施工合同是建設項目推進的基礎，它規定了工程建設的各項細節和要求。下面是一些常見的施工合同格式和范例，供您參考，希望能夠幫助您更好地理解和編寫合同。

環氧地坪施工合同（通用16篇）篇一

6.8在乙方完成作業后四十八小時的初步養護期，甲方有義務協助乙方保護現場，禁止其他人員進入作業區域;養護期后方可搬入重物，如需提前，應在確認不破壞地坪的前提下穿軟質軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護工作。

6.9乙方編制施工組織設計和施工方案，項目總進度計劃，進場計劃，作業進度和作業量，并送交甲方代表簽收，甲方簽約代表或現場代表簽收后視同確認。

6.10乙方遵守地方政府和有關部門對施工現場交通、施工噪音、施工現場環境衛生和場外污染等管理規定。

6.11乙方做好作業組織管理，維持現場整潔，道路暢通，項目完成后清理現場。

6.12如因現場作業條件變化或因其他原因需調整工藝或合同期限，乙方應書面通知甲方。

6.13在項目完成后規定的保修期內，由于乙方原因造成的質量問題，乙方接到通知后無條件保修。

6.14乙方有義務將地坪的養護及注意事項提供給甲方。

第七條項目驗收。

7.1在項目完成后的三個工作日內，甲方需組織相關人員驗收并確認實際作業面積;如遇特殊情況，甲方需推遲驗收的，應書面通知乙方，經己方同意后，延遲最多不超過15天，甲方應做好此期間的現場保護工作。

7.2如甲方認定某區域有質量問題需要維修的，必須書面通知乙方協商解決。

7.3本項目作為單項專業項目，只做單項驗收，與甲方其他項目無關，不得與整體工程或其他項目做捆綁驗收及結算。

第八條質量保證。

8.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為。

8.2保修期內，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取成本費。

8.3保修期后，乙方提供優質跟蹤服務，維修收取成本費。

8.4以下情形導致的質量問題，不在保修范圍內，甲方不能借此影響對乙方的付款：

8.4.1在上一道工序未完全達到要求時，甲方要求乙方趕工或現場交叉施工而影響質量。

8.4.2甲方要求乙方趕工或施工時現場有其它交叉施工，影響工程質量。

第九條工程款支付。

9.1合同簽字生效，乙方施工人員及材料進廠之日，甲方向乙方支付合同總款。

9.2乙方地坪清理,施工底中層完成之日，甲方應向乙方支付合同總額的%。

9.3乙方施工面層之日，甲方應向乙方支付合同總額的的工程款。

9.4項目完成之日，甲方應向乙方支付合同總額的的工程款。

第十條合同生效與終止。

11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

11.2雙方辦理驗收結算后，本合同即告終止(保修條款除外)。

第十一條附則。

12.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》，等相關法律規定執行，或雙方協商解決。

12.2本合同壹式貳份，由甲乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。

12.3乙方提供的施工技術方案作為本合同的附件。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規經甲、乙雙方友好協商，結合本工程的實際情況和使用單位的實際要求，為更快、更好地按時、按質完成本工程，經雙方同意協議，簽訂本合同：

第一條：工程內容和承包范圍。

1.工程名稱：

2.施工地址：

4.工期：天，月日至20月日。

第二條：工程造價及承包方式。

2.承包方式：包人工、包材料、包工具、包工期。

第三條：工程質量、檢查和驗收。

1.乙方必須按照甲方確認的施工工藝施工，厚度，圖案,顏色及尺寸按甲方要求，否則造成的損失由乙方承擔。

2.完工后整個地面光亮潔凈、顏色均一，五年內不變色。

3.環氧地坪的平整度是隨著原地面順平，不空殼、無明顯色差、不發白、不龜裂，無劃傷和齒痕、表面平整，并符合項目方案標準。

第四條：保修期及維修。

1.產品交付使用后，保修期限為一年(自然磨損和人為因素除外)，期間因施工品質的原因而出現起殼、剝落，乙方無償進行維護、修補。

2.如乙方施工完成后，因甲方使用不當造成的損壞，如需乙方負責維修，乙方需收取材料費和人工費。

第五條：其它。

1.乙方材料進入甲方施工現場，必須按甲方指定地點存放。涂料中含有大量的溶劑，并多為易燃液體，嚴禁堆放在施工現場，施工時應根據需要領取，并設專人保管。施工現場嚴禁動用明火和吸煙，并設置co2滅火器、砂土、石棉布等消防工具，照明采用防爆燈。施工場地必須設置排通風裝置，使空氣中有害氣體的含量少于允許含量的極限，施工人員要載好防護裝備(工作服、風鏡、防毒口罩或防毒面具，手套等)，面部和手部可涂防護油膏，以防急性和慢性中毒。

2.乙方進入甲方公司內施工，乙方必須遵守甲方公司的各項規章制度。

4.由于不可抗拒的自然災害所造成的經濟損失，應由甲、乙雙方協商解決;。

5.乙方應在甲方的統一安排下施工，服從現場調配及協調，保證工程按時保質交付使用;。

9.保證施工場地清潔，安裝完畢后及時清場，遺留的各種垃圾由乙方及時清除，并承擔費用。

10.乙方按確定工期時間完成施工任務，每延遲一天罰款500.00元。

11.凡與本合同有關而引起的一切爭議，雙方應首先通過友好的協商的方式解決，如經協商仍不能達成協議時，任何一方均可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。合同一式叁份，甲、乙雙方代表簽名并加蓋單位公章或合同章后生效，在甲方支付完全部工程款、乙方工程保養期滿后，合同方才失效。每份具有同等法律效應。未盡事宜協商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

環氧地坪施工合同（通用16篇）篇二

甲方：乙方：

根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，為了明確雙方在合同執行中的權力、義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽訂本合同，共同遵守。

承攬名稱、方式、地點。

1-1承攬項目名稱：/。

1-2承攬項目地點：

1-3承攬方式：包工包料承攬標的(加工成品)編號名稱規格顏色單位數量sp/2環氧樹脂砂漿地坪合計(m2)注：數量以實際測量為準。

承攬標的(加工成品)。

3-1承攬方按提供規格工藝進行施工:。

4.價款及付款方式。

4-1單價：

4-2總價：

4-3付款方式：

4-3-1預付款：

1、合同簽訂后日內，定作方應向承攬方支付合同總額的元的工程預付款;。

2、承攬方進場后，正式施工前，定作方應向承攬方支付總額的元的工程預付款。

4-3-2進度款：當工程完成50%時，定作方應向承攬方支付合同總額元的工程進度款。

4-3-3完工款：工程完工后天內，付清全部工程款。

4-4結算方式：4-4-1一般采用轉帳支票或銀行匯款的形式結算，支票或匯款的收款方必須是承攬方，定作方應寫清承攬方的'開戶行和帳號。

4-4-2現經雙方商定采用方式付款。

5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;。

5-3水泥素地表面含水率小于8%。

5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環境溫度不低于0;。

5-6施工期內定作方不安排交叉施工;。

5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監督工作。

6.驗收標準與方法。

6-1按照合同規定的質量要求、圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應當向定作方提供必需的技術資料。

6-2承攬方應向定作方質監中心等有關單位發出驗收通知單，定作方接驗收通知后應在三十天內(逢法定節假日可以順延)驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者視同驗收合格。

6-3當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發生爭議時，可向法定質量監督檢驗機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發生的費用由異議方承擔。

6-4保修期12個月，保修期內因承攬方施工原因出現漆面與水泥面分層脫皮由承攬方負責返修，使用過程中人為機械損傷及其他原因(如水泥脫落或地表未干而定作方要求趕工等)造成質量事故可由承攬方計費維修。

7.工期7-1本合同總工期為天(從開工之日算起);7-2本工程開工期為7-3如遇下列情況，工程工期相當順延，并以書面形式確定順延期限;環氧地坪工程承攬合同7-3-1因甲方原因不能如期騰出施工場地者;7-3-2施工中因停電、停水連續影響24小時以上，或連續間歇性停電、停水三天以上者。

8.安全施工管理條例8-1承攬方應向定作方有關人員進行有關的特殊安全管理規定了解，由于承攬方未進行有關特殊安全管理規定了解造成安全事故，仍由承攬方承擔一定責任。

8-2承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度8-3由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

9.違約責任。

9-1承攬方交付的地坪如出現嚴重的質量問題，定作方同意利用的，應當按質論價，酌情減價，不同意利用的，應由承攬方負責修整。

9-2承攬方原因造成工期延誤的，每逾期一天，按照逾期交付部分價格0.5%償付定作方違約金。

9-3承攬方已完成地坪，應由承攬方負責協調保護，因定作方原因造成地坪交付前損壞的，由定作方負責損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的，則由承攬方負責。

9-4定作方應及時將所需施工現場所提供予承攬方進場施工，不安排交叉作業，如因特殊原因須進行交叉作業的，須與承攬方協商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤，由定作方負責損失。

9-6定作方超過合同規定日期支付款項，每逾期一天按逾期金額的0.5%償付承攬方違約金。

10.不可抗力環氧地坪工程承攬合同在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但應采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定以外發生的不得免除責任，在定作方遲延接受或接受其間發生的，定作方應當承擔責任并且賠償承攬方由此造成的損失。

11.補充條款。

12.期限與其他本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正式承攬方：

法定代表人：法定代表人：

授權代表：授權代表：

開戶行：開戶行：

帳號：帳號：

地址：地址：

電話：電話：

日期：日期：

環氧地坪施工合同（通用16篇）篇三

1、水泥素地符合國家有關標準;混凝土強度不應小于c25，表面應該壓光;無裂紋、空鼓、脫皮、麻面、直砂等缺陷;表面層厚度大于3cm，水泥砂漿表面層的水泥砂漿配比不小于1：2.

2、素地基本平整，2米標尺內，誤差不應大于3mm，整體粉光并養護28天。

3、水泥素地表面含水率小于10%(10%-30%可采用其它材料施工)。

4、施工時空氣相對溫度不大于80%，環境濕度不低于0℃.

5、施工前甲方應向乙方提供施工圖紙，完成通水、通電工作，水電旨由甲方負擔。

6、施工期內甲方不允許安排交叉施工。

7、提供乙方施工所需物安全堆放場所。

第八條：施工代表。

甲方指派同志作為本工程駐工地現場代表，乙方指派同志作為本工地現場代表，共同負責現場施工事項。

第九條：違約責任。

1、本合同簽訂后，雙方必須全部履行合同規定義務，任何一方擅自解除，按工程總造價的10%向對方支付償金。

2、乙方施工完畢，甲方應負責保護;由于甲方原因造成損壞的，由甲方自行負責。

3、甲方應及時交所需施工場所提供予乙方進場施工，不按排交叉作業。如因特殊原因進行交叉作業的，須與乙方協商后進行，否則由此造成地坪損壞，由甲方負責損失。

4、甲方應按時支付合同規定價款，如因甲方不能及時付款，乙方有權停工或中止合同，因此造成延誤損失由甲方承擔，并償付乙方已消耗材料費、人工費及施工過程中相關費用等由于合同中止給乙方贊成的損失。

5、甲方超過合同規定日期支付款項，每逾期一天的按逾期金額的1%償付違約金。

第十條：合同效力。

本合同自簽訂之日起生效，至工程竣工、驗收和結清工程款之日自然失效。

第十一條：未盡事宜。

本合同未盡事宜由甲方雙方友好協商解決。

本合同壹式貳份，雙方各執壹份。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

單位：單位：

負責代表：負責代表：

電話：電話:。

日期：______年___月___日日期：______年___月___日

定做方：

承攬方：

根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，為了明確雙方在合同執行中的權利義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽定本合同，共同遵守。

1、承攬名稱，地點，方式。

1-1承攬項目名稱：

1-2承攬項目地點：

1-3承攬方式：包工包料。

2、承攬標(加工成品)。

2-1環氧樹脂面積平方米。

2-2塑膠地板。

注：具體面積以實際面積為準。

3、加工成品的質量要求。

3-1承攬方提供規格工藝進行施工;。

3-2施工工藝：詳見附表。

4-1地坪漆單價/m2;。

4-2塑膠地板單價元/m2。

4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即元的尾款。

5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm;。

5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;。

5-3水泥素地表面含水率達到8%;。

5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環境溫度低于0度;。

5-6施工期內定做方不安排交叉施工;。

5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監督工作。

6、驗收標準與方法。

6-1按合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。

6-2承攬方應向定做方發出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(逢法定節假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。

6-3當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發生爭議時，可向法定質量監督機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發生的費用則過錯方承擔。6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質量事幫可由承攬方計費維修。

7、工期。

7-1本工期總工期為;。

7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應順延，并以書面形式確定順延期限;。

7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者;。

7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;。

7-3-4定作方未近合同規定支付付款，工程進度面影響施工進度者。

8、安全施工管理條例。

8-1承攬方有關人員進入定作方施工現場應該遵守定作方有關制度。8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。

9、違約責任。

9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質量達不到本合同第3條雙方約定的質量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質量要求，一切費用由承攬方負責承擔。

9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發生本合同第7條3款的情形，違約金。

9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。

9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業。如因特殊原因須進行交叉作業的，須與承攬方協商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。

9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關費用等于合同中止給承攬方造成的損失。9-6償付承攬方違約金。

9-7承攬方應具有相應的資質。選用符合國家質量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。

9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。

10、不可抗力。

在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定以外發生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。

11、糾紛的處理。

發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。

12、期限與其他。

本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協商，作也補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正式一式二份，雙方各執一份。

定作方：承攬方：

法定代表人：法定代表人：

授權代表：授權代表：

開戶行：開戶行：

帳號：帳號：

電話：電話：日期：日期：

環氧地坪施工合同（通用16篇）篇四

發包方：(以下簡稱甲方)。

承包方：(以下簡稱乙方)。

本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同并全面履行。

第一條工程概況。

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、涂裝顏色：

四、工程面積：

五、施工類型：環氧平涂地坪。

六、承包方式：包工包料包驗收。

七、合同單價：元/m2。

八、總造價(暫定)：(說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。)。

第二條工程期限。

本工程合同總工期為天，實際開工日期由甲方提前三天通知乙方;

第三條雙方責任。

一、甲方責任。

1、合同簽定時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規劃;開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;開工前，保證涂裝區域干燥、無積水或塵土雜質;施工期間不安排交叉施工;施工現場需相關工程人員進行協調、安排;甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。

3、工程完工三個工作日內組織相關單位程驗收，逾期未驗收視為合格。

二、乙方責任：

2、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;切實做好保修工作。

第四條工程款項結算及支付。

一、合同簽訂后甲方即付給乙方總工程款的%;。

三、工程竣工驗收合格一周內，乙方編制結算文件至甲方，甲方在五個工作日之內審核完畢并支付至結算款的。

四、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行帳戶匯款。若需采用現金或支票結款時，經雙方議定后，可由乙方經辦人員持乙方財務簽章的“收款委托書”到甲方辦理，乙方經辦人不能提供“收款委托書”時，甲方應拒絕受理，否則，甲方將承擔由此引起的一切責任。

第五條違約責任。

一、本工程以竣工驗收合格后，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內應無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。

二、雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家合同法規定執行。

第六條竣工驗收及驗收標準。

一、工程完工后，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環氧地坪工程驗收單(附件一)，簽字生效。

二、驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。

第七條解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發生糾紛，雙方可通過協商或協調解決;協商或協調不成的，可向乙方所在地仲裁機關申請或向人民法院起訴。

第八條本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。

第九條本合同一式肆份，雙方各執貳份。

第十條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

環氧地坪施工合同（通用16篇）篇五

甲方：電話：

乙方：電話：

根據《民法典》的原則和有關規定，經友好協商，甲方委托乙方，負責環氧地坪的供應和施工，達成如下協議：

第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：

第二條：材料：環氧砂漿地坪。

第三條：工程質量標準。

本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的質量問題與乙方無關。

第四條：施工與驗收。

施工開始日期，甲方必須通知乙方。開工日期天。

甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規定進行付款。

第五條：付款方式。

合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，

第六條：終則。

1、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。

2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

環氧地坪施工合同（通用16篇）篇六

甲方：電話：

乙方：電話：

根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關規定，經友好協商，甲方委托乙方，負責環氧地坪的供應和施工，達成如下協議：

第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：

第二條：材料：環氧砂漿地坪。

第三條：工程質量標準。

本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的質量問題與乙方無關。

第四條：施工與驗收。

施工開始日期，甲方必須通知乙方。

開工日期天。

甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規定進行付款。

第五條：付款方式。

合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，

第六條：終則。

1、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。

2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

環氧地坪施工合同（通用16篇）篇七

發包方：(以下簡稱甲方)。

承包方：(以下簡稱乙方)。

本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同并全面履行。

第一條工程概況。

一、工程名稱：環氧樹脂耐磨地坪。

二、工程地址：湖北省孝感市孝南經濟開發區福廣路20號c1棟。

三、涂裝顏色：以現場色板為準。

四、工程面積：

五、施工類型：總包。

六、承包方式：包工包料包驗收。

七、合同單價：元/m2。

八、總造價：(說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。)。

九、環氧地坪施工過程控制及驗收規范;(附表一)。

十、通道及分界線;根據實際現場畫分。

第二條工程期限。

本工程合同總工期為天，實際開工日期由甲方提前一天通知乙方;

第三條雙方責任。

一、甲方責任。

1、合同簽訂時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規劃;。

2、開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;。

3、開工前，保證涂裝區域干燥、無積水或雜質;。

4、施工期間不安排交叉施工;。

5、施工現場需相關工程人員進行協調、安排;。

6、甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。

7、未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。

8、按商定的付款條款支付乙方工程款項。

二、乙方責任：

2、保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;。

4、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。甲方有權對乙方進行處罰。

5、做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;。

6、切實做好保修工作。

第四條工程款項結算及支付。

一、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程款的90%。

二、質保期滿后一周內將剩余工程款10%付清。

三、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行賬戶匯款。違約責任。

一、本工程保修期為24個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內無條件保修。

二、如甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用甲方負擔。雙方自簽訂合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家合同法規定執行。

第六條竣工驗收及驗收標準。

一、工程完工后，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規范作為驗收標準，驗收合格雙方填寫環氧地坪工程驗收單(附件二)，簽字生效。

第七條解決合同糾紛的方式：

甲、乙雙方在履行合同期間發生糾紛，雙方可通過協商或協調解決;協商或協調不成的，可向孝南人民法院起訴。

第八條本合同自簽訂之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。

第九條本合同一式兩份，雙方各執一份。

第十條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

環氧地坪施工合同（通用16篇）篇八

業主單位(甲方)：

承攬單位(乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》以及上海市有關規定，本著互惠、互利的原則，結合本工程的具體情況，雙方經友好協商，簽訂本合同，共同遵守：

第一條：承攬工程概況。

1、承攬工程名稱：

2、工程地址：

3、承攬方式：包工包料。

第二條：工程承攬內容。

1、加工成品的名稱(標的)：無震動止滑坡道。

2、加工成品的顏色：綠色、黃色。

3、工程面積：

4、工程施工工藝：鏝涂等。

第三條：工程工期。

本工程的工期定為___天，即年___月___日進場開工，年月日完工。施工后地坪養護期為三天。施工工期原則上以合同為準，因自然原因(如天下雨造成地坪潮濕等情況)乙方無法施工，甲方應適當延長施工期限。

第四條：工程驗收及保修條件。

1、乙方按照第二條內容的工藝施工及驗收，涂層表面應無裂紋、無分層、無底色泛出、不透底、不起泡。

2、工程竣工三天后應內進行驗收(法定節假日順延)，否則視同驗收合格;在驗收之前，未征乙方同意使用者，視同驗收合格。

3、本工程保修期為壹年，在保修期內，因乙方施工原因而造成的質量問題，由乙方負責返修，因甲方人為機械操作及其它原因(如地表未干而要求乙方趕工)造成的任何后果由甲方負責。

第六條：結算方式及期限。

1、進場款：按合同總價30%;計：元在乙方材料進場當日支付。

2、進度款：按合同總價60%;計：元在施工至50%時支付。

3、尾款：按合同總價100%;計：元在工程竣工七日內一次結清。

第七條：甲方提供地坪施工條件。

1、水泥素地符合國家有關標準;混凝土強度不應小于c25，表面應該壓光;無裂紋、空鼓、脫皮、麻面、直砂等缺陷;表面層厚度大于3cm，水泥砂漿表面層的水泥砂漿配比不小于1：2.

2、素地基本平整，2米標尺內，誤差不應大于3mm，整體粉光并養護28天。

3、水泥素地表面含水率小于10%(10%-30%可采用其它材料施工)。

4、施工時空氣相對溫度不大于80%，環境濕度不低于0℃.

5、施工前甲方應向乙方提供施工圖紙，完成通水、通電工作，水電旨由甲方負擔。

6、施工期內甲方不允許安排交叉施工。

7、提供乙方施工所需物安全堆放場所。

第八條：施工代表。

甲方指派同志作為本工程駐工地現場代表，乙方指派同志作為本工地現場代表，共同負責現場施工事項。

第九條：違約責任。

1、本合同簽訂后，雙方必須全部履行合同規定義務，任何一方擅自解除，按工程總造價的10%向對方支付償金。

2、乙方施工完畢，甲方應負責保護;由于甲方原因造成損壞的，由甲方自行負責。

3、甲方應及時交所需施工場所提供予乙方進場施工，不按排交叉作業。如因特殊原因進行交叉作業的，須與乙方協商后進行，否則由此造成地坪損壞，由甲方負責損失。

4、甲方應按時支付合同規定價款，如因甲方不能及時付款，乙方有權停工或中止合同，因此造成延誤損失由甲方承擔，并償付乙方已消耗材料費、人工費及施工過程中相關費用等由于合同中止給乙方贊成的損失。

5、甲方超過合同規定日期支付款項，每逾期一天的按逾期金額的1%償付違約金。

第十條：合同效力。

本合同自簽訂之日起生效，至工程竣工、驗收和結清工程款之日自然失效。

第十一條：未盡事宜。

本合同未盡事宜由甲方雙方友好協商解決。

本合同壹式貳份，雙方各執壹份。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

單位：單位：

負責代表：負責代表：

電話：電話:。

日期：______年___月___日日期：______年___月___日

環氧地坪施工合同（通用16篇）篇九

甲方：電話：乙方：電話：

根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關規定，經友好協商，甲方委托乙方，負責環氧地坪的供應和施工，達成如下協議：

第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：

第二條：材料：環氧砂漿地坪。

第三條：工程質量標準。

本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的質量問題與乙方無關。

第四條：施工與驗收。

施工開始日期，甲方必須通知乙方。

開工日期天。

甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規定進行付款。

第五條：付款方式。

合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，

第六條：終則。

1、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。

2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。

甲方：乙方：

簽訂地點：日期：

環氧地坪施工合同（通用16篇）篇十

甲方：

乙方：

根據《^v^合同法》的原則和有關規定，經友好協商，甲方委托乙方，負責環氧地坪的`供應和施工，達成如下協議：

第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：

第二條：材料：環氧砂漿地坪。

第三條：工程質量標準。

本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的質量問題與乙方無關。

第四條：施工與驗收。

施工開始日期，甲方必須通知乙方。

開工日期天。

甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規定進行付款。

第五條：付款方式。

合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，

第六條：終則。

1、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。

2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。

甲方(公章)：_________。

乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

環氧地坪施工合同（通用16篇）篇十一

發包方：(以下簡稱甲方)。

承包方：(以下簡稱乙方)。

本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同并全面履行。

第一條工程概況。

一、工程名稱：環氧樹脂耐磨地坪。

二、工程地址：湖北省孝感市孝南經濟開發區福廣路20號c1棟。

三、涂裝顏色：以現場色板為準。

四、工程面積：

五、施工類型：總包。

六、承包方式：包工包料包驗收。

七、合同單價：元/m2。

八、總造價：(說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。)。

九、環氧地坪施工過程控制及驗收規范;(附表一)。

十、通道及分界線;根據實際現場畫分。

第二條工程期限。

本工程合同總工期為天，實際開工日期由甲方提前一天通知乙方;

第三條雙方責任。

一、甲方責任。

1、合同簽訂時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規劃;。

2、開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;。

3、開工前，保證涂裝區域干燥、無積水或雜質;。

4、施工期間不安排交叉施工;。

5、施工現場需相關工程人員進行協調、安排;。

6、甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。

7、未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。

8、按商定的付款條款支付乙方工程款項。

二、乙方責任：

2、保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;。

4、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。甲方有權對乙方進行處罰。

5、做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;。

6、切實做好保修工作。

第四條工程款項結算及支付。

一、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程款的90%。

二、質保期滿后一周內將剩余工程款10%付清。

三、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行賬戶匯款。違約責任。

一、本工程保修期為24個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內無條件保修。

二、如甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用甲方負擔。雙方自簽訂合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家合同法規定執行。

第六條竣工驗收及驗收標準。

一、工程完工后，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規范作為驗收標準，驗收合格雙方填寫環氧地坪工程驗收單(附件二)，簽字生效。

第七條解決合同糾紛的方式：

甲、乙雙方在履行合同期間發生糾紛，雙方可通過協商或協調解決;協商或協調不成的，可向孝南人民法院起訴。

第八條本合同自簽訂之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。

第九條本合同一式兩份，雙方各執一份。

第十條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。

環氧地坪施工合同（通用16篇）篇十二

甲方：

乙方：

經甲乙雙方共同協商，根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規、結合本工程的具體情況，簽定本合同。

第一條工程概況。

1.1工程名稱：

1.2工程地點：

1.3工程內容：

第二條工程承包范圍。

3.1開工日期：20xx年月日。

3.2竣工日期：20xx年月日。

3.3如遇到下列情況，合同期限天數應予自動順延：

3.3.1甲方在合同規定進場前一天，未能將待施工區域場地交給乙方，或有非本項目服務人員及物品進入或存放于待施工區域。

3.3.2甲方應提供的電源、水源等設施未能接通，影響乙方正常工作。

3.4.5天氣影響、一些突發事件以及其它影響合同的條款的情況出現。

3.4.6甲方未按合同進度付款。

4.2結算時根據實際施工面積和數量進行核算。

4.3如果經甲乙雙方協商同意，在施工中增加了新項目或工藝發生變更，合同單價應作相應調整。

第五條施工技術標準。

乙方提供的工程材料符合國家工業地坪行業環保標準。

第六條雙方配合。

6.1甲方指定為本項目駐現場代表，乙方指定為本項目現場代表，代表雙方在遇到各種問題時協調解決。

6.2甲方應使現場具備作業條件，必須在乙方進場前一天對作業區域進行空出，潔凈處理，以保證項目如期進行。

6.3甲方應提供標準新作混凝土基面，質量應符合國家標準或乙方要求(詳見乙方技術方案及資料)，否則出現一切問題乙方不承擔責任。

6.4甲方免費提供安排現成220v用電連接點及照明設備，供應量必須保證項目正常進行的需要。除工程用電外，不得將電用于其他用途，否則按用量計費。

6.5甲方應協調處理現場，保證場地無其他項目交叉以及主要通道的暢通，以滿足本項目作業及運輸的需要，約束其他非本項目服務人員進入現場踩踏地坪或影響工作。

6.6甲方應負責辦理施工許可證及其它作業所需證件，批準或臨時申請批準手續。

6.7甲方保證在作業過程中及保養期內現場無漏水，滲水問題，乙方應指定專人監護。

6.8在乙方完成作業后四十八小時的初步養護期，甲方有義務協助乙方保護現場，禁止其他人員進入作業區域;養護期后方可搬入重物，如需提前，應在確認不破壞地坪的前提下穿軟質軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護工作。

6.9乙方編制施工組織設計和施工方案，項目總進度計劃，進場計劃，作業進度和作業量，并送交甲方代表簽收，甲方簽約代表或現場代表簽收后視同確認。

6.10乙方遵守地方政府和有關部門對施工現場交通、施工噪音、施工現場環境衛生和場外污染等管理規定。

6.11乙方做好作業組織管理，維持現場整潔，道路暢通，項目完成后清理現場。

6.12如因現場作業條件變化或因其他原因需調整工藝或合同期限，乙方應書面通知甲方。

6.13在項目完成后規定的保修期內，由于乙方原因造成的質量問題，乙方接到通知后無條件保修。

6.14乙方有義務將地坪的養護及注意事項提供給甲方。

第七條項目驗收。

7.1在項目完成后的三個工作日內，甲方需組織相關人員驗收并確認實際作業面積;如遇特殊情況，甲方需推遲驗收的，應書面通知乙方，經己方同意后，延遲最多不超過15天，甲方應做好此期間的現場保護工作。

7.2如甲方認定某區域有質量問題需要維修的，必須書面通知乙方協商解決。

7.3本項目作為單項專業項目，只做單項驗收，與甲方其他項目無關，不得與整體工程或其他項目做捆綁驗收及結算。

第八條質量保證。

8.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為。

8.2保修期內，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取成本費。

8.3保修期后，乙方提供優質跟蹤服務，維修收取成本費。

8.4以下情形導致的質量問題，不在保修范圍內，甲方不能借此影響對乙方的付款：

8.4.1在上一道工序未完全達到要求時，甲方要求乙方趕工或現場交叉施工而影響質量。

8.4.2甲方要求乙方趕工或施工時現場有其它交叉施工，影響工程質量。

第九條工程款支付。

9.1合同簽字生效，乙方施工人員及材料進廠之日，甲方向乙方支付合同總款。

9.2乙方地坪清理,施工底中層完成之日，甲方應向乙方支付合同總額的%。

9.3乙方施工面層之日，甲方應向乙方支付合同總額的的工程款。

9.4項目完成之日，甲方應向乙方支付合同總額的的工程款。

第十條合同生效與終止。

11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

11.2雙方辦理驗收結算后，本合同即告終止(保修條款除外)。

第十一條附則。

12.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》，等相關法律規定執行，或雙方協商解決。

12.2本合同壹式貳份，由甲乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。

12.3乙方提供的施工技術方案作為本合同的附件。

環氧地坪施工合同（通用16篇）篇十三

環氧地坪在當今社會應用非常廣泛,也是廠房地面美化處理的首選工藝。環氧地坪。

甲方：電話：

乙方：電話：

根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關規定，經友好協商，甲方委托乙方，負責環氧地坪的供應和施工，達成如下協議：

第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：

第二條：材料：環氧砂漿地坪。

第三條：工程質量標準。

本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的質量問題與乙方無關。

第四條：施工與驗收。

施工開始日期，甲方必須通知乙方。

開工日期天。

甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規定進行付款。

第五條：付款方式。

合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，

第六條：終則。

1、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。

2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

發包方：(以下簡稱甲方)。

承包方：(以下簡稱乙方)。

本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同并全面履行。

第一條工程概況。

一、工程名稱：環氧樹脂耐磨地坪。

二、工程地址：湖北省孝感市孝南經濟開發區福廣路20號c1棟。

三、涂裝顏色：以現場色板為準。

四、工程面積：

五、施工類型：總包。

六、承包方式：包工包料包驗收。

七、合同單價：元/m2。

八、總造價：(說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。)。

九、環氧地坪施工過程控制及驗收規范;(附表一)。

十、通道及分界線;根據實際現場畫分。

第二條工程期限。

本工程合同總工期為天，實際開工日期由甲方提前一天通知乙方;

第三條雙方責任。

一、甲方責任。

1、合同簽訂時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規劃;。

2、開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;。

3、開工前，保證涂裝區域干燥、無積水或雜質;。

4、施工期間不安排交叉施工;。

5、施工現場需相關工程人員進行協調、安排;。

6、甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。

7、未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。

8、按商定的付款條款支付乙方工程款項。

二、乙方責任：

2、保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;。

4、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。甲方有權對乙方進行處罰。

5、做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;。

6、切實做好保修工作。

第四條工程款項結算及支付。

一、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程款的90%。

二、質保期滿后一周內將剩余工程款10%付清。

三、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行賬戶匯款。違約責任。

一、本工程保修期為24個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內無條件保修。

二、如甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用甲方負擔。雙方自簽訂合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家合同法規定執行。

第六條竣工驗收及驗收標準。

一、工程完工后，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規范作為驗收標準，驗收合格雙方填寫環氧地坪工程驗收單(附件二)，簽字生效。

第七條解決合同糾紛的方式：

甲、乙雙方在履行合同期間發生糾紛，雙方可通過協商或協調解決;協商或協調不成的，可向孝南人民法院起訴。

第八條本合同自簽訂之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。

第九條本合同一式兩份，雙方各執一份。

第十條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

共

2

頁，當前第。

1

頁

1

2

環氧地坪施工合同（通用16篇）篇十四

甲方：

乙方：

經甲乙雙方共同協商，根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規、結合本工程的具體情況，簽定本合同。

第一條工程概況。

1.1工程名稱：

1.2工程地點：

1.3工程內容：

第二條工程承包范圍。

3.1開工日期：20xx年月日。

3.2竣工日期：20xx年月日。

3.3如遇到下列情況，合同期限天數應予自動順延：

3.3.1甲方在合同規定進場前一天，未能將待施工區域場地交給乙方，或有非本項目服務人員及物品進入或存放于待施工區域。

3.3.2甲方應提供的電源、水源等設施未能接通，影響乙方正常工作。

3.4.5天氣影響、一些突發事件以及其它影響合同的條款的情況出現。

3.4.6甲方未按合同進度付款。

4.2結算時根據實際施工面積和數量進行核算。

4.3如果經甲乙雙方協商同意，在施工中增加了新項目或工藝發生變更，合同單價應作相應調整。

第五條施工技術標準。

乙方提供的工程材料符合國家工業地坪行業環保標準。

第六條雙方配合。

6.1甲方指定為本項目駐現場代表，乙方指定為本項目現場代表，代表雙方在遇到各種問題時協調解決。

6.2甲方應使現場具備作業條件，必須在乙方進場前一天對作業區域進行空出，潔凈處理，以保證項目如期進行。

6.3甲方應提供標準新作混凝土基面，質量應符合國家標準或乙方要求(詳見乙方技術方案及資料)，否則出現一切問題乙方不承擔責任。

6.4甲方免費提供安排現成220v用電連接點及照明設備，供應量必須保證項目正常進行的需要。除工程用電外，不得將電用于其他用途，否則按用量計費。

6.5甲方應協調處理現場，保證場地無其他項目交叉以及主要通道的暢通，以滿足本項目作業及運輸的需要，約束其他非本項目服務人員進入現場踩踏地坪或影響工作。

6.6甲方應負責辦理施工許可證及其它作業所需證件，批準或臨時申請批準手續。

6.7甲方保證在作業過程中及保養期內現場無漏水，滲水問題，乙方應指定專人監護。

6.8在乙方完成作業后四十八小時的初步養護期，甲方有義務協助乙方保護現場，禁止其他人員進入作業區域;養護期后方可搬入重物，如需提前，應在確認不破壞地坪的前提下穿軟質軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護工作。

6.9乙方編制施工組織設計和施工方案，項目總進度計劃，進場計劃，作業進度和作業量，并送交甲方代表簽收，甲方簽約代表或現場代表簽收后視同確認。

6.10乙方遵守地方政府和有關部門對施工現場交通、施工噪音、施工現場環境衛生和場外污染等管理規定。

6.11乙方做好作業組織管理，維持現場整潔，道路暢通，項目完成后清理現場。

6.12如因現場作業條件變化或因其他原因需調整工藝或合同期限，乙方應書面通知甲方。

6.13在項目完成后規定的保修期內，由于乙方原因造成的質量問題，乙方接到通知后無條件保修。

6.14乙方有義務將地坪的養護及注意事項提供給甲方。

第七條項目驗收。

7.1在項目完成后的三個工作日內，甲方需組織相關人員驗收并確認實際作業面積;如遇特殊情況，甲方需推遲驗收的，應書面通知乙方，經己方同意后，延遲最多不超過15天，甲方應做好此期間的現場保護工作。

7.2如甲方認定某區域有質量問題需要維修的，必須書面通知乙方協商解決。

7.3本項目作為單項專業項目，只做單項驗收，與甲方其他項目無關，不得與整體工程或其他項目做捆綁驗收及結算。

第八條質量保證。

8.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為。

8.2保修期內，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取成本費。

8.3保修期后，乙方提供優質跟蹤服務，維修收取成本費。

8.4以下情形導致的質量問題，不在保修范圍內，甲方不能借此影響對乙方的付款：

8.4.1在上一道工序未完全達到要求時，甲方要求乙方趕工或現場交叉施工而影響質量。

8.4.2甲方要求乙方趕工或施工時現場有其它交叉施工，影響工程質量。

第九條工程款支付。

9.1合同簽字生效，乙方施工人員及材料進廠之日，甲方向乙方支付合同總款。

9.2乙方地坪清理,施工底中層完成之日，甲方應向乙方支付合同總額的%。

9.3乙方施工面層之日，甲方應向乙方支付合同總額的的工程款。

9.4項目完成之日，甲方應向乙方支付合同總額的的工程款。

第十條合同生效與終止。

11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

11.2雙方辦理驗收結算后，本合同即告終止(保修條款除外)。

第十一條附則。

12.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》，等相關法律規定執行，或雙方協商解決。

12.2本合同壹式貳份，由甲乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。

12.3乙方提供的施工技術方案作為本合同的附件。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

共

2

頁，當前第。

2

頁

1

2

環氧地坪施工合同（通用16篇）篇十五

環氧地坪施工合同（通用16篇）篇十六