匯4其他_______。

八、知識產權的保護。

甲方應當保證其所提供的商品不存在任何知識產權的瑕疵。如因甲方或其供應商侵犯第三方的專利權、商標專用權、著作權、商業秘密或其他權益產生爭議，給乙方造成經濟損失時，甲方應當承擔全部責任并承擔因此發生的各種費用。

九、違約責任。

1、甲乙雙方均應當全面履行本合同的約定，一方違約給另一方造成損失的，應當承擔賠償責任。

2、甲方未按照已經確認的訂單內容發貨，應當負責更換或補足;造成交貨延遲的，每延遲1個工作日應當支付延遲交貨金額萬分之五的違約金;延遲3個工作日以上的，除支付違約金外，乙方有權取消該批次訂單;累計5次遲延交貨的，乙方有權解除本合同。

3、乙方未按照合同約定的期限結算的，每延遲1個工作日，應當按日支付應當結算金額萬分之五的違約金;延遲30個工作日以上的，除支付違約金外，甲方有權解除合同。

4、由于甲方商品質量問題導致消費者退貨或者乙方受到有關政府部門查處，甲方應當積極參與調查處理并賠償因此給乙方造成的全部經濟損失;情節嚴重給乙方商譽造成嚴重損害的，乙方有權解除本合同。

1、任何一方非因對方違約提出解除本合同，均應當提前30個工作日以書面形式通知對方，合同自雙方協商確定的日期解除。甲方提出解除合同的，已經支付的各種促銷服務費用乙方不予返還;乙方提出解除合同的，應當按照合同實際履行期的比例向甲方退還已經收取的各種促銷服務費用。

2、任何一方出現如下情形時，另一方有權無需預先告知即以書面通知的方式解除本合同，合同自通知送達之日解除。乙方提出解除合同的，已經收取的各種促銷服務費用不予返還;甲方提出解除合同的，乙方應當按照合同實際履行期的比例向甲方退還已經收取的各種促銷服務費用：

1存在本合同第九條第2、3、4款約定的嚴重違約行為時;。

4未經他方同意，把本合同的權利或義務全部或部分轉讓給第三方的;。

5增值稅一般納稅人資格被取消時。

3、合同解除后，雙方仍應當按照本合同第七條約定的方式進行對帳和結算。

1、本合同有效期自___年___月___日起至___年___月___日止，共___年。

2、合同期滿前1個月，如雙方同意繼續合作，應重新簽訂新的合同;如未簽訂新的合同，乙方仍然下達訂單且甲方接受的，視為原合同自動順延。

十二、爭議解決方式。

本合同項下發生的爭議，雙方應當協商解決;協商不成的，按照以下第___種方式處理：

1向___________________仲裁委員會申請仲裁;。

2向___________________人民法院提起訴訟。

十三、促銷服務費。

甲乙雙方可以協商約定，乙方為甲方提供的服務項目內容期限;乙方收取促銷服務費的項目標準數額用途方式。

十四、其他。

1、本合同涉及的通知，應當以書面形式確認，并在通知方通過郵局以掛號信、特快專遞等形式寄達本合同約定地址或被通知方工作人員簽收后，視為送達。

2、本合同附件為合同的有效組成部分，按照雙方約定的解釋順序進行解釋。

3、本合同的變更和補充，雙方應當另行簽訂補充協議。

4、本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽署并加蓋單位公章或合同專用章后生效。

5、本合同一式份，雙方各執份，具有同等法律效力。

甲方：_____蓋章：_____。

法定代表人：______________。

委托代理人：______________。

身份證號：________________。

電話/傳真：_____________。

電子郵件：________________。

開戶銀行/帳號：__________。

稅號：____________________乙方：_____蓋章：_____。

法定代表人：______________。

委托代理人：______________。

身份證號：________________。

電話/傳真：______________。

電子郵件：________________。

開戶銀行/帳號：__________。

稅號：____________________。

貨物的買賣合同（專業24篇）篇二十四

茲為xx貨物欠款買賣，經雙方締結契約條件如下：

第一條甲方愿將xx貨xx件賣與乙方，約定xxxx年x月x日交付清楚。

第二條貨價議定每件人民幣xx元整(或依照交貨日交貨地的市價為標準)。

第三條乙方應自交貨日起算xx日內支付貨價與甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。

第四條甲方如屆交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時，應于x日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣契約，但須接到通知日起算x日內答復逾期即視為承認延期。

第五條甲方如屆交貨期不能交貨又未經依前條約定通知乙方時，乙方可限相當日期催交貨，倘逾期仍不交時，乙方可解除契約。

第六條如因天災地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能按照期交貨或一部分貨品未能交清的，得延緩至不能交貨原因消除后x日內交付。

第七條乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。

第八條乙方逾交款日期不為交款的，甲方得定相當期限催告交款，并請求自約定交款日期起算至交款日止，按每百元日折算遲延利息。

第九條甲方所交付的貨品，如有不合格或品質惡劣或數量短少時，甲方應負補充或交換或減少價金的義務。

第十條乙方發現貨品有瑕疵時，應即通知甲方并限期請求履行前條的義務，倘甲方不履行義務時，乙方除可解除契約外并可請求損害賠償，甲方無異議。

本契一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方)：

地址：

買受人(乙方)：

地址：

xxxx年x月x日。