建筑工程的施工過程需要嚴格按照設計圖紙和規范進行，確保施工質量。以下是一些具有特色的建筑設計案例，結合了當地傳統和現代技術。

民房建筑的合同（優質18篇）篇一

發包方：xx鎮xx村四組(以下簡稱甲方)。

承包方：xx鎮xx村四組(以下簡稱乙方)。

甲方委托乙方承建民房，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規定，結合房屋具體情況，雙方本著和平、互利、誠信原則，確保建房安全、優質、高效、低耗，現經雙方協商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。

第一條：工程概況。

1、承包方式：包工包料，甲方以每平方米760元承包給乙方建筑。

2、工期：

本工程自20xx年7月11日開工，于20xx年11月20日竣工。

3、合同價款(人民幣大寫)：壹拾貳萬壹仟陸佰元正(121，600.00元)。

第二條甲方工作。

2.1、開工前三天，向乙方提供經確認的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。向乙方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項。

2.2、負責保護好周圍建筑及裝修、設備管線、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

2.3、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

2.4因不可抗力及政府政策、文件、監督、執法等因素導致乙方施工停工的，甲方需按支付乙方誤工費。人工每人每天100元，機械費、腳手架按國家造價標準由支付給乙方由此增加的費用和利潤。

第3條乙方工作。

3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2、按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。乙方在施工過程中，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或者管理不力造成的事故責任和由此發生的一切費用。乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員進行安全教育和監督。

第4條關于工期的約定。

4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙。

4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水以及不可抗力因素影響，導致停工5小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

4.5、因不可抗力及政府政策、文件、監督、執法等因素導致乙方施工停工的，工期順延。

第5條關于工程質量及驗收的約定：

5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和為質量評定驗收標準。

5.2、若由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

5.3、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.4、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

第6條關于工程價款及結算的約定。

(1)固定價格。但是超過承包建筑面積之外和甲方要求不共墻的，甲方應按國家造價標準支付乙方由此增加的費用和應計利潤。除此外，本工程不做竣工決算，以雙方承包價格為結算依據。

本合同生效后，甲方分3次，按下列約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清：

(1).建完第一層付工程人工費25000元。

(2).建完第二層付工程人工費50000元。

(3).處理完內外墻皮付工程人工費20xx0元。

(4).工程結束結付工程余費26600元。

第7條關于材料供應的約定。

7.1、本工程無論甲、乙方負責采購供應的材料、設備應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值1.5%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

第8條違約責任。

8.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的20%支付滯納金。

8.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方200元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方100元，作為獎勵。

8.3、甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。

8.4、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

第9條爭議或糾紛處理。

9.1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工作進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

9.2、本合同經甲乙雙方簽字生效。本合同正本兩份，雙方各執一份。甲方執1份，乙方執1份，均具同等效力。

甲方：乙方(蓋章)：

鑒證方(蓋章)：

民房建筑的合同（優質18篇）篇二

甲方：

乙方：

甲方將位于居住房屋交由乙方施工，為確保工程質量、圓滿完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。

第一條：工程概況。

1、工程結構：地面3層，均為磚混結構。

2、建筑面積(施工計算方式)：一層97.88平方米(不含樓梯)，樓梯9.62×2=19.24平方米;二層93平方米(不含樓梯，陽臺按半面積計入)，樓梯7.86×2=15.72平方米;三層76.4平方米(陽臺按半面積計入)。合計302.24平方米，最終按建筑實際面積為準。

第二條：承包方式。

3、隔熱層、屋頂蓋瓦不再計工價;。

4、工程承包內容：土建工程、雨水排水及房屋裝修;。

5、基礎由甲方負責，乙方負責回填。

6、甲方負責門窗(包括鋁合金窗、卷簾門、防盜門、不銹鋼欄桿)的安裝。

7、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。

8、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則，不能隨意帶走甲方提供的任何建材，否則按雙倍價奉還。

第三條：工程工期。

1、甲方規定動工時間為年月日至年月乙方不得提前和推后。

2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

第四條：工程質量。

1、整個工程、寬按設計圖紙按質、按量完成，并達到符合國家施工規范。

2、房屋結構按照設計圖紙布局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定并通知乙方處理，甲方請設計人員參與監督施工質量，每道施工需經甲方設計人員/甲方驗收合格后乙方方能進行下一環節施工。

3、鋼筋工程：要求采用電渣壓力焊(坡屋頂鋼筋搭接)。

4、地面工程：一層鋪貼地磚。

5、外觀工程：整幢樓內外水泥清光到頂。

6、門窗工程：乙方負責埋設安裝所有門窗用到的預埋件。

7、樓梯工程：樓梯上貼瓷磚。

8、水電工程：陽臺、屋頂排水設施安裝。

9、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

第五條：施工費結算方式。

1、合同簽定后，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，基礎工程完工后，甲方付給乙方工程款元;第一層主體工程完工(第一層樓頂結束)后方付乙方壹萬元;第二層主體工程完工(第二層樓頂結束)后甲方付乙方貳萬元;其余款項待工程按圖紙施工完成，通過驗收后一次付清。工程裝飾完工并交付甲方使用后，雙方結算，由甲方一次性付清工程余款(質量保證金20xx元除外)。

乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰墻體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。如存在嚴重工程質量問題，乙方應承擔全部責任。

2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。

第六條：安全生產及其它。

1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

2、在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

3、施工期內，工程質量由甲方監督施工質量。

第五條：合同終止與生效。

1、本合同自甲、乙雙方簽字并加蓋手印后生效(合同涂改無效)雙方履行完成合同條款內容后終止。

2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力，未盡事宜甲乙雙方另行商定。

3、合同訂立地點：

甲方(簽字)：乙方(簽字)：

(手印)(手印)。

合同簽訂日期：

民房建筑的合同（優質18篇）篇三

甲方（發包方）：

乙方（承包方）：

該工程為民房住宅一棟，為明確雙方權利責任，根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等有關法律法規簽字本合同，雙方共同遵守。

第一條：工程名稱：住宅平房一棟。

第二條：工程地點：

第三條：工程概況：該住宅毛石基礎、地圈梁、紅磚結構、鋼筋混凝土現澆面，建筑面積為平方米。

第六條：承包金額：每平方米人民幣元，共平方，共計元，竣工決算按實際建筑面積結算。

第七條：付款方式：基礎工程完成付給人民幣完成付給人民幣元，內外墻抹灰完成付給人民幣元，余款工程全部竣工后一次性結清該款。

第八條：施工工期為天，自年____月____日止。如有不可抗拒的天氣變化造成停工，工程雙方協商順延。

第九條：雙方的權利與責任：

甲方的權利與責任。

（一）甲方有權監督所用的工程材料，劣質材料不得使用。

（二）工程質量監督有甲方指定人員，發現質量問題及時提出。

（三）甲方必須按合同規定的'執行，付款到位，否則造成停工由甲方承擔責任。

乙方的權利與責任。

（一）乙方有權自主組織精干施工人員對工程質量嚴格要求，按圖紙及施工說明施工，確保工程質量過關。

（二）在施工期間確保安全，不得違章做業，如造成不安全事故由乙方承擔責任。

第十條：工程竣工后由甲乙雙方組織有關人員對工程驗收落實好雙方的權利與責任，任何一方不得違約，否則由違約方承擔經濟損失和法律責任。

第十一條：本合同一式二份，雙方各執一份，簽字后具有法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。

________年____月____日________年____月____日。

民房建筑的合同（優質18篇）篇四

該工程為民房住宅一棟，為明確雙方權利責任，根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》等有關法律法規簽字本合同，雙方共同遵守。

第一條：工程名稱：住宅平房一棟。

第二條：工程地點：_____________。

第三條：工程概況：該住宅毛石基礎、地圈梁、紅磚結構、鋼筋混凝土現澆面，建筑面積為__________平方米。

第四條：承包方式：包工包料，包括人工費、設備費、模板租賃費、腳手架、工具、用具安全費以及主體工程所需一切建筑材料費，均有承包方自構，甲方把關材料質量。

第五條：工程施工依據：以甲方提供圖紙及施工說明書為依據進行施工。如需要變更的雙方協商。

第六條：承包金額：每平方米人民幣__________元，共__________平方，共計__________元，竣工決算按實際建筑面積結算。

第七條：付款方式：基礎工程完成付給人民幣完成付給人民幣__________元，內外墻抹灰完成付給人民幣__________元，余款工程全部竣工后一次性結清該款。

第八條：施工工期為天，自_____年____月____日止。如有不可抗拒的天氣變化造成停工，工程雙方協商順延。

第九條：雙方的`權利與責任：

甲方的權利與責任。

(一)甲方有權監督所用的工程材料，劣質材料不得使用。

(二)工程質量監督有甲方指定人員，發現質量問題及時提出。

(三)甲方必須按合同規定的執行，付款到位，否則造成停工由甲方承擔責任。

乙方的權利與責任。

(一)乙方有權自主組織精干施工人員對工程質量嚴格要求，按圖紙及施工說明施工，確保工程質量過關。

(二)在施工期間確保安全，不得違章做業，如造成不安全事故由乙方承擔責任。

第十條：工程竣工后由甲乙雙方組織有關人員對工程驗收落實好雙方的權利與責任，任何一方不得違約，否則由違約方承擔經濟損失和法律責任。

第十一條：本合同一式二份，雙方各執一份，簽字后具有法律效力。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：___________。

________年____月____日________年____月____日。

民房建筑的合同（優質18篇）篇五

一、承包方式。

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

二、承建項目。

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

三、承包價格。

每平方米人民幣大寫：_________________元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

四、付款方式。

合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

五、雙方責任。

甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐。

乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

六、質量要求。

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全。

勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

八、工期要求。

主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

九、后期維修。

因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任。

十、其它。

其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：_________________。

乙方簽字(章)：_________________。

民房建筑的合同（優質18篇）篇六

甲方將位于居住房屋交由乙方施工，為確保工程質量、圓滿完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。

第一條：工程概況。

1、工程結構：地面3層，均為磚混結構。

2、建筑面積(施工計算方式)：一層97.88平方米(不含樓梯)，樓梯9.62219.24平方米;二層93平方米(不含樓梯，陽臺按半面積計入)，樓梯7.86215.72平方米;三層76.4平方米(陽臺按半面積計入)。合計302.24平方米，最終按建筑實際面積為準。

第二條：承包方式。

3、隔熱層、屋頂蓋瓦不再計工價;。

4、工程承包內容：土建工程、雨水排水及房屋裝修;。

5、基礎由甲方負責，乙方負責回填。

6、甲方負責門窗(包括鋁合金窗、卷簾門、防盜門、不銹鋼欄桿)的安裝。

7、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。

8、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則，不能隨意帶走甲方提供的任何建材，否則按雙倍價奉還。

第三條：工程工期。

1、甲方規定動工時間為________年____月____日至年月乙方不得提前和推后。

2、在保證工程質量的.前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

第四條：工程質量。

1、整個工程、寬按設計圖紙按質、按量完成，并達到符合國家施工規范。

2、房屋結構按照設計圖紙布局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定并通知乙方處理，甲方請設計人員參與監督施工質量，每道施工需經甲方設計人員甲方驗收合格后乙方方能進行下一環節施工。

3、鋼筋工程：要求采用電渣壓力焊(坡屋頂鋼筋搭接)。

4、地面工程：一層鋪貼地磚。

5、外觀工程：整幢樓內外水泥清光到頂。

6、門窗工程：乙方負責埋設安裝所有門窗用到的預埋件。

7、樓梯工程：樓梯上貼瓷磚。

8、水電工程：陽臺、屋頂排水設施安裝。

9、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

第五條：施工費結算方式。

第一層主體工程完工(第一層樓頂結束)后方付乙方壹萬元;。

第二層主體工程完工(第二層樓頂結束)后甲方付乙方貳萬元;其余款項待工程按圖紙施工完成，通過驗收后一次付清。工程裝飾完工并交付甲方使用后，雙方結算，由甲方一次性付清工程余款(質量保證金x除外)。乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為________年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰墻體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。如存在嚴重工程質量問題，乙方應承擔全部責任。

2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。

第六條：安全生產及其它。

1、在施工中，要把安全施工放。

第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

2、在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

3、施工期內，工程質量由甲方監督施工質量。

第五條：合同終止與生效。

1、本合同自甲、乙雙方簽字并加蓋手印后生效(合同涂改無效)雙方履行完成合同條款內容后終止。

2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力，未盡事宜甲乙雙方另行商定。

3、合同訂立地點：____省____市____縣____鎮雨灑村一組。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

________年____月____日________年____月____日。

民房建筑的合同（優質18篇）篇七

該工程為民房住宅一棟，為明確雙方權利責任，根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》等有關法律法規簽字本合同，雙方共同遵守。

第一條：工程名稱：__________。

第二條：工程地點：__________。

第三條：工程概況：該住宅毛石基礎、地圈梁、紅磚結構、鋼筋混凝土現澆面，建筑面積為平方___米。

第四條：承包方式：包工包料，包括人工費、設備費、模板租賃費、腳手架、工具、用具安全費以及主體工程所需一切建筑材料費，均有承包方自構，甲方把關材料質量。

第五條：工程施工依據：以甲方提供圖紙及施工說明書為依據進行施工。如需要變更的雙方協商。

第六條：承包金額：每平方米___人民幣___元，共___平方，共計___元，竣工決算按實際建筑面積結算。

第七條：付款方式：基礎工程完成付給人民幣完成付給人民幣___元，內外墻抹灰完成付給人民幣___元，余款工程全部竣工后一次性結清該款。

第八條：施工工期為天，自年____月____日止。如有不可抗拒的天氣變化造成停工，工程雙方協商順延。

第九條：雙方的權利與責任：甲方的'權利與責任。

(一)甲方有權監督所用的工程材料，劣質材料不得使用。

(二)工程質量監督有甲方指定人員，發現質量問題及時提出。

(一)乙方有權自主組織精干施工人員對工程質量嚴格要求，按圖紙及施工說明施工，確保工程質量過關。

(二)在施工期間確保安全，不得違章做業，如造成不安全事故由乙方承擔責任。

第十條：工程竣工后由甲乙雙方組織有關人員對工程驗收落實好雙方的權利與責任，任何一方不得違約，否則由違約方承擔經濟損失和法律責任。

第十一條：本合同一式二份，雙方各執一份，簽字后具有法律效力。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

________年____月____日。

_________年____月____日。

民房建筑的合同（優質18篇）篇八

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：xxxxxxxxxxxxxxxxx紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

每平方米人民幣大寫：xxxxxxxxxxxxxxxxx元()，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的`墻體。

合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐。

乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任。

其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：xxxxxxxxxxxxxxxxx。

乙方簽字(章)：xxxxxxxxxxxxxxxxx。

民房建筑的合同（優質18篇）篇九

反訴人(本訴被告)：_________________許__________，男，漢族，出生于_______年_____月_______日，住址_______________省_______________縣_______________鄉立志村隊。

被反訴人(本訴原告)：_________________肖_____，男，漢族，出生于_______年_____月_______日，住址：_________________省_______________縣_______________鎮_______________村.

本訴被告：_________________江蘇省_______________建設集團有限公司，住所地：_________________省蘇州市黃__________路。

反訴請求。

1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質量不合格返工造成的損失人民幣______元;。

2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關阿費用。

事實與理由。

________年____月____日反訴人與被反訴人簽訂一份外墻瓷磚工程合同，即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”_______號樓的外墻粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下，提前履行了支付人工費的義務，可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務，而中途私自退場，且已做完的部分工程多處不合格，導致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費和材料損失高達_______元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償，可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護自己的合法權益，特依法向貴院提出反訴請求，請求貴院依法支持反訴人的訴求。

此致

_____________區人民法院。

反訴人：_________________。

________年____月____日。

民房建筑的合同（優質18篇）篇十

乙方：（承包方）________________________。

甲、乙雙方通過充分了解和協商，本著公平、自愿、誠實、信用的原則，經雙方同意，就下列房屋建筑施工承包事項，簽訂本合同，共同遵守。

一、甲方將座落在住房建設工程交給乙方施工建設。

二、承包方式：采用包工包料方式承包。甲方只提供建房所需的用電用水。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等以及建筑材料（如：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等）。

三、承建項目：乙方按照設計圖紙或甲方提出的'要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。

四、質量要求：乙方必須按甲方提供的施工圖按圖施工，如有尺寸改動，必須經雙方協商一致后才能改動。如施工不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

五、工程款結算方式：總工程完工每平方米元正（整）。主體工程每平方米（），裝修工程每平方米（）。每層倒水泥混凝土樓面完成，預付款（）。

六、乙方包人工、毛板、頂架、鐵釘、扎線、電纜、灰機、震筆、震船、電介泥漿攪拌機、排山、防護網等工具機械所需費用。

七、工期要求：本工程工期為個月，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在_____年月_日前完成本工程，完工時間不能超過xx天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。

八、施工安全：乙方應遵守工程建設的施工安全管理規定，嚴格按安全標準規范施工，指派專人負責，采取積極的安全防范措施，消除一切安全事故隱患。如果乙方施工人員出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。

九、本工程完工后，雙方驗收一個月內結完全部工程款。

十、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，具有同等法律效力。

甲方簽名：________________________。

乙方簽名：________________________。

____年____月____日。

____年____月____日。

民房建筑的合同（優質18篇）篇十一

甲方建房者:。

乙方承包者:。

以下簡稱甲乙雙方,經友好協商達成如下協議:。

1、甲方與乙方商議,甲方計劃拆舊建平房工程,以的方式承包給乙方做建房工程。

2、具體協議如下：

(1)瓦工部分：基礎由自然地面下挖公分，打地圈梁為，套子為c，地梁主筋根，套子間隔c;外墻為墻，屋內隔斷為墻;打頂鋼筋為，間隔c。打頂水泥抹光，不包括防水工程。

(2)裝修做法：外墻水泥砂漿抹光。屋內水泥砂漿抹光，大檐水泥砂漿抹光;屋內頂棚用插板;地面鑲磚ca;2;，價格每平米不超過元;屋內頂棚和墻面998膩子粉兩遍，不包括內墻涂料。屋內燈具只要按上燈泡亮就算完工。其余不包括組合柱、上圈梁、外墻保溫、外墻涂料、前臉鑲磚等。屋內不包括坐便、洗手池、窗簾、廚房用具等。

3、結算方式：按基礎外皮墻體長度乘以寬度計算每平米元結算。

4、付款方式：分三次付清所有款項，

1)工人進場時，甲方預付給乙方材料款占全部的30%。

2)主體長完墻時，甲方需向乙方預支付打頂費用占全部款項的30%。

3)拆模時，甲方需向乙方支付裝修預付款以及安裝窗戶的費用占全部的20%。

4)完工后____日內，甲方需向乙方支付剩余全部款項的20%。

5)另注：乙方在承建甲方工程過程中需使用人工費可與甲方商議，臨時支取使用。

5、甲方可以要求乙方注意施工安全和工程質量等問題，乙方的施工人員在施工過程中出現事故由乙方負責，甲方不需要承擔任何責任。

6、甲方對乙方有質量監督的責任，當發現工程質量問題應及時與乙方進行有效溝通，并核實質量問題，友好協商解決問題，盡量避免施工材料的損失和浪費，并使該質量問題得到有效改善。當乙方盡最大努力達到甲方滿意成果時，甲方不得再以任何借口克扣和拖欠乙方各種費用。

7、甲方在施工過程中，需要自行支付乙方所用鉛絲。

此協議一式兩份，一經簽字，即可生效!

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

民房建筑的合同（優質18篇）篇十二

甲方(授建方)：姓名：身份證號：

乙方(承建方)：姓名：身份證號：

根據《建筑法》，《經濟合同法》及有關法律法規，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協商就私人住宅建房工程達成協議，為規范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同。

一、承包方式。

1、采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質材料，因施工過程中發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監工，并接受合理化建議并采納。

2、乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理。

3、乙方的施工人員住宿問題由甲方解決，飲食等生活費用由乙方自理。

二、承建項目。

1、乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。主樓、樓梯、屋面、平臺、三樓平臺，游泳池等與主樓相關聯的所有鋼筋混凝土工程，同時作好防滲處理。

2、主樓外的沙井、排水管道、化糞池等工程。

三、承包價格及付款方式。

承建項目的報價詳見(附表1);在工程開工后按合同造價先期預付40%，主體完工后預付30%，粉刷完工后預付20%，總體竣工驗收合格后剩余款項10%部分一次性付清。

四、雙方責任。

甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工。

五、質量要求。

1、乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

3、房屋建成后甲方發現質量問題的，如：

1)，所進材料一定確保質量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。

2)，主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋;天板或地板開裂、塌陷、露筋等等)，由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行免費維修。

4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關標準。門面貼瓷磚。

民房建筑的合同（優質18篇）篇十三

甲方：

乙方：

甲方在____________________建房屋一棟，建筑總面積約___平方米，由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：

一、承包方式。

采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、水電等材料。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、鐵釘、扎絲，碼釘及生產生活用具等。

二、承建項目。

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。

三、承包價格。

每平方米____元，建筑面積按雙方議定方案_______________計算。包括水泥砂漿抹面。

四、付款方式。

完成第一層磚砌并搗制好樓面付____元，完成第二層付款____元，完成第三層付款____元，工程全部完工，經驗收合格后付到____元，半年后如房屋未出現問題全部付清。乙方承擔房屋保修時間____年。

五、雙方責任。

甲方負責水電供給及部分原材料及時進常乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

六、質量要求。

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

七、注意安全。

文明施工，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

八、工期要求。

主體工程工期為_____個月，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程，完工時間不能超過___天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料，應兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。

九、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字：乙方簽字：

簽訂日期：簽訂日期：

民房建筑的合同（優質18篇）篇十四

（二）乙方通知交屋并給遷入證明前，甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施工。

（三）本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領取所有權同時，本契約書及本約有連帶關系的契約、附件，甲方得一并由乙方收回作廢。

第二十一條本契約的約束與效力：

（一）甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利與義務自行轉讓他人，但經雙方同意后，本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。

（二）本契約附件視為本契約的一部分，與本契約具有同等效力，附件未規定的，依據本契約的規定。

第二十二條未盡事宜：本契約如有未盡事宜，必要時由甲乙雙方洽定。

第二十三條契約分存：上述契約事項經雙方同意，恐口頭無憑。特立本契約書一式二份，甲乙雙方各執一份為憑，并自簽訂日起升效，印花稅由甲乙雙方自貼銷。

第二十四條有關本契約的權義，雙方同意以xxx法院為管轄法院。

立契約書人：

甲方：

法定代理人：

住址：

身份證號碼：

電話：

乙方：

住址：

身份證號碼：

電話：

xxxx年x月x日。

共

2

頁，當前第。

2

頁

1

2

民房建筑的合同（優質18篇）篇十五

乙方必須按照安全規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發生，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產損害的乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。

七、工期要求。

主體工程工期為天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，完工時間不能超過天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，減少工錢元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。

八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：

乙方簽字(章)：

甲方：私人住宅建房人：

乙方：私人住宅建房工程總承包人：

一.根據《建筑法》，《合同法》及有關法律法規，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協商就私人住宅建房工程達成協議，為規范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規定，希望雙方嚴格執行，共同遵守。

二.私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程設計為磚混結構總價格約人民幣陸萬伍仟元整元。

三.本工程施工前，甲方必須保證通電，通水，通路，建筑面積平整，不能影響施工。與周邊鄰居因地界，建筑物，線路等糾紛由甲方出面解決。本工程施工方式為包工，面積價格一次性包死。工程必須嚴格按圖紙設計施工，[地腳要求牢固科學化]，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同意不得隨便偷工，怎么方便就怎么做。

四.因施工過程中，發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致，重新簽定變更合同書后方能生效。否則甲方概不承認，不承擔經濟責任。

五.乙方在施工中必須做到安全生產，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施，因乙方出現安全事故，甲方不承擔一切責任。

六.乙方在施工中必須接受甲方人員的監工，并接受合理化建議并采納。甲方要求乙方房屋墻壁不能做彎曲，要做到平整，角度要分明，美觀。本工程預定工期為60天。房屋交付是內外水泥沙搓平。房屋不漏水。

七.本工程的附屬工程：大門，圍墻，化糞池，外墻磚，貯藏室，院內硬化等項目不包括在本合同內，附屬工程價格另議，價格商定后簽定建造附屬工程合同書。

工程付款方式。

工程付款方式為現金支付。

施工人員及施工設備進場即付貳萬元，主體工程完成付貳萬元，全部做完清算。工程在建設過程中，雙方都要嚴格遵守合同，不得隨意終止合同。如遇不可抗力的自然災害，可終止合同進行清算。

工程在建設過程中，因市場發生變化，人員工資上漲或下降，必須嚴格遵守合同約定價格，不得隨意漲價或壓價。

工程未盡事宜，雙方隨時協商解決，并簽定工程輔助合同書。本合同確需修改必須經過甲乙雙方協商，一致同意。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

本合同自甲乙雙方簽字后生效，生效后甲乙雙方必須共同遵守。

甲方：私人住宅建房人：(簽字蓋章)。

乙方：私人住宅建房工程總承包人：(簽字蓋章)。

民房建筑的合同（優質18篇）篇十六

電話。

傳真。

乙方。

電話。

傳真。

甲、乙雙方本著平等互利的原則，經過友好協商，同意簽訂本合同：

第一條、業務名稱：

第二條、制作內容：

第三條、安裝地點：

第四條、開始時間：年月日;完成時間年月日。

第五條、合同金額：幣元(小寫)(附審價單)。

第六條、付款方式：

合同簽訂生效后日內，甲方付合同金額的%，即元為合同的預付款;。

項目實施完畢，甲方驗收合格后，甲方于日內，付合同金額%，即元。

第七條、雙方的權利和義務：

甲方應向乙方提供設計內容，以共乙方出使甲方滿意的設計方案。

在乙方按本合同履行責任的前提下，甲方應保證按照合同準時付款;。

若質量不符合要求，甲方有權拒絕付款;。

乙方應按甲方的要求，保證質量和數量，按時間要求準時完工;。

乙方負責施工現場的安全(含人身)保衛和施工人員的管理工作，并對由于施工造成的工程、直接和間接的財產損失和人身傷害負責。發生的一切費用均由乙方承擔。

乙方需遵守當地政府和有關部門對交通、環境衛生、噪聲、市政、安全、消防等方面的規定并承擔相關的費用，如有隱蔽施工需做好記錄交甲方管理人員;做好施工現場工作，保持現場清潔、道路暢通，竣工后清理現場做到完工場清。如乙方施工未達到公司規定要求，乙方負責返工并承擔一切所發生的費用。

第八條、工程驗收：

乙方施工完畢，即向甲方提請驗收。甲方簽字同意，即為驗收合格。對于甲方在驗收中提出的問題，乙方要積極按照甲方的要求組織整改，保證工程質量。

第九條、保修條款：

本工程的保修期限為，自甲方驗收合格之日起計算。在保修期內發生的工程質量問題，均由乙方承擔全部責任。乙方在接到甲方的保修通知時，應馬上派工人到達現場，會同提出維修方案按照甲方要求的時間組織維修。

第十條、不可抗力：

本合同有效期間內，因自然災害及因國家法律政策變更等人力不可抗拒的因素，造成。

本合同及其補充協議內容部分或全部不能履行，雙方互不承擔違約責任。但應在四十八小時內，將相關事件、可能引發后果等情況以書面形式通知另一方，并且在事件發生后的十五天內，向另一方提交有關部門的證明及本合同(包括補充協議)約定義務與責任不能履行或需要延期的報告。

因不可抗力的自然原因或政府政策、政令(以正式文件為準)導致工期逾期，工期順延。

第十一條、違約責任：

甲、乙雙方不得單方面無故終止合同。

乙方應按合同約定時間竣工。

在乙方履行合同的前提下，甲方應按合同支付款項。

甲方在施工工程中要求更改原設計，必須及時通知乙方，乙方必須按甲方要求更改，導致逾期的，工期順延。

第十二條、附件：

本合同涉及的設計圖、施工圖、工程報價預算書均作為附件，具有同等法律效力;。

第十三條、合同仲裁：

在履行本合同過程中，如發生爭議，雙方應協商解決;如協商不成，一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十四條、本合同自甲乙雙方法人代表或其委托代理人簽字并加蓋公章后生效，至工程竣工結算后除有關保修條款仍生效外，其余條款即告終止;保修期滿后有關保修條款終止。

第十五條、本合同未盡事宜，甲、乙雙方本著友好互諒的精神，協商解決，另行簽訂補充協議。

第十六條、本協議一式份，雙方各執份，具有同等法律效力。

甲方代表：(簽、章)。

簽訂日期：年月日

乙方代表：(簽、章)。

簽訂日期：年月日

民房建筑的合同（優質18篇）篇十七

依照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商達成如下協議：

一、工程名稱、地點、時間：乙方為甲方在金貴鎮聯星村7社建筑樓房兩層，

二、工程內容：樓房基礎，建筑兩層磚混結構的樓房。建筑材料由甲方供應，乙方負責土建部分的輕工；水暖電的安裝及上下水的安裝由甲方負責，工商稅收一切均由甲方繳納，不包括房頂的二氈三油。

三、合同工程價款：按所有建筑面積計算，每平方米140元，樓梯、陽臺包括在內。

四、施工要求：

1、甲方為乙方提供施工用水、用電和場地。施工期間如出現其他意外情況和干擾將全部由甲方負責處理。如出現工傷事故由乙方處理，施工設備乙方自備。

2、甲方要及時供應建房所需要的材料，不能耽誤乙方的施工，配合乙方及時完工。

3、乙方必須嚴格按圖紙施工。

4、甲方要增加新的建筑要求，更改原設計項目要經乙方同意。

5、付款方法：建房途中一層封頂時付款60%，工程繼續進展到二層封頂時付款60%，工程完工后甲方應付清其余全部工程款。甲方不得拒付建筑工程應付的承包費。

6、乙方必須保證工程質量，保證按時完工。

五、甲乙雙方必須按合同內容履行雙方的權利和義務。

六、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，經雙方簽字后生效。

甲方（簽字）：_______。

乙方（簽字）：_______。

_______年_______月_______日。

民房建筑的合同（優質18篇）篇十八

甲乙雙方為攜手合作，促進發展，明確責任，依據法律之相關規定，本著誠實信用，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

（1）甲方對乙方起到監督作用，隨時對乙方施工情況進行檢查。

（2）甲方有權對乙方違反相關法規、制度的行為做出相應處罰，金額從風險抵押金中扣除。

（3）甲方根據實際情況提供給乙方施工所需場地、環境條件等相關服務。

（1）乙方自覺接受甲方的檢查和監督，遵守甲方的有關規定和相關規章制度。

（2）乙方應將所有作業人員資格證和操作證原件、復印件上報基建辦，以備查。

（3）乙方應根據工程大小自行配備滅火器，放置于施工工地以備用。

（4）乙方應在施工工地配備一名安全巡視員，以備處理各種應急事件。如需夜間施工，應經甲方同意。

（5）乙方應在施工期間做好相關防護，確保安全，并承擔施工中的一切安全事故責任。

（6）施工臨時用電，線路應無接頭，電源須加漏電保護器，并在甲方指定部位連接電源、嚴禁私接線路。

（7）施工現場應封閉施工，各出入口懸掛施工現場、禁止入內標志牌。

（8）現場施工人員應掛牌上崗，配備并使用安全帽、保險帶、高空作業安全工具等相關防護措施。

（1）在合同履行過程中，乙方施工過程中發生安全事故的，甲方有權查清事實，明確責任，并根據責任處理。

（2）工程竣工驗收后，如乙方不再承接甲方工程且無任何違反本合同條款，剩余風險抵押金一次性退給乙方。

（3）在合同履行過程中，乙方施工過程中發生安全事故并實際損失財產金額超過風險抵押金金額的，除履行本合同外，按實際情況追繳罰金。

（4）甲乙雙方發生糾紛后，應協商解決。協商不成的，可向人民法院起訴。

（1）本合同合同履行過程中，乙方如再承接甲方其他工程，風險抵押金不再重復收取。本施工安全合同對乙方在承接甲方其他工程均有效力，不再重復簽訂。

（2）本合同未盡事宜，由雙方協商補充，甲乙雙方簽訂的其他文件均為本合同的組成部分。如與本合同正文有矛盾之處，以本合同正文為準。

（3）本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效

（4）本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日