承包合同是為了明確工程合作的責任和權益而簽訂的法律文件。掌握承包合同的基本要素對于合同的簽訂和履行至關重要，希望以下內容能夠給您提供參考。

地坪漆勞務合同地坪漆承包合同（優秀16篇）篇一

需貨方(以下簡稱甲方)：

供貨方(以下簡稱乙方)：

1、工程名稱：混凝土密封固化劑磨地坪。

2、工程施工預計面積。

第二條合同價款。

注：地坪經混凝土固化劑滲透、研磨施工后地坪硬度、密實度大幅度提高，表面光滑、細膩，有一定光澤度，無塵。地坪研磨后，不能改變原來平整度，但平整度會比原來地面改善，地面完工后防塵、耐磨、耐壓。因地面平整度和混凝土實際情況，實際施工效果與小樣品有區別。

第四條施工工期安排：

第七條施工條件及雙方配合。

1、施工前甲方應提供施工區域圖紙，完成照明、封閉條件;施工方應劃定攪拌區、作業區和材料堆放區，并將材料、設備、人員安排到位。

2、甲方委托同志為本工程現場協調。聯系電話(手機)。

3、甲方應使現場具備作業條件，必須在乙方進入施工現場前一天對作業區域進行清理清空，避免進行交叉施工，保證施工順暢。

4、甲方應免費為乙方提供材料、設備的存放倉庫，免費提供安排用電連接點及照明設備，供應量必須保證項目正常需要。

5、施工后，乙方負責將現場清理干凈，不留下垃圾雜物。

第八條安全施工管理。

1、乙方按照公司制定的《現場施工及安全管理》施工，違反規定造成安全事故，責任由乙方負擔。

2、甲方應事前向乙方進行有關特殊安全管理規定的介紹，由于甲方沒有作特殊介紹而造成的安全事故，甲方也應承擔一定責任。

第九條工程驗收。

1、工程完工一周內，甲方應組織相關人員確認實際施工面積并驗收，如遇特殊情況甲方需推遲驗收的，須書面通知乙方，推遲驗收最多不超過十五天。在此期間甲方應做好現場保護工作。

2、本工程為單項專業工程，只做單項驗收，不得與甲方整體工程或其它項目做“捆綁”式驗收及結算。

第十條乙方質量保證及售后服務承諾。

1、以工程驗收合格后之日起計算，乙方提供保修期為。

2、保修范圍：由于地坪本身材料質量問題造成地坪物理性能下降、起泡、脫層等。

3、保修期內，凡符合保修范圍的，乙方承擔人工材料費等一切維修費用，無償提供維修服務。

4、保修期后，乙方提供質量跟蹤服務，維修收取材料費。

有下列情形導致質量問題，不在保修范圍內，甲方也不能借此影響對乙方的付款結算：

a)在上一道工序未完全達到要求時，甲方強行要求乙方趕工或現場交叉施工，影響質量;。

b)由于遇到臺風、水災、地震、戰爭等不可抗力或者施工中房屋漏水、滲水、進水等致使地坪質量損壞。

第十一條違約責任。

1、合同簽訂后，任何一方單方面解除合同或部分解除合同，應負違約責任，按照違約額的5%支付對方違約金。

2、甲方應按時支付合同規定的工程款，無故拖延支付工程款時，乙方有權停止施工，因此造成損失由甲方承擔，并賠償乙方所消耗的材料費、人工費及施工中所發生的相關費用。

第十二條違約糾紛處理。

1、發生糾紛時，雙方應協商解決。

2、雙方經協商，未能達成一致意見時，任何一方可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。

第十三條雙方協商后的補充條款。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

地坪漆勞務合同地坪漆承包合同（優秀16篇）篇二

甲方：

乙方：

1、甲方將榆陽區青云鄉宣溝慧民磚廠生產任務承包給乙方，甲方無償提供水、電、泥土、煤等原料和全部機械設備、工作宿舍、灶具、防雨設備（如塑料布、雨衣、雨鞋等），一切使用工具，交給乙方使用，且登記造冊丟失后要照價賠償。

2、乙方必須配備足夠的勞力和技術熟練工。

3、生產期滿后，乙方所使用的工具，必須保證完好無損，丟失的工具和故意損壞的要照價賠償。

4、甲方在生產前，生產中所需修建、培修、擴建時所需零工由甲方負責。

5、成品轉由甲方出售，一但發現甲乙各方偷賣沒記量的紅磚后加倍處罰。

6、窯內五批以內焦磚由乙方處理，五批以上由甲方承擔。

承包期限為一年，即____年____月至____年____月為止。

1、乙方必須隨時配合甲方的質量要求，外觀要求平整光滑，無缺掉棱角等現象。

2、嚴禁半磚地縫磚進入成品堆，合格率保班點在98%以上。

1、產成品轉，甲方每一萬塊玖佰伍拾圓整付給乙方工資，每塊玖分伍厘，每天必須保持出紅磚伍萬塊以上，人力不足由乙方承擔，燒工燒不動由甲方承擔。

2、如遇到洪水等不可抗拒的自然災害造成的損失，由甲方負責，人力不足等人為造成的`損失由乙方負責。

3、甲方防洪設施、防雨設備必須符合生產需要，乙方必須積極主動配合，否則造成的損失由乙方負責。

全部機器設備由甲方負責維修，乙方必須按照造作規程進行生產，乙方的工人可投人身保險，保險費用由甲方負責，發生工傷事故，三千元以下由乙方承擔，三千元以上全部由甲方承擔。

按每月工資發放，每月十五日前按成品磚數量付清乙方工資，完工時五日內付清全年工資，負責每人每天付乙方誤工費80元。

甲乙雙方必須嚴格信守合同不得違約，如因一方不履行合同造成的經濟損失，有違約方承擔。如果甲方在中途停產，應給乙方安全年八百萬塊紅磚結算。發生糾紛時，由雙方協商解決，如協商達不成協議，任何一方可上法院上訴、仲裁，上訴造成的經濟損失由敗訴方承擔。

甲方付給乙方修理工工資全年伍萬陸仟圓整，按每月柒仟元付給乙方，甲乙雙方要互相配合，如有一方不協作所造成的經濟損失，由不配合方負擔。修重大物件時雙方必須無償協助工作。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋印后生效。合同期滿，結清賬務后，自行廢除。

貳仟元整，工人到廠付陸仟，年底付完。

甲方：

乙方：

______年____月____日。

地坪漆勞務合同地坪漆承包合同（優秀16篇）篇三

發包方：(簡稱甲方)。

承包方：(簡稱乙方)。

經甲乙雙方協商，甲方將本工程的勞務承包給乙方施工，為了明。

一、工程概況。

(一)甲方將項目工程中的裝飾裝修勞務。

1、、隱帶窗，地彈門的加工和安裝等系列工作。

2、所有自備工具、用具及甲方提供的設備管理(水電通)。

3、工作場地的搭設。

二、工期要求。

1、乙方所承接的工期，時間以甲方通知進場之日起至。

年月日完成。

2、為保證工期，乙方派駐本項目部的工人由班組自定，并服從。

三、付款方式及結算辦法。

1、項目價款：甲方按乙方所承接的工程量，按實際發生量計算，a、隱帶窗。

80.00元/m;地彈門80.00元/m：如乙方下車按40.00元/t計價收取.本單價所包含的工作為:(1)、本合同第一條內所含的全部內容。(2)、停、窩工損失。

2、付款方式：框安裝完付勞務總價的45%，玻璃安裝完付勞務總。

四、工程質量。

1、乙方施工的分部分項工程質量必須合格，由甲方按國家現行施工驗收標準進行驗收評定。

同時，必須無條件配合公司主管部門、上級主管部門的監督和檢查。

2、乙方施工的分部分項工程必須設壹名專(兼)職質檢員，負責施工的質量檢查，配合協調甲方管理人員的管理，并負責對不合格品進行整改，直至驗收合格。

如屬乙方原因造成的質量問題引起的損失全部由乙方承擔。

3、對所施工分部分項工程材料堆碼整潔、文明。

每天各分項工程余料的合理處理。

4、乙方班組長必須每天到現場值班，副班組長必須在崗，乙方的二位領導者嚴禁脫崗、缺崗、遲到等。

晚上加班時，至少不少于1人在現場指揮，配合甲方的工作。

五、安全要求。

1、乙方施工的工程必須設置1名兼職安全員，負責所施工的安全檢查，安全管理等工作。

2、乙方必須服從甲方安全管理，有權對甲方的違章指揮拒絕執行，并向公司領導反映情況。

3、乙方必須加強自身的安全意識，必須接受定期或不定期的安全教育、培訓，提高安全意識，做到安全無小事，安全無人情。

8周歲的少年)。

5、乙方自備安全帽、安全帶等防護用品，且必須是合格品。

甲方有權一票否決制。

7、乙方不得違規進行工程操作，高空作業必需配帶安全設備。

8、乙方工作人員不得帶病上崗，酒后施工(包括違禁藥品)。

9、乙方在施工期間出現任何安全事故與甲方無關。

六、違約責任。

1、甲方違約：如甲方違約，賠償由此造成乙方的一切損失。

2、乙方違約：如乙方違約，賠償由此造成乙方的一切損失。

七、其它。

1、該合同只適用于。

工程項目部。

2、乙方所有人員進入現場，必須進行自身入場教育，進場后，遵守甲方有關現場以及公司的各項管理制度、規定和辦法。

對違反項目部和公司的各項管理制度、規定和辦法，所涉及的罰款概由乙方承擔，并由乙方全權承擔由此造成的經濟支出。

八、本合同生效、失效時間、份數。

1、本合同甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

2、本合同甲、乙雙方費用支付完畢后自動失效。

3、本合同一式貳份，甲乙方各執兩份，每份均具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

聯系電話：

聯系電話：

簽定時間：

簽定時間：

地坪漆勞務合同地坪漆承包合同（優秀16篇）篇四

定做方：

承攬方：

根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，為了明確雙方在合同執行中的權利義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽定本合同，共同遵守。

1-1承攬項目名稱：

1-2承攬項目地點：

1-3承攬方式：包工包料。

2-1環氧樹脂面積平方米。

2-2塑膠地板。

注：具體面積以實際面積為準。

3-1承攬方提供規格工藝進行施工;。

3-2施工工藝：詳見附表。

3-3地坪漆顏色根據甲方選定為：

3-4塑膠地板顏色根據甲方選定為：

4-2塑膠地板單價元/m2。

4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即元的尾款。

5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm;。

5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;。

5-3水泥素地表面含水率達到8%;。

5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環境溫度低于0度;。

5-6施工期內定做方不安排交叉施工;。

5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監督工作。

6-1按合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。

6-2承攬方應向定做方發出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(逢法定節假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。

6-3當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發生爭議時，可向法定質量監督機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發生的費用則過錯方承擔。

6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質量事幫可由承攬方計費維修。

7-1本工期總工期為;。

7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應順延，并以書面形式確定順延期限;。

7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者;。

7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;。

7-3-4定作方未近合同規定支付付款，工程進度面影響施工進度者。

8-1承攬方有關人員進入定作方施工現場應該遵守定作方有關制度。

8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。

9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質量達不到本合同第3條雙方約定的質量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質量要求，一切費用由承攬方負責承擔。

9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發生本合同第7條3款的情形，違約金。

9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。

9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業。如因特殊原因須進行交叉作業的，須與承攬方協商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。

9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關費用等于合同中止給承攬方造成的損失。

9-6償付承攬方違約金。

9-7承攬方應具有相應的資質。選用符合國家質量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。

9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。

在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定以外發生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。

發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。

本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協商，作也補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正式一式二份，雙方各執一份。

定作方：承攬方：

法定代表人：法定代表人：

授權代表：授權代表：

開戶行：開戶行：

帳號：帳號：

電話：電話：

日期：日期：

地坪漆勞務合同地坪漆承包合同（優秀16篇）篇五

依照《中華人民共和國合同法》及國家相關法律、法規和公司文件相關規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙方就_______(工程)勞力施工承包事宜協商達成一致。訂立本合同。

第一條工程概況。

工程名稱：______________。

工程地點：______________。

工程承包形式為大清包工程。由基礎墊層清理土方開始至工程完工交付使用清理保潔完成，按施工圖紙及圖紙會審、甲方通知(除室外塑鋼門窗制作、安裝，防水施工，有線電視、電話、可視對講安裝、但包括弱電預埋、屋頂太陽能系統、入戶門安裝的全部人工費，機械費，周轉材料費，二次倒運費，材料裝卸費，安全生產、文明施工費用。防盜護欄外加工歸甲方。各種管道進戶散水外1.5米以內歸乙方施工。配電總配電箱下口以內歸乙方施工。樓梯護欄歸乙方焊制加工。由甲方安排施工的單項工程乙方必須積極配合施工。

第三條工程工期。

2.主要節點工期：主體封頂90天，裝修90天_。

3.乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。

第四條工程質量標準。

所承包工程范圍內的工程質量必須達到優良工程。

第五條組成合同文件及解釋順序。

組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

1.本合同;。

2.本合同附件;。

3.本工程施工圖紙及國家現行或行業標準規范;。

注：上述文件應互為補充，在合同中出現含糊不清或不相一致時，按上述順序解釋，不能清楚解釋時，在不影響工程正常施工進度的情況下由雙方協商解決。

第六條標準規范。

第七條甲方責任和義務。

1.負責統一制定各項管理目標，組織編制施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收。

2.負責與業主、監理、設計及有關部門工作聯系，協調現場工作關系。

3.根據工程情況要求乙方增減施工人數，滿足施工生產需要。

對施工質量低劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。

4.及時提供由甲方供應的沙子、碎石、水泥、鋼材、商品混凝土、混凝土空心條板、室內門、室內門框、磚、裝修材料、水暖電安裝材料等施工材料，水、電費。

5.按本合同約定，向乙方支付勞動報酬。

6.統籌安排、協調解決乙方施工人員生活臨時設施、用水、用電。

7.協助乙方辦理現場施工人員出入證件，其費用由乙方自理。

8.施工用水甲方部置水管到現場，閥門以下由乙方負責;。

施工用電甲方布置到二級配電箱上口，三級箱及開關箱、電纜由乙方負責。

9.現場施工工人的工資發放由乙方造冊、制表，甲方負責監督工人的工資資金使用情況及實際發放情況，工人簽字后的工資表報甲方一份備案。

手續不齊全停止下次工程款的撥付。

10.甲方使用乙方清工按每市場價格實際情況支付，下次甲方撥款時支付。

第八條乙方責任和義務。

1.遵守國家政策和法律法規;。

遵守業主和甲方企業的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。

根據業主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃)，合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

3.應按要求和承諾的管理人員、安全員(持證)保質保量到位。

5.做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。

因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款：

6.按甲方統一規劃堆放材料、機具;。

妥善保管、合理使用甲方提供的材料。

8.為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。

乙方工人住宿的床具由乙方負責。

9.進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件;。

禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;架子工種不得超過50歲;禁止使用不法人員，乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和后果。

10.甲方在資金暫時不到位，業主未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

11.乙方負責綁絲、鉛絲、電焊條、拉片，螺栓管，各種氣體等全部低值易耗品采購及費用。

12.乙方提前10天向甲方上報材料計劃，以給甲方采購材料的時間，如提供材料計劃不及時，造成窩工，乙方自負。

13.乙方不得將本工程轉包給他人，必須由乙方承包作業。

否則乙方將依法承擔責任。

14.乙方在簽訂合同時，必須提供企業資質證書、營業執照、安全資質、管理人員的花名冊，以上證件加蓋乙方公章，甲方存留。

乙方需將其勞務人員登記造冊(須寫明姓名、性別、年齡、籍貫、工種、身份證號碼)及身份證復印件、特殊工種復印件，一并作為本合同附件。

15.勞動保證金由乙方支付，退回后返回乙方。

第九條環境保護、安全生產和文明施工。

依據國家法律法規及公司相關規章制度、監督、監控乙方的相關工作實施情況，使其體系有效運行。

2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全施工標準進行施工;。

加強對現場操作工人的安全教育;認真落實安全措施，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，確保安全生產;隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查。由于自身安全措施不力及違章操作造成事故，承擔一切責任后果和經濟費用。

保證施工現場整潔有序，符合文明施工的有關規定和要求，維護甲方良好的企業形象，并承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。

加強現場管理，采取一切適當的措施，保護現場內外環境，限制由施工作業引起的噪音或其它污染;避免對公眾和第三方財產造成損害和妨礙。

第十條材料、設備供應與管理。

1.甲方提供給乙方使用的材料實行調拔制，根據工程計劃需要向乙方提供。

因保管和使用不善發生丟失、損壞，乙方應按領用時的價格賠償。

第十一條承包方式、價格及包含的內容。

1.承包方式及單價。

承包方式為大清包，承包價格396/平方米，包括地下室面積其他按國家規定規定執行。承包價格不包含稅款。

2.承包價格所包含的內容：

3.勞務承包人委派的合同價款收取負責人為。

身份證號碼：職務：長期聯系電話：家庭住址：

4.勞務承包人委派的擔任住工地履行本合同的負責人為。

職務項目經理電話號碼：身份證號碼：。委托權限：負責唐山開灤集團(股份)有限公司棚戶區改造工程化工小區樓的施工及相關結算事宜。

5.本合同單價為一次包死價格，在合同實施期間不因其它因素變化而調整變動。

第十二條結算辦法及付款方式。

1.每月25日由甲方按乙方實際完成工程量(或按工程進度節點)結算勞務承包費，次月5日按合同價款結算完畢，交甲方財務部門作為支付勞務承包費用的依據。

2.甲方不預付乙方生活費用，勞務承包費用按月支付，工程付款節點地下室現澆頂混凝土澆筑完，三層現澆頂澆筑完成，主體封頂，外裝修完成，工程全部完工。

工程竣工驗收付款到95%，留5%質量保證金無質量問題達到合同要求后由竣工驗收之日起開始記時，保修期滿，三個月內付無息保修金，付款時間為業主付款后，支付上月結算款的___75____%。所承包工程完工后付結算款的__95_____%。

第十三條施工驗收。

1.乙方應按本合同約定的質量標準組織施工，確保施工質量。

施工完畢，乙方應及時向甲方提交自檢報告，通知驗收;甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收，驗收合格后再進入下道工序施工作業;驗收結果表明乙方施工質量不合格時，乙方應負責無償修復，不延長工期，并承擔由此導致的甲方的相關損失。

2.乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收;。

甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時，乙方應按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的費用另外協商)。

第十四條工程保修。

1.保修范圍、期限：_____2.保修期間，乙方應在接到維修通知后按甲方要求內容和時間派人維修，若乙方未按甲方要求執行，甲方可委托其它單位或人員修理，其費用由乙方承擔。

3.工程質量保修金。

5%，工程竣工驗收(以竣工驗收單)為準，開始計算工程保修期，保修期一年，過保修期后如無質量問題三個月內無息返還工程質量保修金。

第十五條保險。

1.乙方負責人必須為從事危險作業的人員辦理意外傷害保險，并為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。

2.保險事故發生時，甲、乙雙方有責任采取必要的措施減少損失。

3.甲、乙簽訂安全生產協議書。

第十六條爭議。

1.甲、乙雙方在履行合同時發生爭議，可以自行協商解決;。

否則，雙方應在合同簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。

3.單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議終止合同;。

4.調解要求停止合同工作，且為雙方接受;。

5.仲裁機構要求停止合同工作;。

6.法院要求停止合同工作。

第十七條合同履約保證金。

1.乙方向甲方繳納合同履約保證金_______元。

3.本工程完工后，乙方按雙方所簽訂合同的內容完成，經有關部門驗收符合本合同規定的要求，則甲方在一月內返還乙方的履約保證金(不計利息)。

第十八條不可抗力。

1.不可抗力的標準執行甲方與業主簽訂的合同，當甲方與業主簽訂的合同沒有相應標準時，執行國家或地方政府規定。

2.不可抗力事件發生后，乙方應立即通知甲方項目經理，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡量減少損失，甲方應協助乙方采取措施。

3.因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。

4.因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

1.如因不可抗力致使本合同無法履行、或因一方違約或因業主方原因造成工程停建或緩建，致使合同無法履行的，可以解除合同。

甲方按合同約定支付已完工作勞務報酬。

雙方履行合同全部義務;勞務報酬價款支付完畢;乙方向甲方交付本合同承包工程作業成果，并經竣工驗收合格后;保修期滿未發生質量問題，本合同即告終止。

第二十一條合同份數。

本合同一式份，甲方份;乙方份。

第二十二條補充條款________________________。

第二十三條合同生效。

本合同雙方約定_______后生效。

合同簽訂時間：______________。

合同簽訂地點：______________。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

地坪漆勞務合同地坪漆承包合同（優秀16篇）篇六

發包方：________________(簡稱甲方)。

承包方：________________(簡稱乙方)。

為了規范項目施工管理行為，全面提高工程質量，保證施工安全，文明施工，施工工期順利進行。確保雙方合法權益，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

一、承包方式：

二、承包范圍及結算方式。

承包f區施工圖紙包括的全部主體部分及基礎部分工程內容。并包括臺階，周邊水溝，施工現場灰渣清理(化糞池除外)建筑面積按20_年頒發的消耗量標準中建筑面積計算規則結算。甲方除提供板車外，其它施工工具由乙方自備。每平方米承包價格為________元。

三，施工進度要求。

乙方必須按項目部編制的施工進度表如質如量完成各個階段任務，各班組必須相互協調配合施工，當天事當天畢，做到分工合理。乙方不得以任何借口不完成該做的工程量或須配套完成的工程量，如甲方認為乙方的'工作人員不夠，甲方有權自行調配安排工作人員，所用工資在乙方工程款中扣除。乙方因組織管理不力等自身原因，無法完成各階段計劃，甲方施工人員有權當場作出處罰決定。依據情節輕重處罰責任班組200-500元罰金。在當期支付的工程款中扣除。

四.工程質量要求。

如乙方在施工過程中，不能確保工程質量和施工工期，甲方有權責令其退場，退場后甲方按實際完成工程量結算款的85%結算，剩下15%作為處罰金，且乙方不得以任何理由阻止甲方正常施工。

五.付款方式。

二層完工后付已完工程量的造價的50%，主體封頂付總承包價的60%，竣工驗收合格付總承包價的80%，余款待驗收合格后4個月付清。

六，安全，文明施工。

為保證本工程不發生一例大小工傷事故，且做到文明施工，所有施工人員須同甲方簽訂安全文明施工合同，自覺接受甲方安全教育，有權拒絕甲方及建設方的違規指揮，但同時也須遵守甲方及建設方所制訂的各項安全文明獎罰制度。

不準未滿十六周歲人員進入工地，進入工地應正確戴好安全帽，不準穿拖鞋，違者罰款50元/次/人。

乙方進入操作高層作業時，應視自己及他人生命為本錢，不得蠻干死干，亂接亂搭電，因乙方不遵守規章而造成的一切大、小安全事故及經濟損失概由乙方負責。因甲方材料劣質，指揮不當所造成的安全事故由甲方負責。

乙方必須保持住宿干凈，衣被整齊，住房內外干凈，違者罰款50元/次。

乙方施工人員嚴禁在工地隨便大小便，嚴禁長明燈、長流水，嚴禁用電爐取暖，燒水，嚴禁在工地自備炊具做飯、做菜，發現一次罰款50元/次。

乙方施工人員不得損壞工地公共設施，更不準有偷盜行為，如發現，按價值以一罰拾。

乙方施工人員應同其它各工種團結協作，互敬互愛，嚴禁吵架、打架現象發生，違者罰款100—200元/次。

七、其它。

1、未盡事宜，甲、乙雙方共同協商解決。

2、本合同一式貳份，項目部、承包人各執一份為據，并具有同等法律效益，自簽字生效，工程完工結算后失效。

甲方(簽字)：________________。

________年________月________日。

乙方(簽字)：________________。

________年________月________日。

地坪漆勞務合同地坪漆承包合同（優秀16篇）篇七

甲方：(以下簡稱甲方)。

乙方：(以下簡稱乙方)。

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程主體工程水電工程勞務承包施工事項協商一致，訂立本合同：

一、工程概況：

工程名稱：

建筑面積：

工程地點：

二、工程承包范圍及事項：

l、臨時設施的修建用王(不含甲方辦公用房);。

2、有關文明施工和安全生產方面的用工;。

4、制作用所有機械、工具由乙方自備;。

5、甲方負責送電到現場，配備固定電箱。其余乙方自備;。

6、施工過程中場地內應做到工完料清，整潔文明，所有材料按發包方指定地點分類堆放整齊。

7、該工程所有的臨時水、電工程用工;現場機械故障簡單維修。

三、質量要求：

承包方必須按照施工圖紙和說明書要求，精心施工，保證質量。如質量不符合標準，必須返工修理，其工料費損失，由承包方承擔;質量低劣又無法挽救的，應由承包方負責賠償全部工料損失。

四、進度要求：

必須根據工程施工進度，緊跟施工進度安全生產，能安全、及時滿足工程旋工的需要。

五、合同工期：

開工日期：

竣工日期：

合同總工期：有效工期天。

六、工程質量標準：市優質主體。

達到市優質主體不獎不罰，達不到市優質主體罰，如被評為省級優質主體另外獎勵，獎罰基數為勞務總承包價。

七、安全、文明工地標準：

1、安全標準：杜絕重傷和死亡事故發生，乙方在簽訂合同示向甲方交納全施工保證金，該安全施工保證金在乙方工程承包范圍及事項全部完成后沒有傷亡安全事故發生，甲方一次退還，如有傷亡應由乙方處理完事故后剩余部分退還。在施工過程中，安全生產凡驗收不合格不能生產，造成的一切損失由乙方負責。

2、文明工地標準：達到市級文明工地。

八、工程結算及付款方式：

1、工程量按仙桃市城投房地產開發有限公司招投標文件所述面積計算，按每平方米。

2、在施工過程中設計發生變更，甲方不向乙方增付任何費用;。

3、主體部分付款方式：主體工程的砌體第三層完工后，經驗收合格后甲方付給乙方總工程款的。主體工程的砌體工程完工后，經驗收合格后甲方付給乙方付總工程款的。

4、主體工程完工后，付總造價的，驗收合格后，主體工程安裝至第六層后，付總造價的，整體工程驗收合格后付總造價，的質量保證金按甲方與仙桃市城圖房地產開發公司約定同步支付。(注：正常情況下，主體完工后半年余款付清)。

九、甲方權利與職責。

1、甲方授權項目部對工程進行全面管理，乙方應全面服從項目部的監督和管理;。

3、甲方要經常性對施工的新老工人進行安全知識教育，做好安全生產技術交底工作;。

7、甲方現場管理人員有權對乙方在施工工程中違反規范要求的進行經濟處罰。對有害人生安全的部位，有權立即停工要求整改。

9、甲方提供乙方的辦公室和倉庫各一間;。

10、甲方提供乙方良好的施工環境和保證乙方的施工環境不受外界因素干擾。

十、乙方權利與職責。

9、乙方施工人員進入施工現場必須正確佩戴安全帽，否則每人每次罰款50元，高空作。

13、乙方必須按施工驗收規范標準施工，保證建設單位和質監站等單位能一次性驗收合格，因乙方施工質量原因致使本工程不能一次性驗收合格而進行二次驗收，乙方愿按勞務總價下浮3%結算。

14、乙方應按甲方要求的工程工期按期完成施工任務，如屬乙方原因造成工期后延，乙方愿承擔工程后延期間發生的一切費用。

15、由于甲方原因材料供應超過3天不到位造成停工時，甲方補給乙方在場有關人員(經過甲方和現場監理認可的人數)生活費;每人每天按10元標準補償，同時工期順延。

16、由于甲方的原因工期超過8個月以上的，其人工費用增加甲乙雙方協商解決。

17、工程工期按合同總工期執行，由于不可抗必的因素影響，建設單位進行重大設計變更和因連續停電24小時所造成的影響工期可順延，除此之外的任何原因造成的停工工期不予順延。

18、每次往下亂扔雜物和材料罰款500元。

本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效，具有同等法律效力，工程竣工驗收后結算清余款合同自行終止，合同中末盡之處雙方本著實事求是的原則簽定補充協議可與本合同同時使用。

甲方(簽章)：乙方(簽章)：

甲方代表：乙方代表：

年月日年月日。

地坪漆勞務合同地坪漆承包合同（優秀16篇）篇八

乙方：(以下稱乙方)______________。

根據市規劃與建設局和綠化有限公司簽訂的工程施工合同，甲方將綠化工程1標段的綠化委托乙方養護，經甲乙雙方協商，達成如下協議：

一、養護項目相關情況養護項目名稱：綠化工程1標段綠化養護養護地點：公路收費站至五明路養護面積：13000㎡。

二、養護期限養護期限自綠化工程1標段工程竣工后至該工程移交給建設局止。

三、養護職責。

1、承包綠化養護期限內，乙方應按照園林綠化養護操作規程及園林綠化養護質量標準，合理組織，精心養護，保質保量完成養護管理任務。

2、綠化設施及主要養護內容。

(1)修剪：根據各類植物的生長特點、立地環境、景觀要求，按照操作規程適時進行。

(2)施肥：根據各類植物的生長特點及植物對肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新種植物視生長情況，適時適量進行施肥，以保持各類植物的生長旺盛達到一定景觀效果。

(3)除草：各類綠地、樹穴、綠帶要結合松土及時清理各類雜草。

(4)抹芽：主要用于喬x、大型灌木，對不定芽要及時清除，以保持樹木骨架清晰，促使生長形態美觀，營養集中。

(5)病蟲害防治：病蟲害防治是園林植物養護中較為重要的手段和內容，要根據各類植物的寄生對象及時做好預測預報，及時采取措施防治。

(6)抗旱、抗臺、抗澇：旱季及新種植物要及時進行灌溉，防止植物因脫水而造成枯死。臺汛期間要做好加固、排澇搶險工作，防止植物受損。

3、對本合同養護項目實施養護管理所用的一切勞動力、材料設備和服務由乙方自行組織，由此產生的一切費用由乙方承擔。

4、承包期限內，本合同養護項目設施量發生減少及毀損的，乙方應及時補齊或修復，并自行承擔所需費用。合同期限屆滿時，乙方應保證本合同養護項目設施量完好無損。未完好的，由乙方負責補齊或修復。屆時，未補齊或修復的，甲方可自行或委托他人補齊或修復，費用由乙方負責。

5、乙方應定期向甲方匯報養護管理計劃及有關措施。

6、乙方必須重視安全生產，確保全年不出安全責任事故。養護期間，養護工人由于操作不規范等因素造成的'安全責任事故，由乙方承擔一切責任及損失。

7、根據合同的養護項目，________年養護經費為綠化工程1標段竣工后工程量(即759863.00元)的5%，合計養護費大寫叁萬柒仟玖佰玖拾叁元整，小寫_______元，承包方式為全額經濟責任制承包。

8、________年養護經費待養護期滿后一次性付給乙方，由業主方建設局將原扣留的5%工程質量保證金通過移交驗收后直接拔交給乙方。

五、考核驗收。

甲方每月不定期采取普查與隨機抽查相結合的辦法，對乙方養護質量進行考核驗收。

六、附則。

1、所有經費，甲方不再對乙方進行取費。

2、未盡事宜，甲乙雙方協商解決，并作書面補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

七、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，經雙方簽章后生效。

甲方：______________乙方：______________。

法人代表：_______法人代表______________。

簽訂日期：______________

地坪漆勞務合同地坪漆承包合同（優秀16篇）篇九

甲方：電話：身份證號碼：

乙方：電話：身份證號碼：

甲方將其承包的項目勞務以形式承包給乙方，為明確權利義務關系，保質保量、多快好省地完成該工程，在平等互利的原則下，經雙方共同協商，達成如下協議：

第一條工程概況及承包方式。

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、承包范圍：

4、承包方式：審核單價不包干形式，包安裝，不包龍骨，該單價包括但不限于包人工、包質量、包安全管理和安全文明施工、包工期、包損耗率、包成品保護、包放線、包技術配合等費用。

5、工期：

第二條工程單價及付款方式。

1、工程單價。

a.外墻干掛石材，不包龍骨元/平方。

b.所有訪型的線條/米。

c.欄桿、扶手/米。

2、付款方式。

a.乙方進場施工3天，甲方支付乙方生活費元。

b.在施工期間，甲方保證乙方的生活費，按每天。

c.乙方做到工程的%，甲方支付乙方完成量的。

d.工程全部做完4天，甲方支付乙方90%的工程款。

e.工程驗收后30工作日甲方支付乙方工程量的10%。

第三條合同變更及終止。

1、乙方中途終止合同，后果自負。

2、甲方中途終止合同，發雙倍工資給乙方。

第四條其他。

1、本合同自雙方簽字之日起生效。合同附件及補充協議、簽證單等作為本合同的必要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式一份，甲方執一份，乙方執一份，具有同等法律效力。

乙方簽名：乙方簽名：

電話：電話：

地坪漆勞務合同地坪漆承包合同（優秀16篇）篇十

第二條：____材料：____環氧砂漿地坪。

第三條：____工程質量標準。

本工程質量經雙方研究達到：____乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的.室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的質量問題與乙方無關。

第四條：____施工與驗收。

施工開始日期，甲方必須通知乙方。

開工日期天。

甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規定進行付款。

第五條：____付款方式。

合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，

第六條：____終則。

1、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。

2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。

甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________。

_________年____月____日_________年____月____日。

地坪漆勞務合同地坪漆承包合同（優秀16篇）篇十一

甲方代表：_____________。

身份證號碼：_____________。

聯系電話：_____________。

聯系電話：_____________。

乙方經營承接勞務派遣，承包甲方部分技術工人的人工項目，經過甲乙雙方友好協商，達成如下協議：

一、協議內容甲方向乙方提供技術工人的作業場地、工具，乙方組織派遣員工負責勞務工作（乙方員工須持有有效身份證，年齡18周歲以上），乙方所派遣的員工歸屬乙方，不是甲方的員工。在勞務派遣中乙方承擔派遣員工的所有相關法律責任事宜，包括辦理（社保、保險、工傷、醫療、勞動合同等等）。甲方可以提供購買社保醫療，費用由乙方承擔。

二、協議有效時間自________年____月____日至________年____月____日止，共計個月；其他：。

三、雙方的權利和義務。

1、甲方給予乙方員工提供樣品。

2、甲方為乙方派遣員工提供食宿條件，8人一間宿舍，乙方人員務必配合服從甲方的安排。

3、甲方不得隨意解雇乙方員工，如乙方人員有不服從安排，不遵守甲方管理規章制度，有嚴重違規違法行為的，甲方有權根據廠紀廠規處罰，處罰金額乙方需現金交納。對于屢教不改的乙方員工，甲方有權要求乙方在限定時間內辭退或調離本廠區。乙方員工如有給甲方造成損失的，乙方負全部賠償責任。

4、甲方支付本協議所商定的人員的工資費用于乙方，前提條件是甲方監督乙方按規定支付發放。

5、乙方有義務做好員工的思想和穩定工作。

6、乙方員工在甲方服務期間，務必服從甲方的生活、住宿、上下班作息時間等規章制度，如有違反甲方的.各項管理規章制度的，甲方有權依據甲方相關管理規章制度進行處罰，在最后結算工資時將處罰單據知會乙方管理代表。

7、乙方在把人員帶到甲方廠所之前，需提前購買好相關保險。

8、乙方人員在甲方廠所期間，發生傷亡的，甲方不承擔任何責任，乙方全權承擔。

1、乙方有義務保證所組織員工身體健康。

3、乙方員工工資直接支付予乙方，不直接支付給乙方員工。

四、費用結算及薪資支付方式。

1、工程承包單價：甲方支付以計件工資_____________件工資予乙方。

2、結算工資依據計件報表記錄核算。

3、為保證雙方的權益，甲方在乙方最后完成工程承包量，甲方以現金或者轉賬方式結算上月的薪資給乙方，甲方有權利監督乙方當日在工廠內發放所有員工所有工資。

4、合同期滿，甲方在一個星期內一次性結清所有承包費用給乙方（甲方如不續約需提前一個星期告知乙方）。

五、違約責任。

甲乙雙方應嚴格履行本協議規定的權利義務，出現違約，應協商處理，如協商達不成一致，由相關仲裁機構裁定或者提出法院判定。

六、本協議一式兩份，雙方各執一份，以雙方簽字（蓋章）生效，并具法律效力。

甲方：________________。

身份證號：__________________________。

日期：________年____月____日

乙方：________________。

身份證號：__________________________。

日期：________年____月____日

地坪漆勞務合同地坪漆承包合同（優秀16篇）篇十二

發包人：_________________(以下簡稱甲方)。

承包人：_________________(以下簡稱乙方)。

依照《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方友好協商，簽訂本合同。

第一條合同內容與承包方式。

一、工程名稱：_________________土石方工程。

二、工程地點：_________________。

三、工程范圍：_________________范圍內的土石方工程。

四、工作內容：_________________。

1、工程范圍內的清表，包括林木砍伐、樹兜挖除及灌木、雜草、農作物、垃圾清理等內容，所有清表垃圾均需外運棄置。

2、場內土石方平衡。

3、基坑/地下室土石方開挖、裝運、回填。

4、石方爆破或機械處理。

5、淤泥、流沙的開挖、清運。

6、多余土石方外運。

五、承包方式：_________________。

1、本工程采用清單綜合單價包干的形式，在承包范圍內以包工包料、包機械、包工期、包質量、包安全文明施工、包協調各類外部關系、包驗收合格、包市場風險、包稅金、包利潤、管理費、規費、檢測費用的形式由乙方承包。

2、如本工程需采用爆破，則由乙方負責辦理爆破許可證等相關工作并承擔相關費用。

3、如本工程需辦理外運棄置或外購土石方等手續的，則由乙方辦理相關的手續并承擔相關費用。

第二條工期要求：_________________。

一、開工日期：_________________暫定年月日進場施工，具體開工日期以甲方下發的開工令為準。

二、合同總工期：_________________日歷天。乙方需在總工期期限內完成合同約定的所有工作，并完成所有設備離場工作。本工程的所有工期均指日歷天數，包括所有法定假期、休息日在內。

三、節點工期：_________________。

四、甲方可以根據現場的施工條件，合理安排本合同工程項目進行分段施工，乙方需無條件的按甲方現場管理代表下發的分段施工指令組織施工。

五、因甲方原因或不可抗力原因導致工期延誤的，經甲方確認后，相應工期予以順延。

第三條施工技術要求。

一、按國家、地方頒布的現行最新的施工驗收規范和有關法律、法規要求和設計要求組織施工。

二、施工技術要求詳見本合同附件3。

第四條：_________________驗收標準。

二、施工質量驗收按附件3《土石方工程施工技術要求》執行。

三、其它條款按通用條款第12條執行。

一、合同暫定總價：_________________。

二、計價方式：_________________綜合單價包干，暫定工程量，按乙方實際完成的合格工程量據實結算。

三、包干單價及暫定工程量詳見附件1。

第六條工程量計算。

一、計量依據：_________________本工程開挖前的原始地形圖以甲方、乙方簽字認可的測量數據為計量依據;各施工區段完工后以甲方、乙方、場地接受方三方簽字認可的測量數據為計量依據。

二、甲方指定的本工程內的零星機械臺班和其它臨時性工作，能按方量計算工程量的按方量乘以相應的綜合單價計算費用，不能以方量計算的，以實際發生的簽證確認，單價按《零星土石方機械臺班租賃單價表》執行。

第七條付款方式。

一、乙方需在合同簽訂后七個日歷天內向甲方繳納的履約保證金或銀行履約保函。乙方未及時繳納的，甲方有權在進度款中扣除相應金額作為履約保證金。

二、甲方每月支付至乙方實際完成施工合格工程量金額的80%。乙方每月10日前申報上個月的進度，《工程進度款申請表》經現場核實確認后，甲方在七天內完成進度款審核、并將審核結果通知乙方，甲乙雙方代表共同審定、確認進度款金額，在收到乙方等額、合格有效的發票后五天內支付。

三、工程全部竣工驗收合格，乙方按甲方要求提交齊全相關結算資料后，甲方在30天內回復審核意見，雙方達成一致后余款在結算完成后叁個月內付清。

四、施工用水、電費扣除：_________________施工用水、用電量經甲方、總承包單位、乙方簽字確認，水電費由甲方代繳后在乙方當期進度款中扣回。當期進度款不足以抵扣的，從乙方下期進度款或結算款中扣除。

第八條雙方責任。

一、甲方責任。

1、甲方委派(電話：_________________)為現場管理代表，代表甲方處理日常管理事宜，監督檢查工程質量、進度、負責設計圖紙的變更，工程期間的質量驗收及其他事宜。

2、及時確認乙方所完成的工作量，并按合同約定支付工程款。

3、及時提供施工過程中的相關圖紙和技術資料(含地下管網位置)。

4、負責坐標點設置及提供水平控制點。

5、提供本工程所需施工用水、用電的接駁點。

二、乙方責任。

1、乙方委派：_________________(電話)為項目經理，委派的項目經理須持有與工程項目相適應的真實有效的資格證書，負責現場管理工作與相關資料的簽字確認，負責施工期間的施工質量、安全等問題。如甲方指令更換不能勝任、玩忽職守的項目管理人員(包括項目經理等及施工管理人員)及班組的，乙方必須服從并在24小時內執行。

2、乙方負責施工區內的測量、定位、放線工作，并報甲方復核無誤后方可進行下一步施工。

3、乙方應在開工前7天提交施工組織設計、材料機械人力進場計劃、施工進度計劃送甲方審核，并根據甲方合理的審核意見予以修改、完善。甲方核準后，乙方應嚴格遵照執行。

第九條違約責任。

一、乙方項目經理非經甲方同意不得更換。否則每發生一次需向甲方支付違約金3000元。乙方現場代表未經甲方同意不得隨意離開施工現場，否則每發生一次需向甲方支付違約金500元。

二、乙方須嚴格按照附件3《土石方工程施工技術要求》施工，否則每違反一條需按合同暫定總額的5%向甲方支付違約金，并需按工程施工技術要求進行整改，整改費用由乙方自行承擔;拒不整改的，甲方有權解除合同，乙方需按合同暫定總額的30%向甲方支付違約金，違約金不足以彌補甲方損失(包括但不限于甲方另行委托的其他施工單位進行挖、運、填等整改費用及管理費用等)的，甲方有權對不足部分予以追償。

三、嚴禁乙方將清表垃圾、施工垃圾等用于場內回填，否則甲方有權解除合同，乙方需按合同暫定總額的30%支付違約金。違約金不足以彌補甲方損失(包括但不限于甲方另行委托的其他施工單位進行挖、運、填等整改費用及管理費用等)的，甲方有權對不足部分予以追償。

四、其他條款按通用條款第25條執行。

甲方：_________________。

乙方：_________________。

地坪漆勞務合同地坪漆承包合同（優秀16篇）篇十三

甲方：

乙方：身份證號：身份證號：

根據中華人民共和國合同法及相關規定，甲、乙雙方經友好協商，就自治區第五監獄鋼屋架制作及安裝工程，達成如下勞務承包協議。

一、乙方承包范圍：

1、鋼屋架制作、安裝。

2、清點、驗收甲方運到施工現場的一切施工材料。

3、做好現場施工日志，做好工程驗收。

4、依據圖紙和甲方所定的工期，編織施工組織計劃，并按期進行施工。

二、承包方式：

乙方負責按照圖紙要求，依據相關施工規范進行施工，并通過甲方驗收后達到合格。

三、施工工期：

1、施工工期按甲方要求開工后，的工作量，并通過驗收。

2、乙方如無故撤離，造成工期延誤，甲方有權扣除乙方完成工程所應支付的工程款的50%，作為違約金。

四、其它條款天完成件。

1、乙方所需住宿由甲方解決。

2、乙方不得損壞和浪費甲方所提供的一切設備及材料。

3、施工過程中，出現整改圖紙以及造成的多次費用由甲方承擔，包含已加工費，責任與乙方無關。

4、施工過程中，如出現停工待料、停電及其它不可抗拒的因素造成的工期延誤與乙方無關。

五、付款方式。

協議簽訂后按工程進度付款，整幢廠房加工完畢后扣留5%，10日之內付清。

甲方：

乙方：

20xx年7月4日身份證號：身份證號。

地坪漆勞務合同地坪漆承包合同（優秀16篇）篇十四

承包方（簡稱乙方）。

工程名稱：淮北市中醫醫院制劑綜合樓。

一、承包方式及內容：木工單項清包（主體）包含木料、釘子、鐵絲、絲桿及小型工具。

二、按規范文明施工、負責所做工作量合格驗收，竣工后拆模清理，分類堆放。

三、承包價格及付款方式，價格元/平方，（建筑面積4112平方）總價元。付款方式：地下室砼澆完付元，三層頂澆完付元，余款待外粉刷下架一個月內付清。

四、本合同工式兩份，雙方各執一份，工程款付清本合同自動失效。

甲方：乙方：

地坪漆勞務合同地坪漆承包合同（優秀16篇）篇十五

法定代表人：職務：

地址：

聯系電話：

承包方(以下稱乙方)：

法定代表人：

地址：

聯系電話：

乙方是具有相應勞務資質的勞務輸出單位，甲方將本合同約定的建設工程勞務作業承包給乙方。為公平、公正、合法執行勞務承包行為，雙方協商訂立本合同以遵照執行。

一、乙方承包的勞務作業工程名稱：重慶奧園城市天地一標段。

甲方將重慶奧園城市天地一標段，項目的砼工程的勞務作業承包給乙方(包括滿足甲方施工進度計劃的合格機具裝備和相應合格的輔助用材，及甲方質量、安全、進度、現場文明、材料節約有關管理條例所約束的附屬工作)，由乙方負責招聘工人完成該工程施工，甲方支付乙方勞務費。甲方與乙方招聘的作業人員不具有勞動關系，不承擔勞動法等相關法律所規定的用人責任。

二、施工工期。

總日歷天數為100天，具體以階段施工進度計劃為準。

三、承包單價。

1、按建筑面積每平方米15元。結算按實際面積。(不含二次結構，不含墊層，不含屋面剛性層)。

2、本結算價格是完成本合同內容的全部償付，包括勞務、管理、承包人裝備費、加班人員工資、流動施工津貼、交通費、安全生產管理費、防寒、防暑、鋼木燙等輔助材料及本分項工程施工而引發的一切費用，甲方不另進行任何支付。

四、結算及付款方式。

1、按經雙方最終認可的工程量，按承包價進行結算。

2、甲方只對質量驗收符合要求的工程進行支付。支付形式包括現金及食堂餐票，轉帳支票等形式。

3、本工程沒有預付款及預支生活款。二層以上工程進度款按月支付，每月25號為結賬日，甲方次月5號支付所完成合格工程量的75%工程款給乙方(需扣除當月相關乙方發生的罰款、損失費用等)。余款待本承包工程主體竣工驗收合格后三個月內付清。

4、結算程序如下：

(1)由主管施工員列出其工程量清單;。

(2)經技術負責人審核其工程量;。

(3)經質安員列出其質量、安全、文明施工相應證明文件;。

(4)送交項目成本核算辦公室辦理結算;。

(5)結算書送交項目經理簽字認可后，由項目財務辦理支付手續。

5、乙方必須每月必須足額發放工人工資，并將由工人本人簽名的工資發放表送交甲方留底、公示或由乙方造工資表，并簽字后由甲方直接發放給工人。

五、質量要求。

1、工程質量要求必須按照設計圖紙、程序要求進行施工，質量必須達到國家有關驗收標準，而且必須節約材料，如因乙方原因造成質量返工，所有材料損失費均由乙方承擔。

2、工程質量驗收必須滿足有關施工規范驗收標準，每道工序須經甲方管理人員簽認后，方可進入下道工序施工。

3、如因乙方原因使工程質量在竣工時達不到本合同規定要求則按總承包價的5%予以扣減乙方工程價款。

4、本工程實行“自檢、互檢、專檢”相結合的質量檢驗制度，乙方必須為檢查檢驗提供便利條件，并按質量部門，業主代表和監理要求返工、整改，承擔由自身原因導致返工工程的工料費用。自檢過程由乙方實施，互檢由甲方協助乙方實施，專檢由甲方組織建設監理方實施，乙方負責人參加。

5、本工程質量檢驗標準為國家現行標準，以及建設方，監理方的相關規定執行。

六、現場安全、文明管理。

1、乙方應加強安全教育，認真執行安全技術規范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。

2、乙方應加強施工現場管理，嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工。

3、乙方應遵守甲方對現場文明施工管理規定，保持現場整潔有序，違反將進行處罰。

4、施工現場文明工作由乙方具體實施，其費用已包含在乙方承包價格之中，甲方不再另行支付。

5、若乙方在施工過程中達不到現場文明施工要求，甲方有權安排其他人員完成應由乙方完成的相應工作，該部分發生的費用在乙方結算款中扣除，乙方無異議。

6、乙方應做到工完料盡、工完場地清，砼浪費率按2‰計算。超出部分從乙方工程款中扣除。

七、甲方權利義務。

2、甲方按工程施工的進度計劃提供垂直運輸機具和輸送泵。

3、甲方有權對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監管工作。

4、組織及負責對乙方施工作業人員進行施工技術、措施等方面的交底。

5、負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控，并按規定及時做好驗收工作。

6、負責解決乙方進場施工作業人員的住宿、就餐等問題，并及時對其進行衛生等方面工作的指導、監管。

7、按照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。

八、乙方權利義務。

1、按甲方的各項交底要求，嚴格按國家操作規程、施工驗收規范標準和本合同的約定，精心組織施工。

2、提供輔助用材料，(如安全防護勞保用品，小型施工用具，電機，斗車，雨衣，尺條，鏟子，灰線，安全帽，電纜線，膠水管，水靴，手套，灰桶，碘鎢燈，振動棒，平板振動器，鋼木燙等)，甲方不另計費。

3、按甲方的工期計劃要求，認真編制施工作業計劃，每月應按時完成甲方下達的月工期計劃。

4、乙方承諾認真履行職責，做好作業人員的管理工作，確保按時足額將工資發放到每個作業人員本人，并做好作業人員的安全教育工作，發放勞保用品和安全用品，確保不發生職業病。

5、嚴格執行安全協議書中的規定，落實施工現場安全生產措施，做好各項基礎工作。

6、按照國家有關規定，辦理好進場前的規范用工手續。

7、乙方應向甲方提供《企業法人營業執照》、《企業資質等級證書》等有效證件。

8、乙方進入甲方施工區域的生產作業人員，應出具作業人員身份證件、特殊工種操作證件等有效證件。

9、乙方應加強對勞務作業人員的管理，遵守公司質量、環境與職業健康要求、項目部相關規定及當地綠色環保工程規定，做到現場安全文明施工。

10、乙方責任人必須按時參加每周一次的工地列會，遲到每次罰款100元，缺席每次罰款200元。

九、工傷安全事故處理。

1、工傷事故引起的醫藥費總金額在兩萬元以內(含兩萬元)由乙方負責全部費用。

2、工傷事故引起的醫藥費總金額在兩萬元以上時，由甲方承擔85%，乙方承擔15%，除此以外甲方不承擔其他任何費用。

十、違約責任。

(一)甲方責任：甲方未按合同約定支付勞務費，乙方有權要求甲方支付，給乙方造成損失的應予賠償。

(二)乙方責任：

4、一旦出現乙方嚴重拖欠民工工資，導致民工因欠薪鬧事，同意由甲方直接代為支付民工工資，并在下期進度款中扣除，造成社會影響、訴訟案件，按10000元/次向甲方支付違約金，由此造成甲方一切損失(包括無形信譽損失)由乙方賠償，甲方有權解除乙方合同，乙方無異議。

5、乙方不得將本勞務作業再轉包給其他第三方，否則，甲方有權解除本合同，并要求第三方無條件撤出施工工地，由此造成甲方損失的，乙方應予賠償。

(三)一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

十一、爭議解決。

雙方因履行本合同發行爭議的協商解決，協商不成時向甲方所在地人民法院起訴。

十二、其它。

乙方在未經甲方書面允許的情況下，無論是在合同執行前、執行期間或執行完畢，均不得將甲方直接或間接提供的與合同有關的任何圖紙、文件、資料或其他信息泄露給第三方，否則由此產生的全部責任由乙方承擔，乙方無異議。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

(或委托代表人)：(或委托代表人)：年月日年月日。

地坪漆勞務合同地坪漆承包合同（優秀16篇）篇十六

甲方：河南省地礦建設工程(集團)有限公司(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)。

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及有關法規的規定，結合本工程具體情況，為明確雙方責任，經協商簽訂本合同。

一、工程名稱：

二、工程地點：臨朐縣北環路與駢邑路交界處西北角。

四、施工勞務費計算方法：

本工程總工程量約。

五、質量標準及驗收要求：

1、按國家建筑工程關于屋面防水工程的質量驗收標準，乙方在完成每一施工部位或工序后，應在認真自檢、互檢合格后報甲方檢驗評定。

2、乙方應嚴格按照設計要求和施工規范進行屋面防水層施工，散料的鋪設厚度與卷材的搭接長度均須經甲方及監理驗收合格后，才能進行下一道工序施工。在驗收中乙方應服從甲方整改意見限期整改;如逾期延期完工，甲方有權追究乙方違約責任。因乙方施工質量低劣，且屢催無效而無法履行合同，甲方有權終止合同。并由乙方承擔由此而造成的損失。乙方承包的施工質量必須達到甲方、建設、設計、監理或質監等部門聯合驗收通過的合格或優良標準。

3、按照《建設工程質量管理條例》的規定，乙方承包的本防水工程附有五年保修義務，在保修期內，乙方應對自己施工質量而引起的屋面滲漏負責無償修復。如乙方未能在限定時間內實施修理，甲方可另行安排人員修補，費用從乙方預留的保修金中扣除。

六、付款方式：

工程完成后付80%，一個月后付清。

七、甲方的責任和義務：

1、對乙方進行操作規程、質量標準、進度要求、安全與文明施工等內容交底。

2、負責對乙方的施工質量、進度、安全和文明衛生進行監督、檢查和驗收。按合同規定，向乙方支付具備付款條件的承包工費。

八、乙方的責任和義務：

1、本合同簽訂后應及時與所屬成員簽訂用工合同和安全責任書，交甲方備案。

2、嚴格控制遵守甲方的各項規章制度、安全操作規程、文明施工和綜合治理規定。

3、必須執行對所有作業人員持證上崗的規定，設立兼職安全、質量、綜治員，堅持工前交底，工中監督和工后驗收。做好當日記錄。并在工前對施工現場所有的安全設施、機具電器進行先查看，后使用，如發現事故隱患，應及時向甲方報告。在安全沒有保障的情況的情況下不準施工。拒絕違章指揮、違章作業和機械帶病運轉。保證施工安全，凡違章、違規作業造成的人身財產安全事故，均由乙方及肇事者承擔全部責任，甲方不承擔賠償責任。

4、乙方對施工現場所有已完工程成品及添置物(如太陽能、通信管線等)負有保護的義務，如有損壞，乙方須自費修復至原狀。

九、違約責任：

1、甲方違反合同約定的付款期限，逾期超過七個工作日，應支付乙方當期工程款10%違約金。

2、乙方逾期交工超過七日，承擔合同總價款10%的違約金。

十、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，經雙方簽字后生效，如雙方發生爭議，可向甲方所在人民法院起訴。

甲方：乙方：

電話：電話：