施工合同是一種法律文件，用于明確建筑工程各方之間的權(quán)利和義務(wù)。下面是一些常見的施工合同范文，供大家參考。希望能夠幫助大家更好地理解和編寫施工合同。大家可以根據(jù)自己的實際情況進(jìn)行修改和完善，以確保合同的準(zhǔn)確性和有效性。讓我們一起來看看吧。

環(huán)氧地坪施工合同（專業(yè)13篇）篇一

簽訂時間：

合同編號：

出賣單位(甲方)：

承包單位(乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定，出賣單位和承包單位本著互利共贏、平等自愿的原則，經(jīng)一致協(xié)調(diào)同意簽訂本合同。

第一條：施工項目與地點第二條：承包形式甲方以包工包料的形式把工程承包給乙方，施工總面積：m2，材料規(guī)格型號：，單價：元m2，人工費用：元，工程總造價：元。

施工面積需施工完畢后以實際測量為準(zhǔn)，施工顏色為色，光澤：。

第三條：施工工藝。

1)全場清理除污，打磨，清潔地面。

2)刮涂打底油。

3)全場刮涂環(huán)氧砂漿一遍，固化干燥打磨，清潔。

4)全場刮涂環(huán)氧膩子兩遍，固化干燥打磨，清潔。

6)雙方共同檢查驗收。

第四條：工程標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量工程質(zhì)量需要雙方人員進(jìn)行評定，評定準(zhǔn)備為：無裂紋、無分層、顏色均勻、平整一致即可。

第五條：工程時間乙方應(yīng)于年10月日進(jìn)場施工，于2011年10月日完工。

施工期內(nèi)，如發(fā)生下雨，地面回潮，停電等不可抗拒因素，工期順延。

如甲方不按期付工程款，乙方有權(quán)停止施工所耽誤工期由甲方負(fù)責(zé)。

第六條：工程款支付方式合同經(jīng)雙方簽訂之時，甲方需支付乙方40%工程款施工中期付30%工程完后付款30%，工程完成驗收合格后，甲方需按實際施工面積計算，日內(nèi)付清余下30%工程款。

甲方在未辦理工程驗收手續(xù)而擅自使用，乙方視同工程驗收合格。

乙方開具正式收據(jù)給甲方(如開發(fā)票加收6%款)。

第七條：保養(yǎng)保修期為12個月，乙方在保修期內(nèi)地面應(yīng)無起泡、油漆層無裂紋無剝離;人為或機(jī)械損壞、及地面首層無防水處理而造成地面回潮、漆膜起水泡脫落乙方不負(fù)任何責(zé)任。

由此而返修之費用由甲方負(fù)責(zé)。

深圳倍特麗建材有限公司第八條：甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事項：甲方在開工前三天，應(yīng)清理施工現(xiàn)場，無油污、無積水，并接通施工現(xiàn)場電源，提供照明設(shè)備，水電費由甲方負(fù)擔(dān)。

第九條：其它約定。

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

甲方：乙方：代表：代表：地址：地址：電話：電話：簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

環(huán)氧地坪施工合同（專業(yè)13篇）篇二

甲方：電話：

乙方：電話：

根據(jù)《民法典》的原則和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方，負(fù)責(zé)環(huán)氧地坪的供應(yīng)和施工，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：

第二條：材料：環(huán)氧砂漿地坪。

第三條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達(dá)到：乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標(biāo)號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護(hù)措施，若在防護(hù)措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。

第四條：施工與驗收。

施工開始日期，甲方必須通知乙方。開工日期天。

甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進(jìn)行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同規(guī)定進(jìn)行付款。

第五條：付款方式。

合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的，計人民幣元，

第六條：終則。

1、本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。

2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

環(huán)氧地坪施工合同（專業(yè)13篇）篇三

甲方：

乙方：

根據(jù)《^v^合同法》的原則和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方，負(fù)責(zé)環(huán)氧地坪的`供應(yīng)和施工，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：

第二條：材料：環(huán)氧砂漿地坪。

第三條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達(dá)到：乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標(biāo)號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護(hù)措施，若在防護(hù)措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。

第四條：施工與驗收。

施工開始日期，甲方必須通知乙方。

開工日期天。

甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進(jìn)行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同規(guī)定進(jìn)行付款。

第五條：付款方式。

合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的，計人民幣元，

第六條：終則。

1、本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。

2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

環(huán)氧地坪施工合同（專業(yè)13篇）篇四

甲方：乙方：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)力、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，共同遵守。

承攬名稱、方式、地點。

1-1承攬項目名稱：/。

1-2承攬項目地點：

1-3承攬方式：包工包料承攬標(biāo)的(加工成品)編號名稱規(guī)格顏色單位數(shù)量sp/2環(huán)氧樹脂砂漿地坪合計(m2)注：數(shù)量以實際測量為準(zhǔn)。

承攬標(biāo)的(加工成品)。

3-1承攬方按提供規(guī)格工藝進(jìn)行施工:。

4.價款及付款方式。

4-1單價：

4-2總價：

4-3付款方式：

4-3-1預(yù)付款：

1、合同簽訂后日內(nèi)，定作方應(yīng)向承攬方支付合同總額的元的工程預(yù)付款;。

2、承攬方進(jìn)場后，正式施工前，定作方應(yīng)向承攬方支付總額的元的工程預(yù)付款。

4-3-2進(jìn)度款：當(dāng)工程完成50%時，定作方應(yīng)向承攬方支付合同總額元的工程進(jìn)度款。

4-3-3完工款：工程完工后天內(nèi)，付清全部工程款。

4-4結(jié)算方式：4-4-1一般采用轉(zhuǎn)帳支票或銀行匯款的形式結(jié)算，支票或匯款的收款方必須是承攬方，定作方應(yīng)寫清承攬方的'開戶行和帳號。

4-4-2現(xiàn)經(jīng)雙方商定采用方式付款。

5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;。

5-3水泥素地表面含水率小于8%。

5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度不低于0;。

5-6施工期內(nèi)定作方不安排交叉施工;。

5-7施工過程中當(dāng)事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。

6.驗收標(biāo)準(zhǔn)與方法。

6-1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提供必需的技術(shù)資料。

6-2承攬方應(yīng)向定作方質(zhì)監(jiān)中心等有關(guān)單位發(fā)出驗收通知單，定作方接驗收通知后應(yīng)在三十天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者視同驗收合格。

6-3當(dāng)事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費用由異議方承擔(dān)。

6-4保修期12個月，保修期內(nèi)因承攬方施工原因出現(xiàn)漆面與水泥面分層脫皮由承攬方負(fù)責(zé)返修，使用過程中人為機(jī)械損傷及其他原因(如水泥脫落或地表未干而定作方要求趕工等)造成質(zhì)量事故可由承攬方計費維修。

7.工期7-1本合同總工期為天(從開工之日算起);7-2本工程開工期為7-3如遇下列情況，工程工期相當(dāng)順延，并以書面形式確定順延期限;環(huán)氧地坪工程承攬合同7-3-1因甲方原因不能如期騰出施工場地者;7-3-2施工中因停電、停水連續(xù)影響24小時以上，或連續(xù)間歇性停電、停水三天以上者。

8.安全施工管理條例8-1承攬方應(yīng)向定作方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定了解，由于承攬方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定了解造成安全事故，仍由承攬方承擔(dān)一定責(zé)任。

8-2承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度8-3由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。

9.違約責(zé)任。

9-1承攬方交付的地坪如出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌情減價，不同意利用的，應(yīng)由承攬方負(fù)責(zé)修整。

9-2承攬方原因造成工期延誤的，每逾期一天，按照逾期交付部分價格0.5%償付定作方違約金。

9-3承攬方已完成地坪，應(yīng)由承攬方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)保護(hù)，因定作方原因造成地坪交付前損壞的，由定作方負(fù)責(zé)損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的，則由承攬方負(fù)責(zé)。

9-4定作方應(yīng)及時將所需施工現(xiàn)場所提供予承攬方進(jìn)場施工，不安排交叉作業(yè)，如因特殊原因須進(jìn)行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤，由定作方負(fù)責(zé)損失。

9-6定作方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天按逾期金額的0.5%償付承攬方違約金。

10.不可抗力環(huán)氧地坪工程承攬合同在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或接受其間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任并且賠償承攬方由此造成的損失。

11.補(bǔ)充條款。

12.期限與其他本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正式承攬方：

法定代表人：法定代表人：

授權(quán)代表：授權(quán)代表：

開戶行：開戶行：

帳號：帳號：

地址：地址：

電話：電話：

日期：日期：

環(huán)氧地坪施工合同（專業(yè)13篇）篇五

甲方：

乙方：

經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本工程的具體情況，簽定本合同。

第一條工程概況。

1.1工程名稱：

1.2工程地點：

1.3工程內(nèi)容：

第二條工程承包范圍。

3.1開工日期：20xx年月日。

3.2竣工日期：20xx年月日。

3.3如遇到下列情況，合同期限天數(shù)應(yīng)予自動順延：

3.3.1甲方在合同規(guī)定進(jìn)場前一天，未能將待施工區(qū)域場地交給乙方，或有非本項目服務(wù)人員及物品進(jìn)入或存放于待施工區(qū)域。

3.3.2甲方應(yīng)提供的電源、水源等設(shè)施未能接通，影響乙方正常工作。

3.4.5天氣影響、一些突發(fā)事件以及其它影響合同的條款的情況出現(xiàn)。

3.4.6甲方未按合同進(jìn)度付款。

第四條合同價款。

4.2結(jié)算時根據(jù)實際施工面積和數(shù)量進(jìn)行核算。

4.3如果經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，在施工中增加了新項目或工藝發(fā)生變更，合同單價應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。

第五條施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

乙方提供的工程材料符合國家工業(yè)地坪行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

第六條雙方配合。

6.1甲方指定為本項目駐現(xiàn)場代表，乙方指定為本項目現(xiàn)場代表，代表雙方在遇到各種問題時協(xié)調(diào)解決。

6.2甲方應(yīng)使現(xiàn)場具備作業(yè)條件，必須在乙方進(jìn)場前一天對作業(yè)區(qū)域進(jìn)行空出，潔凈處理，以保證項目如期進(jìn)行。

6.3甲方應(yīng)提供標(biāo)準(zhǔn)新作混凝土基面，質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或乙方要求(詳見乙方技術(shù)方案及資料)，否則出現(xiàn)一切問題乙方不承擔(dān)責(zé)任。

6.4甲方免費提供安排現(xiàn)成220v用電連接點及照明設(shè)備，供應(yīng)量必須保證項目正常進(jìn)行的需要。除工程用電外，不得將電用于其他用途，否則按用量計費。

6.5甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場，保證場地?zé)o其他項目交叉以及主要通道的暢通，以滿足本項目作業(yè)及運輸?shù)男枰s束其他非本項目服務(wù)人員進(jìn)入現(xiàn)場踩踏地坪或影響工作。

6.6甲方應(yīng)負(fù)責(zé)辦理施工許可證及其它作業(yè)所需證件，批準(zhǔn)或臨時申請批準(zhǔn)手續(xù)。

6.7甲方保證在作業(yè)過程中及保養(yǎng)期內(nèi)現(xiàn)場無漏水，滲水問題，乙方應(yīng)指定專人監(jiān)護(hù)。

6.8在乙方完成作業(yè)后四十八小時的初步養(yǎng)護(hù)期，甲方有義務(wù)協(xié)助乙方保護(hù)現(xiàn)場，禁止其他人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域;養(yǎng)護(hù)期后方可搬入重物，如需提前，應(yīng)在確認(rèn)不破壞地坪的前提下穿軟質(zhì)軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護(hù)工作。

6.9乙方編制施工組織設(shè)計和施工方案，項目總進(jìn)度計劃，進(jìn)場計劃，作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)量，并送交甲方代表簽收，甲方簽約代表或現(xiàn)場代表簽收后視同確認(rèn)。

6.10乙方遵守地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通、施工噪音、施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生和場外污染等管理規(guī)定。

6.11乙方做好作業(yè)組織管理，維持現(xiàn)場整潔，道路暢通，項目完成后清理現(xiàn)場。

6.12如因現(xiàn)場作業(yè)條件變化或因其他原因需調(diào)整工藝或合同期限，乙方應(yīng)書面通知甲方。

6.13在項目完成后規(guī)定的保修期內(nèi)，由于乙方原因造成的質(zhì)量問題，乙方接到通知后無條件保修。

6.14乙方有義務(wù)將地坪的養(yǎng)護(hù)及注意事項提供給甲方。

第七條項目驗收。

7.1在項目完成后的三個工作日內(nèi)，甲方需組織相關(guān)人員驗收并確認(rèn)實際作業(yè)面積;如遇特殊情況，甲方需推遲驗收的，應(yīng)書面通知乙方，經(jīng)己方同意后，延遲最多不超過15天，甲方應(yīng)做好此期間的現(xiàn)場保護(hù)工作。

7.2如甲方認(rèn)定某區(qū)域有質(zhì)量問題需要維修的，必須書面通知乙方協(xié)商解決。

7.3本項目作為單項專業(yè)項目，只做單項驗收，與甲方其他項目無關(guān)，不得與整體工程或其他項目做捆綁驗收及結(jié)算。

第八條質(zhì)量保證。

8.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為。

8.2保修期內(nèi)，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取成本費。

8.3保修期后，乙方提供優(yōu)質(zhì)跟蹤服務(wù)，維修收取成本費。

8.4以下情形導(dǎo)致的質(zhì)量問題，不在保修范圍內(nèi)，甲方不能借此影響對乙方的付款：

8.4.1在上一道工序未完全達(dá)到要求時，甲方要求乙方趕工或現(xiàn)場交叉施工而影響質(zhì)量。

8.4.2甲方要求乙方趕工或施工時現(xiàn)場有其它交叉施工，影響工程質(zhì)量。

第九條工程款支付。

9.1合同簽字生效，乙方施工人員及材料進(jìn)廠之日，甲方向乙方支付合同總款。

9.2乙方地坪清理,施工底中層完成之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的%。

9.3乙方施工面層之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的的工程款。

9.4項目完成之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的的工程款。

第十條合同生效與終止。

11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

11.2雙方辦理驗收結(jié)算后，本合同即告終止(保修條款除外)。

第十一條附則。

12.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》，等相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行，或雙方協(xié)商解決。

12.2本合同壹式貳份，由甲乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。

12.3乙方提供的施工技術(shù)方案作為本合同的附件。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

環(huán)氧地坪施工合同（專業(yè)13篇）篇六

定做方：

承攬方：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。

1、承攬名稱，地點，方式。

1-1承攬項目名稱：

1-2承攬項目地點：1-3承攬方式：包工包料。

2、承攬標(biāo)(加工成品)。

2-1環(huán)氧樹脂面積平方米。

2-2塑膠地板。

注：具體面積以實際面積為準(zhǔn)。

3、加工成品的質(zhì)量要求。

3-1承攬方提供規(guī)格工藝進(jìn)行施工;。

3-2施工工藝：詳見附表。

4-1地坪漆單價/m2;。

4-2塑膠地板單價元/m2。

4-2工人、材料、機(jī)械、進(jìn)場后定做方向承攬方支付合同總額的即元的預(yù)付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即元的尾款。

5-1素地基地平整，2m標(biāo)尺，落差不應(yīng)大于2mm;。

5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;。

5-3水泥素地表面含水率達(dá)到8%;。

5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;。

5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;。

5-7施工過程中當(dāng)事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。

6、驗收標(biāo)準(zhǔn)與方法。

6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收前承攬方應(yīng)向定做方提供必需的技術(shù)資料。

6-2承攬方應(yīng)向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應(yīng)在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進(jìn)行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。

6-3當(dāng)事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔(dān)。

6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機(jī)械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費維修。

7、工期。

7-1本工期總工期為;。

7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應(yīng)順延，并以書面形式確定順延期限;。

7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;。

7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;。

7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付付款，工程進(jìn)度面影響施工進(jìn)度者。

8、安全施工管理條例。

8-1承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)該遵守定作方有關(guān)制度。

8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)擔(dān)。

9、違約責(zé)任。

9-1雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的`完工質(zhì)量達(dá)不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負(fù)責(zé)反修并保達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求，一切費用由承攬方負(fù)責(zé)承擔(dān)。

9-2承攬方應(yīng)按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形，違約金。

9-3承攬方完成地坪，應(yīng)由定作方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)保護(hù)，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負(fù)責(zé)制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負(fù)責(zé)。

9-4定作方應(yīng)及時將所需施工場所提供與承攬方進(jìn)行施工，不安排交叉作業(yè)。

如因特殊原因須進(jìn)行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負(fù)責(zé)損失。

9-5定作方應(yīng)按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔(dān)，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關(guān)費用等于合同中止給承攬方造成的損失。

9-6償付承攬方違約金。

9-7承攬方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。

選用符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，若承攬方違反此約定，則應(yīng)向定作方，承擔(dān)其過錯行為而給定作方造成的損失。

9-8如果定作方無正當(dāng)理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補(bǔ)償費。

10、不可抗力。

在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責(zé)任。

在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)并且賠償承攬方由此造成的損失。

11、糾紛的處理。

發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。

12、期限與其他。

本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進(jìn)行協(xié)商，作也補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。

定作方：承攬方：

法定代表人：法定代表人：

授權(quán)代表：授權(quán)代表：

開戶行：開戶行：

帳號：帳號：

電話：電話：日期：日期：

環(huán)氧地坪施工合同（專業(yè)13篇）篇七

環(huán)氧地坪施工合同（專業(yè)13篇）篇八

甲方：電話：

乙方：電話：

根據(jù)《民法典》的原則和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方，負(fù)責(zé)環(huán)氧地坪的供應(yīng)和施工，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：

第二條：材料：環(huán)氧砂漿地坪。

第三條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達(dá)到：乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標(biāo)號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護(hù)措施，若在防護(hù)措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。

第四條：施工與驗收。

施工開始日期，甲方必須通知乙方。開工日期天。

甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進(jìn)行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同規(guī)定進(jìn)行付款。

第五條：付款方式。

合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的，計人民幣元，

第六條：終則。

1、本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。

2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。

環(huán)氧地坪施工合同（專業(yè)13篇）篇九

甲方：電話：

乙方：電話：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方，負(fù)責(zé)環(huán)氧地坪的供應(yīng)和施工，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：

第二條：材料：環(huán)氧砂漿地坪。

第三條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達(dá)到：乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標(biāo)號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護(hù)措施，若在防護(hù)措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。

第四條：施工與驗收。

施工開始日期，甲方必須通知乙方。

開工日期天。

甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進(jìn)行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同規(guī)定進(jìn)行付款。

第五條：付款方式。

合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的，計人民幣元，

第六條：終則。

1、本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。

2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。

環(huán)氧地坪施工合同（專業(yè)13篇）篇十

甲方：

乙方：

經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本工程的具體情況，簽定本合同。

第一條工程概況。

1.1工程名稱：

1.2工程地點：

1.3工程內(nèi)容：

第二條工程承包范圍。

3.1開工日期：20xx年月日。

3.2竣工日期：20xx年月日。

3.3如遇到下列情況，合同期限天數(shù)應(yīng)予自動順延：

3.3.1甲方在合同規(guī)定進(jìn)場前一天，未能將待施工區(qū)域場地交給乙方，或有非本項目服務(wù)人員及物品進(jìn)入或存放于待施工區(qū)域。

3.3.2甲方應(yīng)提供的電源、水源等設(shè)施未能接通，影響乙方正常工作。

3.4.5天氣影響、一些突發(fā)事件以及其它影響合同的條款的情況出現(xiàn)。

3.4.6甲方未按合同進(jìn)度付款。

4.2結(jié)算時根據(jù)實際施工面積和數(shù)量進(jìn)行核算。

4.3如果經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，在施工中增加了新項目或工藝發(fā)生變更，合同單價應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。

第五條施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

乙方提供的工程材料符合國家工業(yè)地坪行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

第六條雙方配合。

6.1甲方指定為本項目駐現(xiàn)場代表，乙方指定為本項目現(xiàn)場代表，代表雙方在遇到各種問題時協(xié)調(diào)解決。

6.2甲方應(yīng)使現(xiàn)場具備作業(yè)條件，必須在乙方進(jìn)場前一天對作業(yè)區(qū)域進(jìn)行空出，潔凈處理，以保證項目如期進(jìn)行。

6.3甲方應(yīng)提供標(biāo)準(zhǔn)新作混凝土基面，質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或乙方要求(詳見乙方技術(shù)方案及資料)，否則出現(xiàn)一切問題乙方不承擔(dān)責(zé)任。

6.4甲方免費提供安排現(xiàn)成220v用電連接點及照明設(shè)備，供應(yīng)量必須保證項目正常進(jìn)行的需要。除工程用電外，不得將電用于其他用途，否則按用量計費。

6.5甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場，保證場地?zé)o其他項目交叉以及主要通道的暢通，以滿足本項目作業(yè)及運輸?shù)男枰s束其他非本項目服務(wù)人員進(jìn)入現(xiàn)場踩踏地坪或影響工作。

6.6甲方應(yīng)負(fù)責(zé)辦理施工許可證及其它作業(yè)所需證件，批準(zhǔn)或臨時申請批準(zhǔn)手續(xù)。

6.7甲方保證在作業(yè)過程中及保養(yǎng)期內(nèi)現(xiàn)場無漏水，滲水問題，乙方應(yīng)指定專人監(jiān)護(hù)。

6.8在乙方完成作業(yè)后四十八小時的初步養(yǎng)護(hù)期，甲方有義務(wù)協(xié)助乙方保護(hù)現(xiàn)場，禁止其他人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域;養(yǎng)護(hù)期后方可搬入重物，如需提前，應(yīng)在確認(rèn)不破壞地坪的前提下穿軟質(zhì)軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護(hù)工作。

6.9乙方編制施工組織設(shè)計和施工方案，項目總進(jìn)度計劃，進(jìn)場計劃，作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)量，并送交甲方代表簽收，甲方簽約代表或現(xiàn)場代表簽收后視同確認(rèn)。

6.10乙方遵守地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通、施工噪音、施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生和場外污染等管理規(guī)定。

6.11乙方做好作業(yè)組織管理，維持現(xiàn)場整潔，道路暢通，項目完成后清理現(xiàn)場。

6.12如因現(xiàn)場作業(yè)條件變化或因其他原因需調(diào)整工藝或合同期限，乙方應(yīng)書面通知甲方。

6.13在項目完成后規(guī)定的保修期內(nèi)，由于乙方原因造成的質(zhì)量問題，乙方接到通知后無條件保修。

6.14乙方有義務(wù)將地坪的養(yǎng)護(hù)及注意事項提供給甲方。

第七條項目驗收。

7.1在項目完成后的三個工作日內(nèi)，甲方需組織相關(guān)人員驗收并確認(rèn)實際作業(yè)面積;如遇特殊情況，甲方需推遲驗收的，應(yīng)書面通知乙方，經(jīng)己方同意后，延遲最多不超過15天，甲方應(yīng)做好此期間的現(xiàn)場保護(hù)工作。

7.2如甲方認(rèn)定某區(qū)域有質(zhì)量問題需要維修的，必須書面通知乙方協(xié)商解決。

7.3本項目作為單項專業(yè)項目，只做單項驗收，與甲方其他項目無關(guān)，不得與整體工程或其他項目做捆綁驗收及結(jié)算。

第八條質(zhì)量保證。

8.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為。

8.2保修期內(nèi)，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取成本費。

8.3保修期后，乙方提供優(yōu)質(zhì)跟蹤服務(wù)，維修收取成本費。

8.4以下情形導(dǎo)致的質(zhì)量問題，不在保修范圍內(nèi)，甲方不能借此影響對乙方的付款：

8.4.1在上一道工序未完全達(dá)到要求時，甲方要求乙方趕工或現(xiàn)場交叉施工而影響質(zhì)量。

8.4.2甲方要求乙方趕工或施工時現(xiàn)場有其它交叉施工，影響工程質(zhì)量。

第九條工程款支付。

9.1合同簽字生效，乙方施工人員及材料進(jìn)廠之日，甲方向乙方支付合同總款。

9.2乙方地坪清理,施工底中層完成之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的%。

9.3乙方施工面層之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的的工程款。

9.4項目完成之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的的工程款。

第十條合同生效與終止。

11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

11.2雙方辦理驗收結(jié)算后，本合同即告終止(保修條款除外)。

第十一條附則。

12.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》，等相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行，或雙方協(xié)商解決。

12.2本合同壹式貳份，由甲乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。

12.3乙方提供的施工技術(shù)方案作為本合同的附件。

環(huán)氧地坪施工合同（專業(yè)13篇）篇十一

環(huán)氧地坪施工合同（專業(yè)13篇）篇十二

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律法規(guī)經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，結(jié)合本工程的實際情況和使用單位的實際要求，為更快、更好地按時、按質(zhì)完成本工程，經(jīng)雙方同意協(xié)議，簽訂本合同：

第一條：工程內(nèi)容和承包范圍。

1.工程名稱：

2.施工地址：

4.工期：天，20xx年月日至20xx年月日。

第二條：工程造價及承包方式。

2.承包方式：包人工、包材料、包工具、包工期。

第三條：工程質(zhì)量、檢查和驗收。

1.乙方必須按照甲方確認(rèn)的施工工藝施工，厚度，圖案,顏色及尺寸按甲方要求，否則造成的損失由乙方承擔(dān)。

2.完工后整個地面光亮潔凈、顏色均一，五年內(nèi)不變色。

3.環(huán)氧地坪的平整度是隨著原地面順平，不空殼、無明顯色差、不發(fā)白、不龜裂，無劃傷和齒痕、表面平整，并符合項目方案標(biāo)準(zhǔn)。

第四條：保修期及維修。

1.產(chǎn)品交付使用后，保修期限為一年(自然磨損和人為因素除外)，期間因施工品質(zhì)的原因而出現(xiàn)起殼、剝落，乙方無償進(jìn)行維護(hù)、修補(bǔ)。

2.如乙方施工完成后，因甲方使用不當(dāng)造成的損壞，如需乙方負(fù)責(zé)維修，乙方需收取材料費和人工費。

第五條：其它。

1.乙方材料進(jìn)入甲方施工現(xiàn)場，必須按甲方指定地點存放。涂料中含有大量的溶劑，并多為易燃液體，嚴(yán)禁堆放在施工現(xiàn)場，施工時應(yīng)根據(jù)需要領(lǐng)取，并設(shè)專人保管。施工現(xiàn)場嚴(yán)禁動用明火和吸煙，并設(shè)置co2滅火器、砂土、石棉布等消防工具，照明采用防爆燈。施工場地必須設(shè)置排通風(fēng)裝置，使空氣中有害氣體的含量少于允許含量的極限，施工人員要載好防護(hù)裝備(工作服、風(fēng)鏡、防毒口罩或防毒面具，手套等)，面部和手部可涂防護(hù)油膏，以防急性和慢性中毒。

2.乙方進(jìn)入甲方公司內(nèi)施工，乙方必須遵守甲方公司的各項規(guī)章制度。

4.由于不可抗拒的自然災(zāi)害所造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由甲、乙雙方協(xié)商解決;。

9.保證施工場地清潔，安裝完畢后及時清場，遺留的各種垃圾由乙方及時清除，并承擔(dān)費用。

10.乙方按確定工期時間完成施工任務(wù)，每延遲一天罰款500.00元。

11.凡與本合同有關(guān)而引起的一切爭議，雙方應(yīng)首先通過友好的協(xié)商的方式解決，如經(jīng)協(xié)商仍不能達(dá)成協(xié)議時，任何一方均可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。合同一式叁份，甲、乙雙方代表簽名并加蓋單位公章或合同章后生效，在甲方支付完全部工程款、乙方工程保養(yǎng)期滿后，合同方才失效。每份具有同等法律效應(yīng)。未盡事宜協(xié)商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

環(huán)氧地坪施工合同（專業(yè)13篇）篇十三

甲方：

乙方：

經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本工程的具體情況，簽定本合同。

第一條工程概況。

1.1工程名稱：

1.2工程地點：

1.3工程內(nèi)容：

第二條工程承包范圍。

3.1開工日期：20xx年月日。

3.2竣工日期：20xx年月日。

3.3如遇到下列情況，合同期限天數(shù)應(yīng)予自動順延：

3.3.1甲方在合同規(guī)定進(jìn)場前一天，未能將待施工區(qū)域場地交給乙方，或有非本項目服務(wù)人員及物品進(jìn)入或存放于待施工區(qū)域。

3.3.2甲方應(yīng)提供的電源、水源等設(shè)施未能接通，影響乙方正常工作。

3.4.5天氣影響、一些突發(fā)事件以及其它影響合同的條款的情況出現(xiàn)。

3.4.6甲方未按合同進(jìn)度付款。

4.2結(jié)算時根據(jù)實際施工面積和數(shù)量進(jìn)行核算。

4.3如果經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，在施工中增加了新項目或工藝發(fā)生變更，合同單價應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。

第五條施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

乙方提供的工程材料符合國家工業(yè)地坪行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

第六條雙方配合。

6.1甲方指定為本項目駐現(xiàn)場代表，乙方指定為本項目現(xiàn)場代表，代表雙方在遇到各種問題時協(xié)調(diào)解決。

6.2甲方應(yīng)使現(xiàn)場具備作業(yè)條件，必須在乙方進(jìn)場前一天對作業(yè)區(qū)域進(jìn)行空出，潔凈處理，以保證項目如期進(jìn)行。

6.3甲方應(yīng)提供標(biāo)準(zhǔn)新作混凝土基面，質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或乙方要求(詳見乙方技術(shù)方案及資料)，否則出現(xiàn)一切問題乙方不承擔(dān)責(zé)任。

6.4甲方免費提供安排現(xiàn)成220v用電連接點及照明設(shè)備，供應(yīng)量必須保證項目正常進(jìn)行的需要。除工程用電外，不得將電用于其他用途，否則按用量計費。

6.5甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場，保證場地?zé)o其他項目交叉以及主要通道的暢通，以滿足本項目作業(yè)及運輸?shù)男枰s束其他非本項目服務(wù)人員進(jìn)入現(xiàn)場踩踏地坪或影響工作。

6.6甲方應(yīng)負(fù)責(zé)辦理施工許可證及其它作業(yè)所需證件，批準(zhǔn)或臨時申請批準(zhǔn)手續(xù)。

6.7甲方保證在作業(yè)過程中及保養(yǎng)期內(nèi)現(xiàn)場無漏水，滲水問題，乙方應(yīng)指定專人監(jiān)護(hù)。

6.8在乙方完成作業(yè)后四十八小時的初步養(yǎng)護(hù)期，甲方有義務(wù)協(xié)助乙方保護(hù)現(xiàn)場，禁止其他人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域;養(yǎng)護(hù)期后方可搬入重物，如需提前，應(yīng)在確認(rèn)不破壞地坪的前提下穿軟質(zhì)軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護(hù)工作。

6.9乙方編制施工組織設(shè)計和施工方案，項目總進(jìn)度計劃，進(jìn)場計劃，作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)量，并送交甲方代表簽收，甲方簽約代表或現(xiàn)場代表簽收后視同確認(rèn)。

6.10乙方遵守地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通、施工噪音、施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生和場外污染等管理規(guī)定。

6.11乙方做好作業(yè)組織管理，維持現(xiàn)場整潔，道路暢通，項目完成后清理現(xiàn)場。

6.12如因現(xiàn)場作業(yè)條件變化或因其他原因需調(diào)整工藝或合同期限，乙方應(yīng)書面通知甲方。

6.13在項目完成后規(guī)定的保修期內(nèi)，由于乙方原因造成的質(zhì)量問題，乙方接到通知后無條件保修。

6.14乙方有義務(wù)將地坪的養(yǎng)護(hù)及注意事項提供給甲方。

第七條項目驗收。

7.1在項目完成后的三個工作日內(nèi)，甲方需組織相關(guān)人員驗收并確認(rèn)實際作業(yè)面積;如遇特殊情況，甲方需推遲驗收的，應(yīng)書面通知乙方，經(jīng)己方同意后，延遲最多不超過15天，甲方應(yīng)做好此期間的現(xiàn)場保護(hù)工作。

7.2如甲方認(rèn)定某區(qū)域有質(zhì)量問題需要維修的，必須書面通知乙方協(xié)商解決。

7.3本項目作為單項專業(yè)項目，只做單項驗收，與甲方其他項目無關(guān)，不得與整體工程或其他項目做捆綁驗收及結(jié)算。

第八條質(zhì)量保證。

8.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為。

8.2保修期內(nèi)，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取成本費。

8.3保修期后，乙方提供優(yōu)質(zhì)跟蹤服務(wù)，維修收取成本費。

8.4以下情形導(dǎo)致的質(zhì)量問題，不在保修范圍內(nèi)，甲方不能借此影響對乙方的付款：

8.4.1在上一道工序未完全達(dá)到要求時，甲方要求乙方趕工或現(xiàn)場交叉施工而影響質(zhì)量。

8.4.2甲方要求乙方趕工或施工時現(xiàn)場有其它交叉施工，影響工程質(zhì)量。

第九條工程款支付。

9.1合同簽字生效，乙方施工人員及材料進(jìn)廠之日，甲方向乙方支付合同總款。

9.2乙方地坪清理,施工底中層完成之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的%。

9.3乙方施工面層之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的的工程款。

9.4項目完成之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的的工程款。

第十條合同生效與終止。

11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

11.2雙方辦理驗收結(jié)算后，本合同即告終止(保修條款除外)。

第十一條附則。

12.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》，等相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行，或雙方協(xié)商解決。

12.2本合同壹式貳份，由甲乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。

12.3乙方提供的施工技術(shù)方案作為本合同的附件。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

共

2

頁，當(dāng)前第。

2

頁

1

2